污水处理工程bt合同 9页

'******污水处理工程施工BT（建设-移交）合同**年二月十日第一部分合同协议书授权人（全称）：***国有资产管理**（简称发包人或甲方）BT方（全称）****建设有限公司（简称承包人或乙方） 根据《中华人比共和国政府采购法》、《中华人K共和国政府合同法》和其他有关法律法规的规定，基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就******污水处理工程施工项0的投资建设与移交等事宜经协商达成一致，订立木合M。第一条含义说明1.1、“BT”指“Build-Transfen建设与移交”，即甲方将本项目的建设权授予乙方，由乙方作为项目、Ik主负责本项目的投资开发建设，在本项目特许期届满后，乙方按本合同约定的条件、程序与方式将本项目移交给甲方，甲方按照合同约定冋购本项R。1.2、“本项目”或“项目”指［******污水处理工程施工］项R,具体项目概况见本合同第三条。1.3、“特许权”指甲方依裾本合同授予乙方的在规定的期限及本项目范围内建造本项目，并在建成后句甲方移交本项目、取得相应冋购价款的权利。1.4、“特许期”指从本合同生效之日起至本项目移交甲方之曰。1.5、“竣工日期”，指工程质量监督站签发的竣工验收证书当日。1.6、“试运营起始日期”为工程竣工次日。1.7、“生效日期”指协议产生法律效力和生效的円期。1.8、“投资建设期”指协议生效之日起至工程竣工日期止。1.9、本协议书中其他冇关词语含义与本合同第二部分《通用条款》和第三部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。第二条证明和保证2.1、甲方同意将#污水处理工程项目的特许权授予乙方，由乙方按照本合同的条款和条件实施本项目。**政府/甲方关于特许权的批准/授权文件作为本合同附件一。2.2、******污水处理工程项目已获得**市发改委批准，批准文号日发改投资[2008]155号，具体立项文件作为本合同的附件二。2.3、甲方保证按时冋购的承诺，作为本合同的附件三。2.4、乙方同意以BT模式投资建设和移交科^林科亏水处理工程项目。 第三条项目概况3.1、项口名称：^污水处理工程施工BT（建设-移交）项口（以下简称木项□）。3.2、建设地点：林林林林，林林3.3、建设规模：BT模式融资建设工程内容为2.5万吨/天的******污水处理工程。3.4、承包范围：厂区内除设备采购（不包括自控、监控设备）由甲方承担外，其余均由施工BT方负责（包括设备的安装调试及联动试车，不含投料试车，投料试车在工程竣工验收后由甲方自行组织，不包含在木合同工程范閛内，但乙方有义务配合投料试车，因投料试车额外增加的费用由甲方承担。）；厂区外只包括洁晶集团排海工程，不包括污水收集管M建设。该工程项□前期勘察设计及工程监理、质监由甲方另行委托，不包括在木合同范ffl内。3.5、工程开工吋间：**年2月10日,投资建设工期：历天数，投料试车不包含在此工期范闱内，甲方根据项□试运营期间的具体情况自行确定。3.6、质量标准：合格，符合网家现行验收标准。第四条项目实施方式及承诺4.1、本项目釆用建设-移交（BT）方式，乙方负责融资、建设，甲方按约定期限回购，项0融资、建设、验收合格后由乙方A甲方移交。4.2、乙方向甲方承诺本项0融资规模不小于5000万元,按照合同约定进行施工、竣工、移交并在质量保修期A承枳工程质量保修责任。4.3、甲方A乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付回购价款。第五条工程建设费用5.1、工程建设费用的确定：（1）工程建设费工程量：按照图纸、设计变更、签证和双方确认的实际发生的量据实结算。（2）材料采购及价格：排海工程主材、自控及监控设备由乙方组织采购，甲方参与并跟踪监督。