良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目 78页

项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标文件招标编号：GJZX-2016-456招标人：南宁市良庆区环境保护局招标代理机构：广西城建咨询有限公司二○一六年十月3\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456目　录广西城建咨询有限公司良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目（GJZX-2016-456）公开招标公告4第一章　投标人须知及投标人须知前附表6投标人须知前附表6一总则8二招标文件8三投标报价说明9四投标文件的编制13五投标文件的递交15六开标16七评标17八授予合同18第二章　合同文件格式及合同条款20第一部分合同协议书20第二部分通用合同条款23第三部分专用合同条款241.一般约定241.1词语定义241.3法律241.4标准和规范241.5合同文件的优先顺序241.6图纸和承包人文件241.7联络251.10交通运输261.11知识产权261.13工程量清单错误的修正262.发包人262.2发包人代表262.4施工现场、施工条件和基础资料的提供272.5资金来源证明及支付担保273.承包人273.1承包人的一般义务273.2项目经理273.3承包人人员283.5分包283\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-4563.6工程照管与成品、半成品保护293.7履约担保294.监理人304.1监理人的一般规定304.2监理人员304.4商定或确定305.工程质量305.1质量要求306.安全文明施工与环境保护316.1安全文明施工316.3环境保护317.工期和进度317.1施工组织设计317.2施工进度计划327.3开工327.4测量放线327.5工期延误327.6不利物质条件327.7异常恶劣的气候条件327.9提前竣工的奖励338.材料与设备338.2承包人采购材料与工程设备338.4材料与工程设备的保管与使用338.6样品338.8施工设备和临时设施339.试验与检验349.1试验设备与试验人员349.4现场工艺试验3410.变更3410.1变更的范围3410.3变更程序3410.4变更估价3410.5承包人的合理化建议3410.7暂估价3510.8暂列金额3511.价格调整3511.1市场价格波动引起的调整3512.合同价格、计量与支付353\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-45612.1合同价格形式3512.2预付款3612.3计量3612.4工程进度款支付3713.验收和工程试车3813.1分部分项工程验收3813.2竣工验收3813.3工程试车3813.6竣工退场3814.竣工结算3914.1竣工付款申请3914.2竣工结算审核3914.4最终结清3915.缺陷责任期与保修3915.2缺陷责任期3915.3质量保证金3915.4保修4016.违约4016.1发包人违约4016.2承包人违约4017.不可抗力4117.1不可抗力的确认4117.4因不可抗力解除合同4118.保险4118.1工程保险4118.3其他保险4218.7通知义务4220.争议解决4220.3争议评审4220.4仲裁或诉讼4221.补充条款42附件43第三章图纸（另册）47第四章技术规范48第五章工程量清单（另册）49第六章　投标文件格式50第七章评标办法（综合评分法）723\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456广西城建咨询有限公司良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目（GJZX-2016-456）公开招标公告广西城建咨询有限公司受南宁市良庆区环境保护局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：一、采购项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目二、采购招标编号：GJZX-2016-456三、采购项目的基本概况介绍：新建5.24m×4.24m×3.12m设备房一座、高分子纳米复合材料多功能预处理池一座、高分子纳米复合材料污泥浓缩发酵处理池一座、微生物双膜反应器（中水回用设备）一座、6.24m×12m×1.0m人工湿地一座、∅×L=2300×5100mm玻璃钢化粪池一座等设计图纸和工程量清单包含的全部内容，投资额约163万元。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。四、投标人资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、具备国内独立法人资格，具备环保工程专业承包三级（含三级）以上资质；3、项目经理具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格（要求注册单位为投标人单位），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。五、招标文件的获取：1.发售时间：2016年10月21日公告发布之时起至2016年10月27日止（工作日），每日上午8:00～12:00，下午15:00～18:00。2.发售地点：南宁市青秀区金湖南路31号（原鸿福酒家）3楼305室3.售价：招标文件（不含图纸等技术资料）工本费每本250元，不接受邮购，售后不退。4.获取招标文件方式：（1）单位介绍信；（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（若为法人前来报名的，则提供法定代表人身份证复印件）；（3）营业执照副本复印件；（4）企业资质证书副本复印件；（5）安全生产许可证副本复印件；（6）组织机构代码证副本复印件（已实行“三证合一”的，提供含统一社会信用代码的营业执照副本复印件)；（7）南宁市良庆区人民检察院开具的行贿犯罪记录结果告知函复印件；（8）拟投入本工程项目经理身份证复印件、市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格证复印件、安全生产考核合格证书（B类）复印件、投标单位为其依法缴纳2016年7月～2016年9月社会保险的证明材料复印件。注：以上资料属于复印件的须加盖单位公章，同时携带原件核查。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456六、投标保证金（人民币）：贰万元整投标人应于投标截止时间：2016年11月10日17时30分前将投标保证金从投标人基本账户以转账形式交至以下账户。开户名称：广西城建咨询有限公司开户银行：建行南宁市民族大道东分理处银行账号：45001604653050703663七、投标截止时间和地点投标人应于2016年11月11日9时30分止，将投标文件密封提交到南宁市青秀区金湖南路31号（原鸿福酒家）6楼广西城建咨询有限公司开标室，逾期送达的将予以拒收。八、开标时间及地点本次招标将于2016年11月11日9时30分，在南宁市青秀区金湖南路31号（原鸿福酒家）6楼广西城建咨询有限公司开标室开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。九、联系事项：1.采购人：南宁市良庆区环境保护局地址：南宁市良庆区歌海路9号联系人及电话：欧盛松0771-45093932.采购代理机构：广西城建咨询有限公司地址：南宁市青秀区金湖南路31号（原鸿福酒家）3楼项目联系人：蒙坚美 联系电话：0771-58458063.监督部门：南宁市良庆区财政局政府采购监督管理部门（电话：0771-4513681）南宁市良庆区监察局（电话：0771-4508812）南宁市良庆区人民检察院（电话：0771-4512000）十、网上查询地址：中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、南宁政府采购网（www.purchase.gov.cn）。广西城建咨询有限公司2016年10月21日43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456第一章　投标人须知及投标人须知前附表投标人须知前附表项号条款号内容规定11.1采购项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目采购招标编号：GJZX-2016-456采购项目的基本概况介绍：新建5.24m×4.24m×3.12m设备房一座、高分子纳米复合材料多功能预处理池一座、高分子纳米复合材料污泥浓缩发酵处理池一座、微生物双膜反应器（中水回用设备）一座、6.24m×12m×1.0m人工湿地一座、∅×L=2300×5100mm玻璃钢化粪池一座等设计图纸和工程量清单包含的全部内容，投资额约163万元。建设地点：南宁市良庆区那马镇坛板坡质量要求：合格工期：60日历天21.2合同名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目施工承包合同31.4投标人资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、具备国内独立法人资格，具备环保工程专业承包三级（含三级）以上资质；3、项目经理具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格（要求注册单位为投标人单位），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。42资金来源：财政资金514.1投标有效期：自提交投标文件截止之日起60日历天。615.1投标保证金的金额：人民币贰万元整投标保证金的递交方式：投标人须在开标时间前一个工作日下午17时30分前，将投标保证金一次性足额存入广西城建咨询有限公司指定的投标保证金专户。投标保证金须从投标人的基本账户转出，不接受现钞交款和个人交款。投标人在缴纳投标保证金时，须在进账凭证上写明项目名称、招标编号、投标单位名称（全称），以便核对查实。开标时查验投标保证金转帐底单（加盖投标人公章）复印件、基本账户开户许可证复印件。广西城建咨询有限公司银行账户：开户名称：广西城建咨询有限公司开户银行：建行南宁市民族大道东分理处银行账号：4500160465305070366343\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456716.1现场踏勘：不组织集中踏勘现场。817.1投标文件份数：资格审查部分正本一份，副本四份；技术标部分正本一份，副本四份；商务标部分正本一份，副本四份。918.1投标文件提交：提交至开标地点，由招标代理机构广西城建咨询有限公司签收。1019.1投标截止时间：2016年11月11日9时30分(北京时间)1119.1开标时间：2016年11月11日9时30分(北京时间)开标地点：南宁市青秀区金湖南路31号（原鸿福酒家）6楼开标室1226.4评标办法及标准：综合评分法1330履约保证金的形式：现金履约保证金的金额：为合同价款的5%，向招标人缴纳。1431农民工工资保障金按南府发〔2007〕51号文执行。1532需要补充的其他资料：招标代理服务费：本项目招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改办价格（2003）857号、发改价格[2011]534号规定收费标准计取，由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456一总则1．工程说明1.1工程的说明见投标人须知前附表第1项所述。1.2合同名称见投标人须知前附表第2项所述。1.3上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及招标投标有关规定，现通过公开招标的方式择优选定项目承包人。1.4投标人资格要求：必须是资质等级为“投标人须知前附表第3项”所规定的资质等级的施工单位，这些施工单位应在施工机械设备、人员和资金、技术等方面有能力执行上述工程的令招标人满意的投标人。