（佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程） 62页

'（佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程）施工招标文件招标单位（章）佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司时间年月日备案单位（章）时间年月日8 目录招标公告3投标须知前附表5第一册招标文件9第1节、投标须知10一.总则10二.招标文件11三、投标承诺书12四、投标承诺书的提交13五、开标13六、定标14七、合同的授予14八、奖罚15九、不可抗力事件的处理16十、工程设计变更16十一、工程结算方式17十二、工程保修17十三、其他事项18第2节合同条款20第3节工程建设标准60第4节图纸60第5节工程量清单60第6节投标承诺书618 招标公告佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司的佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程，已由有关部门批准建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标。一、招标单位：佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司单位地址：佛山市禅城区南桂西路38号侧石角电排站二、工程名称：佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程工程地址：佛山市禅城区三、资金来源：财政资金四、工程规模：招标控制价人民币2320056.78元，其中安全防护、文明施工费用：113622.38元。五、计划工期：工期90日历天，工期始计时间以发出的开工令为准。（工期不因雨天、节假日等因素而延长）。六、招标内容：佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程的施工图纸及工程量清单范围内的施工承包，具体以施工图纸及工程量清单为准。七、招标方式：公开招标。八、投标人要求：（1）资质要求：投标人必须是境内注册的独立法人,并依法取得有效的营业执照；投标人须具备承接本工程所需的市政公用工程施工总承包叁级或以上资质。资质；广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。（2）项目负责人（根据项目需求设置）：至少1名，具有市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师证或经延续注册的临时执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统（注册管理信息系统网址：http://wx.gdzczx.com）”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（广东省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）。拟派本项目的项目负责人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台系统登记备案的人员中选取，并且开标当日未被锁定。8 九、注意事项：投标人应自行对施工场地进行考察，并应充分估计施工场地及施工过程中将会遇到的困难及限制影响工程施工的其他所有因素，已在中标价中综合考虑，结算时不再对因此而引起的工程造价变化进行调整。十、发布招标公告时间：2018年9月13日～2018年9月17日下午5时00分（北京时间）十一、招标文件的获取方式：招标文件及有关图纸（如有）、工程量清单可在佛山市公共资源交易中心禅城分中心（http://www.ccggzy.cn/）、佛山市禅城区祖庙街道办事处网站（http://www.chancheng.gov.cn/zumiao/）上下载。报名截止时间：2018年9月17日下午5时00分（北京时间）（节假日除外）报名地点：佛山市禅城区祖庙街道公共资源交易所（佛山市禅城区朝安南路28号1座3楼北区祖庙街道公共资源交易所开标室）。报名确认时请递交《祖庙街道小额建设工程投标报名表》一份、企业营业执照副本（《企业营业执照》及相关资质证书均可凭企业注册登记地市级公证处出具的有效公证书原件替代）一份、企业资质证书复印件一份、项目负责人资质证明材料一份（其中必需提供《安全生产考核合格证（B证）》复印件一份）、有效期内的安全生产许可证复印件一份、《法定代表人身份证明及授权委托书》（如法定代表人前往报名则无需提供授权委托书）（授权委托人须提供在投标人购买的近半年有效的社保证明材料）、《项目管理架构》一份、广东省外企业还需提供《进粤企业和人员诚信信息登记平台》网页打印件、佛山市建筑诚信评价体系管理平台系统办理信用信息登记备案证明材料一份。招标人：佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司办公地址：佛山市禅城区南桂西路38号侧石角电排站招标人联系人：邓先生13539305056201年月日8 投标须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程21.1建设地点佛山市禅城区31.1建设规模招标控制价人民币2320056.78元，其中安全防护、文明施工费用：113622.38元。41.1招标方式公开招标51.1质量标准按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”或以上。62.1招标范围佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程施工图纸及工程量清单范围内的施工承包，具体以施工图纸及工程量清单为准。72.2工期要求施工总工期：工期90日历天，工期始计时间以招标人审批的开工令为准（工期不因雨天、节假日等因素而延长）。83资金来源及工程款支付办法工程建设资金：招标人向中标人支付工程款付款方式如下：R预付款：合同价款（扣除暂估价）的10%。R进度款：1、完成总工程量的50%时，付至合同总价（扣除暂估价）的40%（含预付款）。2、工程完工，并在工程交工验收合格后付至实际完成工程量的总价款（扣除暂估价）的80%（含预付款）。R结算款：工程通过竣工验收合格且经财政部门结算审定等审批手续完成后支付至结算审核价的97%。支付金额=结算总价*97%-已付款R保修金：余下未付部分作为工程保修保留金，质保期（2年）满后付清。若本工程存在质量问题或中标人有违法违约行为、拖欠工人工资行为的，招标人有权在工程款中扣除相应处理款项（包括但不限于工人工资、赔偿补偿、诉讼费、律师费等）。R8 其他说明：收款时必须为有效发票。工程款应专款专用，一旦招标人发现工程款被挪作它用，招标人有权采取适当的措施来保证其专款专用。（由于财政拨款特殊性，工程进度款支付时间以财政拨款支付日期为准）。94.1投标人资质等级要求详见招标公告第八条、投标人要求。109投标承诺书投标人不需要编制投标文件及报价文件，只需在投标时递交《投标承诺书》两份和《拟组建的项目管理架构》。1110招标控制价本项目招标控制价为2320056.78元（不含暂列金）,其中安全文明施工费:113622.38元。招标人参照下表与本项目相匹配的下浮系数确定本项目下浮系数，本项目下浮系数为11.19%。中标价按如下公式计算:中标价:2076513.77元＝(招标控制价：2320056.78元-安全文明施工费:113622.38元-暂估价30000元)X(1-下浮系数:11.19%）+安全文明施工费:113622.38元+暂估价30000元。8 本项目采用总价包干的方式，签约合同价等于中标价，因此投标人应充分考虑项目风险、政策风险、以及人工、材料、机械价格的变化等因素。投标人参与本项目投标即无条件接受上述中标价的计算方式，否则招标人有权取消其投标资格。1211投标有效期为：60日历天（从投标截止之日算起）1312.1投标承诺书提交地点及截止时间时间:2018年9月18日9时30分地点:佛山市禅城区祖庙街道公共资源交易所（佛山市禅城区朝安南路28号1座3楼北区祖庙街道公共资源交易所开标室）1415.1开标开始时间:2018年9月18日9时30分地点:佛山市禅城区祖庙街道公共资源交易所（佛山市禅城区朝安南路28号1座3楼北区祖庙街道公共资源交易所开标室）1516.3定标方法在报名参加投标的单位中随机抽取两家作为第一、第二中标候选人，第一中标候选人为中标人。注：投标截止时间止，若只有2家投标人参加的，仍继续采用随机抽取的方式确定第一、第二中标候选人；若只有1家投标人参加投标的则自动成为中标人，若没有投标人参加的则重新招标。1617.1中标结果公示中标结果在佛山市禅城区祖庙街道办事处网站上公示三个工作日（公示内容包含中标候选人提供的营业执照、资质证书、人员及其他需要公示的材料）。各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果发布之日起三个工作日内以书面形式向招标人（备案单位）提出质疑，逾期将依法不予受理。17本项目要求的项目班子架构（根据项目需求设置）项目负责人不少于1名，施工员不少于1名，安全员不少于1名。（中标人不得擅自变更项目负责人，若需变更应征得招标人同意，并按行业主管部门要求办理相关手续。）8 18投标保证金第一中标候选人及第二中标候选人，应在结果公示期内一次性缴纳投标保证金3万元，由街道交易所账户收取及管理。