三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外给排水 102页

'三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外给排水管网项目编号：三湖采购公（2018）02号三公资建[2018]018号招标人：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司二〇一八年一月51 目录第一卷2第一章招标公告3第二章投标人须知7投标人须知前附表71.总则202.招标文件223.投标文件234.投标265.开标276.评标277.合同授予288.重新招标和不再招标289.纪律和监督28附表一：问题澄清通知29附表二：问题的澄清30第三章评标办法（综合评估法）31评标办法前附表311.评标方法342.评审标准343.评标程序34第四章合同条款及格式36第一部分合同协议书36第二部分通用合同条款38第三部分专用合同条款39附件50第五章工程量清单67第二卷69第六章图纸（另附）70第三卷71第七章技术标准和要求72第四卷73第八章投标文件格式74一、投标函及投标函附录77二、法定代表人身份证明79三、投标保证金80四、已标价工程量清单81五、施工组织设计82六、项目管理机构89七、投标人基本情况表91八、承诺质量、工期达到招标文件要求并具体措施94九、优惠服务承诺9551 十、近年财务状况表96十一、近年发生的诉讼和仲裁情况97十二、企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）98十三、招标文件要求的其他内容格式自拟99附：承诺书10051 第一卷51 第一章招标公告一、招标条件三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外给排水管网，资金来源为财政资金，招标人为三门峡市湖滨区高庙乡人民政府，招标代理机构为中鼎誉润工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。二、项目概况与招标范围1、项目编号：三湖采购公（2018）02号三公资建[2018]018号2、招标范围：本工程招标文件，补充文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要等列明的所有建设内容。3、标段划分：本项目划分一个标段4、工程概算：3973000.18元5、资金来源：财政资金6、质量要求：达到国家质量验收规范合格标准7、计划工期：60日历天三、投标人资格要求1、投标人需具有独立法人资格，具备有效的营业执照；2、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3、拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格、继续教育证（若需），具有有效的安全生产考核合格证及近三个月社保证明且无其他在施工程项目；4、投标人应具有企业所在地检察机关出具的在有效期内的无行贿犯罪档案查询结果告知函（查询对象：企业、法定代表人、拟派项目经理）；51 5、投标人应具有企业注册地或项目所在地工商管理部门出具的无商业贿赂和不正当竞争行为的查询证明（若当地工商管理部门不办理此项业务，投标人须出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书，自公司成立以来）；6、本项目不接受联合体投标；7、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。四、投标报名及招标文件的获取方式：1、报名时间：2018年2月8日至2018年2月13日17时30分整。2、报名方法：本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。潜在投标人报名需凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：www.smxgzjy.org）“登录业务系统”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://www.smxgzjy.org/bwstb/9783.jhtml办理CA证书：http://www.smxgzjy.org/bwstb/23330.jhtml3、报名资料的提交本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库中上传的信息为准。规定时间外上传或更改的信息不作为评标依据。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。具体操作详见《三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库操作手册》。链接地址：http://www.smxgzjy.org/bwstb/9753.jhtml注：在项目开标时间起至评标结束至，诚信库将处于锁定状态。如连续投报多个项目，诚信库锁定时间也将延长，请投标人合理安排资料上传时间，尽可能早的将所有项目资料上传至三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库。4、招标文件的获取（1）招标文件出售时间：2018年2月8日至2018年2月13日17时30分整。（2）招标文件每标段售价人民币500元，售后不退。（3）缴费方式：转账或电汇支付招标文件费到指定账户。支付账户名称必须和投标人名称一致且已在三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库中录入的账户（不支持结算卡支付）（4）汇入账户和帐号：收款单位全称：三门峡市公共资源交易中心账号：41001504710050207795-000751 开户银行：建行经贸区支行建行三门峡经贸区支行（外地）（5）潜在投标人网上报名、标书费转账成功后，须在三门峡市公共资源电子化交易系统中，将标书费成功绑定至所投项目和标段，之后方可下载招标文件（招标文件中包含图纸、清单等投标所需一切内容），纸质招标文件不再出售。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://www.smxgzjy.org/bwstb/9784.jhtml注：考虑到人为操作和跨行转账时间延误等因素，招标文件费绑定工作的截止时间为开始报名起至报名截止时间后两天，请投标人尽早进行标书费绑定工作。五、投标保证金1、投标保证金数额：大写：柒万元整，小写：70000元2、保证金递交的截止时间：2018年3月2日09时00分整。3、保证金汇入帐号和帐户：收款单位全称：三门峡市公共资源交易中心账号：41001504710050207795-0002开户银行：建行经贸区支行建行三门峡经贸区支行（外地）4、递交形式：（1）投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳。账户必须是已加入三门峡市公共资源交易投标人或供应商诚信库中录入的账户（不支持结算卡支付）。（2）投标人递交保证金时请注明项目编号:三公资建[2018]018号。（3）投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过三门峡公共资源交易中心电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://www.smxgzjy.org/bwstb/9785.jhtml六、投标文件的递交1、投标文件递交截止时间：2018年3月2日09时00分。2、开标地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区。七、其他事项51 1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名、招标文件费、投标保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。2、项目所有变更澄清都以网站公布为准，不再另行通知。3、投标人递交的资料和投标文件不论中标与否均不予退还。4、招标人不组织投标人踏勘现场。八、发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》、《三门峡市公共资源交易中心》公开发布。温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。九、联系方式招标人：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府联系人：辛女士电话：13939884799采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司地址:三门峡市五原西路工商联大厦B座507室联系人：赵先生电话：0398-23512881394970815监督单位：三门峡市湖滨区招标办联系电话：0398-277210251 第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府地址：三门峡市湖滨区高庙乡联系人：辛女士电话：0398-36901771.1.3招标代理机构名称：中鼎誉润工程咨询有限公司地址：三门峡市五原路西段工商联大厦B座507室联系人：李女士电话：0398-2351288188398771191.1.4项目名称三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外给排水管网1.1.5建设地点三门峡市湖滨区高庙乡人民政府1.1.6工程概况三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外管网工程位于河南省三门峡市湖滨区高庙乡。三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目-室外给排水管网工程主要包含土方工程、管沟工程、给水管道、雨水管道及污水管道，其中污水管道包含污水管道、主楼外墙1.5m外至最近一个井之间的地沟及钢筋混凝土化粪池。1.1.7标段划分本项目划分一个标段1.2.1资金来源财政资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围本工程招标文件、补充文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要等列明的所有建设内容。51 1.3.2计划工期60日历天1.3.3质量要求达到国家质量验收规范合格标准1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1、投标人需具有独立法人资格，具备有效的营业执照；2、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3、拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格、继续教育证（若需），具有有效的安全生产考核合格证及近三个月社保证明且无其他在施工程项目；4、投标人应具有企业所在地检察机关出具的在有效期内的无行贿犯罪档案查询结果告知函（查询对象：企业、法定代表人、拟派项目经理）；5、投标人应具有企业注册地或项目所在地工商管理部门出具的无商业贿赂和不正当竞争行为的查询证明（若当地工商管理部门不办理此项业务，投标人须出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书，自公司成立以来）；6、本项目不接受联合体投标；7、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。