2．资金来源及落实情况招标人的建设资金通过投标人须知前附表第4项所述的方式获得，资金已到位，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。3．招标范围新建5.24m×4.24m×3.12m设备房一座、高分子纳米复合材料多功能预处理池一座、高分子纳米复合材料污泥浓缩发酵处理池一座、微生物双膜反应器（中水回用设备）一座、6.24m×12m×1.0m人工湿地一座、∅×L=2300×5100mm玻璃钢化粪池一座等设计图纸和工程量清单包含的全部内容。4．材料按设计图纸。5．标准按设计图纸及现行国家有关工程施工、验收规范。6．投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。7．其他事项若有，将以招标补遗文件形式另行发出。二招标文件8．招标文件的组成8.1本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第10条发出的补充资料和第16条所述的招标补遗文件。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456招标文件包括下列内容：公开招标公告第一章投标人须知及投标人须知前附表第二章合同文件格式及合同条款第三章图纸第四章技术规范第五章工程量清单第六章投标文件格式第七章评标办法（综合评分法）8.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应于获取招标文件之日起三日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。同时，投标人应认真审阅招标文件中所有的投标人须知及投标人须知前附表、合同文件格式、合同条款、图纸和技术规范。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。9．招标文件的解释投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应于获取招标文件后5日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式予以解答，答复将发给所有获得招标文件的投标人，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。10．招标文件的修改10.1在投标截止日期前，招标代理机构可以补充通知的方式对招标文件进行修改，这种修改可能是招标作出的也可能是为了解答投标人要求澄清的问题。10.2补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。10.3为了使投标人有充足的时间对招标文件全部做出响应，并编出有质量的投标文件，招标人必须在投标截止日期十五日前，以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。10.4如果招标文件原定的编制投标文件的时间没有考虑因招标文件修改而引起投标文件修改所必须的时间，招标单位可酌情延长投标文件的截止日期。三投标报价说明11．投标报价及控制价11.1本工程投标报价采用工程量清单报价11.1.1本工程采用固定综合单价方式确定。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-45611.1.2投标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。11.1.3采用综合单价包干时，因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格的，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格的，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格的，则有定额的套定额计算（土石方除外），并乘以下浮系数（中标价/经南宁市良庆区审计局审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应价格进行计算，无信息价的由承包人按城区流程进行询价后报相关部门审定；新增项目无定额可套的，必须经南宁市良庆区审计局审定。11.1.4投标人应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写时应注意：（1）有工程数量的项目应报单价和合价；（2）无工程数量的项目不报价；（3）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。11.1.5招标代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。11.1.6承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在投标报价中自行考虑。11.1.7投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。11.1.8发包人不提供取土点、弃土点，土石方单价包含但不限于以下费用：（1）有关土石方挖、填、弃（含超运）等一切作业的费用；（2）取、弃土场的租用、青苗补偿、场地的恢复、平整、压实、检测等一切作业的费用；（3）土石方作业的其他费用，含政府临时性管制政策影响因素而发生的费用，如城乡清洁工程管理要求等因素；（4）土石方单价按市场报价。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456土石方单价以综合单价包干，运距由投标人按所能承受能力自行考虑。结算时不对运距进行费用签证。11.1.9承包人承建本工程所需的水电报装（含设备的购买、安装、维修、使用、拆除、维护及场地租用、恢复等一切与此相关的费用）由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。11.1.10工程量清单中涉及混凝土的细目，投标人应综合考虑现行地方政府有关规定，自行报价。11.1.11投标人在进行工程量清单投标时，应按照招标人的工程量清单进行报价。投标人对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程量负责。评标中，投标人未按招标工程量清单填报价格的，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的，视为不响应招标文件实质性内容，作无效投标处理。11.1.12投标人不得采用总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，投标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效投标处理。11.1.13因施工产生的污水、废水、建筑垃圾以及噪音扰民等的处置由承包人负责，相关费用结合工程量清单综合考虑。11.1.14投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由投标人自行考虑主要材料价格涨跌的风险。因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位原因，在招标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，按有关政策规定执行。11.1.15投标人应充分考虑沿路单位及过路车辆、行人的交通疏导问题，因交通管理导致的费用由投标人自行承担。11.2计算依据：11.2.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》、《南宁市人民政府关于修改（南宁市建设工程造价管理办法）的决定》（南宁市人民政府令第34号）有关规定及现行有关配套费率、人工和机械台班费用调整规定、《南宁建设工程造价信息》2016年第7期以及现行的有关文件以及当地市场材料价格、工程量清单、施工设计图纸和补充资料。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-45611.2.2砼工程采用预拌砼。11.2.3本工程的工程类别：按规定取费。11.2.4本工程的投标报价由投标人依据工程量清单、招标文件的有关要求、施工现场的实际情况并结合自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及制定的施工组织设计或施工方案及相关计价规定和市场情况进行编制，由投标人自主报价，但不得低于成本。11.2.5根据桂政发[2012]第42号文件规定，投标报价中含建筑安装工程劳动保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）。11.2.6安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费按桂建质【2015】16号文及南建质安[2013]22号文规定执行，作为不竞争费用单列，该四项费用经检查考核符合要求后，每月支付一次，但总价不得超出该四项费用的总费用。其他规费按现行相关文件规定执行，不进行招标投标竞争。11.2.7投标人工程量清单中原有项目的工程量结算无论增减多少，均按原单价支付，承包人必须按发包人的指令进行施工，不得以任何理由拒绝，否则将视为违约，投标人必须在报价中充分考虑由工程量变化带来的风险。11.2.8定额人工工资、管理费、安全文明施工费、规费按桂建标【2015】5号文执行；已颁布实施新版消耗量定额及其配套费用定额的按其规定执行。11.2.9本工程的投标报价不准使用报价调整函、投标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效投标处理。11.3招标控制价的公布和修改。11.3.1本工程的招标控制价由招标人委托具有资质的造价咨询单位审核编制，并经南宁市良庆区审计局审定。11.3.2招标人于投标截止时间7天前，公布工程招标控制价。11.3.3投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人公布的工程招标控制价，发现工程招标控制价明显误差的，必须在投标截止时间5天前向招标代理机构提出书面异议或修正要求。11.3.4招标代理机构在收到投标人提出的书面异议或修正要求后，将对异议或修正要求进行核实。如招标人认为有必要对工程招标控制价进行修正的，将在投标截止时间3天前重新公布修正后的工程招标控制价。11.3.5根据《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价施工招标评标暂行规定》，招标人最多只能对工程招标控制价进行一次修正。11.4投标货币投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。11.5投标报价中不含预留金。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456四投标文件的编制12．投标文件的语言及计量单位12.1投标文件及投标人与招标代理机构之间往来的与投标有关的通知、函件和文件均应使用汉语。12.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。13．投标文件的组成13.1投标文件包括资格审查部分、技术标部分、商务标部分三部分组成。13.2资格审查部分主要包括下列内容：（1）诚信声明；（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件；（委托代理时须提供）（3）法定代表人身份证复印件；（4）营业执照副本复印件；（5）企业资质证书副本复印件；（6）安全生产许可证副本复印件；（7）组织机构代码证副本复印件（已实行“三证合一”的，提供含统一社会信用代码的营业执照副本复印件)；（8）南宁市良庆区人民检察院开具的行贿犯罪记录结果告知函复印件；（9）投标保证金转帐底单（加盖投标人公章）复印件、基本账户开户许可证复印件；（10）项目经理身份证复印件、市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格证复印件、安全生产考核合格证书（B类）复印件、投标单位为其依法缴纳2016年7月～2016年9月社会保险的证明材料复印件；（11）农民工工资保障金的交纳及使用承诺书；（12）安全防护、文明施工措施方案的承诺书。