若中标候选人无故超期或不足额缴纳投标保证金的，视为“不诚信投标”，自动取消其中标候选人资格。第一中标候选人成功签订合同之日起5个工作日内交易所向第一中标候选人和第二中标候选人不计息全额退回其所缴纳的投标保证金；投标保证金的开户银行（企业基本账户）及账号如下：开户银行：广发银行佛山永丰支行账户名称：佛山市禅城区祖庙街道公共资源交易所银行账号：955088020932800016519其他中标人如为非佛山市企业的，中标人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，中标人需向招标人提供工程所在地税款缴纳凭证及发票，否则招标人有权拒绝支付工程款。8 第一册招标文件62 第1节、投标须知一.总则1、工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。1.3本招标工程项目不允许转包工程或转换承包人，如经发现则招标人有权终止合同，所做工程不予结算。1.4如因承包人的工程进度或质量未能达到本招标中的要求和其它不合理的地方受到招标人或监理公司三次以上警告仍不改正，招标人有权取消、清退该承包人，另请其它合乎要求的承包人继续施工，中标人应将所有的原始材料无条件交回招标人，所造成的损失及后果由中标人负责。2、招标范围及工期2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。实际工期起止时间以合同约定为准，工期不因假期、雨季等因素而延长。3、资金来源及工程款支付办法3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合理支付。3.2工程款支付办法：工程建设资金：招标人向中标人支付工程款付款方式如下：3.2.1预付款：合同价款（扣除暂估价）的10%。3.2.2进度款：1、完成总工程量的50%时，付至合同总价（扣除暂估价）的40%（含预付款）。2、工程完工，并在工程交工验收合格后付至实际完成工程量的总价款（扣除暂估价）的80%（含预付款）。3.2.3结算款：工程通过竣工验收合格且经财政部门结算审定等审批手续完成后支付至结算审核价的97%。支付金额=结算总价*97%-已付款。62 3.2.4保修金：余下未付部分作为工程保修保留金，质保期（2年）满后付清。若本工程存在质量问题或中标人有违法违约行为、拖欠工人工资行为的，招标人有权在工程款中扣除相应处理款项（包括但不限于工人工资、赔偿补偿、诉讼费、律师费等）。3.2.5其他说明：收款时必须为有效发票。工程款应专款专用，一旦招标人发现工程款被挪作它用，招标人有权采取适当的措施来保证其专款专用。（由于财政拨款特殊性，工程进度款支付时间以财政拨款支付日期为准）。4、合格的投标人4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。4.2本工程项目招标不接受联合体投标。5、投标费用5.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用，如招标人认为需要对投标人作出一定补偿的除外。二.招标文件6、招标文件的组成：6.1招标文件包括下列内容：第1节投标须知第2节合同条款第3节合同文件格式第4节工程规范第5节图纸（如有）第6节工程量清单第7节投标承诺书格式6.2除6.1内容外，在法定时间内招标人发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。6.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。7、招标答疑62 7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前2日以电子邮件或传真形式（邮箱：2444747174@qq.com,传真：0757-83986626）向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做澄清，招标人都将于投标截止时间_1日前在佛山市禅城区祖庙街道办事处网站上予以澄清。投标人应随时留意，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。8、招标文件的修改8.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间1天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。8.2招标文件的修改将会在佛山市禅城区祖庙街道办事处网站（http://www.chancheng.gov.cn/zumiao/）招标公告栏目上发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以佛山市禅城区祖庙街道办事处网站投标答疑栏目（http://www.chancheng.gov.cn/zumiao/）上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发出的内容为准。8.4为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交《投标承诺书》和《拟组建的项目管理架构》的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。三、投标承诺书9、投标承诺书9.1投标人不需要编制投标文件及报价文件，只需在投标时递交《投标承诺书》两份和《拟组建的项目管理架构》。10、招标控制价10.1本项目招标控制价，详见本须知前附表第11项。10.2本工程的招标控制价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程的清单分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等所有费用。中标人不得以任何理由向招标人要求工程造价及工期的增加，除设计变更及招标人变更外。10.3投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。11、投标有效期62 11.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标承诺书均保持有效。11.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。四、投标承诺书的提交12、投标承诺书的提交12.1投标人应按本须知前附表第13项所规定的地点，于截止时间前提交投标承诺书。12.2如有同一单位负责人属下的多间企业分别递交投标承诺书，则以先递交《投标承诺书》作为有效的投标。13、迟交的投标承诺书13.1招标人在本须知前附表第14项规定的投标截止时间以后收到的投标承诺书，将被拒绝并退回给投标人。14、投标承诺书的撤回14.1投标人在提交投标承诺书以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式撤回已提交的投标承诺书，并以书面形式通知招标人。14.2在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标承诺书。14.3撤回投标承诺书以后，如投标人在规定的投标截止时间之前没有递交新的投标承诺书，将不能成为有效投标人。五、开标15、开标15.1招标人按本须知前附表第14项所规定的时间和地点开标。15.2开标程序：①交易所工作人员宣读开标纪律；②交易所工作人员介绍出席开标会各方代表；③交易所工作人员宣布在投标截止时间内参与报名的投标单位名称；④招标人对投标人代表的身份资料进行核查，并对其资格进行最后确认；⑤交易所工作人员即场统计到场参加摇号的投标人数目，以确定放入摇号球的数量；检查摇号机设备运作状况，确认设备运作正常后，统一将摇号球放入摇号机内；62 ⑥由招标人按照签到表的先后次序，逐一抽取投标人对应的摇号球代码；⑦由招标人随机抽取两个摇号球，摇号球代码对应的投标人即为中标候选人，以抽取的先后顺序分别确认为“第一中标候选人”及“第二中标候选人”。在随机抽取过程中，因停电或设备出现故障等意外情况导致抽取工作中止的，已抽取确定的投标人资格有效；在恢复供电或摇号机检修正常使用后继续进行随机抽取，交易所工作人员做好现场情况记录，招标人和资管办工作人员确认与见证。⑧随机抽取中标候选人结束后，由投标人代表、招标人代表、资管办和交易所工作人员现场共同签字确认，投标人代表若放弃签字的，本次随机抽取也视同有效。投标人对开标过程及抽取结果有异议的，应当现场提出，招标人或交易所工作人员当场予以答复，并制作记录；没有提出异议的，视为默认开标过程及抽取结果；事后对开标过程及抽取结果提出异议的，异议无效。六、定标16.定标办法16.1以第1次摇珠抽中的投标单位作为第一中标候选人；以第2次摇珠抽中的投标单位作为第二中标候选人；16.2当第一中标候选人放弃中标、提交弄虚作假的投标文件资料、因不可抗力提出不能履行合同、或者在规定的期限内未能提交投标保证金的，则由第二中标候选人作为中标人。16.4重新招标和不再招标16.4.1投标截止时间止，没有投标人参加的；或中标候选人均放弃中标的，招标人将重新招标；16.4.2重新招标后仍没有投标人参加的，或中标候选人均放弃中标的，属于必须招标的工程建设项目，经批准后不再进行招标。七、合同的授予17.中标通知书17.1确定中标候选人后，招标人应将中标结果提请政务网站、公共资源交易网站上公示不少于三个工作日，公示期间若无收到书面异议的，由招标人向第一中标候选人为中标人并签发中标通知书，由资管办见证。