1.4.2是否接受联合体投标■不接受1.9.1踏勘现场■不组织51 1.10.1投标预备会■不召开1.10.2投标人提出问题的时间和方式投标截止之日15天前，经投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件,通过电子化交易系统提交.1.10.3招标人书面澄清的时间投标截止之日15天前1.11分包■不允许1.12偏离■不允许2.1构成招标文件的其他材料招标文件的补充、澄清、修改、答疑（如有）2.2.1投标人要求澄清招标文件的时间和方式投标截止之日17天前，经投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件,通过电子化交易系统提交.2.2.2投标截止时间2018年3月2日09时00分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后24小时内3.1.1构成投标文件的其他材料无3.3.1投标有效期本章2.2.2项规定投标截止之日起60日历天3.4.1投标保证金1、投标保证金数额：大写：柒万元整，小写：70000.00元。2、保证金递交的截止时间：2018年3月2日09时00分整。3、保证金汇入帐号和帐户：收款单位全称：三门峡市公共资源交易中心账号：41001504710050207795-0002开户银行：建行经贸区支行建行三门峡经贸区支行（外地）4、递交形式：51 （1）投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳。账户必须是已加入三门峡市公共资源交易投标人或供应商诚信库中录入的账户（不支持结算卡支付）。（2）投标人递交保证金时请注明项目编号：三公资建[2018]018号。（3）投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过三门峡公共资源交易中心电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://www.smxgzjy.org/bwstb/9785.jhtml3.4.3投标保证金的退还中标结果公示期满无异议后，中标通知书发出5个日内向未中标的投标人退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。3.5.2近年财务状况的年份要求近三年，指2014年、2015年、2016年3.5.3近年完成的类似项目的年份要求2014年01月01日起至今，以合同签订时间为准3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求三年，指2015年01月01日起至今3.6是否允许递交备选投标方案■不允许3.7.3签字和（或）盖章要求电子化投标文件的签章：1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。2、招标文件中要求法定代表人盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）3.7.4投标文件份数使用CA证书在电子交易平台上传的电子投标文件51 3.7.5装订要求本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不接受任何纸质资料4.1.1密封要求本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不接受任何纸质资料4.1.2封套上写明本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不接受任何纸质资料4.2.2递交投标文件地点本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不接受任何纸质资料4.2.3是否退还投标文件投标人数量不符合相关法律法规要求时，将不再解密电子化投标文件5.1开标时间和地点开标时间：2018年3月2日09时00分开标地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区5.2开标程序持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）宣布参加开标会议的人员名单；（3）对招标人在招标文件规定截止时间前收到的投标文件，按照标书报送时间顺序由监督人宣读报送情况。(4）开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，按时在线解密。解密全部完成后，向所有投标供应商公布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的其他内容；(5)按照投标供应商上传投标文件的逆顺序唱标；(6)对开标过程进行记录，并存档备查；(7)公布控制价；(8）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。开标结束；51 6.1.1评标委员会的组建1、评标委员会构成:5人，其中招标人代表1人（限招标人在职人员），有关经济、技术专家4名2、4名评标专家确定方式：开标前通过三门峡市公共资源交易中心网络抽取终端从河南省综合评标专家库中抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人■否，推荐的中标候选人数：2人7.3.1履约担保保函金额为中标价的5%10.需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1类似项目类似工程指与本工程建设内容/建设规模相同或相近的工程项目。10.1.2不良行为记录投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上行政主管部门、招投标监督部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良形为记录。10.2招标控制价招标控制价A、招标控制价（人民币）：大写：叁佰玖拾柒万叁仟元壹角捌分小写：3973000.18元一、工程概况：1、招标控制价是招标人控制招标工程造价的最高限价，大于招标控制价的报价视为无效报价其商务标不再进行评审。有效报价是指不超过招标控制价的报价。投标人投标总报价、评标价、安全文明施工措施费、规费、税金均不得高于招标人公布的数额，否则按照无效标处理。51 2、三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外管网工程位于河南省三门峡市湖滨区高庙乡。本项目为三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目-室外给排水管网工程，主要包含土方工程、管沟工程、给水管道、雨水管道及污水管道，其中污水管道包含污水管道、主楼外墙1.5m外至最近一个井之间的地沟及钢筋混凝土化粪池；二、编制依据：1.《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《通用安装工程工程量清单计算规范GB50856-2013》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)》、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》、《河南省土地开发整理项目预算定额》（2014）版及配套文件；2.施工图纸及与建设项目有关的文件、规范、技术资料；3.材料价格参考三门峡市住房和城乡建设局2017年发布第6期《三门峡工程标准造价信息》三门峡市区部分及市场价；4.建筑工程、安装工程及市政工程的人工费单价按有关规定计取（参见豫建标定【2017】31号文）；5.税金按规定费率11%计取；6.本招标控制价中夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费均未计取；7.其它执行国家及省市的有关规定；8.本工程未计风险系数。三、需要说明的问题1.机井工程因暂无具体施工图纸，暂按建设单位提供工程量清单进行计算，结算时依实结算；2.泵房内水箱暂不计入本招标控制价；3.室外给排水管网工程中13#和14#楼图纸上污水雨水管道埋深无法确定，暂按其他污水雨水管道埋深计取，最终依实结算；4.道路工程不在本次招标范围内；5.A-A截面191m管沟及本段管沟内管道铺设（雨水污水给水）及各种砌筑井不在本次招标范围；6.本工程混凝土构件均按商品混凝土考虑；7.本工程砂浆品种均按现场搅拌考虑；8.其他未尽事宜请参考本工程图纸答疑回复。10.3“暗标”评审施工组织设计是否采用“暗标”评审方式■不采用10.4电子化投标文件51 电子化投标文件的格式及上传投标1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司_三公资建（2018）号.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（文件格式为：xxx公司_三公资建（2018）号.bin）。注：（1）投标人投报多个标段的，所生成的电子化投标文件仍为一个电子文件，投标人制作电子化投标文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。10.5计算机辅助评标是否实行计算机辅助评标■是10.6投标人代表出席开标会仪详见电子化开标注意事项10.7中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不少于3个工作日。10.8知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.9重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.10同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。51 10.11监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.12解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.13招标人补充的其他内容招标代理服务费参考招标代理服务费按计价格[2002]1980号、发改办价格【2003】857号和发改价格【2011】534号文件规定，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。公证费中标人支付地方关系由中标单位自行处理，发生费用由中标单位自行承担投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（二）投标人之间约定中标人；（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；51 （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。电子化注意事项本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，将不再接受任何纸质文件资料。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在“组建下载”中查看。温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。