13.3技术标部分的组成：（1）施工组织设计；（2）项目管理机构配备情况；（3）企业信誉、业绩所需证明材料。13.4商务标部分主要包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）已标价工程量清单。13.5投标人应按照招标文件提供的文件格式和顺序另行编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。14．投标有效期43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-45614.1投标文件在本须知第19条规定的投标截止日期之后的投标人须知前附表第5项所列的日历天内有效。14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条的规定仍然适用。15．投标保证金15.1投标人应按投标人须知前附表第6项规定的金额和递交方式在投标截止时间前提交投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。开标时须提交投标保证金转帐底单（加盖投标人公章）复印件，否则将视为不响应招标文件而被拒绝。15.2投标保证金必须从投标人的基本帐户以转帐方式存入招标代理机构帐户。15.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将其视为不响应招标文件要求而拒绝。15.4未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5日内退还（无息）原账户，中标人的投标保证金在其将签订的合同交广西城建咨询有限公司备案后5日内退还（无息）原账户。15.5如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：15.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；15.5.2中标单位未能在规定期限内签署合同；15.5.3投标人拒绝按本须知第24条修正投标报价。16．现场踏勘和投标答疑16.1招标人不组织集中踏勘现场，详见投标人须知前附表。投标人是否踏勘现场由其自行决定。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。16.2投标人提出的与投标有关的任何问题须在收到招标文件和图纸后5天内，以书面形式送达招标人，招标人将通过“招标补遗文件”的形式予以答复。16.3招标补遗文件包括所有问题和答复，将提供给所有获得招标文件的投标人。17．投标文件的份数和签署17.1投标人按本须知“投标人须知前附表第8项”的规定，编制所需投标文件“正本”和投标文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。17.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本也可使用正本的复印件，投标文件正本与副本均由投标人在规定的相关位置加盖投标人公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。17.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。五投标文件的递交18．投标文件的密封、装订与标记18.1投标文件的装订要求：资格审查部分、技术标部分、商务标部分分开装订，按本须知第13条的内容编制装订成册。18.2投标人应将全部投标文件的的正本和副本分别密封在两个内层密封袋内，再密封在同一个外层投标文件密封袋中，并在内层密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。18.3在内层和外层投标文件密封袋上均应注明：（1）项目名称；（2）招标编号；（3）投标人名称；（4）年月日北京时间时分开标，此时间以前不得开封。18.4如果投标文件没有按本投标人须知第18.1款、第18.2款、第18.3款的规定装订和加写标记及密封。招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还投标人。18.5所有投标文件的内、外层密封袋的封口处应加盖投标人公章。18.6在本投标人须知前附表第10项规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。19．投标截止时间19.1投标人应在投标人须知前附表第10项规定的日期和时间之前将投标文件提交至投标人须知前附表第11项所述的地点，由招标代理机构签收。凡逾期送达的投标文件将视为无效投标文件处理并退还投标人。19.2招标人可以按照本投标人须知第10款规定以补充通知方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。20．投标文件的修改与撤回20.1投标人可以在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知，投标人修改、补充的内容作为投标文件的组成部分。20.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本投标人须知第18款规定编制、密封、标记和提交，并在投标文件内层密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456六开标21．开标21.1招标人将于投标人须知前附表第11项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料（法定代表人参加开标的携带法定代表人身份证原件，授权委托代理人参加开标的携带法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件）前往，以证实其身份。21.2开标会议在有关方面的监督下，由招标代理机构组织并主持，监督部门对投标文件进行检查和核实，确认它们是否完整，是否按要求提交了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本投标人须知规定编制。但按规定提交了合格撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本投标人须知第21.5款规定确定为无效的投标文件的，不予送交评审。21.3开标会议程序：（1）招标代理机构主持人宣布开标会议开始；（2）介绍参加开标会议的人员名单（包括招标人代表、监督部门人员、主持人、唱标人、投标人）；（3）由招标人代表和监督部门人员一同检验参加开标会的各投标人的资格证件（法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件、营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、南宁市良庆区人民检察院开具的行贿犯罪记录结果告知函原件、投标保证金转帐底单（加盖投标人公章）复印件、基本账户开户许可证复印件）；（4）由各投标人的代表交叉检验各投标文件密封的完整性；（5）由招标代理机构工作人员启封投标文件，对未按规定密封和逾期送达的投标文件不予启封；（6）由招标人代表和监督部门人员一同检验已开封的投标文件是否符合招标文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果；（7）唱标。由唱标人宣读投标人在其投标文件上承诺的投标报价、工期、质量等级以及招标人认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按随机抽取方式进行；（8）主持人公布工程招标控制价；（9）主持人宣布开标会议结束；21.4投标单位的法定代表人或其委托代理人未按时参加开标会议的视为自动弃权。21.5投标人或其投标文件有下列情况之一者，其投标文件将视为无效标处理：21.5.1投标文件未按照本投标人须知第18款的要求密封、装订与标记；21.5.2投标文件未加盖投标人印章的或未经法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的。21.5.3投标文件内容未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清；21.5.4投标文件内容不真实的或与报名时投入的项目经理等实质性内容不一致的；43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-45621.5.5投标人未按照招标文件的要求和方式提交投标保证金；21.5.6投标截止时间以后送达的投标文件；21.5.7不按要求提供农民工工资承诺的；21.5.8项目经理无相应专业的注册建造师执业资格证或无相应安全考核合格证书(B类)。21.6招标代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效投标人名称、投标保证金及招标人认为需要的其他内容。21.7提交投标文件的投标人少于三个的，招标人应当依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》重新组织招标。七评标22．评标委员会22.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家五人以上（含五人）的单数组成。22.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。23．评标内容的保密23.1公开开标后，直至宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。23.3中标确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程情况和材料。24．投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容和投标报价。但是按照本投标人须知第26款规定对投标文件评价与比较过程中发现的算术错误可作适当修正，修正错误原则如下：24.143\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456如果用阿拉伯写数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字（人民币大写）为准；24.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时就以标出的合价为准，并修改单价。24.3投标文件正本与投标文件副本不符的以正本为准；24.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且投标保证金也将被没收，且不影响评标工作。25．投标文件的符合性鉴定25.1在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。25.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定、要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权利及投标人的义务造成实质性限制；而且纠正这些显著差异或保留，将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。25.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，具有使之成为响应性的投标。26．投标文件的评审、比较和否决26.1评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。26.2评标委员会依据评标细则对投标文件进行评审和比较,确定合格的中标人。26.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。26.4评标办法及标准：综合评分法。26.5评标委员会按照第七章“评标办法（综合评分法）”规定的方法、评审内容、标准对投标文件进行评审。