公示期内中标候选人必须向招标人提供：（1）需提供投标人近半年（扣除发布招标62 公告当月往前顺推6个月，即2018年3月至2018年8月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准；（2）拟派的项目负责人职称证书及在有效期内的劳动合同；（3）处于有效期内的安全生产许可证。以上资料若为复印件须加盖公章。各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果发布之日起三个工作日内以书面形式向招标人（备案单位）提出质疑，逾期将依法不予受理。投标人或其利害关系人对于公示结果有异议的，应在公示期内按有关法律法规以书面形式向招标人或资管办提出。招标人或资管办自收到异议之日起3个工作日内作出书面形式答复，作出答复前，暂停发放中标通知书。18．合同授予标准18.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第17.1款所确定的中标人。19.合同协议书的签订19.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30个日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。19.2若中标人无正当理由拒绝在规定时间内签订施工合同或无故放弃中标或被查实已经不具备对应本次项目施工的资格条件的或存在影响中标结果的违法行为等情况，视为“不诚信投标”由第二中标候选人递补成为项目的中标人；若第二中标候选人也发生上述“不诚信投标”行为，本次招标失败，招标依法重新组织招标。19.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。若中标人未按照合同约定履行义务的，则本项目招标人有权取消中标人的中标资格或解除施工合同。八、奖罚20.质量奖罚要求20.1本工程必须由招标人及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到“合格”或以上的质量标准。若未能达到该标准，则不予以工程验收，并对存在的质量缺陷问题及时进行修整。21.工期奖罚要求21.1本招标工程要求承包人按招标文件约定工期完成。除非招标人另有要求，否则，提前完成工程招标人不予以增加费用。62 21.2若因承包人的原因造成工期延误的，则工期每延误一天，承包人必须向招标人缴纳每天2000元的违约金。若因招标人原因造成工期延误的，工期相应后延。因不可抗力的原因造成工期延误，应在不可抗力事件结束之日起7天内经监理单位、招标人的签证认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。九、不可抗力事件的处理22.不可抗力事件是指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。23.不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。24.因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并各自承担相应费用；（2）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（3）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（4）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（5）延误的工期相应顺延。25.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。十、工程设计变更26.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：62 　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；　　（2）增减合同中约定的工程量；　　（3）改变有关工程的施工时间和顺序；　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。　　27.因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。　　28.施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。　　29.承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。十一、工程结算方式31、本项目采用总价包干的方式，本工程价款的结算和支付均以人民币为单位。本工程合同价款由发包人、承包人依据招标文件中约定的项目承包价格在协议书内约定。32、竣工结算与结算款详见合同条款。十二、工程保修33.质量保养责任33.1属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。33.2在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。本工程保修期为2年。34．质量保修金的支付34.1本工程约定的工程质量保质金为结算价款的3%。34.2工程质量保质金不计利息。35．质量保质金的返还35.1发包人在保质期满后30日内，将剩余保修金无息返还承包人。35.2招标人付清余额后并不免除中标人应承担的该工程保质期的责任。招标文件中未列明的其它项目的保质期均按当地现行法规执行。62 十三、其他事项36．承包人应按照国家有关要求采取相应措施，注意施工安全，做好安全文明施工工作，承包人雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或因承包人对施工现场的安全防护措施或工作有疏忽而导致其他人员的人身或财产损害，承包人负全部责任。37．承包人在本工程施工过程中选用的材料及构件质量均应符合国家标准要求，并应按照国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其它合格证明材料，承包人在订购各种材料、商品前必须提供样板给招标人确认后，凭招标人或监理人所发出的确认书进行订购，样板由招标人或监理人保存，以便核对，否则所造成直接经济损失由承包人全部承担。38.本工程竣工验收后，结算由财政部门委托中介机构审核，并经财政部门复核为准，方可作为结算的依据。40．本工程的其他要求：40.1本项目所有的运输距离由投标时投标人自行考虑运距，工程竣工结算时（含变更），不按实际施工时的运输距离调整结算。40.2本项目施工过程中，承包人必须按相关规定设置项目部公示牌，在施工围蔽范围外的显眼位置还须设立最少2个公示牌，牌上必须注明工程名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工期、工程内容及监督投诉电话。以上的公示牌由承包人负责设置，且必须把相关费用包含在投标报价中，结算时发包人不作调整，投标人必须充分应综合考虑。40.3承包人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由承包人负责。40.4承包人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，发包人只负责协助。40.5承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施。40.6在施工过程中，施工资料须与现场进度同步，并及时向监理单位报验。40.7工程完工后，承包人须在30个日历天内把竣工资料报监理单位和建设单位审核。若因承包方原因超过30天仍未报审，视为工期延误。【并提供竣工资料彩色扫描PDF版】40.8计费程序按建设行政主管部门有关文件规定进行计算。承包人须提供有效的“危险作业意外伤害保险费”保险发票，“危险作业意外伤害保险费”按相关规费进行计算，最终以财政局审定62 的金额为准，如未按要求提供发票则不予计算该项费用。承包人还必须为本项目购买“建筑工程一切险”、“第三方责任险”及相关人员意外保险、工伤保险，且不设立免赔额，该费用按实际产生的费用进行结算，需提供有效的发票。本项目工程在移交前，承包人须保证上述保险均处于有效保险期内。其它关于施工方的施工机具、人员等的相关保险的保险费均由承包人承担并支付，发包人不再另行支付。62 第2节合同条款62 建设工程施工合同制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局62 第一部分合同协议书发包人（全称）：佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程2.工程地点：佛山市禅城区。3.工程立项批准文号：禅发改投【2018】84号。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程的施工图纸及工程量清单范围内的施工承包，具体以施工图纸及工程量清单为准。6.工程承包范围：工程内容以工程量清单及图纸为准。二、合同工期计划开工日期：年月日。工期始计时间以发出的开工令为准。（工期不因雨天、节假日等因素而延长）。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：90日历天，工期始计时间以发出的开工令为准。