(范本)室外给排水施工合同 4页

'工程施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，就本工程的有关事项，经甲乙双方友好协商，特签订本合同。一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式1、工程名称：华北城国际建材家居广场雨污水外网2、工程地点：3、工程范围：用地红线范围内给排水管网工程4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。二、工期1、施工工期：本项目施工的有效工期为天，具体开竣工日期以甲方总体施工计划安排时间进行约定。开工日期：本合同暂定于年月日开工。完工日期：本合同暂定于年月日竣工。2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：（1）不可抗力；（2）重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化；（3）非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上；（4）甲方工程师未能按协议约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行，且乙方已提前3天通知甲方者。4 三、质量标准：合格并保证通过甲方和相关部门验收（质量标准的评定以国家或行业的质量验收标准、项目所在地要求及合同约定标准为准）四、合同价款1、工程造价：合同价为￥元整（人民币）。2、付款方式：（1）、签订合同后，每月日之前支付上月已完工工程量的%（材料进场后甲方需支付进场材料费的%）。（2）、完成合同要求的全部工作内容，经三方验收合格，竣工资料移交完成后15日内支付至已完工程量的95%。（3）、剩余5%作为质保金，待本工程保修期（一年）满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。3、合同中由于设计变更及现场签证引起的增减项目，按以下原则执行：（1）、合同价中有的，按原合同单价执行；（2）、合同价中有类似项目的，参照类似项目组价；（3）、人工工资：按邢台市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算；五、甲方责任1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点。2、按邢台市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。4、按合同及时支付工程款。5、及时组织竣工验收工作。4 6、开工前向乙方提供施工场地的工程地质勘查资料、地下管线资料（现场交底地下管网线路）。负责用地红线范围内地上（含地下）管线设施的搬迁和处理，并负责协助乙方处理施工场地周围的地下管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。7、开工前向乙方提供两套完整的施工图，并负责组织乙方、设计、监理、质监等单位进行图纸会审及技术交底。8、开工前将场内控制点的坐标及高程以书面形式提交乙方，并于现场交验。9、委派现场工地代表及监理，协调、监督乙方施工，及时验收隐蔽工程，并做好工程（经济）签证工作。10、在乙方提交完整结算资料后，三个月内予以审核完毕。11、负责协调、处理好红线范围内和周边居民关系以及施工过程中的纠纷和问题，避免造成阻工、停工影响工程进度。（如果因甲方协调问题造成的停工由甲方负责承担由此造成乙方人员的误工费和机械设备、周转材料的租赁费等经济损失。）六、乙方责任1、合同签订后五天内组织施工人员进场。2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。3、做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。4、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。5、工程完成后清理现场。6、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。七、质量保修1、工程保修期以验收合格签字之日起12个月为保修期，保修金在工程质量保修期满后结清；2、保修期间如出现质量问题，乙方在接到甲方通知（含口头和电话通知）24小时内派人进行维修返工，费用由乙方负责，维修质量应达到合同约定的验收合格标准，乙方未在规定的时限内到现场维修，甲方可指派维修队进行维修，甲方按实际发生的费用另加20%的管理费后从乙方的工程款或保修金中扣除。4 八、争议履行合同过程中发生争议，经协商后仍不能解决，可向当地市人民法院起诉。九、违约1、乙方未按甲方要求的进度完工，每延误一天支付违约金2000元。甲方若不履行合同约定支付工程款，除工期相应顺延外，并按应付款每日万分之五的比例向乙方支付违约金。2、因乙方原因在本合同规定时间内未竣工，作违约处理，每延期一天支付元违约金。3、因乙方原因造成重大施工质量问题，由乙方在工期内自行处理，承担相关法律责任并赔偿甲方相关损失。十、合同的生效与终止1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效，至工程竣工验收并结清工程余款后，自行终止。2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等法律效力。3、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。甲方（章）：乙方（章）：代表人：代表人：年月日4'