第七章“评标办法（综合评分法）”没有规定的方法、评审内容和标准，不作为评标依据。26.6评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。八授予合同27．中标公告27.1中标单位确定后，招标代理机构在规定的媒介发布中标公告。27.2投标人如对评标结果有异议，可以书面向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-45627.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对招标人或招标代理机构的答复不满意或者招标人或招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关监督管理部门投诉。28．中标通知书28.1在发布中标公告的同时，向中标单位发出书面中标通知书。28.2中标通知书注明中标金额、工期及质量等。28.3中标通知书为合同的组成部分。29．合同签订29.1中标单位应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或其委托代理人与业主按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。29.2本招标文件中合同条款大多系实质性、纲领性的约定，如这些条款中没有列明某些具体情形，可在投标人中标后与招标人正式签订合同时在不违反招标文件的前提下，就招标文件中的授予合同的非实质性条款再由中标人与招标人具体协商确定。30．履约担保30.1在签订合同前，中标人应按照投标人须知前附表第13项规定的金额提交履约保证金。30.2中标人不按本投标人须知第30.1款规定执行的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超出部分将予以赔偿。31．农民工工资保障金按南府发〔2007〕51号文执行。32．需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456第二章　合同文件格式及合同条款一、合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目2.工程地点：南宁市良庆区那马镇坛板坡3.工程立项批准文号：良发改投资﹝2016﹞102号4.资金来源：财政资金5.工程内容：新建5.24m×4.24m×3.12m设备房一座、高分子纳米复合材料多功能预处理池一座、高分子纳米复合材料污泥浓缩发酵处理池一座、微生物双膜反应器（中水回用设备）一座、6.24m×12m×1.0m人工湿地一座、∅×L=2300×5100mm玻璃钢化粪池一座等设计图纸和工程量清单包含的全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：新建5.24m×4.24m×3.12m设备房一座、高分子纳米复合材料多功能预处理池一座、高分子纳米复合材料污泥浓缩发酵处理池一座、微生物双膜反应器（中水回用设备）一座、6.24m×12m×1.0m人工湿地一座、∅×L=2300×5100mm玻璃钢化粪池一座等设计图纸和工程量清单包含的全部内容。二、合同工期计划开工日期：以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-4561.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术规范；（6）已标价工程量清单；（7）图纸；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456二、通用合同条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)的通用条款。（本文略）43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456三、专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：本地块土地红线范围内所包括的场所。1.1.3.9永久占地包括：已批准的规划建筑红线范围内的占地。1.1.3.10临时占地包括：本地块土地红线范围内。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按通用条款1.3条执行。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款1.4.1条执行。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书；43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术规范；（7）已标价工程量清单；（8）图纸；（9）其他合同文件；（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术规范、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订五日历天后提供一式二套图纸；发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：设计图纸和其他技术资料。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款1.6.5条执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-4561.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人负责办理取得道路通行权、场外设施修建权，其相关费用由承包人承担；负责施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用由承包人承担。发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：原则上以工程用地红线界定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据现场实际自行考虑，费用自理。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款1.13条执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款1.13条执行。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7日历天前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：负责提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。*将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：建筑物沿边向外500M以内的临时道路、水、电、管线费用由承包人在投标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：招标前资金已落实到位。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制的竣工资料，符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，并立卷及归档。承包人需要提交的竣工资料套数：一式五份。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收正式通过后5日历天（工程造价在500万元以下含500万元）、10日历天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15日历天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文档并装订成册。（10）承包人应履行的其他义务：①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担；②取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：全面履行本工程项目的建筑承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向业主直接负责。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻现场，每月在现场工作时间应不少于22日。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按南宁市劳动管理部门相关规定处理。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金10000元/人•次(人民币)。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约、处违约金30000元/人•次(人民币)。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人项目经理因不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金15000元/人•次(人民币)。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7日历天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员因不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人20000元/人•次(人民币)；专业工程师10000元/人•次(人民币)。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通条款第3.3.4条执行。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、专业工程师未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换技术负责人处20000元/人•次(人民币)违约金；擅自更换专业工程师处10000元/人•次(人民币)违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金8000元/人•次(人民币)；未经发包人同意，专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人•次(人民币)。3.5分包3.5.1分包的一般约定43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456禁止分包的工程包括：未经发包人批准禁止分包。主体结构、关键性工作的范围：按国家现行法律法规规定执行。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：(1)除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7日历天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。(3)未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。(4)承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，没收全部履约保证金。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程，工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直到竣工后移交给发包人为止。因发包人原因不能及时办理竣工验收以及移交所引起的照管和保护费用由发包人承担。3.7履约保证金承包人是否提供履约担保：承包人在收到中标通知书后，须在10个工作日内向发包人提交履约担保（因工程项目征地、拆迁影响项目开工的，招标人将相应延长提交履约担保金的时间，具体时间另行确定）。