一、电子化投标（一）网上投标保证金的缴纳1、递交形式:投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入三门峡市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过三门峡市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录三门峡市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。链接地址：http://www.smxgzjy.org/bwstb/9170.jhtml3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。51 5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。（二）电子化投标文件的签章1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。（三）电子化投标文件的格式及上传投标1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（政府采购项目文件格式为：xxx公司_三公资采（201X）xxx号.file，建设工程项目文件格式为：xxx公司_三公资建（201X）xxx号.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（政府采购项目文件格式为：xxx公司_三公资采（201X）xxx号.bin，建设工程项目文件格式为：xxx公司_三公资建（201X）xxx号.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。注：（1）投标人投报多个标段的，所生成的电子化投标文件仍为一个电子文件，投标人制作电子化投标文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。技术联系电话：0398-3117093赵先生0398-3117095王先生（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标51 1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，投标人可以通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加开标会议。也可以携带CA证书至开标现场参加开标会议。2、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，如投标人未到现场参加开标会议的，请投标人使用CA证书登录交易平台，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间为开标时间起10分钟内完成。待所有投标人全部解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。如投标人携带CA证书至现场参加开标的，首先应按照中介服务机构指引，使用投标人CA证书对其电子化投标文件进行首次解密。投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。3、电子化投标文件异常情况的处理如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：（1）首先由技术人员进行问题排查。（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。51 5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人进行详细质询。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。7、如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。二、相关证书原件的提交本项目实行资格后审，招标文件中要求投标人提交资质、业绩、荣誉及单位人员等相关资料原件的，投标人需将原件扫描件制作到电子投标文件中，同时将该原件扫描件上传至三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库。评标委员会对原件的核验工作按以下条款进行：（一）评标时，评委先查阅投标文件中是否具有该资料的原件扫描件，再对照审查该资料原件是否已在三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库中上传且内容一致。投标文件中相关原件资料未在诚信库中上传或上传内容不一致的，不作为评标依据。本项目需要提交的原件扫描件以投标截止前在三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库中成功上传的信息为准。规定时间外上传或更改的信息不作为评标依据。开评标现场不接受投标人所提交的任何原件。51 注：在项目开标时间起至评标结束至，诚信库将处于锁定状态。如连续投报多个项目，诚信库锁定时间也将延长，请投标人合理安排资料上传时间，尽可能早的将所有项目资料上传至三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库。具体操作详见《三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库操作手册》。链接地址：http://www.smxgzjy.org/bwstb/9753.jhtml（二）项目评标结果公示时，将同时公示中标候选人诚信库信息，接受社会监督。（三）投标人需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。1.总则1.1.项目概况1.1.1.根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2.本招标项目招标人：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府。1.1.3.本标段招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司。1.1.4.本招标项目名称：三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外给排水管网。1.1.5.本招标项目建设地点：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府执行局。1.1.6.本招标项目工程概况：本项目为三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外给排水管网。1.1.7.本次招标标段划分：本项目划分一个标段。1.2.资金来源和落实情况1.2.1.本招标项目的资金来源：财政资金。1.2.2.本招标项目的出资比例：100%。1.2.3.本招标项目的资金落实情况：已落实。1.3.招标范围、计划工期和质量要求1.3.1.本标段招标范围：本工程招标文件、补充文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要等列明的所有建设内容。1.3.2.本标段的计划工期：60日历天。1.3.3.本标段的质量要求：达到国家质量验收规范合格标准。1.4.投标人资格要求1.4.1.投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.4.1.1.资质条件：投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上或51 市政公用工程施工总承包三级及以上资质；1.4.1.1.项目经理：项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格、继续教育证（若需）；1.4.1.2.财务要求：见投标人须知前附表1.4.1；1.4.1.3.信誉要求：见投标人须知前附表1.4.1；1.4.1.4.其他要求：见投标人须知前附表1.4.1。1.4.2.投标人不得存在下列情形之一：1.4.2.1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2.2.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；1.4.2.3.为本标段的监理人；1.4.2.4.为本标段的代建人；1.4.2.5.为本标段提供招标代理服务的；1.4.2.6.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；1.4.2.7.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；1.4.2.8.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；1.4.2.9.被责令停业的；1.4.2.10.被暂停或取消投标资格的；1.4.2.11.财产被接管或冻结的；1.4.2.12.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.2.费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.3.保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.4.语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.5.计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.6.踏勘现场（不组织）1.9.1.投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2.投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.7.投标预备会（不召开）1.10.1.投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2.投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式将提出的问题送达招标人，以便招标人予以澄清。1.10.3.招标人应在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.8.分包（不允许）51 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.1.偏离（不允许）投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1.招标文件的组成本招标文件包括：2.1.1.招标公告；2.1.2.投标人须知；2.1.3.评标办法；2.1.4.合同条款及格式；2.1.5.工程量清单；2.1.6.图纸；2.1.7.技术标准和要求；2.1.8.投标文件格式；2.1.9.投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2.招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在系统澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3招标文件变更不再另行通行，依网上发布的变更信息为准，潜在投标人注意上网查看变更信息。错失项目相关信息，自行承担结果。2.3.招标文件的修改2.3.1.