遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程.doc 56页

'遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标编号：SCJZ2012A04招标文件遂昌县金竹镇人民政府丽水市处州建设工程咨询有限公司遂昌县金竹镇招投标交易中心二〇一二年八月招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页目录第一章投标须知…………………………………………………………………3招标公告………………………………………………………………………3前附表一招标重要事项表………………………………………………………5前附表二解释说明或注意事项表………………………………………………7前附表三招标活动日程安排表…………………………………………………8一、总则…………………………………………………………………………9二、招标文件……………………………………………………………………10三、投标报价……………………………………………………………………12四、投标文件的编制……………………………………………………………13五、投标文件的递交……………………………………………………………14六、开标…………………………………………………………………………15七、评标…………………………………………………………………………16八、授予合同……………………………………………………………………18九、工程结算方式………………………………………………………………19十、工程人员到位的特别约定…………………………………………………20十一、其他………………………………………………………………………21附件一开标程序…………………………………………………………………22附件二评标办法…………………………………………………………………23第二章技术规范………………………………………………………………24第三章、合同主要条款及附件…………………………………………………25第一部分协议书格式……………………………………………………………25第二部分通用条款………………………………………………………………27第三部分专用条款………………………………………………………………27附件1发包人供应材料设备一览表…………………………………………35附件2工程质量保修书………………………………………………………36招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页一、廉政合同………………………………………………………………………38二、工程质量责任合同……………………………………………………………40三、安全生产合同…………………………………………………………………42第四章、投标文件…………………………………………………………………44投标文件（商务标部分）封面……………………………………………………44商务标部分目录……………………………………………………………………45(1)投标函…………………………………………………………………………46（2）投标人和项目负责人市场行为情况…………………………………………47(3)法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件…………………………48（4）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件…………………………49（5）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本（复印件）……50（6）项目负责人证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）】复印件和本人身份证（复印件）…………………………………………………………50（7）专职安全员证书【安全生产考核合格证（C证）】复印件、岗位证书复印件和本人身份证复印件…………………………………………………………………50（8）企业分管安全生产副经理证书【安全生产考核合格证（A证）】、企业任职文件（复印件）…………………………………………………………………………50（9）法定代表人、企业负责人、技术负责人证书【安全生产考核合格证（A证）】（复印件）………………………………………………………………………………50（10）承诺书(一)………………………………………………………………………51（11）承诺书（二）……………………………………………………………………52（12）项目管理班子配备情况表………………………………………………………53（13）投标单位资格自查表……………………………………………………………54第五章工程造价咨询报告书、图纸和技术资料……………………………………55招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页第一章投标须知遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标公告招标编号SCZJ2012A041.招标条件招标项目遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程已由上级有关部门批准建设，项目业主为遂昌县金竹镇人民政府。丽水市处州建设工程咨询有限公司受业主委托代理本工程的招标事宜。项目已具备如下招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。资金：建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%，资金目前到位100%。2.项目概况与招标范围遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程位于遂昌县金竹镇金竹村,主要建设内容为铺设各类污水收集管网共计5151米，（减去惠民桥直径200mm管道188米，合计污水收集管网共计4963米）。主管采用直径300mm波纹管，支管采用直径200mm波纹管，入户管网采用直径100—150mm的PVC管。