（工期不因雨天、节假日等因素而延长）。三、质量标准工程质量执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；62 （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)。2.合同价格形式：固定总价包干五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标承诺书；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。62 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在佛山市禅城区祖庙街道签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字并盖章生效。十三、合同份数本合同一式5份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执2份，均具同等效力。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）经办人：经办人：组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：62 第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。62 第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、洽商、变更、签证等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.2.5设计人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、广东省和佛山市相应行业现行相关工程施工和验收规范和国家和各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：本条不适用；62 发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本条不适用。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书(双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件)（2）中标通知书；（3）投标承诺书；（4）专用合同条款及其附件；（5）招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）在合同订立过程中形成的与合同有关的文件等其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前七日内；发包人向承包人提供图纸的数量：四套，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计院购买（承包人应交晒图成本费用）或自行复制（费用自理）；其余相关标准、规范和技术文件由承包人自行解决；发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的所有图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：开工前两日内；承包人提供的文件的数量为：贰套；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：一套（已含在给承包人的四套图纸中）。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：禅城；发包人指定的接收人为：/。62 承包人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人只能在指定的地方出入。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：详见总平面图。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道由施工单位自行考虑。费用已包在本工程投标总造价中。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由:承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：在招标图纸范围内，当施工实际发生的清单项目工程量对比招标工程量清单中的清单项目工程量出现增减10%的，招标人对增减部分的10%内工程量不作调整；当施工实际发生的清单项目工程量对比招标工程量清单中的清单项目工程量增减超过10%的工程量，按超过增减范围后的工程量进行调整结算。调整部分的结算价款参照10.4.1条款确定。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：62 姓名：/；身份证号：/；职务：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程中质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场等进行监督检查；办理中间交工、工程验收等手续、协调施工现场及外部有关事宜；对涉及变更工程、变更工期、索赔处理、影响工程款支付、影响合同价格等事项办理相关手续。发包人代表无权单独作出任何签证、确认或承诺。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前，发包人按工程图纸范围内现场现状现物交接场地。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：办理土地征用、拆迁等；审核承包人提交施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作的保护方案并进行有关协调工作，保护方案的相关费用由发包人承担，开工后由承包人负责保护，如因承包人的责任损坏，其费用由承包人负责。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：本条款不适用。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：按建设管理部门及工程所在地档案部门规定。承包人需要提交的竣工资料套数：伍套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担，已包含在中标价。承包人提交的竣工资料移交时间：按建设管理部门及工程所在地档案部门规定。承包人提交的竣工资料形式要求：按建设管理部门及工程所在地档案部门规定。62 （6）承包人应履行的其他义务：a)施工场地内交通、场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审工作。b)施工场地内的地上及地下各种管线设施，承包人须自行探测调查，保证原有地上、地下管线设施的安全运行，并积极进行管线方面的协调工作，施工过程中若有损坏，承包人须承担全部责任。c)施工用水、用电及施工场地内用水用电管线由承包人根据施工需要自行解决，并承担其费用。永久水表和电表承包人协助报装，费用由发包人在结算时凭发票支付。d)负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生，并要求文明安全检查一次通过。若由承包人原因引起的区内卫生投诉，应立即按要求清理干净；如超4个小时未派人清理解决的，可由发包人安排人员清理，并由发包人直接先行支付费用给相关人员，但所发生的费用由承包人负责承担，均在工程款中扣除。e)负责做好施工现场与周边地区交通、噪声防护等工作。承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施。f)负责竣工资料的整理、备案、归档，施工归档竣工文件原件2套，复印件3套，并提供彩色PDF电子扫描竣工文件（必须含日常施工工作照片，用不可更改型光盘）。g)承包人应在发包人指定的范围内施工。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：62 经承包人任命的并且按照本款已经取得发包人同意的项目经理应是承包人唯一的合法代表人。项目经理应按监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）和监理工程师根据合同发出的指令组织施工。除非合同中另有约定，项目经理应受理合同范围内的所有通知、请示、同意、批准、证书和决定的约束。承包人根据合同发出的通知、请示、要求等，应以书面形式由项目经理签字盖章后送交监理工程师。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：必须承诺常驻现场，每月在施工现场的时间不得少于22天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人将按3000元/人次的标准向发包人递交违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人将按每人每天3000元的标准向发包人递交违约金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得随意更换项目负责人。