在投标截止时间15天前，招标人网络变更公告形式修改招标文件，不再通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。2.3.2.投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。2.4.招标控制价编制依据2.4.1.《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《通用安装工程工程量清单计算规范51 GB50856-2013》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)》、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》、《河南省土地开发整理项目预算定额》（2014）版及配套文件；2.4.2.施工图纸及与建设项目有关的文件、规范、技术资料；2.4.3.材料价格参考三门峡市住房和城乡建设局2017年发布第6期《三门峡工程标准造价信息》三门峡市区部分及市场价；2.4.4.建筑工程、安装工程及市政工程的人工费单价按有关规定计取（参见豫建标定【2017】31号文）；2.5.5.税金按规定费率11%计取；2.6.6.本招标控制价中夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费均未计取；2.7.7.其它执行国家及省市的有关规定；2.8.8.本工程未计风险系数。3.投标文件投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。3.1.投标文件的组成3.1.1.投标文件商务标应包括下列内容1、投标函及投标函附录2、法定代表人身份证明3、投标保证金4、已标价工程量清单5、施工组织设计6、项目管理机构7、投标人基本情况表8、承诺质量、工期达到招标文件要求并具体措施9、优惠服务承诺10、近年财务状况表11、近年发生的诉讼和仲裁情况51 12、企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）13、招标文件要求的其他内容格式自拟3.1.投标报价3.2.1根据招标文件规定的工程范围，投标人应对本次招标工程的全部工作内容进行投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。3.2.2投标报价应包括招标文件及技术规范、设计图纸等规定的，实施和完成招标工程直至竣工验收合格，及达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求,正式交付招标人使用前所需的全部费用。3.2.3本工程采用工程量清单计价方式，投标人的投标总报价根据招标人提供的图纸、招标文件、工程量清单、答疑纪要。充分考虑市场价格、风险因素，在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。3.2.4本次招标，招标人提供的工程量清单为各投标人投标报价的基础。投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，风险因素由投标人在计算报价时综合考虑。投标人应充分考虑工程中所用人工、材料、机械在施工过程中价格波动及政策性变化等风险因素，依据企业自身实力、并结合现场条件，市场情况在合理范围内自主报价。对投标人提出的问题，招标人复核、回复后，以答疑回复的文件为投标依据，投标人不得在工程结算时以投标疑问与答疑回复文件不一致为由要求索赔。3.2.5投标报价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等所有费用。投标人在投标时应按此要求，在投标文件中认真填写工程量清单所有项目的综合单价和合价，投标人未填写综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他项目的综合单价或合价以及投标总报价内，在工程实施时投标人必须无条件完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目，且不得向招标人索赔此部分的工程费用。投标人投标时必须提供分部分项工程量清单计价表的各分部分项工程量清单项目的综合单价分析表，综合单价分析表应包含组成该综合单价各工作内容的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等详细组成，并列出材料费的组成及相应的材料消耗量及材料单价。3.2.6投标报价时主要材料差价依据《三门峡市建设工程标准造价信息》2017年第6期发布价，发布价中没有的按市场考察价，结合市场行情并充分考虑风险因素后在合理范围内自主报价。3.2.7工程量清单计价中措施项目费是投标人在完全熟知施工现场实际条件下所采取的一切措施费用总和，即达到安全文明施工标准化工地要求、工期保证、质量保证等所采取的所有技术、组织措施费用总和。措施项目费内容详见招标文件中工程量清单中所列的措施项目，投标人认为不完全部分，由投标人补充填写，中标后措施项目费包干使用，不作调整。3.2.8投标人应结合自身条件，并充分考虑本工程施工难度、工期的要求、质量要求以及市场因素、现场环境因素、社会因素、市场价格调整因素等各方面原因合理报价。投标报价将被认为已综合考虑了在施工全过程中可能发生的全部不可预见费用。中标人无权再以任何理由提出延长工期、增加价款或索赔等要求。51 3.2.9投标人在投标报价前可以自行踏勘施工现场，充分考虑了工地现状条件可能影响到工程正常施工的所有风险因素。无论投标人是否进行了上述现场踏勘工作，其投标报价中均将被认为已包含有工地现状在施工作业期间发生的全部不可预见的风险费用，投标人中标后则无权因此要求任何工期或费用上的索赔。3.2.10施工期间由于工程条件发生变化或投标人原因造成施工方案的更改，所增加的措施费用及工期一概不予调整，相应的费用投标人应在投标报价中充分考虑，招标人不另支付。3.2.11投标报价要求（1）招标人不接受任何有选择的报价，对同一工程、每一项投标内容只允许有一个报价；（2）各投标人在投标时必须在投标文件中提供一份完整的工程量清单报价书。仅有投标总价而未按工程量清单提供的表格填写各项费用的投标报价，评标时一律按无效投标处理。（3）最低报价不能作为中标的保证；（4）投标人的投标总价必须与其他投标报价表中的数据合计相吻合；（5）各投标人作为有经验的承包商，应充分考虑该工程实施时的各种风险，并将其考虑在本次投标报价各清单项目的综合单价中，结算时综合单价不做调整（合同另有约定的除外）；（6）本次招标的投标报价不应高于招标控制价，高于招标控制价的报价商务标不再进行评审；（7）投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。3.2.12投标人必须在标书中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金，保障金为中标价的2%。一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管部门从农民工工资保障金中先予划支。3.2.13由投标人采购的材料，其价格由投标人自主询价报价，但必须满足设计和施工规范要求。3.2.14投标单价即为合同单价，施工中不再调整。3.2.15因变更所发生的工程量，如原清单中有类似的，可参考类似单价，无类似项目的，中标承包人可另行编制、报审结算单价。3.1.投标有效期3.3.1.在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2.出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.2.投标保证金3.4.1.投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2.投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3.投标保证金的退还：见投标人须知前附表规定。3.4.4.有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.4.1.投标人无正当理由未按招标文件规定出席开标会仪；3.4.4.2.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；51 3.4.4.1.投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，挂靠借用资质等骗取中标并经招标投标监督机构调查核实；3.4.4.2.评标结果公示期结束后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由不在规定时间内（评标结果公示结束之日起10日内）领取中标通知书，或未按规定支付招标代理机构服务费。3.4.4.3.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.4.4.4.法律法规、规章及招标文件规定的其它不予退还的情形。3.1.资格审查资料3.5.1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（若三证合一的需提供合并后的证件）、资质证书副本、安全生产许可证；3.5.2.拟派项目经理的建造师注册证及继续教育证（若需）、安全生产考核合格证、近三个月单位养老保险缴费证明及无在建承诺；3.5.3.企业所在地或项目所在地检察机关出具的在有效期内的无行贿犯罪档案查询结果告知函（查询对象：企业、法定代表人、拟派项目经理）；3.5.4.企业注册地或项目所在地工商管理部门提供的无商业贿赂及无不正当竞争行为的查询证明（如工商行政管理部门不提供的，企业可以自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书，自公司成立以来）；3.2.备选投标方案（不允许）除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.3.投标文件的编制3.7.1.投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2.投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3.投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。4.投标4.1.投标文件的密封和标识（不采用）4.2.投标文件的递交4.2.1.投标人应在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前上传投标文件。4.2.2.开标地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区。4.2.3.除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传的投标文件不予退还。4.2.4.投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收或不予受理：4.2.4.1逾期未上传至三门峡市公共资源交易中心的；4.2.4.2法律法规、规章及招标文件规定的其它拒收或不予受理的情形。4.3.投标文件的修改与撤回4.3.1.在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。51 4.3.1.投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.2.