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456履约担保为合同价款的5%。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具（竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。履约保证金在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，支付履约金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续（配合完成城建档案馆资料移交、接管单位移交）后，并提交完整的竣工结算资料，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约金的余额退还给承包人（无息）。承包人在中标后7个工作日内，按南府发【2007】51号文规定将农民工工资保障金存入财政部门指定的帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按本工程的监理合同中的有关条款。关于监理人的监理权限：按本工程的监理合同中的有关条款。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按本工程的监理合同中的有关条款。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：按通用条款第4.2条执行。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）按通用条款4.4执行；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：特殊要求：43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456严格执行广西住房和城乡自治区住建厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》（桂建管【2014】96号）和南宁市城乡建设委员会《南宁市城乡建设委员会关于落实建设工程质量终身责任，加强工程质量管理的通知》（南建质安【2014】155号）要求，落实建设工程质量终身责任。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款第6.1.1条执行。关于安全文明施工奖项的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制报发包人审批。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工设施须按南宁市城乡建委《南宁市建设工程质量安全管理标准化图集》要求及《南宁市城乡建设委员会关于印发“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”活动工地乱象整治工作方案的通知》（南建质安[2013]28号）有关标准及制度执行。土方作业严格执行南宁市城乡建设委员会印发的《南宁市土方作业文明施工工作导则》要求。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：（1）本合同价款已包含安全文明施工费元。（2）使用要求：专款专用。具体按桂建质【2015】16号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》和南宁市相关规定执行。（3）支付约定：。6.3环境保护因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款第7.1.1条执行。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-4567.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程开工前7日历天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报送的施工组织设计后后7日历天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7日历天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款第7.3.1条执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前7日历天内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前7日历天内。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30日历天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程开工前7日历天内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2因承包人原因导致工期延误双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：待定。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之三），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款7.6执行。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456（1）日气温超过40摄氏度的高温大于3日历天；（2）日气温低于零摄氏度的严寒大于3日历天；（3）8级以上大风及六级以上的地震；（4）一日内降雨达200mm的暴雨（以气象部门公布的为准）；（5）造成的工程损坏的冰雹和大雪灾害；其他异常恶劣气候灾害。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》见已标价工程量清单。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人清点后由承包人负责保管，保管费用由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。关于修建临时设施费用承担的约定：①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施：无。发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：承包人。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-4569.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：承包人根据施工需要自行确定。施工现场需要配备的试验设备：承包人根据施工需要自行确定。施工现场需要具备的其他试验条件：承包人根据施工需要自行确定。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：承包人根据施工需要自行确定。9.5检验费用根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款第10.1条执行。10.3变更程序（1）设计变更和工程签证按良政办〔2014〕56号文办理，属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的，按特事特办原则予以办理。（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14日历天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人按第（1）条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于60％的比例与工程进度款同期支付，调整金额待工程单项结算或结算时，由南宁市良庆区审计局最终审定。（3）当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数（中标价/经南宁市良庆区审计局审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经南宁市良庆区审计部门根据南宁市良庆区有关结算审计规定审定。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7日历天内审查完毕。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7日历天内审批完毕。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准按工程量清单确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准按工程量清单确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：按工程量清单确定。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：待定。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过双方约定的范围，调整合同价格。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：除合同约定可以调整的主要材料外，材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，因征地拆迁影响及重大设计变更等发包人的原因，在招标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，主要材料涨跌的调整幅度按南重点办【2014】29号文执行。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。本合同价款采用固定综合单价方式确定。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。风险费用的计算方法：由承包人自行考虑在单价中。风险范围以外合同价格的调整方法：（一）因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数（中标价/经南宁市良庆区审计局审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经南宁市良庆区审计局审定。（二）国家和自治区、南宁市政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。（三）本工程可以调整的主要材料：材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位的原因，在招标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，主要材料涨跌的调整幅度按南重点办[2014]29号文执行。本工程最终结算价以南宁市良庆区审计局审定为准。本工程最终结算价按南宁市良庆区审计部门有关结算审计规定办理。2、总价合同。总价包含的风险范围：无。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。3、其他价格方式：无。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：无。预付款扣回的方式：无。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：无。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：每月25日前。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-45612.