如需更换建造师，应至少提前7天以书面形式向监理单位提供意向(附前任和后任人员的详细履历资料)，经总监理工程师签署意向后向发包人提出申请，并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换建造师，否则从发包人下达通知书之日起，承包人须向发包人支付违约金人民币2000元/天。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人合理要求承包人撤换不合格项目经理的，承包人必须立即执行，如果发包人的撤换通知下达7天内，承包人仍拒不执行的，则视为项目经理职位空缺，且从第8天起每天扣罚承包人违约金人民币1500元（从工程款中扣除），直至承包人执行为止。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七个工作日。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人合理要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行，如果发包人的撤换通知下达7天内，承包人仍拒不执行的，则视为该部门负责人空缺，且从第8天起扣罚承包人每人每天支付违约金人民币1500元（从工程款中扣除），直至承包人执行为止。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人项目管理机构各部门人员在开工前全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验；承包人委派的现场主要施工管理人员需全职在现场办公，不得有兼职情况存在，且除特殊情况外不得擅自离岗，并需接受监理方和发包人的监督。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：62 承包人所投入的施工管理人员应与《祖庙街道小额建设工程投标报名表》保持一致。发包人不要求更换时不得更换或减少，因特殊情况需要更换时，承包人应以书面形式向监理单位提供意向(附前任和后任人员的详细履历资料)，经总监理工程师签署意向后向发包人提出申请，并征得发包人书面同意。若承包人所投入的施工管理人员与投标文件不一致或减少，且没有征得总监理工程师和发包人同意，人员不一致时每人每天支付违约金人民币1000元，直至承包人按投标文件更换为止。人员减少时，则视为该部门负责人空缺，每人每天支付违约金人民币1500元，直至承包人补齐为止。承包人主要施工管理人员（除项目经理外）擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的现场主要施工管理人员需全职在现场办公，不得有兼职情况存在；如有监理方和发包人发现有兼职或擅自离岗，按每人每天支付违约金人民币1000元，直至承包人更正为止。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：其他关于分包的约定：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三方，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三方。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：执行主合同支付的约定。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：移交施工现场之日起。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人在收到中标通知书后5个日历天内以银行保函或专业担保公司等形式提供合同价款的10%作为履约保证金（签订施工合同前，如承包人不缴纳履约担保金，发包人可拒签合同），发包人应在工程竣工验收合格后由发包人出具证明办理退保手续，承包人须将加盖公章的保函复印件提交发包人后，发包人退还保函原件。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。62 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。4.2监理人员总监理工程师：姓名：/；职务：/；监理工程师执业资格证书号：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：质量标准不得低于国家标准，并满足本项目“技术标准和要求”及项目所在地质量监督部门的要求。若未能达到合格标准的则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整，工期不补。施工过程中，监理单位及发包人对其施工质量进行不定期的抽检，如发现存在质量问题或安全隐患的，承包人必须按监理、发包人要求立即整改、返修至合格，甚至停工整顿，工期不予顺延。如建设行政主管部门鉴定发生质量事故的，则每出现一次扣罚承包人违约金3-10万元。因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人应立即承担费用采取补救措施，直到达到合格的质量标准为止，发包人不为此支付任何额外款项。因此发生工期延误等其他损失，违约金不足弥补的，承包人还应赔偿发包人实际损失。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。62 监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）按国家、省、市及有关部门颁发的相关规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。（2）任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人有权解除合同。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按工程所在地的治安管理执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：应与当地公安部门协商。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行《广东省建设工程文明施工若干规定》、《佛山市建设工程文明施工管理规定》、《佛山市扬尘污染防治管理办法》、《佛山市城市建筑垃圾管理办法》、《佛山市城市管理考核评比暂行办法（最新修订）》等相关管理规定。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：不单独支付。为了加强对文明施工、安全防护措施费专款专用的监督管理，防止和减小事故发生，保持施工场地整洁美观,制定本办法。(1)、文明施工、安全防护措施费按施工进度款支付给施工单位。(2)、为确保文明施工，安全防护措施费的落实，发包人对工地实行不定期检查并结合区、镇街有关行政主管部门的巡查意见，对检查不合格、对存在问题无落实整改或发生质量安全事故的项目在当期进度款中（含安全文明措施费）直接扣除30000元，无须施工单位确认是否同意，并在结算时扣除该违约金。格式详见合同附件。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。62 7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内完成审核和批准或提出修改意见。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前双方约定。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人或政府指令等原因造成工期延误的（如因地质条件、管线迁移、征地拆迁、设计变更等非乙方原因），工期顺延。承包人需自行考虑相关的施工机具、人员安排，发包人原则上不作任何补偿；但如佛山市或禅城区政府有相关的指导文件的，则发包人可考虑参考文件执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。因承包人原因造成停工，监理发出催工令后15天内仍未复工的，视同承包人单方解除合同，发包人有权追偿。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：每延误一天，承包人必须向发包人缴纳每天2000元的违约金，上限为合同总价的10%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。7.7异常恶劣的气候条件62 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；（2）风速大于三级以上的台风灾害；（3）日气温超过38℃的高温大于3天；（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天；（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；（6）其它异常恶劣气候灾害。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：本工程不设提前竣工奖励。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程材料型号规格按照设计图纸及发包人意见选型。