大连职业技术学院污水处理工程 125页

'大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701大连职业技术学院污水处理工程招标文件（项目编号：HL2015-0701）招标人：大连职业技术学院招标代理人：大连合力项目管理有限公司日期：二〇一五年七月121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701大连职业技术学院污水处理工程项目负责人：刘竹审核人：孙栋121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701大连职业技术学院污水处理工程招标公告大连合力项目管理有限公司受大连职业技术学院的委托，对其污水处理工程进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。   一、项目编号：HL2015-0701   二、项目地点：大连职业技术学院   三、工期：合同签订后50个日历日内   四、工程质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。   五、招标内容：污水处理工程施工（具体内容详见工程量清单）。六、预算金额：438.9万元（投标报价超出采购预算的，按无效投标处理）   七、投标人的资格：合格投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并同时具备下列条件：（一）在中国境内注册的独立企业法人；（二）同时具有建设行政主管部门颁发的环境工程（水污染防治工程）专项乙级及以上资质和环保工程专业承包叁级及以上资质，并具有安全生产许可证书；（三）投标人拟派项目经理具有相关专业三级项目经理或相关专业二级及以上注册建造师资格，且无在建工程无在处罚期内的不良记录。注：1、经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。2、本项目不接受联合体投标。八、报名及招标文件发售时间及地点：2015年**月**日起至2015年**月**日止每天9:30—11：00、13:30—16:00（北京时间，公休日、节假日除外）在大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室。九、报名要求：投标单位申请购买招标文件：未注册会员的供应商须登陆大连市政府采购服务中心信息网（http://www.ccgp.dl.gov.cn）“会员专区”进行注册并申请购买招标文件；已注册会员的供应商须进入政府采购交易管理系统申请购买招标文件。通过大连市政府采购服务中心管理系统申请购买招标文件的投标单位携带政府采购投标报名确认单、营业执照副本原件、资质证书副本原件、组织机构代码证副本原件、安全生产许可证副本原件、法定代表人证书（法定代表人本人报名有效）或委托代理人证明（授权书和被授权人身份证）、项目经理资格证明原件121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701及相应的复印件一套（复印件须加盖公章），招标代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件），初审合格后方可购买招标文件，详细资格审查以评标委员会审议结果为准。十、接受投标文件的时间与地点：2015年**月**日13:15—13:45时（北京时间）在大连市政府采购服务中心一楼受理区（**）。十一、投标文件递交截止时间及开标时间与地点：2015年**月**日13:45时（北京时间）在大连市政府采购服务中心（大连市西岗区迎春路2号，大连市行政服务中心一楼第二开标室）。十二、招标文件售价200元/本，售后不退。   十三、招标人：大连职业技术学院   十四、招标代理公司：大连合力项目管理有限公司     地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室     联系人：刘竹     电话：0411-82588708    传真：0411-82588707121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701目录第一章投标须知前附表及投标须知第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程建设要求第五章投标文件格式第六章工程量清单第七章评标细则121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701第一章投标须知前附表及投标须知一.投标须知前附表23.评标一般规定前附表24.符合性审查二.总则25.评标程序01．使用文字种类及度量衡单位26．现场询标及澄清02．使用货币种类27.细微偏差修正03．建设资金28．投标文件的评审、比较和否决04．投标费用七.授予合同05．投标资格29．中标通知书06．投标有效期30．授标及废除授标07．答疑会议及踏勘现场31.签订合同08．投标人投标保证金09．中标人履约保证10.设计文件11.工程量清单三.招标文件12.招标文件组成13.招标文件解释及澄清14．招标文件修改四.投标文件15．投标文件组成16．投标文件格式17．投标报价18.投标文件密封及标志19.投标文件提交20.投标文件撤回及修改五.开标21.开标一般规定22.开标程序六．评标121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称大连职业技术学院污水处理工程2建设地点大连职业技术学院3建设规模污水处理工程施工（详见工程量清单）。4合同价款约定方式固定总价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。5质量要求质量目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。6招标范围污水处理工程施工（详见工程量清单）。7工期要求合同签订后50个日历日内。8工程质保期2年。9资金来源及预算金额财政资金，预算金额：438.9万元（投标报价超出采购预算的，按无效投标处理）。10投标人资质等级要求（一）在中国境内注册的独立企业法人；（二）同时具有建设行政主管部门颁发的环境工程（水污染防治工程）专项乙级及以上资质和环保工程专业承包叁级及以上资质，并具有安全生产许可证书；（三）投标人拟派项目经理具有相关专业三级项目经理或相关专业二级及以上注册建造师资格，且无在建工程无在处罚期内的不良记录。注：1、经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。2、本项目不接受联合体投标。11资格审查方式报名同时进行资格审查（仅限于购买招标文件）；评标时由评标委员会进行资格再审；投标人中标后，如有必要，由招标人进行资格后审。12投标报价计价方式：工程量清单计价其他说明：投标报价总额应与工程项目总价表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标标价中。13投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）14投标保证金金额投标保证金金额：50000元人民币；保证金可以是电汇、支票、汇票或大连市企业信用担保有限公司出具的保函等形式中的一种（投标保证金保函格式见附件）（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。投标保证金的递交时间及地点：在2015年**月**日16：00（北京时间）之前到大连合力项目管理有限公司财务部递交（工作时间以内）。外地企业若要汇款，请汇至：户名：大连合力项目管理有限公司；开户银行：中国民生银行大连越秀支行；121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701账号：600383668递交地点：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室（以到帐时间为准若在规定日期前没有收到任何形式的付款，则视为自动放弃此次投标）。注：大连市企业信用担保有限公司出具的保函适用于投标保证金、履约保证金及银行预付款保函的担保；办理的详细流程请见《大连市政府采购网》通知公告窗口中《关于开展政府采购信用担保工作的通知》。大连市企业信用担保有限公司联系方式：地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层电话：（0411）39917759传真：（0411）39917780。15答疑及踏勘现场答疑会时间：另行通知答疑会地点：另行通知踏勘现场时间、地点：另行通知。注：本项目统一组织踏勘，踏勘时各投标单位相关人员需携带招标文件、配备相关人员及工具到场，迟到不等。16投标文件份数及要求1.投标函件、技术标书、商务标书装订成一册，正本一份，副本五份；2.以上投标文件密封在一个封袋中；其他要求：1、投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封以及投标文件被拒绝的责任。2、封面注明“投标工程名称、投标单位、联系人、联系电话等”。17投标文件提交地点及时间收件人：大连合力项目管理有限公司地点:大连市政府采购服务中心一楼受理区（**）截止时间:2015年**月**日13:45时18开标开标时间:2015年**月**日13:45时地点:大连市政府采购服务中心（大连市西岗区迎春路2号，大连市行政服务中心一楼第**开标室）19评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。20主要材料1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有质量技术监督部门出具的、产品检测有效期内合格报告的设备、材料，本工程均应选用高效、节能、环保的国家名优品牌产品及材料，严禁使用国家及大连市禁止和限制使用的产品。2121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701、投标人须按照招标人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料生产厂家、产地、品牌、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。投标人未注明生产厂家、产地、品牌、规格型号的材料，一旦中标，招标人有权指定符合要求的品牌产品，投标人必须无条件接受。实际工程中使用的材料（包括材料的选样、型号、规格、颜色、款式等）必须经过招标人认可后方可用于工程中。如中标人在施工中所用材料与投标所报材料不符，以次充好，以假充真，一经发现，招标人有权单方解除合同，监理及招标人未及时发现，竣工后发现，扣除该项工程全部工程款。21工程款支付方式本工程无预付款。工程全部完工，经甲方验收合格、市财政投资审核中心对全部工程项目结算（决算）审定后，且甲方完成支付款程序后，支付结算（决算）审定值的90％，余款即结算（决算）审定值的10%转为质量保证金。工程验收合格一年后无质量问题，且甲方完成支付款程序后，支付结算（决算）审定值的5%（无息）；工程验收合格两年后无质量问题，且甲方完成支付款程序后，支付结算（决算）审定值的5%（无息）。22规费、税金1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。2、供应商应结合取得的本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》，并按《转发省建设厅、省财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》大建委发（2008）75号文件文件确定的原则和标准计算规费，按《关于调整大连市建设工程费用标准中税金费率的通知》（大造价字【2011】3号）文件的标准计算税金。注：1、工程定额测定费已取消，投标人不得计取；2、社会保障费按税前工程总造价的3.2%计取。23安全文明施工要求安全目标：合格执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。24投标函件1、法定代表人资格证明书2、投标文件签署授权委托书3、投标函4、投标承诺书、项目经理承诺书、造价工程师或壹级造价员承诺书5、投标人安全资格审查意见书（大连市建委安全监督站办理）6、招标文件要求投标人提交的其他投标资料：1）投标单位本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》2）资质证书、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等相关资格证明文件25商务标书商务报价包括以下内容：1、投标总价；2、工程项目总价表；3、单项工程造价汇总表；4、单位工程造价费用汇总表；5、单位工程规费计价表；6、分部分项工程量清单计价表；7、措施项目清单计价表；8、其他项目清单计价表；9、零星工作项目计价表；10、分部分项工程量清单综合单价分析表；11、措施项目费分析表；12、主要材料价格表。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701业绩与信誉包括以下内容：1、投标人业绩和信誉（加盖公章）2、项目管理机构情况及主要人员简历（加盖公章）3、生产操作人员持证上岗情况（加盖公章）4、投标人近三年内企业信誉列表及有效证明（复印件加盖公章）5、投标人近三年内管理体系认证有效证明（复印件加盖公章）6、投标人近三年内类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）7、项目经理近三年类似工程业绩列表及有效证明（复印件加盖公章）26技术标书1、总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；2、施工平面布置和临时设施布置；3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；4、劳动力和材料投入计划及其保证措施；5、机械设备、办公设备及检测设备投入计划；6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；7、质量保证措施与违约承诺；8、安全生产和文明施工措施及违约承诺；9、针对工程量清单及施工管理的合理化建议；10、相关表格及其它辅助说明资料。27总承包服务费不采用28投标报价风险投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化得到调整。投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差时，应在提交投标文件截止时间15日之前，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了本工程改造全部内容。投标人提出清单工程量修正意见未被招标人采纳时，投标人应自行考虑由此引起的的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。29报价注意事项按通过符合性审查且投标报价不低于有效投标报价算术平均值下浮15%的所有投标单位的投标报价计算算术平均值作为最佳报价。按最佳报价为所有有效投标报价的投标单位进行打分。高于预算金额的为无效投标文件，121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701低于有效投标单位报价算术平均值下浮15％的为无效投标文件。30代理服务费本项目的招标代理服务费由中标人支付，不在投标报价中单独列项。中标人在中标公示期满后五日内须向本项目的招标代理机构（大连合力项目管理有限公司）支付代理服务费。收费标准：工程类标准计取。31履约保证中标人履约保证金额为合同价款的10%；履约保证形式：支票、汇票或银行保函。32培训工程竣工后，中标单位应免费为招标单位培训至少两名技术人员33其他中标单位须向甲方提供投资审核所需所有材料（含施工图纸与竣工图纸，直至投资审核工作完成）；项目验收以环保局验收为准。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701二、总则1．使用文字种类及度量衡单位1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。3．建设资金3.1建设资金已获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。5.投标资格5.1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。5.2投标人拟派驻本项目的项目经理、技术负责人、质检员、安全员、材料员等管理人员必须为本企业在编人员，并和企业签订劳动合同，具有3年以上工作经验，上岗证书齐全（按要求填报项目管理机构人员配备情况表并附劳动合同复印件、职称证、上岗证等）。5.3　为了具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：5.3.1有关确立投标人法律地位的原始文件的副本的复印件，包括企业法人营业执照、资质等级证书、项目经理的注册建造师证书（须在本企业注册）。5.3.2　投标人近三年内完成的类似工程业绩情况和目前合同的履行情况。5.3.3　121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701按规定的格式提供为组织本工程施工管理的专职人员的主要经历：包括专职服务于本项目的项目经理（不能兼管其他项目）及主要施工管理人员情况；为本项目施工需安排的其他人员情况。以上主要施工管理人员必须有与本标项目相应的资格证书，并且在投标书中列入项目经理姓名、证书编号（具体格式附后）。5.3.4　一旦中标后不得更换现场项目经理，否则，招标人有权终止合同。工地技术人员变动时，需经招标人同意。5.3.5标明拟派项目经理近三年以来完成的类似项目业绩，在项目经理简历表中填报，同时须附相关证明材料）。5.3.6按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。5.3.7有关投标人目前和过去2年参与或涉及诉讼案的资料。5.3.8本项目不接受联合体投标。6.投标有效期6.1投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。6.6本招标文件第8条投标保证金的规定仍然适用于延长后的投标有效期。7．答疑会议及踏勘现场7.1招标人根据投标人提出的问题，召开答疑会议给予澄清、解答。投标人需要招标人澄清的问题，应于答疑会议之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间）以书面方式向招标人提出。7.2投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）应于投标须知前附表中确定的时间及地点出席答疑会议。7.3招标人要在《答疑会议纪要》上解释投标人于答疑会议期间或之前提出的所有与投标有关的问题。《答疑会议纪要》是招标文件的组成部分。7.4答疑会议所产生的对本招标文件内容的修改，招标人将按本招标文件第14条规定，以补充通知的方式向所有投标人发送。