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：(1)工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。(2)除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的90%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的70%；工程完工验收达到质量要求，结算经南宁市良庆区审计局审定后，工程款支付至结算总价的95%（含已支付的）；发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按投标文件工程量清单内容。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：发包人向财政部门申请工程进度款时，承包人应配合发包人提供以下资料：①申请拨付资金报告；②监理单位填制的《工程款支付证书》，若该工程没有聘请监理单位，必须有项目施工单位的用款申请；③其他相关资料。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7日历天内完成审查并报送发包人。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7日历天内完成审批并签发进度款支付证书。（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14日历天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。进度款支付方式：银行转账。12.4.6支付分解表的编制43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-4562、总价合同支付分解表的编制与审批：无。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收条件(3)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按通用条款13.1.2条执行并满足发包人要求。竣工验收资料的份数：一式五份。承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5日历天（工程造价在500万元以下含500万元）、10日历天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15日历天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2.2条执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款13.2.2条执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7日历天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款13.2.2条执行。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款13.3.1条执行。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款13.3.3条执行。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-45614.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按专用条款12.4.1条执行。竣工付款申请单应包括的内容：按专用条款12.4.3条执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工结算报告金额发包人审查时间1500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20日历天2500万元-2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30日历天32000万元-5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45日历天45000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60日历天因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。发包人完成竣工付款的期限：按专用条款12.4.1条执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款14.2条执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式二份。承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7日历天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按专用条款14.4.1条执行。（2）发包人完成支付的期限：按专用条款14.4.1条执行。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：按工程质量保修书执行。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（3）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456（2）%的工程款；（3）其他方式：发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留按质量保修书执行：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按质量保修书执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质量保修书执行。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日历天内下达开工通知的违约责任：无。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人与发包人签订延期付款协议，延期付款协议须经认可。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满日历天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：承包人有违反《南宁市建设工程造价管理办法》规定的，按规定给予处罚。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.143\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五日历天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五日历天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28日历天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456发包人应当为施工场地内发包人人员生命财产办理保险，支付保险费用。承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的自有人员进行意外伤亡和人身事故保险并计入工程报价中。其余的按本合同通用条款第18.2款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的自有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行办理。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：按通用条款20.3.1条执行。选定争议评审员的期限：按通用条款20.3.1条执行。争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款20.3.1条执行。其他事项的约定：无。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）提请南宁市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（2）向项目所在地人民法院起诉。21.补充条款21.1凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2016-456附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书43\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456附件3：工程质量保修书发包人（全称）：　　承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修范围包括，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．桥梁工程为1年；2．道路工程为1年；3．地基处理工程为1年；4．排水（雨水）工程为1年；5．绿化工程为工程全部完工初验合格后一年；6．其他附属工程为1年；7．其他项目保修期限约定如下：。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日历天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456第三章图纸（另册）77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456第四章技术规范本工程技术规范采用住建部现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456第五章工程量清单（另册）77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456第六章　投标文件格式资格审查部分（项目名称）施工招标投标文件（资格审查部分*本）投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：日期：年月日77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456目录（1）诚信声明；（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件；（委托代理时须提供）（3）法定代表人身份证复印件；（4）营业执照副本复印件；（5）企业资质证书副本复印件；（6）安全生产许可证副本复印件；（7）组织机构代码证副本复印件（已实行“三证合一”的，提供含统一社会信用代码的营业执照副本复印件)；（8）南宁市良庆区人民检察院开具的行贿犯罪记录结果告知函复印件；（9）投标保证金转帐底单（加盖投标人公章）复印件、基本账户开户许可证复印件；（10）项目经理身份证复印件、市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格证复印件、安全生产考核合格证书（B类）复印件、投标单位为其依法缴纳2016年7月～2016年9月社会保险的证明材料复印件；（11）农民工工资保障金的交纳及使用承诺书；（12）安全防护、文明施工措施方案的承诺书。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456一、诚信声明本人（法定代表人、身份证号码）郑重声明，本企业参加（项目名称）工程投标活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所作的声明也是真实有效。并愿意对投标过程中有关部门的调查结果承担责任。本企业提交的所有投标资料如有不实，愿接受政府采购监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律、法规给予的处罚。