其他主要材料（钢筋、混凝土、木材三大材）价格，由甲、乙、监理三方签字认可，采保费按2.5%计取。（3）施工取费费率：按照国家有关规定划分工程类别结算，套用2003消耗量定 额价目表，人工单价执行日建发（2008）102号文件规定（即以36元/日作为计取各项费用的基础，帘场价按建筑安装36元/日，园林33元/日执行），其它按W家规定取费。在扣除主材（钢筋、水泥、混凝土、设备）的情况下，总价款优惠ll%o（4）工程建设费用按照招标文件中的费用组成为准：建安费（按照图纸及签证确定）、设备安装费和调试费、保险费、招标服务费、甲购设备采保费（按设备总价1%计取）以及专用条款中约定应纳入BT合同总价中的其他费用。（5）设备联动试车费用按照实呩发生量据实结算，该费用单独计取，不参加最终价款的优惠。5.2、工程建设费用的审计（1）项目竣工验收后乙方将工程竣工决算报告报送甲方，由甲方送交林审计林进行审计。甲方保证**审计**审计期限不超过30日，审计期限超过30日的，视为甲方同意乙方工程竣工决算报告中所列的所有费用。如乙方对#审计#的审计结果有异议的，有权提交**山*审计**或双方认可的第三方进行重新审计，以重新审计的结果为准。（2）审计费用按有关规定执行，不含在工程建设费用中。5.3、工程建设费用中拈的风险范围：施工期问的政策性调整及山*场风险.第六条合同价格及回购价款6.1、木BT合同价格即为项□的回购价款，主要由经审计后的工程建设费用和融资费用两部分组成。6.2、融资费用的确定融资费用指投入木项□资金的融资所需附加费用，包括建设期融资费用和冋购期融资费用。(1)建设期融资年利率为%,冋购期融资年利率为(2)建设期融资费用及结算方式：建设期融资费率为年利率6.48%,基数为审计后的工程建设费用，时问按工程建设周期的50%计取。(3)冋购期融资费用结算方式：以冋购基价、冋购期融资费率11%(年利率)及招标文件中规定的冋购付款方式计算。冋购基价指工程建设费用和建设期融资 费用之和。6.3、回购费用计算方法：建设期融资费用=工程建设费*%*9/12/2回购基数=工程建设费+建设期融资费用第一期支付还木付息回购款=回购基数*40%+回购基数*%/2第二期支付还本付息冋购款=冋购基数*30%+冋购基数*60%*%第二期支付还本付息回购款=回购基数*30%+回购基数*30%*%总冋购款=第一期支付还本付息冋购款+第二期支付还本付息冋购款+第三期支付还本付息冋购款。6.4、甲方提前支付冋购款时，根据冋购期年融资利率扣除提前冋购利息；甲方逾期支付冋购款时，根据冋购期年融资利率支付逾期冋购利息和违约金。6.5、建设期融资利率、冋购期融资利率为固定利率，不再因银行利率的调整而调整。6.6、甲方保留提前句乙方冋购的权利，乙方的资金成本按实呩时问计算。第七条项目竣工验收与移交7.1、项目验收乙方在工程施工和联动试车完成后，向甲方提交竣工验收报告，甲方收到竣工验收报告后15R内绀织有关单位验收，并在验收后7円内给予验收意见。甲方在收到乙方提交的竣工验收报告后15HlAl不组织验收或验收后7H内不提出修改意见，视为验收报告已被认可，以乙方送交验收报告的闩期作为实际竣工验收円期。本工程竣工验收结束后即进入试运营期，双方按照本合同协议书要求进行结算、移交和回购。7.2、竣工验收工程的保护双方约定工程竣工验收证书签发次日(工程试运营起始日)作为该项目冋购起始日。双方在办理正式移交手续前，已竣工验收工程的保护由甲方负责，并承択所有责任和费用。7.3、项目移交 根据双方签认的审计报告，确定项目冋购价款后10日内双方办理工程移交手续。双方可按照审计结果和本协议条款的和关约定另行签订冋购协议，作为本BT合同的补充协议。第八条回购价款的支付和担保8.1、回购期限及回购价款的支付方式(1)木项□回购期限为两年半，甲方分三次向乙方支付冋购价款。