7.5121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701投标人应参加对施工现场及周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。7.6投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）可于《投标须知前附表》中确定的时间及地点参加现场踏勘。7.7招标人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、理解及结论概不负责。7.8投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。8．投标保证金8.1投标人的投标保证金是投标文件的组成部分。8.2投标人投标保证金的有效期至少应超过投标有效期30天。8.3投标人采用支票、汇票、电汇、银行保函、大连市企业信用担保（格式详见附件1）有限公司出具的保函的一种方式提供投标保证金，并在规定的投标保证金缴交期限之前提供。8.4中标人的投标保证金将于中标人与招标人签订施工合同后5日内予以退还（无息）。8.5未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。8.6收到投标保证金的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。8.7招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金：8.7.1弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；8.7.2投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；8.7.3因中标人过错被废除授标；8.7.4中标人未能在规定期限内签定合同协议；8.7.5法律法规规定其它损害招标人利益的情形。9.中标人履约保证9.1施工合同签订前，中标人应按本须知前附表所规定的金额向招标人提交履约保证。9.2履约保证可以是中标人基本开户行开具的支票、汇票或银行保函（按招标文件提供的承包人履约保函格式）。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07019.3履约保证将作为施工合同的组成部分。9.4无论履约保证来源何方，该履约保证在全部工程结束，经各方验收合格后一次性无息返还，收到履约保证的单位只向中标人退还（履约保证退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。9.5若中标人不能按本须知第9.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。10.设计文件招标人在出售招标文件的同时向投标人提供所有相关设计文件（包括已变更设计文件）。11.工程量清单11.1本工程改造范围之内的所有分部分项工程的项目及数量清单、规费、措施费、材料设备估价表。三、招标文件12．招标文件组成12.1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第13条、第14条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容。13．招标文件解释及澄清13.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。13.2投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于答疑会议召开之前（或招标人认可的时间）以书面方式向招标人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。13.3如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。13.4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070113.5书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前15天（或所有获得招标文件的投标人认可的时间）内送达所有获得招标文件的投标人。书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。14．招标文件修改14.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日之前（或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间），招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件。14.2补充通知送招标管理机构备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人，投标人应于收到该补充通知后2日内以书面形式给予确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束力。14.3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间。14.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。四、投标文件的编制15.投标文件的组成15.1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分。15.2根据招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表中相关条款中具体内容为投标文件的实际组成部分。16．投标文件格式16.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。未按招标人提供的格式编制投标文件，评标机构可在量化评分过程中做出不利于该投标人的量化。16.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。16.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）亲自签署并加盖投标人法人公章。16.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章。16.5121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。16.6投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，并由具有执业资格的造价工程师或壹级造价员签章确认，同时加盖投标人法人公章。17.投标报价17.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用：①直接费：直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费（其费用构成见措施项目清单）；②间接费：规费（非竞争性费用，读取标准见前附表）和管理费；③利润和税金；④为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标等所有费用；⑤直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按大连市工程造价主管部门的相关规定执行。17.2　本项目招标人给出的工程量清单的项目明细及项目工程量是根据现场情况和招标文件有关要求编制与计算的，不含在本次招标范围内的项目，招标人在招标文件进行特殊说明，招标人未作说明的项目均含在本次招标范围内，费用包含在相应的投标报价中。17.3投标报价的规则⑴投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照2008《辽宁省建设工程计价依据》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单投标报价表以确定投标报价。本工程和每一计价项目只允许有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，招标人将不予接受；⑵工程量清单计价表的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素；⑶投标人应按投标须知前附表的规定，自行承担投标报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701⑷招标文件所给的技术条件、工程量清单、答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以答疑文件为准；⑸不论招标文件是否说明，其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等；⑹投标人应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用；⑺报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险；⑻水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，根据用量计算后计入投标报价中，招标人不再另行支付；⑼本项目包含的所有工程在验收时发生的设备、设施等检测、试运行费用均由中标人承担，投标人在投标时应充分考虑相关费用。⑽施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担。投标人编制投标报价时，在措施项目费用列出。⑾投标人在施工中，造成场地内、外的道路与管线损坏，费用自负；⑿投标人有责任为发包人以及质量监督部门对工程的检查无条件提供方便；17.4投标人投标报价编制应按照招标文件前附表中商务报价的内容和本文件提供的工程量清单报价表格的填写（表格可以按同样格式扩展）。17.5投标报价要求①本工程采用固定总价合同，投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。招标人所给工程量清单是依据现场实际情况编制的。如在具体施工中由于签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。②投标人应结合现场情况，施工所产生的建筑垃圾的外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在投标报价中；③投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格变动、人工费变动和各种税费、施工措施费用等；④分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致投标文件被拒绝。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070117.6投标人按招标文件给出的主要材料价格表，详细标明投标人用于工程的材料及成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价。18.投标文件的密封和标志18.1投标人应将投标文件按投标须知前附表第16项规定装袋密封，不密封的投标文件无效。18.2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封及标志。18.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。19.投标文件提交19.1投标人应于投标须知前附表中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至投标须知前附表中确定的地点和接收人。19.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。20.投标文件撤回及修改20.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。20.2投标人修改或撤回投标文件的通知，应按本招标文件第18项的规定进行标志和密封，并在密封封面清楚标明“修改”或“撤回”字样，否则修改或撤回通知无效。“修改”或“撤回”通知，必须是经投标人签署的确认文本。20.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。五、开标21.开标一般规定21.1投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点参加开标会议。21.2未按规定提交合格的或按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070122.开标程序开标会议由招标代理机构工作人员主持，程序如下：（1）主持人宣布开标会议注意事项；（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况；（4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果；（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；（6）由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，宣布检查结果；（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的投标文件，宣读正本投标函中的投标人、投标报价、工期、质量标准及招标人认为有必要宣读的投标文件的其他主要内容；（8）投标人代表及开标工作人员在开标记录表上签名确认；（9）开标会议结束。六、评标23．评标一般规定23.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。23.2评标委员会须按法律法规规定及本工程招标的评标办法，公平、公正、择优的确定中标候选人。23.3在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力23.4开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。23.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070124．符合性审查24.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件：24.1.1投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议；24.1.2投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；24.1.3投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函；24.1.4投标文件未按招标文件规定要求进行密封；24.1.5法律、法规规定的其它情形；24.2开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：24.2.1投标文件未经投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字（或盖章）或未加盖投标人法人章；24.2.2投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；24.2.3投标文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容不全；24.2.4没有提供有效的资质证明（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、资质证书等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师或壹级造价员）、投标人安全资格审查意见书、本企业本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人发生实质性改变。24.2.5采用工程量清单计价的，投标人擅自修改工程量清单内容的，未按规定格式报价的，投标报价未加盖本企业（或聘用造价咨询企业）注册造价师（或壹级造价员）印章的；24.2.6投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的；24.2.7投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标的；24.2.8同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价，且未注明何者有效的；24.2.9121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701投标人拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；24.2.10法律、法规规定的其它情形；24.3评标委员会须严格按照以上标准认定无效投标文件，使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据,招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。24．4评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认，如有效投标不足三家，则按相关法规执行。25.评标程序25.1监督人员宣读评标纪律；25.2招标人介绍招标项目情况，公布投标人名称，请采购人和评标专家填写承诺；25.3介绍评委，推选产生评委会主任；25.4请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等。25.5对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人；25.6按招标文件确定的评标办法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行量化打分评审；25.7请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩；25.8评委会主任组织进行评分汇总，编写《评审结果》，当众宣读，全体评委签名；25.9评标会议结束。26.现场询标及澄清26.1评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。26.2评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容。26.3评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。26.4投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070127．细微偏差修正27.1细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。