投标人：（投标人名称）(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)年月日77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456二、法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件1、法定代表人授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、出席开标会、签订合同和处理有关事宜，代理人在投标和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。投标人：（投标人名称）（盖单位公章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-4562、委托代理人身份证复印件77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456三、法定代表人身份证复印件四、营业执照副本复印件五、企业资质证书副本复印件六、安全生产许可证副本复印件七、组织机构代码证副本复印件（或三证合一营业执照副本复印件)八、南宁市良庆区人民检察院开具的行贿犯罪记录结果告知函复印件九、投标保证金转帐底单（加盖投标人公章）复印件、基本账户开户许可证复印件十、项目经理身份证复印件、市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格证复印件、安全生产考核合格证书（B类）复印件、投标单位为其依法缴纳2016年7月～2016年9月社会保险的证明材料复印件77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456十一、农民工工资保障金的交纳与使用承诺书（根据南府发〔2007〕51号文，不提供统一格式，由投标人自行编写）77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456十二、安全防护、文明施工措施方案的承诺书致（招标人名称）：根据桂建质〔2015〕16号文件规定，我方在此向招标人承诺：1、我方参与投标的（项目名称）项目，一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号文）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。2、如我方在承包的（项目名称）项目中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。投标人：（投标人名称）（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456广西壮族自治区建设工程安全文明施工措施项目清单内容（桂建质[2015]16号文附件1）类别项目名称具体内容文明施工与环境保护安全警示标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。现场围挡1.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。2.围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。七牌一图在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。企业标志现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。场容场貌1.道路畅通；2.排水设施齐全畅通；3.工地地面硬化处理（办公区、生活、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。材料堆放1.材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；2.水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施；3.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾清运1.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。2.施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。宣传栏、环保及不扰民措施宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。临时措施现场办公生活设施1.施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。2.工地办公室、现场宿舍、食堂、、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。施工现场临时用电配电线路1.按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。2.按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。3.对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。配电箱开关箱1.按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱准电箱。开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。2.按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。3.对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。接地装置施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。现场变配电装置总配电室建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456类别项目名称具体内容安全施工高处作业防护楼层、屋面、阳台等临边设两道防护栏杆和18cm高的踢脚，用密目式安全立网全封闭。通道口设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口设置定型化、工具化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。楼梯边设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。垂直方向交叉作业设置防护隔离棚或其它设置。高空作业有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。基坑、物料平台设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。安全防护用品安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。其他机械设备防护中小型机械设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。垂直运输设备1.垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。2.物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外测用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。专家论证审查超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。应急救援预案救援器材准备及演练等。非正常情况施工其他特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456技术标部分（项目名称）施工招标投标文件（技术标部分*本）投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：日期：年月日77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456目录（1）施工组织设计；（2）项目管理机构配备情况；（3）企业信誉、业绩所需证明材料。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456一、施工组织设计1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456附表一：拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456二、项目管理机构1、项目管理机构配备情况表岗位姓名职称执业或职业资格证明承担完工工程情况证书名称级别证号专业原服务单位项目数主要项目名称施工员安全员质检员材料员一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。附：各岗位人员资格证件复印件77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-4562、项目经理（注册建造师）简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目经理年限项目经理注册证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量3、项目技术负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456三、企业信誉实力、业绩所需证明材料1、近三年（2013年～至今）企业信誉实力一览表序号招标人名称项目名称奖项及颁奖单位获奖年度注：附获奖证书复印件2、近三年（2013年～至今）投标人已完成类似工程一览表序号招标人名称项目名称工程规模合同金额（万元）注：附中标通知书（如有）、合同协议书和工程竣工验收证明材料复印件。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456商务标部分（项目名称）施工招标投标文件（商务标部分*本）投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：日期：年月日77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456目录（1）投标函及投标函附录；（2）已标价工程量清单。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456一、投标函及投标函附录（一）投标函1、根据你方招标编号为（招标编号）的（项目名称）工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）（RMB￥元，其中安全文明施工费元，详见已标价工程量清单中投标报价汇总表）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到等级。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方将与本投标函一起，提交人民币元作为投标保证金。投标人：（盖单位公章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话：日期：年月日77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456（二）投标函附录工程名称：序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目经理专用条款姓名：2投标有效期60日历天3工期专用条款60日历天4承包人履约担保金额专用条款合同价款的5%5逾期竣工违约金专用条款合同价款0.03%/天6逾期竣工违约金最高限额专用条款合同价款5%7质量标准专用条款合格8质量保证金额度专用条款结算价的5%备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。