工程用料必须按照（或优于）图纸、招标文件及工程量清单所规定的材料品种、型号、规格和品牌档次来报送。材料质量均应按国家、地方有关建设行政主管部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向招标人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。施工前承包人提供的主要材料品牌资料、样板，报送发包人、监理单位选定，经选定后方可投入使用。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。62 10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：工程施工过程中，对原设计或发包人允许调整而发生的材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变，承包人已积极配合完成工作。1、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；2、增减合同中约定的工程量；3、增减合同中约定的工程内容；4、改变工程质量标准；5、改变有关工程的施工顺序、时间安排；6、为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:10.4.1.1本工程价款的结算和支付均以人民币为单位。本工程合同价款由发包人、承包人依据招标文件中约定的项目承包价格在协议书内约定。10.4.1.2结算时，当本工程未发生变更时，承包人完成合同约定的工程量清单的工作内容。在招标图纸范围内，当施工实际发生的清单项目工程量对比招标工程量清单中的清单项目工程量出现增减10%的，招标人对增减部分的10%内工程量不作调整；当施工实际发生的清单项目工程量对比招标工程量清单中的清单项目工程量增减超过10%的工程量，按超过增减范围后的工程量进行调整结算。另土方工程量除设计变更或签证外不因任何因素调整。发生的项目工程量增减，必须以发包人、承包人及监理单位三方书面签证确认的工程量或竣工图纸为依据结算。调整部分的结算价款参照10.4.1.6条调整结算价。10.4.1.3招标备案预算已考虑以下内容，如图纸、工程量清单描述与实际施工的工程量不一致时，发包人不作调整。结算时不予增减工程量项目：土方（开挖、回填、外运）、垃圾清运、场地清表、排除积水、抽水降水、井点降水、材料二次运输、地形处理、施工便道等。其中施工便道，报价时自行考虑，结算不增加费用。如果是因阻碍居民出入而增加的生活便道，按实际发生工程量进行结算。10.4.1.4本工程合同总价还应包含的内容：（1）本项目运距按综合运距考虑，同时对土壤类别均按综合类土考虑，承包人合同总价综合考虑，发包人不作补偿。62 （2）由于本工程的施工场地的限制，承包人必须对施工现场进行考察后，充分考虑工程材料的二次运输费以及保管费用计入合同总价中，结算时不另外增加该项费用。（3）本工程预算已考虑高温补贴，承包人合同总价综合考虑，结算时不另外增加该项费用。（4）施工用水、用电及施工场地内用水用电管线由承包人根据施工需要自行解决，并承担其费用。永久用水水表、临时用电由承包人根据需要自行联系报装，报装费用承包人根据相关部门出具的发票凭证，由发包人支付该费用。（5）承包人须自行负责临时设施的搭建，发包人仅提供协助；如遇特殊原因致使临时设施需要进行拆迁，发包人不对此进行补偿。（6）承包人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由承包人负责。承包人应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险，费用由承包人负担，并应被认为已摊入其工程细目的单价之内，不单独支付。10.4.1.5在进行工程竣工结算时，只有符合下列一种或一种以上的情况时才允许参与总造价进行结算：（1）工程施工过程中，如设计变更或发包人允许调整变更而发生的工程项目的增减，承包人已积极配合完成工作。（2）成功的索赔引起的费用的增减。（3）因发包人提出赶工要求而引起的费用的增加。（4）合同规定的奖罚金情况的发生。10.4.1.6本工程发生第10.4.1.5条的内容时，工程竣工结算按如下办法调整合同总价：本工程发生的项目变更，必须以发包人、承包人、监理单位（如有）方书面签证确认的工程量为结算依据，并按下列办法计算：（1）发包人的预算中有的相关清单项目的单价，以发包人、承包人、监理单位（如有）三方书面签证确认的工程量或竣工图纸为依据结算，原则上按发包人招标备案预算编制的单价乘以结算系数所得出的单价进行结算。（2）发包人的预算中没有的增加清单项目，必须以发包人、承包人、监理单位（如有）三方书面签证确认的工程量或竣工图纸为结算依据，并按以下依据计价：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《佛山工程造价信息》、佛建价[2015]53号62 及其它有关资料。按以上原则计算出该增加项目的款项后乘以结算系数，即为增加工程的结算造价。结算系数=1-下浮系数（下浮系数详见招标文件投标须知前附表第11款）10.4.1.7如因设计变更或工程量增加或发包人要求导致发生的措施项目费用时，须经以发包人、承包人及监理单位书面签证确认的工程量，按签证金额或工程量进行增减计算(计算原则按10.4.1.2条和10.4.1.6条)。非上述原因导致发生的措施项目费用（或在投标报价时未对措施项目进行报价的），视为已包含在投标措施项目费用报价中，工程不予签证。10.4.1.8施工期间，因发包人原因造成的增加工程，承包人必须无条件施工，并按合同施工结算。不得拒绝，否则视为违约。10.4.1.9发生的项目工程量增减，必须以发包人、承包人及监理单位三方书面签证确认的工程量或竣工图纸为依据结算，且变更资料（包括变更审批表及以下一项或多项内容：洽商单（或签证）、设计变更联系单、图片等）齐全完备，符合禅城区相关工程变更管理的要求，最终变更的数量及金额以相关职能部门审核为准。因承包人主要责任造成的工程变更不予批准，应由承包人自行承担相应责任和费用。10.4.1.10本工程竣工后，结算由财政部门委托中介机构审核，并由财政部门复核为准，方可作为结算的依据。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按合同通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：按合同通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不设奖励。10.7暂估价10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：用于厕所新建的专业工程暂估费用，需经发包人和监理工程师确认，现场签证（或设计变更）等并按实际发生结算。62 10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增减等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金额。暂列金额是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。62 总价包含的风险范围：投标人应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整，以确定风险系数。。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：见第10.4.1款和第11.1款。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：为合同价款（扣除暂估价）的10%。预付款支付期限：工程预付款在中标人提交了履约担保、等额开工预付款担保、合同签订及施工进场后并递交相应预付款申请、待发包人资金审批通过且落实后15日内按合同价款的10%支付。工程款应专款专用，一旦发包人发现工程款被挪作它用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。预付款扣回的方式：在进度款中进行全额抵扣。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：直至预付款完全扣完。预付款担保的形式为：银行保函或专业担保公司担保。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《广东省建设工程造价管理规定》、《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省建筑工程计价办法》等。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按形象进度计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按设计图纸，结合广东省2010年广东省建设工程计价通则、2010年广东省各专业定额及2013年建设工程工程量清单计价规范。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按形象进度计量。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。