27.2经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。修正内容经投标人代表签名确认后有效。27.3投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值，小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。28．投标文件的评审、比较和否决28.1评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。28.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。28.3评标委员会依据本项目的评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。28.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。七、授予合同29．中标通知书29.1招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。29.2中标通知书将明确招标人对中标人按照施工合同要求，确定工程的价格、工期、质量等内容。29.3121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。30．授标及废除授标30.1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。30.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；（4）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。30.3中标人因上述原因被废除授标，招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标。30.4中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：（1）将被没收全部投标保证金。（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。（3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。31.1中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的附件。31.2如果中标人无正当理由未在规定期间内签订合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。31.3招标人如不按本招标第31.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。31.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。31.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。32.招标代理人服务费1.招标代理人向中标人按文件的规定和标准收取代理服务费。2.中标人在领取“中标通知书”时，须向大连合力项目管理有限公司缴纳代理服务费。3.招标代理服务收费标准:招标类别费率中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100--5001.1%0.8%0.7%500--10000.8%0.45%0.55%1000--50000.5%0.25%0.35%5000--100000.25%0.1%0.2%10000--1000000.05%0.05%0.05%注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为100000万元，计算招标代理服务收费额如下：100万元×1.5％＝1.5万元（500-100）万元×1.1％＝4.4万元（1000-500）万元×0.8％＝4万元（5000-1000）万元×0.5％＝20万元（10000-5000）万元×0.25％=12.5万元（100000-10000）万元×0.05％=45万元合计收费=1.5十4.4＋4＋20+12.5+45＝87.4（万元）4.本次招标代理服务费按工程招标标准向中标人收取。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701第二章合同条款（合同专用条款）使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）（合同通用条款内容略，协议书内容见合同文件部分）121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701专用条款目录一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范4、适用标准、规范5、通知二、工程管理人员7、工程师8、项目经理三、双方一般权利和义务9、发包人工作10、承包人工作四、施工准备11、施工组织设计和进度计划12、施工准备五、施工工期13、开工及延误开工16、工程竣工六、材料设备供应17、发包人供应材料设备18、承包人采购材料设备19、材料设备的检验七、工程质量和检验24、工程试车八、安全与文明施工25、安全施工九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款31、工程量确认32、工程款支付十、工程变更34、确定变更价款十一、竣工验收和结算35、竣工验收十二、工程质量缺陷保修十三、违约、索赔和争议38、违约121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070140、争议十四、施工分包41、施工分包十五、不可抗力42、不可抗力十六、保险和担保43、工程保险44、工程担保十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数十八、其他51、补充条款121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：按《通用条款》约定排序。_________3、语言文字和适用法律、法规3.1本合同除使用汉语外，还使用不采用其它语言文字。3.2需要明示的法律、法规、规章:国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。4、适用标准、规范4.1适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。发包人提供标准、规范的时间：不采用4.2国内没有相应的标准、规范时的规定：由承包人提供经发包人认可后方可采用5、图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数：不采用　发包人向承包人提供图纸日期：不采用5.2发包人对工程的保密要求和保密期限：未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密。6、通知6.1承包人的地址：6.2发包人的地址：大连职业技术学院夏家河校区工程师的地址：大连职业技术学院二、工程管理人员7、工程师7.1监理单位委派的工程师姓名：不采用7.2发包人代表的工程师姓名：7.3其他需要取得发包人批准的权利：以发包人书面授权为准8、项目经理8.1项目经理的姓名：三、双方一般权利和义务9、发包人工作121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07019.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前由承包人负责施工现场所有障碍的清理完毕并具备施工条件，费用含在合同价内。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：按照约定由承包人自行解决，并负责相关费用。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通并应保证施工通行的需要。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：不采用。（5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：不采用。（6）水准点与座标控制点交验要求：不采用。（7）图纸会审和设计交底时间：不采用。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：不采用。（9）双方约定发包人应做的其他工作：不采用。发包人委托承包人办理工作：采用。10、承包人工作10.2承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工前报工程进度报表，按照发包人要求报施工进度报表。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：由承包人承担全部责任和费用，如未履行义务造成工程、财产和人身伤害，承担责任及所发生的费用，扣除安全生产和文明施工措施费。（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：采用。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续：经发包人同意后由承包人办理并承担费用。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在未正式验收交付发包人前，保护单位工程或已完工程的费用，由承包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：由承包人负责。（8）施工场地清洁卫生的要求：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701保证施工现场符合有关规定，承担因违反规定而造成的损失和罚款，竣工后做到“活完场清”，做好竣工后的清洁工作。（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：　采用。　四、施工准备11、施工组织设计和进度计划11.1承包人提供施工组织设计（设计方案）和工程进度计划的时间和要求：开工前一周内。工程师确认的时间：提交施工组织设计后一周内12、施工准备12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开工前3日，按双方具体约定。12.10红线外临时占地租用费用承担约定：由承包人负责。五、施工工期13、开工及延误开工13.1单项工程工期约定：按规定时间开工完工。因发包人原因延期开工的，只顺延工期；因承包人自身原因延期开工，损失自负，不顺延工期，由此给发包方造成损失的，还应承担赔偿责任。承包人无正当原因延期开工超过10日（含10日）以上，发包人有权单方解除合同。16、工程竣工16.3提前竣工的约定：不采用。六、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用。17.5发包人供应材料设备的结算办法：不采用。18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购的材料设备，应符合有关标准及规范要求，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人并经发包人验收合格后方可使用。18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。19、材料设备的检验19.3检验费用的约定：（1）承包人承担检验费用的材料、设备：由承包人承担检验费用。（2）发包人承担检验费用的材料、设备：不采用。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701七、工程质量和检验24、工程试车24.1工程试车内容和费用承担：按规范要求须进行试车才能进行验收的必须进行试车检验，费用由承包人承担。八、安全与文明施工25、安全施工25.1承包人安全责任的约定：承包人必须严格遵守大连市建委及安监局大建安发2005年第61号《关于印发大连市建设工程项目安全属地化管理实行细则的通知》文件规定，进行施工现场安全管理，按规定配备安全管理人员，认真贯彻实施《建筑施工安全检查标准》（GJ59-99），服从发包人的安全监督与管理，加强施工现场的安全管理，杜绝安全事故的发生。因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。25.2发包人安全责任的约定：发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。九、合同价款、工程量确认和工程款支付30、合同价款30.2确定合同价款的方式：固定价格合同合同总价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：见投标须知前附表。风险费用的计算方法：投标人自行考虑风险范围以外合同价款调整方法：参照前附表约定。30.4采用可调价格合同时，合同价款调整方法：不采用。30.5采用成本加酬金合同的约定：不采用31、工程量确认31.1本工程采用的工程量计算规则：2008《辽宁省建设工程计价依据》。31.3承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：按发包人要求提供32、工程款支付32.1发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例：无预付款32.2双方约定支付工程款（进度款）的时间和数额：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701本项目无预付款，工程全部完工，经甲方验收合格、市财政投资审核中心对全部工程项目结算（决算）审定后，且甲方完成支付款程序后，支付至结算（决算）审定值的90％，余款即结算（决算）审定值的10%转为质量保证金。工程验收合格一年后无质量问题，且甲方完成支付款程序后，支付结算（决算）审定值的5%（无息）；工程验收合格两年后无质量问题，且甲方完成支付款程序后，支付结算（决算）审定值的5%（无息）。32.7发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人不承担连带责任。十、工程变更34、确定变更价款34.2工程量变更幅度：见补充条款增加部分工程量的项目单价确定方法：见补充条款减少部分工程量的项目单价确定方法：见补充条款十一、竣工验收和结算35、竣工验收35.1承包人提供竣工资料的约定：竣工前至少提供两份竣工图及施工技术档案；竣工前还须提供投标文件电子档、工程结算书电子档，作为工程竣工资料的一部分。如未按要求提供竣工资料，发包人不对工程进行竣工验收、支付工程竣工款，但可以根据实际情况提前将工程投入使用，且承包人仍要对工程质量承担相应责任、履行相应义务。35.9中间交工工程的范围和竣工时间的约定：按发包人要求。十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）十三、违约、索赔和争议38、违约38.1通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：不采用。通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：不采用通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：不采用38.2通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：每延误一天，由承包人按合同造价的千分之一向发包人支付违约金，给发包方造成损失的，还应承担赔偿责任。通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：承包人赔偿因此给发包人造成的损失（按质检等相关部门确认的实际损失）并承担为使本工程达到合格质量标准所产生的全部费用，另外应承担合同价款5%的违约金。承包人违约的其他约定：双方协商40、争议40.1解决争议的约定：本合同在履行合同中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，才用下列第二种方法解决：（一）提交大连市仲裁委员会建设经济仲裁中心仲裁；121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701（二）依法向合同订立地或合同履行地人民法院提起诉讼。十四、施工分包41、施工分包41.1本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用。十五、不可抗力42、不可抗力42.1双方关于不可抗力的约定：以国家有关部门认可为准。十六、保险和担保43、工程保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包人现场管理人员的人身意外伤害保险。（2）发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。（3）承保人投保内容：负责施工人员的人身意外伤害保险，并按国家规定投保本工程投标范围内所需的保险。44、工程担保本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：　不采用担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约保证，担保方式为：按招标文件执行担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项：不采用。十七、合同的生效、终止和解除49、合同份数49.2合同副本份数：正本四份、副本四份，由发包人、承包人、代理机构及监督机构分别保存。十八、其他51、补充条款51.1本项目工程价款一次性包死，合同总价及工程项目单价不予调整；本工程须经财政审核机关审定后方可办理工程结算或竣工决算；工程审核时，承包人须予以配合，并按照审定值进行工程结算。51.2承包人承诺的质量目标、文明施工、安全生产管理措施和目标如未能实现，将酌情扣除承包人相应工程款。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070151．3若因财政拨款不到位导致发包人不能及时支付工程款，则发包人可与承包人另行商榷支付日期，承包人不得以此为借口停工，发包人不承担相应的违约金；51.4实际工程中使用的材料（包括材料的选样、型号、规格、颜色、款式等）必须经过招标人认可后方可用于工程中。如中标人在施工中所用材料与投标所报材料不符，以次充好，以假充真，一经发现，招标人有权单方解除合同，承包人承担给发包方造成的实际损失；招标人未及时发现，竣工后发现，扣除该项工程全部工程款，承包人还应赔偿因此给发包人造成的实际损失。