自木项口竣工验收合格之H起6个月内支付回购价款的40%,自工程竣工验收合格之日起18个月内支付回购价款的30%，自工程竣工验收合格之tl起30个月内将所剩余的回购价款全部支付完毕。(2)非乙方原因导致木项口屮止、工期延误三个月以上或终止的，乙方有权要求甲方对已实施项□计算工程建设和融资费用并回购(按木协议第五、六、七条所规定的方式执行)。8.2、回购担保合同签订后四月内，甲方向乙方提供财政担保一份。第九条违约责任9.1、甲方违约责任(1)甲方对本项0的监管，不得妨碍乙方对本项0的建设权。如对乙方造成损失的，应予以赔偿。(2)甲方无故对乙方实施罚款、取消乙方建设权的，经既定程序(如行政复议、法院判决等)证明其行为错误吋，应当改正其行为，并赔偿乙方因此受到的经济损失。(3)甲方逾期支付回购价款的，逾期三十n内的，每逾期一闩，甲方向乙方支付当期回购款万分之二的违约金；逾期超过三十F1的，乙方将从甲方提交的工程冋购履约保函扣除当期应支付价款和违约金。(4)因甲方原因导致本项目停工、中止三个月或终止的，根据乙方已完成工程量支付工程款，并按工程款的10%支付违约金。 (1)甲方未按本合同约定提交履约保函，乙方有权中止合同，甲方须根据乙方已完成工程量支付工程款，并按工程款的10%支付违约金。9.2、乙方违约责任(1)施工过程中，甲方若发现因乙方自身质量和资金原因不能按期完工造成工期延误超过三个刀，甲方有权中止合同，并无偿接管己完成工程和罚没履约保函。工期延误在三个月内，每延误一日，按有关规定支付冋购款万分之二的违约金支付罚金，总违约金额不超过冋购款的10%。(2)乙方应严格按照己批准的工程建设总计划组织施工，对于建设过程中的关键节点，甲方将根据专家组评审意见对乙方的工期节点提出督促和整改意见，乙方应严格执行，并采取一切有效措施，确保总工期目标的实现。乙方扪不接受整改意见或整改不力，甲方有权组织其他施工力量以确保工期目标的实现，由此而发生的所有费用均由乙方承担，不纳入BT冋购价款中。(3)乙方在项目实施中应按有关合同约定支付分包单位、供应商、民工钱款或工资，不得因此而影响工程进度。如对工程进度造成影响，甲方有权进行处罚。(4)在施工期问乙方如发生重大质量和安全事故，甲方有权勒令其退场或减少其承内容，所有损失由乙方承担。9.3、甲方应做好施工现场的拆迁理赔工作，并按期提供图纸，如因甲方原因和发生合同通用条款中13.1情况造成工期延误，工期和应顺延，乙方不承担违约责任。9.4、试运营期问的工程保护责任由甲方承担，若此期问非乙方施工质量原因造成的工程损坏，甲方承担修复责任和费用，乙方不承担违约责任。9.4、双方与本项目有关的书面协议或文件所规定的违约责任。第十条争议解决在履行合同过程屮产生争议吋，由双方当事人协商解决或请建设主管部门调解，协商或调解不成向***人民法院提请诉讼。 第十一条组成合同的文件组成木合同的文件包括：1、本合同协议书2、木合同专用条款3、双方的纪耍和补充协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及宥关技术文件、技术耍求8、工程预（结）算书9、其他与木项目相关文件10、双方宥关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同条款，与本合同其同等法律效力。第十二条合同生效合同订立地点：**市承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人：电话：幵户银行：帐号：合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后生效，因甲方不能按合同约定的时间向乙方提交银行履约担保，乙方有权拒绝履行本合同，直致中方提交银行履约担保为止。发包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人： 电话：丌户银行：帐号：签订比期：料年2月10H'