修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1.开标的时间和地点招标人在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。5.2.开标程序主持人按下列程序进行开标：5.2.1.宣布开标纪律；5.2.2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否按招标文件规定出席开标会仪；5.2.3.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；5.2.4.按照投标人须知前附表规定检查投标文件的上传情况；5.2.5.按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件唱标顺序；5.2.6.按照宣布的唱标顺序当众唱标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；5.2.7.设有标底的，公布标底；5.2.8.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；5.2.9.开标结束。5.2.10.特殊情况的处理：5.2.10.1.投标人未按招标文件规定出席开标会仪的，视为放弃投标，已递交投标文件不予加密唱标评标；6.评标6.1.评标委员会6.1.1.评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.2.1.招标人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2.2.项目主管部门或者行政监督部门的人员；6.1.2.3.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；6.1.2.4.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.1.3.评标过程中，评标委员会成员有回避事由，擅离职守或因健康原因不能继续评标的应该及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。6.2.评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3.评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。51 7.合同授予7.1.定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2.中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3.履约担保7.3.1.在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2.中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.签订合同7.4.1.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金和（或）履约担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金和（或）履约担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金和（或）履约担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1.重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1.1.投标截止时间止，投标人少于3个的；8.1.2.经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2.不再招标重新招标后投标人仍少3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.2.投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。51 附表一：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.2.......请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标工作组负责人：（签字）年月日51 附表二：问题的澄清问题的澄清编号：（项目名称）施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：1.2......投标人（名称）：法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日51 第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、税务登记证、组织机构代码证是否一致签字盖章投标函中具有法定代表人盖章并加盖单位公章报价唯一投标函中的投标报价是否是唯一报价2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级具备建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质项目经理拟派项目经理的建造师注册证及继续教育证（若需）、安全生产考核合格证、近三个月单位养老保险缴费证明及无在建承诺无行贿犯罪证明企业所在地或项目所在地检察机关出具的在有效期内的无行贿犯罪档案查询结果告知函（查询对象：企业、法定代表人、拟派项目经理）无商业贿赂及不正当竞争行为的查询证明企业注册地或项目所在地工商管理部门提供的无商业贿赂及无不正当竞争行为的查询证明（如工商行政管理部门不提供的，企业可以自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书，自公司成立以来）2.1.3响应性评审标准招标范围本工程招标文件、补充文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要等列明的所有建设内容。投标报价投标函中投标报价不高于招标控制价工期60日历天51 质量达到国家质量验收规范合格标准投标有效期60日历天投标保证金投标人按要求缴纳了投标保证金已标价工程量清单符合“工程量清单”给出的范围及数量，投标人不得擅自修改工程量清单上的工程项目和数量，否则视为无效标。条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分100分)技术标（施工组织设计）：50分商务标（已标价工程量清单）：40分综合标（其他评分因素）：10分2.2.2评标基准价当有效投标少于五家时（不含五家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。当有效投标大于五家时（含五家），评标基准价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。条款号评分因素评分标准2.2.3（1）技术标施工组织设计50分内容完整性和编制水平1-4分施工方案和技术措施1-5分质量管理体系与措施1-4分安全管理体系与措施1-4分环境保护管理体系与措施1-4分工程进度计划与措施1-4分拟投入资源配备计划1-4分施工进度表或施工网络图1-4分施工总平面布置图1-4分在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-4分新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-5分企业具备信息化管理平台、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-4分51 以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分2.2.3（2）商务标40分投标报价40分评标价与评标基准价相等得基本分35分。当评标价低于评标基准价时，每低1%在基本分35分的基础上加1分，最多加5分；低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分40分的基础上扣2分，扣完为止；高于评标基准价时，每高1%在基本分35分的基础上扣2分，扣完为止。2.2.3（3）综合标评分标准10分企业业绩自2014年1月1日以来，企业承担过类似项目业绩（类似项目指与本工程建设内容/建设规模相同或相近的工程项目），每提供一份得1分，最多得3分。（以中标通知书和合同为准）承诺质量、工期达到招标文件要求并有具体措施对工程质量和工期做出完整承诺且具有具体措施的，根据措施的完整性、合理性等方面酌情打分0-3分优惠条件的承诺根据承诺对招标人优惠的情况酌情打分0-4分所有参与评审的证件、证明、证书、文件及业绩等均以在三门峡市公共资源交易投标人（供应商）诚信库中成功提交并登记的信息为准。规定时间外登记或更改的信息不作为评标依据。评标现场不接受投标人所提交的任何原件。51 1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。按中标侯选人顺序依次确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。2.评审标准2.1.初步评审标准2.1.1.形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2.资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3.响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2.详细评审分值构成与评分标准2.2.1.分值构成2.2.1.1.技术标（施工组织设计）：见评标办法前附表；2.2.1.2.商务标（投标报价）：见评标办法前附表；2.2.1.3.综合标（其他评分因素）：见评标办法前附表。2.2.2.评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3.评分标准2.2.3.1.技术标（施工组织设计）评分标准：见评标办法前附表；2.2.3.2.商务标（投标报价）评分标准：见评标办法前附表；2.2.3.3.综合标（其他评分因素）评分标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1.初步评审3.1.1.形式评审：评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审；3.1.2.资格评审：评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审；3.1.3.响应性评审：评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审；3.1.4.算数错误修正：评标委员会依据以下原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。3.1.5.1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.5.2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2.详细评审（只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审）3.2.1.