51.5合同双方确认，本合同书中合同文件组成部分的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力；51.6本合同书中合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。51.7本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。注：本合同仅提供了主要条款，发包人与承包人签订合同时，将细化条款，未尽事宜招标文件中有相关规定的按招标文件执行，招标文件中无相关规定的按合同解释顺序执行，无任何依据的由双方协商确定。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701第三章合同文件格式项目编号：HL2015-0701项目名称：大连职业技术学院污水处理工程121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701目录一、合同协议书二、附件1、承包人承揽工程一览表2、发包人供应材料设备一览表3、工程质量缺陷保修书121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701一、合同协议书发包人：大连职业技术学院承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：大连职业技术学院中兴新思通讯学院《移动通信技术》专业实训室改造工程工程地点：夏家河校区工程内容：土建、水暖、电气改造工程量清单及现场踏勘等所含所有工程内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期35个日历天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件(1)本合同协议书(2)中标通知书（适用招投标工程）(3)投标文件（适用招投标工程）121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701(4)发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程）(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：{招标人办公地址}地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：{招标人电话}电话：传真：{招标人传真}传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：{招标人邮编}邮政编码：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701二、附件附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建筑面积（平方米）结构层数跨度设备安装内容工程造价开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701附件3工程质量缺陷保修书发包人（全称）：大连职业技术学院承包人（全称）：为保证大连职业技术学院污水处理工程工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签定工程质量质量缺陷保修书。承包商在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量缺陷保修范围为招标文件、设计文件、工程量清单范围的全部内容。具体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下：设计文件、招标文件、合同规定、现场踏勘的所有工程内容。二、工程质量缺陷保修期双方约定本工程质量缺陷保修期如下：(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；(4)供热与供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；(5)装饰装修工程为2年；(6)其他项目保修期限约定如下：无三、工程质量缺陷保修责任1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07013、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、在主体、防水工程质量保修期内，因施工单位原因造成质量缺陷的，施工单位须在第一时间进行整改、抢修，相关费用自付；如施工单位不履行抢修、整改义务，发包人有权采取相应的法律诉讼措施。四、工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及相关损害责任由造成质量缺陷的责任方承担。五、工程质量缺陷保修金发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为工程结算（决算）价款审定值的_10_%，具体为：金额（大写）：____________________________元（小写）：____________________________元六、工程质量缺陷保修金的支付工程验收合格一年后无质量问题，且招标方完成院内及财政支付款程序后，支付结算（决算）审定值的5%（无息）；工程验收合格两年后无质量问题，且招标方完成院内及财政支付款程序后，支付结算（决算）审定值的5%（无息）。七、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项:____无__________。本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701第四章工程建设要求项目编号：HL2015-0701项目名称：大连职业技术学院污水处理工程一、工程建设标准二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求三、项目管理班组及生产操作人员要求四、主要材料121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701工程建设标准及技术要求（一）工程建设标准1、有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》2、国家、行业技术标准及管理规定《工程测量规范》（GBJ50026-2007）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）《给水排水构筑物工程质量检验评定标准》(参照GB50268-97)《给水排水管道工程质量检验评定标准》（参照GB50268-97）国家规定的其它规范3、安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-86）《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）4、说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。（二）工程建设技术要求1、说明：本招标文件技术规格及要求，主要由各相关的工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。1.1请投标人仔细阅读招标文件的全部条文（包括合同条款），对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07011.2依据工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。1.4本技术标书中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标准。环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；2、工程承包范围的说明2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是现场勘查去完全了解工程的实际范围。2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是通过勘查现场了解了工程的内容；2.3本工程承包项目内容：详见工程量清单。2.4本工程承包方式为：包工包料。3、施工组织与计划3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规要求安排计划。3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、不得污染环境、不得影响周边居民生活和交通安全。4、现场施工测量4.1承包人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07014.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求投标人在发包人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，投标人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。5、现场试验5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。5.2承包人应按本技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。6、技术要求6.1本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按本招标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。6.2实际工程中使用的材料必须经招标人认可后方可用于工程中。6.3投标人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书大连市建设工业产品备案证书齐全。6.4投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。6.5施工时不得破坏原有建筑结构，要注意做好成品保护，必要时要采取有效的成品保护措施，并承担相关费用。6.6工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。6.8招标内容：污水处理工程施工（详见工程量清单）7、产品要求7.1投标人所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品，所有材料都必须使用环保材料。验收执行《辽宁省建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234）7.2投标人提供的材料、配件等应等同或高于推荐品牌及档次。7.3上款提供的材料，属于类似材质、类似规格的，实际施工时，招标人对颜色、款式等不满意时可以要求中标人按同等价格调整,如调整后仍不能使招标人满意，招标人将按同等价格自行采购。7.4121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701根据工程设计要求，用于本标项目的设备、产品均应为经国家主管部门认可和大连地区建设及相关主管部门准入的设备、产品。中标人施工时所提供的主要材料，应向招标人和监理工程师提供详细的出厂质量相关产品说明书、产品等级证明、检验报告、检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据，按大连市建设及相关主管部门确定的标准验收，并无偿负责各种相关验收手续。工程全部竣工后须经大连市建设及相关主管部门验收后投入使用。8、安全生产、文明施工及卫生要求8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-1996）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）、《建筑施工场地噪音限值》（GB12523-92）、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等规范、规定。8.2项目全体参建人员应严格按招标人要求，着统一服装。8.3施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。8.4做好产品保护实施和检查工作。8.5提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。8.6施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。8.7危险作业区域应用红白色小旗围起以示警戒。8.8洞口、临边等危险区域张挂警示标志，以示提醒。8.9开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范，不得干扰他人正常休息及工作。8.10注意施工范围的控制，设立明显警示标志，施工过程中保护人员的安全。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求项目内容主要内容及描述项目施工重点、难点及关键技术工艺要求1、本项目工期较紧，施工单位应做好材料、人员、施工机械的安排、调配。新技术新工艺新材料应用要求1、鼓励建筑业十项新技术应用，并将新技术引用作为评标内容进行评分；2、本工程推荐使用的新技术、新产品包括以下内容：①选用新型、无毒害、使用寿命较长的材料；②环保材料；③先进施工工具。施工机械设备要求机械设备数量性能须满足施工要求,施工前做好施工机械设备的检查，确保其正常运行。办公设备检测设备要求做好电脑、打印机、复印机等办公设备的检查，保证正常运行。检测设备应满足工程施工要求，尤其测量仪器设备，要符合规范规定量程规定及本工程的具体要求。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701三、项目管理班组及生产操作人员要求名称有关要求项目经理资质等级及专业相关专业三级项目经理或相关专业二级及以上注册建造师资格学历大专及以上学历技术职称中级及以上职称技术负责人技术职称及专业工程相关专业中级职称学历大专及以上学历工作年限施工管理年限8年以上。其他管理人员要求安全员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验质检员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验材料员持证上岗，至少有3年及其以上类似工程经验生产操作人员要求施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》。电工、电焊工、司机、机械工、架子工等特殊工种持证上岗率必须达到100%，其他工种持证上岗率不得少于90%，若低于上述标准，评委在量化打分时将酌情扣分。其他要求：1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程经验，并能真正全程参与工程建设。3、投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。4、保证一旦中标后没有经招标人同意不能更换拟定的项目经理、技术负责人及主要施工管理人员，如果项目经理不在施工现场主持工作或更换项目经理，招标人有权终止合同。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701四、主要材料工程名称:大连职业技术学院污水处理工程序号材料名称厂家、产地或品牌1水泵不低于川源、熊猫、中航2风机不低于川源、百事德、章晃3电气西门子、施耐德、ABB4线缆津成、津海、裕桥5计量泵普罗名特、易威奇、米顿罗6搅拌器四方、高盛、博城7空压机上海柯普达，杭州超滤，英格索兰8机械格栅高盛、四方、上海泉瑞9脱水机兴源；星鑫；贝莱特10阀门冠龙、远大、德斯尔11管件联塑、日丰、三德121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701第五章投标文件格式一、投标文件密封封面投标项目名称：投标人全称（法人章）：法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：投标人地址：邮编：投标联系人：办公电话:手机：文件开封时间：年月日时分前不得开封说明1.投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；2.本封面复印或打印有效；3.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701正（副）本建设工程投标文件项目编号：HL2015-0701项目名称：项目地址：投标人（公章）：法定代表人或其委托代理人（签名）：联系人：电话：手机：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701投标函件目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函四、投标承诺书、项目经理承诺、造价师或壹级造价员承诺五、投标单位安全资格审查意见书六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日，经营期限：资质证书编号：营业执照编号：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人（签字）：性别：年龄：_______身份证号码：职务：_______投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701三、投标函致：大连职业技术学院1、根据已收到的你方招标工程项目编号为HL2015-0701的大连职业技术学院污水处理工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及大连市建设工程招投标管理有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写)元（RMB元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件；我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利；我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到标准。5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7、我方已提交人民币元作为投标保证金。投标人：（盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话：日期：_____年____月____日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701四、投标承诺书致：：本投标人已详细阅读了（工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标保证金，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。