62 12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：（1）进度款：1、完成总工程量的50%时，付至合同总价（扣除暂估价）的40%（含预付款）。2、工程完工，并在工程交工验收合格后付至实际完成工程量的总价款（扣除暂估价）的80%（含预付款）。（2）结算款：工程通过竣工验收合格且经财政部门结算审定等审批手续完成后支付至结算审核价的97%。支付金额=结算总价*97%-已付款（3）保修金：余下未付部分作为工程保修保留金，质保期（2年）满后付清。若本工程存在质量问题或中标人有违法违约行为、拖欠工人工资行为的，发包人有权在工程款中扣除相应处理款项（包括但不限于工人工资、赔偿补偿、诉讼费、律师费等）。（4）其他说明：收款时必须为有效发票。工程款应专款专用，一旦发包人发现工程款被挪作它用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。（由于财政拨款特殊性，工程进度款支付时间以财政拨款支付日期为准）。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按12.4.4条款。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度款申请后10个工作日内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到监理人审核的预算书后14天内。（2）发包人支付进度款的期限：62 由承包人提交书面申请、进度款支付证明书或临时进度款支付证明书签发后，待发包人资金审批通过且落实后15天内支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：经施工单位自检、监理公司检查和发包人及设计单位对设计图纸的实施状况进行检查后，由各方做出建筑质量评估意见，再交给各级建设工程质量安全监督站由其组织现场的抽查和抽检，并组织验收，由质监站出具《建筑工程质量验收意见书》，然后向相关的建设主管部门提交报告，并交齐相关的文件，在条件具备后，主管部门则发出《单体工程竣工验收备案表》；具体参照佛山市禅城区有关竣工验收规定和要求。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：通过竣工验收程序,办完竣工结算后15个工作日内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：从延误的第1天起，每天罚款人民币3000元。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；62 （2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：由于承包人按期完工对发包人具有重大影响，承包人不得违约停工滞留现场或者中途退场。否则，必须向发包人支付合同总价20%的违约金，违约金不足弥补发包人损失的，承包人还应全额赔偿。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：颁发工程接收证书后3天内。竣工付款申请单应包括的内容：承包人递交的工程结算不得故意高估冒算，送审计结算若核减率低于10%，审计费用由发包人支付；核减率在10%以上（含10%）时，审计费用全部由承包人支付（由承包单位直接支付给财政部门委托中介机构，由财政部门委托中介机构开具发票。此发票作为工程结算款支付的依据）。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收后30日历天内承包人递交结算书给发包人。承包人逾期递交结算书，每逾期一天罚款1000元，最高不超过合同价的2%。发包人完成竣工付款的期限：经财政部门结算审定等审批手续完成且工程竣工验收合格后，由承包人提交书面申请、进度款支付证明书或临时进度款支付证明书签发后，待发包人资金审批通过且落实后15天内支付。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满且工程竣工验收后。62 14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（2）发包人完成支付的期限：承包人在工程竣工验收合格并在建设主管部门备案后30天内递交结算书给发包人，由发包人呈送上级主管部门审定工程结算价后30天内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:由财政部门审定结算价的3%工程结算款。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：①质保期（2年）满后，发包人认为无质量遗漏问题则退还质量保证金。②承包人不按约履行保修义务，发包人有权委托其他的施工单位实施维修，其费用在保修金中扣除。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书。62 16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定(2)发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：双方另行确定。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。承包人违约造成发包人的一切损失（包括但不限于造成工期延误损失，造成发包人对第三方的赔偿、增加监理费用、资金利息、导致的关联项目损失，发包人为实现权利而支出交通费、公证费、鉴定费、调查费、律师费等费用），承包人支付违约金不足弥补的，承包人还应全额赔偿。发包人可在承包人工程款中直接扣除承包人应付的违约金或者赔偿金。16.2.3因承包人违约解除合同62 关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①8级（含8级）或以上的台风；②在24小时内（午夜至午夜）所降雨量超过200毫米；③摄氏45度以上高温天气；④6级以上地震；⑤十级以上强风暴、龙卷风；⑥五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况。所有上述异常恶劣气候条件，以佛山市气象局或有关部门测定或公布的数据为准。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人必须为本项目购买建筑工程一切险和建筑工程团体意外伤害保险，承包人应充分考虑施工的可行性和安全性，出具针对性的保险方案。该费用按实际产生的费用进行结算，需提供有效的发票。(1)工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险等；（2）为施工场地内的自有施工设备、采购进场的材料和工程设备等办理保险。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。结算时，承包人须提供有效的保险发票，保险费按相关规费进行计算，最终以财政委托的中介结算金额为准，如未按要求提供发票则不予计算该项费用。18.3其他保险关于其他保险的约定：按合同通用条款规定执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑购买。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。62 20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21.其他要求：21.1其他要求：一、施工管理要求：1、承包人在合同履行过程中应及时、足额的发放所有劳动者的工资及相关费用，不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。若承包人在合同履行过程中未能及时、足额的发放劳动者工资及相关费用，一经查实，发包人有权在承包人的工程进度款项或保留金中扣留相应的费用，用于支付劳动者工资及相关费用，承包人不得有异议。若承包人拖欠、克扣劳动者工资而引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件，承包人的法定代表人或者主要经营者应在事发后1小时内到现场协助处理事件；未到现场的，依据《广东省工资支付条例》第五十一条，由劳动保障行政部门处以一万元以上五万元以下违约金。若事件给发包人造成了信誉伤害，承包人应承担赔偿责任。2、中标公告期满7日内，承包人必须组织现场勘查、开线、交桩，12日内必须完成工棚的搭建，20日内管理人员和施工机械必须到位。严格执行经发包人同意的设计方案、监理大纲、施工方案，保证工程进度和质量。中标企业在合同履行过程中违反承诺的，按违约处理。3、施工期间，承包人必须按合同约定报送“已完工程量和款额明细表”，并经发包人、承包人、监理单位三方共同签字确认，否则，工程完工后发包人对未报送确认的工程量或工程款额不予结算。4、承包人应协助办理各种施工报建或其它因施工需要的手续；在施工过程中，遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，发包人只负责协助。62 5、工程资料必须与现场进度同步，并及时向监理单位报验。工程完工后，若因承包人原因无法在30日历天内向监理单位和建设单位报审竣工资料【同时提供彩色扫描PDF版】，视为工期延误。6、在开工前，承包人应将施工方案交监理工程师和发包人批准实施。