评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.2.1.1.按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对技术标（施工组织设计）计算出得分A；3.2.1.2.按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务标（投标报价）计算出得分B；51 3.2.1.1.按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对综合标（其他评分因素）计算出得分C。3.2.2.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3.分数汇总时，在各评标委员会成员对各投标人的评分结果中，所有评标委员会成员对某一投标人算术平均值即为投标人的最终得分。3.2.4.投标人得分=A+B+C。3.2.5.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。3.1.投标文件的澄清和补正3.3.1.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2.澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.2.评标结果3.4.1.除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.3.特殊情况的处置程序3.5.1.关于评标活动暂停3.5.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。3.5.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。3.5.2.关于评标中途更换评标委员会成员3.5.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。3.5.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。3.5.2.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。3.5.3.记名投票在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。3.5.4.评标委员会成员对评标结论持有异议的评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。51 第四章合同条款及格式本文件所列内容为签订合同时的基本内容，签订合同时可补充细化。第一部分合同协议书发包人（全称）：三门峡市湖滨区高庙乡人民政府承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外给排水管网施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外给排水管网。2.工程地点：三门峡市河堤北路与六峰南路交叉口向西150米路北。3.工程立项批准文号：／。4.资金来源：资政资金。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：本工程招标文件、补充文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要等列明的所有建设内容。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合达到国家质量验收规范合格标准标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；2.合同价格形式：固定单价合同。51 一、项目经理承包人项目经理：。二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。三、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。四、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。五、签订时间本合同于年月日签订。六、签订地点本合同在签订。七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同生效本合同自生效。九、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：承包人：(公章)(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：(签字)(签字)51 第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）51 第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行建设工程施工验收规范及质量检验评定标准1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：／；发包人提供国外标准、规范的份数：／；发包人提供国外标准、规范的名称：／。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见通用条款。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：见通用条款。1.6图纸的提供1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订当日；发包人向承包人提供图纸的数量：3套；发包人向承包人提供图纸的内容：相关图纸、规范、计算书及其他资料。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：／；51 承包人提供的文件的期限为：／；承包人提供的文件的数量为：按规定；承包人提供的文件的形式为：／；发包人审批承包人文件的期限：／。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；承包人指定的接收人为：承包方项目经理。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：同通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：对于工程量清单错误导致工程量偏差调整的办法是，对于工程量清单错误修正以后导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，应当首先调整项目单价。调整的原则是，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）“当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高”。允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。（2）发包人提供的工程量清单项目数量有误。（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。1.发包人2.2发包人代表姓名：；51 联系电话：；发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，审核工程进度报表等。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人按招标文件约定提供支付担保。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。1.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工结算报告和完整的竣工结算资料。承包人需要提交的竣工资料套数：3套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工前七天内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。（10）承包人应履行的其他义务：向发包人派住工地人员提供办公室、办公用品、交通、通讯工具，并承担相关费用，向监理人员提供办公室及办公用品。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：；关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人（项目经理）每月到位率必须不少于22天，每天不少于8小时；承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险；项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2000元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以20000元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以20000违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。51 3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7天。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以2000元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以9000元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以2000元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：／。主体结构、关键性工作的范围：／。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：／。其他关于分包的约定：／。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：／。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在签订合同前以保函形式按中标金额的5%支付。1.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）。51 1.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：／。关于工程奖项的约定：／。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。2.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到现行《建筑施工安全检查标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。3.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：72小时内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：／。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：／。