7、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚。9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚。10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚。11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070112、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。投标人（法人章）：法定代表人（签名或盖章）：年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701项目经理投标承诺致：我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近三年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。承诺人签字：身份证号码：项目经理资格证书编码：办公电话：手机：年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701造价工程师（或壹级造价员）投标承诺致：我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）或投标人委托的（造价咨询企业）的注册造价师（或壹级造价员），近两年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制投标文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为。如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。承诺人签字：（印鉴）身份证号码：造价师资格证书编码：办公电话：手机：年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701五、投标单位安全资格审查意见书工程名称建设单位投标企业安全生产许可证编号项目经理安全生产知识考核合格证书编号企业安全管理业绩：负责人：（公章）：年月日企业所在地建筑安全监督管理部门审查意见：负责人：（公章）：年月日注：1、大连市企业到企业所在地建设行政主管部门，外省市企业到大连市建筑安全监督管理站审查。2、必须在开标前办理联系电话：82496035121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料1、投标单位本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》2、相关资格证明文件：（资质证书、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等）注：“安全资格审查意见书”原件放在投标文件正本中。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701商务部分标书目录第一部分投标报价一、封面二、投标总价三、工程项目总价表四、单项工程造价汇总表五、单位工程造价费用汇总表六、单位工程规费计价表七、分部分项工程量清单计价表八、措施项目清单计价表九、其他项目清单计价表十、零星工作项目计价表十一、分部分项工程量清单综合单价分析表十二、措施项目费分析表十三、主要材料价格表第二部分业绩、信誉及管理人员十四、投标人业绩和信誉十五、项目管理机构人员配备情况十六、生产操作人员持证上岗情况121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701投标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2.投标报价采用工程量清单计价，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。3.投标价按招标人提供的工程量清单填报，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单一致。4.分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价，均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及招标文件中约定投标人承担的所有风险费用。漏报或不报，视为有关费用已包括在投标报价中。5.措施项目费系根据招标文件中的措施项目清单及本次投标拟定的施工组织设计编制，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。6.本报价的币种为人民币。7.本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字和盖章并承担相应的责任。8.本次投标拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价等已按规定在投标报价表中详细注明，并保证满足工程建设要求。若未注明的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701一、封面工程工程量清单报价表投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）造价工程师（或壹级造价员）及注册证号：（签字并盖执业专用章）编制时间：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701二、投标总价建设单位：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）编制时间：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701三、工程项目总价表工程名称：第页共页序号单项项目名称金额（元）合计121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701四、单项工程造价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）合计121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701五、单位工程造价费用汇总表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）12345分部分项工程量清单计价合计措施项目清单计价合计其他项目清单计价合计规费工程排污费社会保障费住房公积金危险作业意外伤害保险税金合计121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701六、单位工程规费计价表工程名称：序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1工程排污费　　2社会保障费　　3住房公积金　　4危险作业意外伤害保险　　合计:(大写)121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701七、分部分项工程量清单计价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价本页小计合计121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701八、措施项目清单计价表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）合计121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701九、其他项目清单计价表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）1招标人部分小计2投标人部分小计合计121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701十、零星工作项目计价表工程名称：第页共页序号名称计量单位数量金额（元）综合单价合价1人工小计2材料小计3机械小计合计121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701十一、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701十二、措施项目费分析表工程名称：第页共页序号措施项目名称单位数量金额（元）人工费材料费机械使用费管理费利润小计合计121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701十三、主要材料表工程名称：第页共页序号材料名称型号规格单位单价(元)厂家产地、品牌(名)、颜色质量要求备注121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701十四、投标人业绩和信誉1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处地址邮编4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万元）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱11主营范围1、2、3、12管理体系认证情况1、2、3、4、13信誉等级情况14近三年企业承建项目获奖情况工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期注：1、投标人获奖项目较多时可附表；2、营业执照、资质证书、管理体系认证证书等须提供有效证明材料复印件加盖公章附在此表后；投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701近三年完成的类似工程业绩一览表建设单位项目名称规模开竣工日期质量证明人注：企业业绩须提供有效证明材料（中标通知书或签订的施工合同为准）复印件且加盖公章。投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701十五、项目管理机构人员配备情况1、项目管理机构人员配备情况表2、项目经理简历表3、项目技术负责人简历表121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07011、项目管理机构人员配备情况表工程名称职务姓名职称学历执业或职业资格证明已完成或建工程情况个人获得奖励情况本人签字确认证书名称级别证号专业身份证号项目数主要获奖项目名称项目经理技术负责人质检员安全员材料员1.管理机构的主要人员须为本单位自有人员，此表后须附有上述人员的身份证、职称证、岗位证书、与公司签订的劳动合同和参加社会保险证明等证明资料复印件；投标书中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误。一旦中标后，上述人员未经建设单位许可、采购管理部门备案，不得更换；施工期限内招标人将代为保管项目经理证书原件，在主体工程未竣工前不允许其参加其他项目投标。2、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07012、项目经理简历表工程名称：姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理资格证书编号身份证号码近3年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07013、项目技术负责人简历表工程名称姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近三年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字：年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701十六、生产操作人员持证上岗情况工程名称：序号工种姓名级别所属专业劳务公司名称职业资格证书编号说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到投标文件劳动力计划安排人员数量要求，并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701技术标书施工组织设计编制说明1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；本项目应包括以下10项内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；（2）施工平面布置和临时设施布置；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；（4）劳动力投入计划及其保证措施；（5）机械设备、办公设备及检测设备投入计划；（6）施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；（7）针对工程量清单及施工管理的合理化建议；（8）质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；（9）安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1施工总平面图2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图2.3劳动力计划表2.4拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表2.5施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案2.6合理化建议及意见表121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701一、施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明工人宿舍、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、施工设备等设施的情况和布置。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701二、计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701三、劳动力计划表工程名称：工种按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）持证上岗率注：本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701四、拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表工程名称：序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注序号办公和检测设备名称型号规格数量国别产地制造年份主要性能先进程度主要用途备注说明：此页不够可另附页。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701五、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表工程名称：序号施工重点、难点关键技术、工艺解决方案及保证措施12345说明：此页不够可另附页。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701六、合理化建议及意见表工程名称：序号针对建设和施工管理方面的合理化建议和意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4说明：鼓励投标人提前发现工程量清单中的问题，提出合理化改进建议和意见，经评委会评审被采纳的，给予评审加分，并对相关单位和人员给予奖励。每采纳一条合理化意见加0.5-1分。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701第六章工程量清单121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701分部分项工程量清单表工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（采暖部分）序号项目编码项目名称计量单位工程数量　　分部分项清单　　1030801001064热镀锌钢管安装(螺纹连接)DN2510m7.5002030801001065热镀锌钢管安装(螺纹连接)DN3210m1.1003030801001020热镀锌钢管安装(螺纹连接)DN4010m3.2004030805001001铸铁散热器组成安装翼型60A10片2.8005030803001003手动调节阀安装DN25个1.0006030803003002手动调节阀安装DN40个1.0007030803005003自动排气阀安装DN25个1.0008030802001010一般管道支架制作安装100kg1.0009030807001001系统调整费系统1.00010030808001009脚手架搭拆费项1.000　　分部分项清单小计　　工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（电气）序号项目编码项目名称计量单位工程数量　　分部分项清单　　1030204004001电源配电柜安装PG0台1.0002030204004002电源配电柜安装PG1-PG4台4.0003030204018005成套配电箱安装ZMX台1.0004030204031081扳式暗开关(单控)单联10套0.5005030204031082扳式暗开关(单控)双联10套0.4006030204031112单相暗插座15A3孔10套0.7007030204031001按钮安装普通型个19.0008030206006002交流异步电机检查接线台25.0009030208001001电力电缆敷设VV-3*35+1*16100m0.11010030208001022电力电缆敷设VV-3*25+1*16100m0.64011030208001023电力电缆敷设VV-3*16+1*10100m0.62012030208001024电力电缆敷设VV-3*10+1*6100m0.05013030208001025电力电缆敷设VV-3*6+1*4100m0.60014030208001026电力电缆敷设VV-3*4+1*2.5100m0.46015030208001027电力电缆敷设VV-4*2.5100m1.370121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070116030208001028电力电缆敷设VV-4*1.5100m0.95017030208001029电力电缆敷设VV-3*25100m0.53018030208001030电力电缆敷设VV-3*16100m0.61019030208001031电力电缆敷设VV-3*1.5100m5.05020030208002001控制电缆敷设KVVP-2*1.5100m0.55021030208004002钢制槽式桥架300*10010m4.90022030209001001接地装置项1.000230302110020011kV以下交流供电系统调试(综合)系统10.00024030212001151砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管公称口径20mm以内100m1.04025030212001024砖、混凝土结构明配钢管公称口径20mm以内100m1.26026030212001035砖、混凝土结构暗配钢管公称口径20mm以内100m1.61027030212003185暗装接线盒10个1.40028030212003186暗装开关盒10个3.50029030212003004管内穿线照明线路铜芯导线截面2.5mm2以内100m单线2.37030030212003005管内穿线照明线路铜芯导线截面4mm2以内100m单线0.36031030213002006防水防尘灯直杆式10套0.70032030213001001圆球吸顶灯灯罩直径250mm以内10套0.20033030213002007防水防尘灯弯杆式10套0.10034030213004015成套型荧光灯吸顶式双管10套0.40035030215001005脚手架搭拆费项1.000　　