7、当承包人违反合同的相关条款，产生违约金时，发包人连同监理人，到现场做好取证工作，签发支付违约通知书（格式详细见合同附件），告知其违反的合同条款、时间、金额。无须施工单位确认是否同意，并在结算时扣除该违约金。8、未尽事宜，按照国家、省、市相关规定执行。二、本工程材料型号规格按照设计图纸及招标人意见选型。工程用料必须按照（或优于）图纸、招标文件及工程量清单所规定的材料品种、型号、规格和品牌档次来报价。材料质量均应按国家、地方有关建设行政主管部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向招标人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。施工前中标人提供3个或以上主要材料品牌资料、样板，报送招标人、监理单位选定，经选定后方可投入使用。62 第四部分合同附件格式62 附件1：工程质量保修书发包人（全称）：佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司　　承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程的质量保修期为24个月。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。62 六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)/委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：经办人：经办人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：62 附件2：廉政合同发包人:（全称）佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司承包人:（全称）根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外）），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排62 施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力本合同作为佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8合同份数本合同一式5份，其中发包人(3)份，承包人(2)份，均具同等效力。62 本页无正文发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人（签字）或授权代表（签字）：法定代表人：（签字）或授权代表（签字）联系电话：联系电话：经办人：经办人：日期：年月日日期：年月日62 附件3：违约通知书（格式）________(承包人理anl从业人员教育培训证书》或注册监理工程师人)：你单位负责佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程工程施工工作，于201年月日由于发生情况，违反施工合同中条款，现对你单位扣除违约金，在期工程进度款中予以扣除。特此通知。总监签名（公章）：日期：201年月日佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司日期：201年月日62 附件4：安全生产责任书为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，进一步强化企业的安全生产主体责任，规范企业的安全生产管理，有效遏制重大安全事故的发生，减少伤亡事故和伤亡人数，保障国家和人民的生命财产安全，维护社会稳定，促进经济发展，特签订本责任书。一、建筑施工企业安全管理的职责范围为市政公用施工、市政基础设施施工和房屋拆除施工。二、安全生产管理责任目标：1．施工安全事故死亡人数为零。2．不发生一般及以上安全生产事故。3．“三类人员”安全生产考核合格证取证率达100%，建筑施工特种作业人员持证上岗率达100%。三、建筑施工企业安全管理责任1．建筑施工企业必须严格按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规和规章的要求，落实层级安全生产管理责任，逐级签订责任书，并监督检查落实情况，确保实现本年度建筑施工安全管理责任目标。2．建筑施工企业应制定和完善各项施工安全管理制度和措施，每季度至少召开一次防范重大施工安全事故工作会议，定期分析建设工程安全生产形势，研究、部署防范重大施工安全事故工作。3．建筑施工企业必须将安全生产工作列入工作重点，加强建设工程施工安全管理机构建设，组织全员安全培训，或配备专职安全管理人员，保证必要的经费投入，保障安全投入，并层层抓好落实，确保安全管理工作到位。4．建立安全隐患排查治理长效工作机制。每月定期进行安全隐患自查自纠，作好相关记录，并对自查以及祖庙街道质量安全监督部门检查发现的隐患，制定整改方案，落实整改责任人，限期整改，定期上报。5．建筑施工企业切实履行安全生产管理职责，认真组织开展在建工程安全生产情况的检查和巡查，依法查处安全生产违法行为，督促施工项目部、班组、一线作业人员认真贯彻落实安全生产有关法律、法规、技术标准和国家、省、市有关办法、制度等规定，加强安全生产管理，严防事故发生。对查出的重大安全隐患，要指定专人负责跟踪督促，落实整改，及时消除隐患。62 6．建筑施工企业应制定建设工程重大施工安全事故应急救援预案和安全生产保障体系。制定重特大事故的应急救援预案，实施重大危险源管理制度，提高应对生产安全事故和突发事件的能力；落实实施预案的组织机构和人员，并定期组织演练。发生事故后及时组织救援，妥善处理好各项善后工作，并配合有关部门做好生产安全事故处理和报告工作，配合有关部门做好调查处理和善后处理工作，减少事故发生后人民生命和国家财产损失。7．施工企业应加强施工现场动火审批手续的管理，按规范要求配置好施工现场及临时生活区的灭火器、消防水源、消防栓；并定期组织开展消防安全教育培训和消防安全检查。8．施工企业的工地办公区、生活区用电应按规范要求设置，严禁乱接乱搭，严禁使用大功率电器，工地宿舍必须配备大功率电器限制器。四、施工生产安全管理警示约谈凡发生一般及以上安全生产事故的，或因本企业原因导致的群众集体上访时，造成恶劣社会影响的，将对施工企业有关责任单位进行约谈，被约谈单位应作出书面报告，分析安全生产严峻形势，查找主要原因，制定改进措施。招标人(项目业主)施工企业：负责人签名（盖章）：负责人签名（盖章）：年月日年月日62 附件5：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日62 第3节工程建设标准1．依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行的中华人民共和国、省或行业的工程建设标准、规范的要求。第4节图纸（另册）第5节工程量清单（另册）62 第6节投标承诺书致：佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司1．根据你方拟招标的__佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程招标文件，经详细研究该文件的投标须知、合同条款、图纸（如有）、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方同意接受（币种、金额、单位）（小写）（大写）的承包价，参与该项目的投标。2．一旦我方中标，我方保证按时与你方签订施工合同，根据该项目的招标文件、施工图纸（如有）、工程量清单、工程建设标准进行施工承包，承诺在招标文件规定的工期日历天内完成并移交全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任。3．我方承诺为本项目组织的项目班子成员符合招标文件的要求，并在合同履行中及时落实到位。4．我方承诺遵守祖庙街道开标评标会议纪律，服从交易所人员安排。5．如我方中标后无故放弃中标资格，我方愿接受一年内不得参与祖庙街道小额工程投标的处罚。6.我方承诺拟派本项目的项目负责人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台系统登记备案的人员中选取，并且开标当日未被锁定。投标人：___________________________________（盖章）单位地址：_________________________________法定代表人或其委托代理人：____________（签字或盖章）邮政编码：_________电话：_________传真：__________日期：年月日62 祖庙街道小额建设工程投标报名表时间：年月日投标单位（盖章）工程类别项目名称联系人联系电话我单位同意接受（人民币大写：元，小写：元）的承包价，参与该项目的投标。拟组建的项目管理架构1职位名称：项目负责人（项目经理）拟派人员：资格证号：2职位名称：施工员拟派人员：资格证号：3职位名称：安全员拟派人员：资格证号：招标人接收人（签名）：日期：年月日（报名单位盖骑缝章）（交易所盖骑缝章）祖庙街道小额建设工程投标报名确认回执贵单位在规定时间内递交了佛山水道文北海员新村分散式污水处理工程工程的《祖庙街道小额工程投标报名表》，予以同意报名。请贵单位于投标截止当天按招标文件规定时间递交《投标承诺书》，如有异议请与招标人联系。佛山市禅城区骐顺投资建设有限公司日期：年月日62'