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天承包人向发包人支付违约金人民币1500元。51 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过中标价的1%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：／。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）20年一遇及以上的风、雨、雪、洪、且对工程进度造成实质影响。以政府气象部门出具的证明文件为准；（2）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：每提前一天发包人向承包人奖励人民币500元。1.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。2.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：／。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。3.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：设计变更或三方协商同意的其它变更签证。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行商定。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目51 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。1.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。主要调整钢材、砼、木材、玻璃等。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：承包人投标文件中的工程量清单或投标书中载明的材料单价。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过±5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。2.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、本合同采用单价合同形式。2、总价包含的风险范围：无。风险费用的计算方法：各投标企业自行考虑。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：／。预付款支付期限：／。预付款扣回的方式：／。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：／。预付款担保的形式为：／。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按照现行《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）规定的工程量计算规则计算。。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：执行通用条款。12.3.3单价合同的计量51 关于单价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：／。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：／。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：／。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：总价合同按月计量支付，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：／。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：／。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：／。（2）发包人支付进度款的期限：／。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：／。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：／。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：／。1.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前8小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：／。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：／。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：／。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：执行通用条款。（1）单机无负荷试车费用由承包方承担；（2）无负荷联动试车费用由承包方承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。51 13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后15天内。1.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：3份。承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。2.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：按招标文件规定执行。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（3）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）5%的工程款；（3）其他方式：以审计部门审定价的5%作为质保金。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：审计结束后，扣除审定价的5%。关于质量保证金的补充约定：质量保修金为审定价的5%，审计结束后，依据评审报告，扣除5%质保金（无息）其余款项一次性付清。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。3.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形51 发包人违约的其他情形：／。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人应当赔偿相应的损失。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人应当赔偿承包人因此造成的损失和实际费用。（7）其他：／。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满15天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。1.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：／。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后／天内完成款项的支付。2.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：／。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务51 关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。1.索赔2.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：／。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：／。选定争议评审员的期限：／。争议评审小组成员的报酬承担方式：／。其他事项的约定：／。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：／。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向三门峡市人民法院起诉。51 附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表51 附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期51 附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注79 附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　　。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程实际竣工79 之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：79 附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人79 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注79 附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员79 附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员79 附件8：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日79 附件9：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日79 附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.79 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。79 担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日79 附件11：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注79 11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注79 11-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：79 第五章工程量清单1、工程量清单说明1.1本工程量清单是招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有子母，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。