分部分项清单小计　　工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（给排水部分）序号项目编码项目名称计量单位工程数量　　分部分项清单　　1010101003007人工挖沟槽四类土深度2m以内100m32.6002030801001016室内镀锌钢管(螺纹连接)DN1510m3.4003030801001018室内镀锌钢管(螺纹连接)DN2510m1.6004030801001019室内镀锌钢管(螺纹连接)DN3210m4.4005030801005001室内承插塑料排水管(零件粘接)DN3210m0.4006030801005144室内承插塑料排水管(零件粘接)DN5010m1.6007030801005145室内承插塑料排水管(零件粘接)DN8010m1.7008030803001001螺纹阀门安装DN15个4.0009030803001004螺纹阀门安装DN32个1.00010031001002016压力表、真空表就地台(块)1.00011030804003002洗脸盆安装钢管组成冷水10组0.100121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070112030804006001化验台10组0.10013030804017001地漏安装DN5010个0.70014030802001009一般管道支架制作安装100kg0.350　　分部分项清单小计　　工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（工艺部分）序号项目编码项目名称计量单位工程数量　　分部分项清单　　　　工艺部分　　1030801005151加药管安装UPVC管外径20mm以内10m0.4002030801005152空气管安装UPVC管外径25mm以内10m2.4003030801005153污泥管安装UPVC管外径40mm以内10m0.4004030801002074滤布冲洗管焊接DN5010m1.9505030801002075滤液排水管焊接DN8010m0.3006030607003033止回阀公称直径50mm以内个2.0007030607003034蝶阀安装公称直径50mm以内个4.0008030607003035蝶阀安装公称直径40mm以内个2.0009030610003037低压碳钢对焊法兰（电弧焊）公称直径50mm以内副6.00010030610003038低压碳钢对焊法兰（电弧焊）公称直径40mm以内副2.00011030801006008避震喉安装DN50个4.00012031001002018压力表、真空表就地台(块)2.00013030801002076进水管焊接DN30010m0.35014030801002077反冲洗排水管焊接DN25010m3.80015030801002078无阀滤池进水管焊接DN10010m1.40016030801002079排水钢管焊接DN15010m0.50017030801002080水池通风管焊接DN25010m0.40018030617007008伞型风帽DN250制作安装个4.00019030802001011一般管道支架制作安装100kg0.45020030617003009蒸汽分汽缸安装个2.00021030801002081调节池钢管焊接DN15010m2.00022030801002082调节池钢管焊接DN12510m0.90023030801002083调节池钢管焊接DN10010m4.40024030801002084调节池钢管焊接DN3210m1.60025030801005154UPVC管(零件粘接)DN3210m22.10026030801005155调节池UPVC管(零件粘接)DN10010m1.05027030801005156调节池UPVC管(零件粘接)DN15010m2.90028030607003036止回阀安装公称直径150mm以内个3.000121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701序号项目编码项目名称计量单位工程数量29030607003037止回阀安装公称直径100mm以内个6.00030030607003038法兰蝶阀安装公称直径150mm以内个9.00031030607003039法兰蝶阀安装公称直径125mm以内个4.00032030607003040法兰蝶阀安装公称直径100mm以内个3.00033030607003041法兰蝶阀安装公称直径32mm以内个1.00034030610002029低压碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径150mm以内副12.00035030610002030低压碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径125mm以内副4.00036030610002031低压碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径100mm以内副3.00037030610002032低压碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径32mm以内副2.00038030801006009避震喉安装DN150个10.00039030801006010避震喉安装DN125个4.00040030801006011避震喉安装DN100个5.00041031001002019压力表、真空表就地台(块)18.00042030802001012一般管道支架制作安装100kg1.60043030113027007水泵砼支座台17.00044030903007089侧壁通风口制作安装个1.00045040507010011曝气器TA（ABS）安装10个11.20046040507011009曝气管安装DN80（ABS外购）10m12.50047040507010012曝气器管支架个42.00048040507010022曝气器管三通DN80（ABS)外购10个2.80049030801002085调节池隔栅间钢管焊接DN25010m0.80050030801002086调节池隔栅间钢管焊接DN10010m1.70051030801002087调节池隔栅间钢管焊接DN8010m0.350121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070152030617007009调节池隔栅间钢制排水漏斗制作安装公称直径200mm以内个1.00053030801005157风机送风管UPVC管(零件粘接)DN3210m5.80054030801005158风机送风管UPVC管(零件粘接)DN8010m0.90055030801005159风机送风管UPVC管(零件粘接)DN10010m0.90056030801005160风机送风管UPVC管(零件粘接)DN15010m0.60057030802001013曝气管支架制作安装100kg0.99058CB001BF填料安装3*2*3.6同（4套）m370.00059030801005161送气支管UPVC管(零件粘接)DN10010m1.80060040507010023可变微孔曝气器TY安装10个25.10061040507011003曝气器盘管安装DN80(外购）10m17.20062040507018007弹性立体填料安装（外购）m3248.00063040507010003三通安装DN80（UPVC)10个3.30064040507010019弯头安装DN80（UPVC)10个1.00065040507010020法兰安装DN80（UPVC)10个0.30066040507010021变径安装DN80/DN100（UPVC)10个0.30067030801005162喷洒管管UPVC管(零件粘接)DN5010m1.40068030801005163喷洒管管UPVC管(零件粘接)DN10010m1.75069030801005164沉淀池UPVC管(零件粘接)DN15010m0.34070030801005165沉淀池UPVC管(零件粘接)DN8010m1.10071030801005166沉淀池UPVC管(零件粘接)DN3210m0.75072030801005167BF池生物接触氧化池污泥UPVC管(零件粘接)DN8010m1.47073030801005168BF池生物接触氧化池喷洒UPVC管(零件粘接)DN5010m2.90074030801005169BF池生物接触氧化池喷洒UPVC管(零件粘接)DN2510m6.00075030801005170BF池生物接触氧化池喷洒UPVC管(零件粘接)DN1510m0.97076030607003042手动蝶阀公称直径80mm以内个3.000121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070177030607003043手动蝶阀公称直径50mm以内个2.00078030610002033低压碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径80mm以内副2.00079030610002034低压碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径50mm以内副3.00080030802001014BF池管道支架制作安装100kg1.10081030802001015填料支挂架制作安装100kg15.86082040507026016溢流堰板制作安装(厚度4mm以内)10m20.21083040507026017浮渣挡板制作安装(厚度4mm以内)10m20.24584040507026018溢流堰底板制作安装(厚度8mm以内)10m20.21085030802001016溢流堰板、浮渣挡板支架制作安装100kg0.68086030802001017导流筒及固定支架制作安装100kg0.18087030801005171中间、回用、污泥浓缩池污水管DN4010m1.40088030801005172中间、回用、污泥浓缩池污水管DN5010m1.50089030801005173中间、回用、污泥浓缩池污水管DN20010m0.55090030617007010喇叭口制作安装DN250个1.00091030617007011喇叭口制作安装DN200个1.00092030617007012喇叭口制作安装DN125个1.00093030617007013喇叭口制作安装DN100个1.00094030617007014喇叭口制作安装DN40个1.00095030610002035低压碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径65mm以内副4.00096030604011027UPVC弯头DN25010个0.10097030604011028UPVC弯头DN12510个0.40098030604011029UPVC弯头DN10010个0.10099030604011030UPVC弯头DN5010个0.100100030604011031UPVC弯头DN4010个0.100101030801002017无阀滤池进水管焊接DN10010m0.550121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701102030801002019无阀滤池进水管焊接DN15010m0.800103030801002020无阀滤池进水管焊接DN20010m0.300104030801002021无阀滤池进水管焊接DN25010m0.050105030604001055碳钢管件10项0.100106030604001056UPVC管件10项0.100107030902001027镀锌薄钢板矩形风管制作安装(δ=1.2mm以内咬口)周长2000mm以下10m27.200108030903001049手动风阀安装450*450个2.000　　工艺部分小计　　　　措施项目　　109030808001007脚手架搭拆费项1.000110031010001005脚手架搭拆费项1.000111030618001006脚手架搭拆费项1.000112030905001005脚手架搭拆费项1.000　　措施项目小计　　　　分部分项清单小计　　工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（设备部分）序号项目编码项目名称计量单位工程数量　　分部分项清单　　1040507016002脱水机台1.0002030110003001空压机PE-75160安装台2.0003030109006006计量泵GM0010安装台1.0004030109001016气动隔膜泵HUSKY1590安装台2.0005030109001014滤布清洗泵G37-50安装台2.0006040507009002絮凝剂搅拌器安装FJV-2KL台1.0007030804014025消毒剂加药箱安装720L个1.0008030804014028絮凝剂加药箱安装1500L个1.0009030109006001絮凝剂计量泵安装台1.00010030109006007消毒剂计量泵安装台1.00011030108001001生物接触氧化池风机安装BK5009台2.000121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070112030108001013BF池风机安装BK5009台2.00013030108001007调节池、气提泵风机安装BK5003台1.00014030109001001集水坑提升泵安装CSS50.4-50台1.00015030109001063回用水泵安装G-310-80台2.00016030109001065提升泵安装G-35-80台2.00017030109001066调节池提升泵安装G-35-80台2.00018030109001003污水池提升泵安装CP50.75-50台1.00019040507003001机械格栅机安装JX300(耙齿不锈钢)台2.00020030108001014引风机安装2000m3/h全压2000Pa台1.00021030108001006活性炭除臭器安装台1.00022030804014035全自动过滤器安装Φ1000个2.00023030808001011第8册脚手架搭拆费5%25%项1.000　　分部分项清单小计　　工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（土建部分）序号项目编码项目名称计量单位工程数量　　分部分项清单　　　　土石方工程　　1010101001002人工平整场地100m26.5772010104005025挖掘机挖土自卸汽车运土方反铲挖掘机运距3km以内1000m35.5813010104004008挖掘机挖土方反铲挖掘机挖土深度4m以外1000m30.8954010106001011回填土夯填100m38.950　　土石方工程小计　　　　砌筑工程　　5010304001017污水处理站：空心砖墙1砖10m34.8426010302001018污水处理站：实心砖墙单面清水砖墙1砖10m32.2107010304001018格栅间：空心砖墙1砖半10m31.090　　砌筑工程小计　　　　钢筋砼工程　　8010901001033满堂基础垫层：楼地面商品砼垫层不分格C1510m35.7119010401003003满堂基础商砼C30S610m333.93610010401004009设备基础块体20m3以内商砼C3010m30.22511010402001007框架柱：现浇砼矩形柱商砼C30S610m32.64012010402001008框架柱：现浇砼矩形柱商砼C3010m30.89013010402001009装饰柱：现浇砼矩形柱商砼C3010m30.22414010403002005矩形梁：现浇砼单梁连续梁商砼C30S610m33.25015010403002006矩形梁：现浇砼单梁连续梁商砼C3010m32.530121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070116010403002007装饰梁：现浇砼单梁连续梁商砼C3010m30.29017010404001016直形墙：现浇混凝土墙商砼C30S610m339.05018010404001017女儿墙：现浇混凝土墙商砼C3010m30.59019010404001018吊装口侧壁墙：现浇混凝土墙商砼C3010m30.87420010405003005平板：现浇砼平板商砼C30S610m310.55521010405003006平板：现浇砼平板商砼C3010m32.48022010405006003栏板：现浇砼栏板商砼C3010m30.22423010405003007斜板：现浇砼平板商砼C30S610m31.26124010403005003过梁：现浇砼过梁商砼C3010m30.01825010412001011预制平板：预制砼平板商砼C2510m30.38926010901001034调节池垫层斜坡：楼地面商品砼垫层不分格C1010m33.07627010401002007毛石砼垫层：毛石混凝土独立基础商砼C2010m329.20028010416001035现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ6.5t1.80029010416001036现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ8t5.44130010416001037现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ10t1.62531010416001038现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ12t21.46032010416001039现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ14t35.19433010416001040现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ16t56.34034010416001041现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ18t4.24535010416001042现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ20t24.17436010416001043现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ22t21.54237010416001044现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ25t9.85438010703004027安装钢板止水带3mm厚100m0.89639010417002002钢盖板：预埋铁件t0.15040010606008005钢梯子踏步式t1.24041011201001115现浇混凝土混凝土基础垫层木模板100m20.15042011201001116现浇混凝土满堂基础复合模板木支撑100m20.560121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070143011201001117现浇混凝土矩形柱复合模板钢支撑100m21.22044011201001118现浇混凝土单梁、连续梁复合模板钢支撑100m21.60045011201001119现浇混凝土直形墙复合模板钢支撑100m223.62046011201001120现浇混凝土平板复合模板钢支撑100m27.05047011201002031现场预制混凝土平板木模板10m30.400　　