投标人：（投标人名称）(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)年月日77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456二、已标价工程量清单77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456第七章评标办法（综合评分法）本评标定标办法参照《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价施工招标评标暂行规定》（桂建管[2003]62号）及《南宁市关于进一步加强政府投资工程招投标管理的实施意见》（南建[2006]16号），采用综合评分法进行评标。在资格审查合格、通过符合性鉴定、投标报价有效、技术标评审合格（合格分数线为24分）的条件下，综合得分最高的投标人为中标单位。为保证评委评审的公正性，评标委员会分为商务标评委和技术标评委，分别对投标文件的商务标部分和技术标部分进行评审。具体办法如下：一、资格审查内容：（1）诚信声明；（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件；（委托代理时须提供）（3）法定代表人身份证复印件；（4）营业执照副本复印件；（5）企业资质证书副本复印件；（6）安全生产许可证副本复印件；（7）组织机构代码证副本复印件（已实行“三证合一”的，提供含统一社会信用代码的营业执照副本复印件)；（8）南宁市良庆区人民检察院开具的行贿犯罪记录结果告知函复印件；（9）投标保证金转帐底单（加盖投标人公章）复印件、基本账户开户许可证复印件；（10）项目经理身份证复印件、市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格证复印件、安全生产考核合格证书（B类）复印件、投标单位为其依法缴纳2016年7月～2016年9月社会保险的证明材料复印件；（11）农民工工资保障金的交纳及使用承诺书；（12）安全防护、文明施工措施方案的承诺书。上述内容缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。资格审查合格的投标人不足3家的，重新招标。二、投标文件符合性鉴定投标文件符合性鉴定是指投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无明显差异或保留。评标委员会对实质上不响应招标文件要求的投标予以拒绝，按无效投标处理。三、有效报价1、对确定为实质上响应招标文件要求的投标，且通过资格审查及通过符合性鉴定，技术标评审合格，经评标小组审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标报价。2、投标报价不超过招标控制价的为有效报价。评标委员会在评标过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于招标控制价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件作无效投标处理。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456四、技术标评审（满分40分）评标委员会对资格审查合格、通过符合性鉴定、投标报价有效的投标文件技术标部分进行评审，技术标得分24分以上（含24分）为合格。技术标得分低于24分的视为技术标评审不合格，技术标评审不合格不予进入商务标评审。技术标评审（满分40分）评审内容评审标准项目管理机构（满分6分）项目经理任职资格与业绩、工作经历等（满分3分）拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致，且具有中级（含中级）以上技术职称的得3分。其他主要人员（满分3分）优（2.1～3分）：人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书，年审合格、搭配合理、经验及综合素质优秀。良（1.1～2分）：人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书，年审合格、搭配比较合理、经验及综合素质良好。差（0～1分）：人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书，年审合格、搭配基本合理、经验及综合素质一般。施工组织设计（满分24分）主要施工方法（满分3分）优（2.1～3分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。良（1.1～2分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学比较合理、可行，能指导具体施工并确保安全。差（0～1分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，有施工技术方案，工艺先进、方法科学基本合理、可行，能指导具体施工并确保安全。拟投入的主要施工机械、设备计划（满分3分）优（2.1～3分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。良（1.1～2分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排比较合理，满足施工需要。差（0～1分）：投入的施工机械、设备、机具有组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理，基本满足施工需要。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456确保工程质量的技术组织措施（满分4分）优（3.1～4分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。良（2.1～3分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备比较合理，制度比较健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系比较完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。差（0.1～2分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系基本完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。确保安全生产的技术组织措施（满分4分）优（3.1～4分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。良（2.1～3分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备比较合理，制度比较健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。差（0.1～2分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全，各道工序安全技术措施针对性比较强，基本符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。确保工期的技术组织措施（满分3分）优（2.1～3分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。良（1.1～2分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施比较得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学比较合理，符合本项目施工实际要求。差（0～1分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施基本得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学基本合理，符合本项目施工实际要求。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456确保文明施工的技术组织措施（满分3分）优（2.1～3分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。良（1.1～2分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施。各项措施比较周全、具体、有效。有实现现场文明施工目标的承诺。差（0～1分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施。各项措施基本周全、具体、有效。有实现现场文明施工目标的承诺。工程施工的重点和难点及保证措施（满分4分）优（3.1～4分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。良（2.1～3分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法比较合理。差（0.1～2分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法基本合理。企业信誉、业绩（满分10分）企业信誉（满分4分）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、高新技术企业认证、质量AAA企业认证的，每一项得1分。（满分4分）企业业绩（满分6分）投标人2013年以来完成的单项合同金额100万元（含100万元）以上环保工程的施工业绩（以中标通知书（如有）、合同协议书）的，每一项得2分。（满分6分）五、商务标评审（满分60分）1、经评委评审，在资格审查合格、通过符合性鉴定、技术标评审合格且投标报价有效的前提下，按有效投标报价由低到高依次排出名次。投标人在10家（含10家）以上的，将前五名有效投标报价的算术平均值作为评审的合理低价；投标人在6～9家的，将前三名有效投标报价的算术平均值作为评审的合理低价；投标人在5家（含5家）以下的按核准的最低价作为评审的合理低价。资格审查合格的投标人不足3家的，重新招标。2、评审时以经评审的合理低价为最高分60分，采用内插法计算，投标人报价每高于合理低价1％的扣2分，每低于合理低价1％的扣1分。六、综合得分（满分100分）77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456综合得分=技术标得分+商务标得分七、定标原则评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按综合得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得分第三高的投标人为第三中标候选人。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，以企业资质高的优先；企业资质也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标委员会采用无记名投票方式确定。如第一中标候选人放弃中标或被依法取消中标资格时，第二、第三中标人候选人可依次递补。注：1、如评标委员会认定所有报价均为不合理报价，则宣布本次招标失败。2、各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。77\n项目名称：良庆区2016年坛板坡污水处理设施建设项目招标编号：GJZX-2015-456（签章页）招标人(盖章)：南宁市良庆区环境保护局法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日招标代理机构(盖章)：广西城建咨询有限公司法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日77