2、工程量清单编制依据：1.《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《通用安装工程工程量清单计算规范GB50856-2013》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)》、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》、《河南省土地开发整理项目预算定额》（2014）版及配套文件；2.施工图纸及与建设项目有关的文件、规范、技术资料。三、需要说明的问题1.机井工程因暂无具体施工图纸，暂按建设单位提供工程量清单进行计算，结算时依实结算；2.泵房内水箱暂不计入本招标控制价；3.室外给排水管网工程中13#和14#楼图纸上污水雨水管道埋深无法确定，暂按其他污水雨水管道埋深计取，最终依实结算；4.道路工程不在本次招标范围内；5.A-A截面191m管沟及本段管沟内管道铺设（雨水污水给水）及各种砌筑井不在本次招标范围；79 6.本工程混凝土构件均按商品混凝土考虑；7.本工程砂浆品种均按现场搅拌考虑；8.其他未尽事宜请参考本工程图纸答疑回复。79 第二卷79 第六章图纸（另附）同招标文件一起发售79 第三卷79 第七章技术标准和要求一、适用范围规范及技术要求的详细内容均己注明于施工图和有关文件之中。该规范仅适用于本工程施工。二、实施的有关标准与法规1、规范中指定的标准或规范为工程实施中实际采用的标准和规范，中标人提出采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。2、本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的习惯作法。本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。本工程实施中采用图纸中指定的及以其它现行的工程技术、施工验收标准及规范。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。以上技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。79 第四卷79 第八章投标文件格式79 三门峡市湖滨区大中型水库移民避险解困试点项目室外给排水管网项目项目编号：三湖采购公（2017）26号三公资建[2018]018号投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人：（盖章）年月日79 目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、投标保证金四、已标价工程量清单五、施工组织设计六、项目管理机构七、投标人基本情况表八、承诺质量、工期达到招标文件要求并具体措施九、优惠服务承诺十、近年财务状况表十一、近年发生的诉讼和仲裁情况十二、企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）十三、招标文件要求的其他内容格式自拟79 一、投标函及投标函附录（一）投标函致：（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，其中评标报价人民币（大写）元（￥）；规费人民币（大写）元（￥）；税金人民币（大写）元（￥）；安全文明施工措施费人民币（大写）元（￥）；措施项目费用合计（不含安全文明施工措施费）（大写）元（￥）。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期日历天内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。4.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。5．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（5）我方承诺满足合同专用条款中补充条款的内容。6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。7．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人：（盖章）地址：网址：电话：传真：邮政编码：日期：年月日79 （二）投标函附录项目名称投标人项目经理级别证书编号投标工期（日历天）投标总标价大写：；小写：元评标报价（=投标总报价-规费-税金-安全文明施工措施费）大写：；小写：元规费大写：；小写：元税金大写：；小写：元安全文明施工措施费大写：；小写：元措施项目费用合计（元）（不含安全文明施工措施费）大写：；小写：元投标质量安全目标杜绝死亡事故保修期限及承诺农民工工资保障金承诺注：该表中所有空白项均为必填项。投标人：（盖章）法定代表人：（盖章）年月日79 二、法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日79 三、投标保证金三门峡市公共资源电子化交易系统生成的保证金递交成功的回执单图片注：后附投标企业基本户开户许可证的扫描件投标人（盖章）：法人代表（盖章）：日期：年月日100 四、已标价工程量清单投标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行工程量清单的编制，至少应包含如下表：封面、说明、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施项目清单计价表、规费、税金清单项目计价表、主要材料计价表等。100 五、施工组织设计1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（1）施工方案及技术措施；（2）质量管理体系和措施和创优计划；（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；（4）施工安全安全管理体系和措施计划；（5）文明施工措施计划；（6）施工场地治安保卫管理计划；（7）施工环境保护管理体系与措施；（8）冬季和雨季施工方案；（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明）；（10）项目组织管理机构；（11）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；（12）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；（13）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（14）在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（15）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用与发包人、监理及设计人的配合；（16）企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（17）招标文件规定的其他内容100 2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后100 附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表100 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注100 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注100 附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况100 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表六：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间100 六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险100 （二）主要人员简历表“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证等扫描件件，管理过的项目业绩须附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描件；技术负责人应附身份证、职称证等扫描件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明扫描件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）扫描件，姓名年龄学历职称职务拟在本工程任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称担任职务发包人及联系电话100 七、投标人基本情况表1、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注备注：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。100 2、近年来企业和项目经理完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1、类似项目指工程。2、本表后附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描件，具体年份要求2014年以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。100 3、正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。100 八、承诺质量、工期达到招标文件要求并具体措施（格式自拟）100 九、优惠服务承诺承诺内容：投标单位名称：（盖章）法定代表人：（盖章）年月日100 十、近年财务状况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，年份要求2014年、2015年、2016年。100 十一、近年发生的诉讼和仲裁情况说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。100 十二、企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）1、近年企业不良行为记录情况2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况3、其他备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。100 十三、招标文件要求的其他内容格式自拟1、企业所在地或项目所在地检察机关出具的在有效期内的无行贿犯罪档案查询结果告知函的扫描件；2、投标人应具有企业注册地或项目所在地工商管理部门出具的无商业贿赂和不正当竞争行为的查询证明（若当地工商管理部门不办理此项业务，投标人须出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书，自公司成立以来）；3、投标人认为应该提交的其他材料。100 附：承诺书承诺书————————（招标人名称）：我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺投标人：（盖单位章）法定代表人：（盖章）年月日100'