钢筋砼工程小计　　　　其它工程　　48010702004023屋面UPVC落水管直径100mm10m0.68049010702002018污水处理站屋面防水：水乳型聚合物水泥基复合防水涂料1.5mm厚100m22.12950010902001015污水处理站屋面找平层：楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm100m21.94251010803001014屋面聚苯乙烯板保温60mm厚100m21.94252010305001003毛石基础10m31.34053010903001012处理水池底板防水：水泥砂浆楼地面加浆抹光随捣随抹5mm100m26.57654010702002019处理水池底板防水：高分子PA-C型防水涂料3mm厚100m26.57655010702003003处理水池底板防水：细石混凝土50mm厚100m26.57656011204002095外脚手架钢管架15m以内双排100m22.36057011204002096满堂脚手架钢管脚手架基本层100m28.27058011203003025特、大型机械场外运输费用履带式挖掘机1m3以内台次2.000　　其它工程小计　　　　分部分项清单小计　　工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（土建部分）序号项目编码项目名称计量单位工程数量　　分部分项清单　　　　楼地面工程　　1010902001013污水处理站楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm100m21.2562010903001009污水处理站水泥砂浆楼地面加浆抹光随捣随抹10mm100m21.256121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07013010903001010格栅间水泥砂浆楼地面20mm100m20.2274010903001011格栅间水泥砂浆楼地面加浆抹光随捣随抹5mm100m20.2275010901001031格栅间室外地面：楼地面干铺炉(矿)渣垫层10m30.0726010901001032格栅间室外地面：楼地面灌浆毛石垫层10m30.2167010902001014格栅间室外地面：楼地面砼或硬基层上水泥砂浆找平层20mm100m20.1448020102002029格栅间室外地面：地砖楼地面周长(2400mm以内)100m20.1449020102002030污水处理站卫生间：地砖楼地面周长(1200mm以内)100m20.06310011001001064水泥砂浆踢脚线100m20.10411010606009011格栅间钢扶手带栏杆：1m高10m0.380　　楼地面工程小计　　　　墙、柱面工程　　12011001001065格栅间内墙：砖墙墙面墙裙石灰砂浆二遍16mm100m20.40913011001001066污水处理站：砖墙墙面墙裙抹混合砂浆20mm100m22.98114011001001067污水处理站女儿墙：混凝土墙墙面墙裙抹混合砂浆20mm100m20.35615011001002018污水处理站梁、柱面：独立柱面抹水泥砂浆矩形混凝土柱100m21.13516011001002019污水处理站梁、柱面：独立柱面抹水泥砂浆矩形混凝土柱做假木纹100m21.13517011001003006污水处理站零星项目：抹水泥砂浆100m20.15018011001001068挡墙抹灰：毛石墙墙面墙裙抹水泥砂浆30mm100m21.91519020204003067格栅间外墙面砖100m20.63720020204003068污水处理站外墙面砖100m21.58421020204003069污水处理站卫生间墙砖100m20.34022020204003070污水处理站挑檐面砖100m20.150　　天棚工程　　23011001004022格栅间天棚：现浇混凝土面天棚抹石灰砂浆100m20.39524011001004023污水处理站天棚：现浇混凝土面天棚抹石灰砂浆100m21.498　　天棚工程小计　　　　门窗工程　　25020401001027污水处理站镶板木门门框：1000*2200100m20.06626020401001028污水处理站镶板木门门扇：1000*2200100m20.06627020402005008污水处理站塑钢门：2000*2800100m20.11228020402005009污水处理站塑钢门：1200*2400100m20.02329020406007010污水处理站塑钢窗：1800*1500100m20.18930020406007011污水处理站塑钢窗：1000*1500100m20.01531020406007012污水处理站塑钢窗：800*1500100m20.012121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070132020402005010格栅间塑钢门：1800*2000100m20.03633020406007013格栅间塑钢窗：1200*1500100m20.126　　门窗工程小计　　　　涂料工程　　34020507001078格栅间内墙：刷喷涂料100m20.40935020507001079格栅间天棚：刷喷涂料100m20.39536020507001080污水处理站梁、柱面：刷喷涂料100m21.13537020507001081污水处理站内墙：刷喷涂料100m22.98138020507001082污水处理站天棚：刷喷涂料100m21.498　　涂料工程小计　　　　分部分项清单小计　　单位工程费汇总表工程名称：大连职业技术学院污水处理工程序号项目名称1分部分项工程费2分部分项中人工费3其中土石方工程人工费4分部分项中材料费5其中土石方工程材料费6分部分项中机械费7其中土石方工程机械费8措施项目费9措施项目人工费10措施项目机械费11其它项目费12工程造价小计13规费14工程排污费15社会保障费16住房公积金17危险作业意外伤害保险18工程定额测定费19税金20工程造价合计121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701措施项目清单表工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（采暖、电气、设备、给排水、工艺）序号项目名称　措施项目1安全文明施工费2临时设施费3夜间施工增加费4二次搬运费5已完工程及设备保护费6冬雨季施工费7市政工程干扰费8其他措施项目费9大型机械设备进出场及安拆10混凝土、钢筋混凝土模板及支架11脚手架12施工排水、降水13垂直运输费14建筑物超高费15组装平台16设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施17压力容器和高压管道的检验18焦炉施工大棚19焦炉烘炉、热态工程20管道安装后的充气保护措施21隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施22现场施工围栏23长输管道临时水工保护措施24长输管道施工便道25长输管道跨越或穿越施工措施26长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施27长输管道工程施工队伍的调遣28格架式抱杆121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（土建、装饰）序号项目名称　措施项目1安全文明施工费2临时设施费3夜间施工增加费4二次搬运费5已完工程及设备保护费6冬雨季施工费7市政工程干扰费8其他措施项目费9大型机械设备进出场及安拆10混凝土、钢筋混凝土模板及支架11脚手架12施工排水、降水13垂直运输费14建筑物超高费规费清单表工程名称：大连职业技术学院污水处理工程序号项目名称计算基础费率(%)1工程排污费　　2社会保障费　　3住房公积金　　4危险作业意外伤害保险　　其他项目清单计价表工程名称：大连职业技术学院污水处理工程序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额(预留金)项　以暂列金额为计算公式2暂估价　　　2.1材料暂估价项　　2.2专业工程暂估价项　以专业工程暂估价为计算公式3计日工项　以零星工作项目费为计算公式121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07014总承包服务费项　以总承包服务费为计算公式5工程担保费项　　6上述未列项目项　　主要材料价格表工程名称：大连职业技术学院污水处理工程（土建部分）序号材料编码材料名称规格、型号等特殊要求数量单位10控制电缆敷设KVVP-2*1.5　56.1000m20电力电缆敷设VV-3*1.5　515.1000m30电力电缆敷设VV-3*16　62.2200m40电力电缆敷设VV-3*25　54.0600m50电力电缆敷设VV-4*1.5　96.9000m60电力电缆敷设VV-4*2.5　139.7400m70电力电缆敷设VV-3*4+1*2.5　46.9200m80电力电缆敷设VV-3*6+1*4　61.2000m90电力电缆敷设VV-3*10+1*6　5.1000m100电力电缆VV-3*16+1*10　63.2400m110电力电缆VV-3*25+1*16　65.2800m120电力电缆VV-3*35+1*16　11.2200m130按钮　19.0000个140成套配电箱安装ZMX　1.0000台150电源配电柜安装PG1-PG4　4.0000台160电源配电柜安装PG0　1.0000台170曝气器管三通DN80（ABS)　28.0280个180手动风阀450*450　2.0000个190曝气管DN80（ABS）　125.0000m200活性炭除臭器　1.0000台210引风机2000m3/h全压2000Pa　1.0000台220机械格栅机JX300(耙齿不锈钢)　2.0000台230污水池提升泵CP50.75-50　1.0000台240调节池提升泵G-35-80　2.0000台250回用水泵G-310-80　2.0000台260集水坑提升泵CSS50.4-50　1.0000台270风机BK5003　1.0000台280风机BK5009　4.0000台290消毒剂计量泵　1.0000台121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701300絮凝剂计量泵　1.0000台310絮凝剂搅拌器FJV-2KL　1.0000台320滤布清洗泵G37-50　2.0000台330气动隔膜泵HUSKY1590　2.0000台340计量泵GM0010　1.0000台350空压机PE-75160　2.0000台360曝气器盘管DN80　172.0000m370UPVC管件　1.0000项380碳钢管件　1.0000项390提升泵G-35-80　2.0000台400BF填料安装3*2*3.6同（4套）　70.0000m410弹性立体填料安装　248.0000m3420脱水机　1.0000台4340000003钢筋Φ10以内　7.3858t4440000024热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ10　1.6575t4540000025热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ12　21.8892t4640000026热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ14　35.8979t4740000027热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ16　57.4668t4840000028热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ18　4.3299t4940000029热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ20　24.6575t5040000032热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ22　21.9728t5140000033热轧带肋钢筋（螺纹钢筋）Φ25　10.0511t5240000044型钢　895.7000kg5340000044填料支挂架　1681.1600kg5440000100钢板4mm　151.4422kg5540000100钢板8mm　139.7928kg5640000129镀锌钢板δ0.75　81.9360m25750000709侧壁通风口　1.0000个5850000759焊接钢管DN20　295.6100m5940000797焊接钢管DN32　16.3200m6040000800焊接钢管DN50　19.8900m6140000800焊接钢管DN50　1.3000m6240000804焊接钢管DN80　6.6125m6340000805焊接钢管DN100　81.9975m6440000806焊接钢管DN125　9.1800m121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07016540000808焊接钢管DN150　33.6200m6650000809焊接钢管DN200　3.0450m6750000810焊接钢管DN250　51.4675m6850000811焊接钢管DN300　3.5700m6940000848热镀锌钢管DN15　0.6000m7050000853热镀锌钢管DN15　34.6800m7150000853热镀锌钢管DN25　92.8200m7250000853热镀锌钢管DN32　56.1000m7350000853热镀锌钢管DN40　32.6400m7450000866无缝钢管DN250　0.6500m7550000866无缝钢管DN200　0.5000m7650000866无缝钢管DN100　0.1500m7750000866无缝钢管DN40　0.1000m7850000866无缝钢管DN125　0.2000m7950001167UPVC给水管DN100　8.9460m8050001168UPVC给水管DN150　27.4630m8150001169承插塑料排水管DN50　15.4720m8250001169UPVC给水管DN32　213.7070m8350001170承插塑料排水管DN80　16.3710m8450001177UPVC塑料排水管DN32　4.0600m8550001177UPVC给水管DN20　4.0800m8650001177UPVC给水管DN25　85.3800m8750001177UPVC给水管DN50　62.9500m8850001177UPVC给水管DN15　9.8455m8950001177UPVC给水管DN40　14.2100m9050001177UPVC给水管DN200　5.5825m9150001177UPVC给水管DN80　35.2205m9250001177UPVC给水管DN32　66.4825m9350001177UPVC给水管DN150　9.5410m9450001177UPVC给水管DN100　45.1675m9550001627UPVC给水管件DN100　11.9490个9650001628UPVC给水管件DN150　20.2420个9750001629承插塑料排水管件DN50　14.4320个9850001629UPVC给水管件DN32　199.3420个9950001630承插塑料排水管件DN80　18.2920个10050001635UPVC给水管件DN20　4.7880个10150001635UPVC给水管件DN25　24.3360个10250001635UPVC给水管件DN50　2.8640个121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070110340002359商品混凝土C30S6　900.1455m310440002359商品混凝土C30　83.1482m310540002359商品混凝土C25　3.9095m310640002359商品混凝土C20　249.3680m310740002372垫层用商品混凝土C15　57.6811m310840002372垫层用商品混凝土C10　31.0676m310940002452空心砖240×175×115　9.2310千块11040002454机制砖（红砖）　16.7313千块11140002546塑钢门(带亮)　16.4160m211240002558单层塑钢窗　32.8320m211340003653陶瓷地面砖300×300　6.4575m211440003656陶瓷地面砖600×600　14.7600m211540003676墙面砖150×75　13.9680m211640003678墙面砖240×60　205.9978m211740003686全瓷墙面砖450×450　35.3600m211850004943压力表　21.0000套11950005047低压碳钢对焊法兰DN50　12.0000片12050005047低压碳钢对焊法兰DN40　