官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计 13页

官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计竞争性发包文件淮安市洪泽区住房和城乡建设局2018年5月11日\n官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计竞争性发包一、工程概况（1）项目名称：官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计;（2）工程地址：淮安市叶胎县境内，管道连接官滩增压站至陈庄村;（3）项目范围：供水管网设计（含可研、初步设计，施工图设计及测量和勘探等）,约长，含球墨铸铁管（初定DN300,最终以设计单位核算为准）、阀门、井等附属设施；（4）具体要求：自合同签定之日起20日内完成测量、勘探、可研、初步设计和施工图纸，并完成相应时期专家审查工作，专家审查完成后5日内提交所有设计功效，并提交相应时期的概预算。二、报价须知一、设计费用约25万元（含相关专家评审、图纸审查费用）。二、资质类别和品级：具有市政行业（给水）专业丙级（含）以上资质证书；3、招标操纵价：本项目最高限价24万元，竞标人报价大于等于最高限价的作废标处置。4、评标方法：最低价中标，假设在确信中标人进程中有两家以上（含两家）显现相同报价的，由招标人组织抽签确信中标人。五、付款方式：设计功效提交后付合同价的80%,工程施工完工验收合格后付清余款。六、需要提交的资格审查资料（授权委托人签字加盖公章附后）：①、企业营业执照（副本）；②、企业资质证书（副本）；以上证件必需携带原件备查。\n7、竞争性报价文件包括报价函、资格审查文件。八、报价后2日内承包人与发包人签定合同。九、中标人缴纳招标代理费3000元，市场交易费1000元。10、本项目采纳固定总价的方式。在整个项目实施进程中总价不变，投标人考虑此风险，慎重报价。三、报价文件组成：①、企业营业执照（副本）；②、企业资质证书（副本）；③报价函。四、报价时刻及地址请授权委托人携带授权委托书及本人身份证于2018年5月17日上午十一点前将报价文件一式三份密封后递交至淮安市公共资源交易中心洪泽分中心（淮安市洪泽区益寿路北侧、渤海路东侧，新华书店一楼、洪泽区气象局隔壁）。五、发包人：淮安市洪泽区住房和城乡建设局联系人：杨主任代理人：江苏卓越建设项目治理联系人：陈晓勇\n报价文件格式报价函一、我方愿以万元（大写），承担淮安市洪泽区工程设计效劳。二、我单位委派本工程的项目负责人为（姓名）。3、若是同意咱们的投标，咱们将及时与你方签定合同协议书。投标人：（全称）（盖章）法定代表人或其授权代理人：（姓名、职务）（盖章或签字）日期：\n建设工程设计合同工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书品级：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：工程,经两边协商一致,签定本合同。发包人委托设计人承担\n第一条本合同依据以下文件签定:\n《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘探设计市场治理规定》。国家及地址有关建设工程勘探设计治理法规和规章。建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、设计时期及设计费等见下表。序号分项目名称规模设计阶段综合单价（元/m2）估算设计费给水管道设计可研、方案、初步设计、施工图、测量、地质勘察1官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计管道长度约7300m可研（含方案）、初步设计、施工图设计、测量、勘察合计万元人民币说明本次合同包含测量、勘察、可研、初步设计和施工图纸。初步设计和设计图纸必须通过相关审查。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:由设计人自行勘探，发包人不提供。\n第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1司研报告、测量报告、勘察报告、初步设计、相应阶段概预算6自合同签订之日起10天内完成可研、测量、勘察、初步设计和方案优化等工作（含设计概文本资料及电子文档212自合同签订之日起25施工图、预愿因丹日内完成所有施工图设计（通过相关审查）；算电子文档第五条本合同设计收费估算为人民币:（大写）（小写）¥元。设计费支付进度详见下表。付费次序占设计费%付费时M（由交付设计文件所决定）第一次付款80%提交可研、设计、测量、勘察成果，且初步设计和施工图纸通过相关审查，并提供电子档第二次付款付清余款工程竣工验收合格后付清尾款。说明:L在整个设计进程中，设计单位必需服从甲方提出的局部调整意见和要求。不论是中标人设计缘故造成的技术变更仍是发包人需要的技术变更，所涉及到的半途调整均不另计费用。3、施工图设计费用不调整，并以书面方式进行确认。4.最终施工图设计费用由甲方出书面确认后，作为结清本项目设计费的依据。第六条两边责任发包人责任\n发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时刻内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违背国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规按期限15天之内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时刻顺延；超过规按期限15天以上时，设计人与发包人从头商议设计文件提交时刻。发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，两边另行协商。发包人要求设计人比合同规按时刻提早交付设计资料及文件时，须征得设计人同意，不得严峻背聚散理设计周期。发包人应爱惜设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情形，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。设计人责任：设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对设计资料的经济性、合理性、平安性负责。