4.0000片12150005050低中压碳钢平焊法兰DN150　24.0000片12250005050低中压碳钢平焊法兰DN125　8.0000片12350005050低中压碳钢平焊法兰DN100　6.0000片12450005050低中压碳钢平焊法兰DN32　4.0000片12550005050碳钢平焊法兰DN80　4.0000片12650005050碳钢平焊法兰DN50　14.0000片12750005099手动调节阀DN15　4.0400个12850005101手动调节阀DN25　1.0100个12950005102手动调节阀DN32　1.0100个13040005126铜截止阀DN15　1.0100个13150005168止回阀DN50　2.0000个13250005168蝶阀DN40　2.0000个13350005168止回阀DN150　3.0000个13450005168止回阀DN100　6.0000个13550005168蝶阀DN125　4.0000个13650005168蝶阀DN32　1.0000个13750005168手动蝶阀DN80　3.0000个13850005168手动蝶阀DN50　2.0000个13950005168蝶阀DN50　4.0000个14050005168蝶阀DN100　3.0000个121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-070114150005168蝶阀DN150　9.0000个14250005181手动调节阀DN40　1.0000个14350005321自动排气阀DN25　1.0000个14450005327化验台　1.0100个14550005333洗脸盆　1.0100个14650005349地漏DN50　7.0000个14750005461分汽缸　2.0000个14850005464消毒剂加药箱720L　1.0000个14950005467絮凝剂加药箱1500L　1.0000个15050005476全自动过滤器安装Φ1000　2.0000个15150005498翼型铸铁散热器60A　28.2800片15250005568绝缘导线BV-2.5　274.9200m15350005568绝缘导线BV-4　39.6000m15450005680刚性阻燃管DN20　114.4000m15550005686金属软管Φ25　31.2500m15650005733金属软管活接头Φ25　51.0000套15750006039桥架300*100　49.2450m15850006067单联开关　5.1000只15950006067双联开关　4.0800只16050006078单相插座3孔　7.1400套16150006115接线盒　14.2800个16250006115开关盒　35.7000个16350006144防水防尘灯　8.0800套16450006144圆球吸顶灯　2.0200套16550006144双管荧光灯　4.0400套16640006365竹胶板　688.3690m216750006478曝气头TA（ABS）　112.1120个16850006478三通DN80（UPVC)　33.0330个16950006478弯头DN80（UPVC)　10.0100个17050006478法兰DN80（UPVC)　3.0030个17150006478变径DN80/DN100（UPVC)　3.0030个17250006478可变微孔曝气器TY　251.2510个17350006517水泵砼支座　17.0000台17450006672避震喉DN50　4.0000个17550006672避震喉DN150　10.0000个17650006672避震喉DN125　4.0000个17750006672避震喉DN100　5.0000个121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701第七章评标细则一、总则（一）依照《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。二、评标委员会（一）评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选顺序。（二）评标委员会由招标人代表，以及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。（三）评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。三、评标方法综合评分法：对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人。四、评标程序（一）进行符合性评审（评审内容详见招标文件及附表1）对所有投标单位进行符合性审查。（二）对通过符合性评审的投标单位的技术标评审（满分34分）（三）商务标书量化评审（满分66分）1、计算投标总报价得分（35分）：对通过符合性审查且投标报价不低于有效投标报价算术平均值下浮15%的所有投标单位的投标报价计算算术平均值作为最佳报价。按最佳报价为所有有效投标报价的投标单位进行打分。每高于最佳报价的1%扣2分，低于最佳报价1%扣1分，不足1%的插值计算。高于预算金额的为无效投标文件，低于有效投标单位报价算术平均值下浮15％的为无效投标文件。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-07012、报价的完整性、合理性、主要材料价格及措施费评审（20分）（1）投标报价完整性：4分（2）综合单价合理性：5分（3）主要材料价格评价：5分（4）措施费评价：4分（5）算术错误和细微偏差分：2分3、企业项目机构（11分）（1）项目经理资格及类似工程业绩：4分（2）项目管理人员构成：5分（3）信誉：2分说明：1．评委会在评审过程中，应根据投标人投标报价的实际情况，随机抽查投标报价偏离合理范围的投标文件，如发现有围标、串标、哄抬标价等情况，将依据国家及大连市有关规定严肃处理。2．本文件中所指的“近3年”为2012年1月1日至今，以竣工验收报告签署的时间为准，获奖业绩以获奖证书、奖状、文件签署的日期为准。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701附表1大连职业技术学院污水处理工程符合性评审表序号符合性评审（评审结果为合格、不合格）投标单位名称及审查意见（合格、不合格）备注说明1投标文件中投标人法定代表人或法定代表人委托代理人签章齐全。2投标文件符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；3投标文件正、副本数目、重要内容齐全，关键字迹清晰可辨；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容齐全；4提供了有效的资质证明包括营业执照、资质证书、税务登记证、安全生产许可证等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师或壹级造价员）、投标人安全资格审查意见书等招标文件中已明确要求提供的资料；投标文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人未发生实质性改变。5本企业本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》。6投标人按工程量清单内容、规定格式报价，投标报价加盖了有效的注册造价师（或壹级造价员）印章；7投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系一致；8同一份投标文件中，仅有一个报价，或者有两个以上报价但注明何者有效；9投标人未拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中未存在招标人不能接受的其它实质性条件；10投标人未以他人名义投标、未发现有明显的串标、围标行为；未发现有恶意哄抬标价或低于成本价竞标；“√”表示通过，“╳”表示不通过评委签字：日期：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701附表2技术标（施工组织设计）评分表（满分34分）序号项目标准分评分标准分值投标人1施工程序总体设想、施工段划分、施工方案、施工措施及与其它专业施工的配合方案及承诺4结合实际进行编制、方案详实、可靠、有针对性，施工段划分合理，措施经济合理、可行4-3基本完整，可行、常规叙述2-1不合理02施工进度计划和各阶段进度的保证措施及承诺4计划合理、可行，保证措施可靠，承诺违约责任最大、赔偿最大4-3计划基本合理、可行，保证措施可靠，有承诺违约责任、赔偿合理2-1计划或措施或承诺不合理03劳动力和材料投入计划、工人持证上岗及其保证措施4计划满足施工要求情况下：持证上岗情况好，4-3计划基本满足施工要求情况下：持证上岗情况中等，2-1计划欠合理或上岗率不满足要求04机械设备、检测设备、办公设备投入计划4投入计划满足施工要求4-3投入计划基本满足施工要求2-1与施工要求不符05关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案4对工程重点难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，对施工关键技术工艺把握准确4-3对重点难点认识一般、表述准确，解决方案科学、系统、安全、经济，对施工关键技术工艺把握基本准确2-1认识不深刻，表述不全面不准确，或者对施工关键技术把握不准确06安全生产和文明施工、措施及环保措施与承诺4结合实际制定安全文明环保施工措施，计划全面、措施得力、责任人具体，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大4-3结合实际制定安全文明环保施工措施，计划全面、措施得力、责任人具体，承诺违约责任次大，经济赔偿责任次大2计划不全面或者措施不太可行，责任人基本到位，承诺违约责任一般，经济赔偿责任一般1计划不全面或者措施不太可行，责任人基本不明确，没有承诺违约责任，没有经济赔偿责任07质量保证体系措施及违约承诺4计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人48新技术应用与承诺3针对项目实际提出在建筑节能、环保、日常维护等方面的新技术，采用的新技术不少于2项，每增加一项得0.5分，最高得3分39对工程量清单、施工管理合理化建议3结合实际提合理化建议，可操作性强，每有一条满足以上要求的得0.5分，最多得3分。3技术标得分合计34评委签字：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701附表3大连职业技术学院污水处理工程商务标量化评审表序号商务标评审（满分66分）投标单位名称（编号）及评审得分1工程量清单总报价35分（每高于最佳报价1%扣2分，低于最佳报价1%扣1分，不足1%的插值计算。）2投标报价完整性及是否不平衡报价4分：评价投标报价是否存在有意漏算、冒算，是否完整合理，是否有不平衡报价等，每发现一项漏项扣1分，发现1项不合理报价扣0.5分，最低得0分。3综合单价合理性评价满分5分：根据市场行情，对影响报价及工程决算的主要项目的综合单价进行评价，并打分。对综合单价分析不合理，每发现一项扣0.5分，最低得0分。4主要材料价格评价满分5分：见主要材料清单报价表，有一项未按工程量清单及招标文件给定材料列出厂家产地和品牌的扣0.5分、有一项低于招标文件规定的档次的扣1分；主要材料价格有一项明显低于同档次产品市场价格的扣1分，最低得0分；工程量清单报价表中未有主要材料价格表的得0分。5措施费评价满分4分：措施费列项应齐全、完整、合理，如果缺项必须有合理的说明，如果有缺项且无合理说明，一般项扣0.5分/项，重要项目扣1分/项。6算术错误和细微偏差2分：每发现一项扣0.5分。不得负分。7项目经理类似工程业绩（4分）：近三年（2012年1月1日起至今）获得有效的类似工程业绩，每一项得1分，满分4分。8项目管理人员构成（5分）：管理人员组成5分：配备齐全，安全员、质检员等主要人员岗位证及职称证齐全每发现一人不合格扣1分。9信誉2分：“守合同重信用”连续五年以上的得2分，连续三年以上的得1分。合计得分：评委签字：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701附表4投标单位得分表序号评分项目投标人名称1技术标得分（满分34分）2商务标得分（满分66分）得分合计（满分100分）评委签字：附表5各投标人综合得分表序号评委投标人名称12345综合得分评委签字：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701附件1　政府采购投标保证金担保函（如采用大连市企业信用担保有限公司出具的投标担保，须使用下列担保函格式）　　编号：　　（采购人或采购代理机构）：　　鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“投标人”）拟参加编号为＿＿＿＿＿＿的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：　　一、保证责任的情形及保证金额　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：　　1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；　　2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。　　（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。　　二、保证的方式及保证期间　　我方保证的方式为：连带责任保证。　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起＿＿＿个月止。　　三、承担保证责任的程序　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在＿＿个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。　　四、保证责任的终止　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。　　五、免责条款　　1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701　　2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。　　3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。　　4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。　　六、争议的解决　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。　　七、保函的生效　　本保函自我方加盖公章之日起生效。　保证人：（公章）　年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701履约保证金保函（中标后如以保函形式递交履约保证金以此格式开具）银行出具的履约保函格式　　　　　　　　　　　　　　：本保函是我行（〈银行全称〉）为（以下简称卖方）根据贵处组织的项目（项目编号）投标结果，将与（以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金额为元（大写人民币），即合同总金额的10%。当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。本保函的有效期为自开出之日起，至全部货物验收合格之日止。银行全称：　　　　　　　卖方全称：（盖章）（公章）开具人（签字）：　　　　　被授权人（签字）：职　务：　　　　　　　　职　务：电　话：　　　　　　　　电　话：传　真：　　　　　　　　传　真：日　期：　　　　　　　　日　期：121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701大连市企业信用担保有限公司出具的履约保函格式编号：　　（采购人）：　　鉴于你方与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称供应商）于＿＿年＿＿月＿＿日签定编号为的＿＿＿＿《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：　　一、保证责任的情形及保证金额　　（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：　　1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:　　（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；　　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的＿＿%数额为（大写）＿＿＿＿＿＿元，币种为＿＿＿。（即主合同履约保证金金额）　　二、保证的方式及保证期间　　我方保证的方式为：连带责任保证。　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后＿＿＿日内。　　如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。　　三、承担保证责任的程序　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。　　如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在＿＿＿工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。　　四、保证责任的终止　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物工程服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室 大连合力项目管理有限公司项目编号：HL2015-0701　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。　　4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。　　五、免责条款　　1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。　　2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。　　3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。　　六、争议的解决　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为＿＿＿＿＿＿法院。　　七、保函的生效　　本保函自我方加盖公章之日起生效。保证人：（公章）　　年月日121招标代理人：大连合力项目管理有限公司地址：大连市中山区上海路45号宏孚大厦1409室'