设计人采纳的要紧技术标准是：国家及地址现行的设计标准、标准和规定。本工程设计合理利用年限为50年。设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并依照审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规按时限交付设计资料及文件，今年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处置有关设计问题和参加完工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询效劳费，收费额由两边商定。设计人应爱惜发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产\n品图纸等技术经济资料。如发生以上情形并给发包人造成经济损失的，发包人有权向设计人索赔。设计人只同意发包人的变更委托或工程联系单，设计人按规定份数向发包人提交设计变更资料。发包人向设计人支付本项目设计费后，设计人向发包人提供的时期性功效及最终功效的高作权归发包人所有。设计人应保证其提交的设计功效不侵犯第三人的高作权或其他合法权利，不然应由设计人承担责任，并补偿由此造成的发包人全数损失。合同约定的测量、勘探、可研等功效，由设计人委托具有资质的单位完成。第七条违约责任：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应依照设计人已进行的实际工作量酌情确信设计费。设计人对设计资料及文件显现的遗漏或错误负责修改或补充，对政府主管部门或审图部门的要求负责设计修改。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救方法外，应免收直同意损失部份的设计费。损失严峻的依照损失程度和设计人责任大小向发包人支付补偿金，补偿金由两边商定为实际损失的100%o设计单位因自身缘故，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时刻，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。第八条其他发包人能够要求设计人不按期到现场配合施工，并安排一名设计代表驻发包人地址作为处置现场问题及联络两边需和谐事宜。在施工进程中，如发包人通知设计人到现场的，设计人必需在接到发包人通知后1天内到场，不然，设计人依照1万元/次向发包人支付罚金。此罚金的支付并非能解除设计人的过错与责任，若是造成发包人损失的，均由设计人承担。设计人为本合同项目所采纳的国家或地址标准图，由设计人自费向有关出版\n部门购买。本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人配合加工定货时，所需要费用发包人承担。发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个时期，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，两边应及时协商解决。本合同发生争议，两边当事人应及时协商解决。也可由本地建设行政主管部门调解，调解不成时，两边当事人同意由淮安市仲裁委员会仲裁。两边当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达到仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。本合同一式壹拾贰份，发包人柒份，设计人伍份。本合同经两边签字盖章后即行生效。本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。两边以为必要时，可到项目所在地工商行政治理部门申请鉴证。两边履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。本合同未尽事宜，两边可签定补充协议，有关协议及两边认可的来往电报、、会议记要等，均为本合同组成部份，与本合同具有一样法律效劳。其它约定事项：各时期设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过发包人审核确以为标准）。不然，设计人应无条件进行修正、改良，其费用发包人再也不另行计量支付。设计每时期工作必需经发包人签认才能开展下时期工作，设计图应经发包人签认。设计在审查考核进程，假设审查单位与设计人之间对部份施工图设计显现不同意见时，应充分讨论研究解决，假设仍不能统一意见时，由发包人裁决。设计人应按裁决意见办理。设计人在设计进程中，应专门注意周边生态环境及现有城市设施，尽可能幸免对城市建成区和居民生活的干扰和阻碍，注意环境爱惜和景观设计。\n设计人在设计进程中，应向发包人提供限额设计工作情形汇报，便于发包人决策，更好地操纵工程施工造价。设计人设计任务分包须经发包人同意，分包单位必需具有所承担分包项目的相应资质，分包项目的设计质量和设计工期由本合同设计人负责。该项分包合同由设计人与另一方签定。设计人应配合发包人，向政府主管部门报审方案设计、初步设计及施工图设计文件等治理程序必需的技术文件，并按发包人要求预备汇报资料。在设计进程中，设计人擅自变更投标时的项目负责人和其他技术人员，阻碍了设计进度或设计质量，发包人有权无条件单方解除与设计人的设计委托合同并拒付设计费，全额没收履约保证金，本工程履约保证金为合同价的5%。同时，发包人有权要求设计人改换不合格的项目负责人与专业负责人，有权依照工程实际需要，要求设计人增加设计人员。施工图审查意见反馈同一项内容修改意见超过两次，设计人必需向发包人支付1万元的违约金。设计人对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底，解决施工进程中有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加工程质量检测及施工进程中的相关验收。设计人应自行解决现场设计的办公、交通、通信、食宿等工作和生活条件。设计人为本合同项目的效劳至完工验收通过为止。所有设计的施工图必需一次性设计到位并全数提供，知足并达到施工深度,不然依照不低于本合同价款的10%进行惩罚。发包人名称：（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字）年月日设计人名称：（盖章）法定代表人授权委托人:（签字）年月日\n