工程预算审核价为47.11万元（财政审核价48.31万元，减去惠民桥直径200mm管道188米，计人民币1.2万元，等惠民桥排污管埋设后，由本工程中标人负责桥两端的管道接头施工），质量要求:合格，计划工期：2012年9月30日前竣工。说明：本工程的污水管道材料由农环办组织统一询价，定点采购，中标人自行提货。污水管道材料款在本工程的工程款中扣除。3.投标人资格要求3.1申请人资质类别和等级：丽水市范围内具有独立法人资格的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质企业；3.2项目负责人资质类别和等级：具有市政公用工程专业注册建造师贰级及以上资质，且目前无在建工程或(预)中标工程；3.3法定代表人、企业负责人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理不得为本工程项目负责人；3.4在浙江省、丽水市建设市场有严重不良行为在公示期内的谢绝投标；3.5投标人或项目负责人被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目负责人是公务员或事业单位工作人员的，谢绝参加该项目投标；招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页3.6本次招标不接受联合体投标。4、本工程采用资格后审的方式确定合格投标人，其它要求详见招标文件。5、资格审查投标人须提交的资料（详见招标文件）6.招标文件及图纸的获取6.1招标文件自行到招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司（凯恩路224号一楼）领取，交纳工本费400元／份（售后不退）。6.2投标人如有需要施工图纸及参考资料的，可到招标人处复印，复印费用由投标人自理。7、其他规定7.1本工程不接受挂靠、已有在建或(预)中标项目的项目负责人的投标。投标人及其所派的项目负责人必须符合相关规定。7.2投标人有串标、围标、虚假投标及其它不符合法律、法规、规章及其它相关规定的，将不退还投标保证金。8、善意提醒：8.1本工程投标文件递交截止时间：2012年8月22日10时30分（北京时间），投标文件递交地点：遂昌县金竹镇招投标交易中心（金竹镇镇政府内）。8.2招标文件领取截止时间：开标前一个工作日。8.3本工程开标时间：2012年8月22日10时30分（北京时间）,开标地点：遂昌县金竹镇招投标交易中心（金竹镇镇政府内）。9.联系方式：招标人：遂昌县金竹镇人民政府 招标代理人：丽水市处州建设工程咨询有限公司联系人：傅衍根联系人：赖鑫星电话：0578-8308312电话：0578-8285797遂昌县金竹镇人民政府丽水市处州建设工程咨询有限公司遂昌县金竹镇招投标交易中心发布公告时间：二〇一二年八月十五日前附表一招标重要事项表招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页工程名称遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程建设地点遂昌县金竹镇金竹村招标联系人赖鑫星联系电话0578-8285797傅衍根0578-8308312招标方式公开□邀请组织方式□自行委托代理招标范围施工图范围内的全部工程标段划分本工程为一个合同段允许分包内容不允许分包投标人资格要求1、申请人资质类别和等级：丽水市范围内具有独立法人资格的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质企业；2、项目负责人资质类别和等级：具有市政公用工程专业注册建造师贰级及以上资质，且目前无在建工程或(预)中标工程；3、在浙江省、丽水市建设市场有严重不良行为在公示期内的谢绝投标；4、符合招标公告要求。5、资格审查方式：资格后审。承包方式施工总承包质量要求合格招标工期要求2012年9月30日前有效报价下浮率范围8%～18%工程预算审核价47.11万元投标保证金开标前到达遂昌县会计核算中心（金竹）账户金额玖仟元整现场踏勘投标人自行现场踏勘地点金竹镇镇政府所在地投标预备会不集中统一组织地点/投标有效期从递交投标文件截止日起90日历天内有效招标文件工本费在开标前以现金形式缴纳，400元/份（售后不退）。投标文件份数壹套正本、贰套副本投标文件递交递交至：遂昌县金竹镇招投标交易中心接收人：丽水市处州建设工程咨询有限公司递交投标文件截止时间：2012年8月22日10时30分（北京时间）开标时间：与递交投标文件截止时间同一时间。地点：遂昌县金竹镇招投标交易中心评标办法详见本招标文件。注：1、前后矛盾的以本表为准。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页招标重要事项表（续表）序号项目内容招标文件要求备注1招标人工程款支付担保金额合同总价的/%2中标人履约担保金额合同总价的10%其中特别约定质量未达到一次性验收合格担保金额合同总价的3%未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺担保金额合同总价的2%未履行主要机械设备到场承诺担保金额合同总价的/%未履行工期承诺担保金额合同总价的3%未履行安全文明施工承诺担保金额合同总价的2%未履行竣工验收前报送结算承诺违约金合同总价的/%其它担保金额合同总价的/%3报告开工时间收到开工通知后5天内4工期提前奖励标准/元/天5工期延误赔偿标准200元/天6工期延误赔偿限额合同总价的3%7工程质量保修金工程决算审核价的5%注：1、前后矛盾的以本表为准招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页须知前附表二解释说明或注意事项表序号事项解释说明或注意事项备注1资格后审开标时根据招标文件要求审查投标人资格。详见招标文件2开标时必须到场的人员及必须提交的证件若法定代表人参加的，法定代表人持本人有效身份证及法定代表人资格证明书原件参加；若法定代表人委托代理人参加的，代理人持本人有效身份证及法定代表人授权委托书原件参加；详见招标文件3开标时应提交的证件原件(不接受任何证明)1、企业营业执照副本；2、企业资质证书副本；3、企业安全生产许可证副本；4、投标文件中拟定项目负责人的项目负责人证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证(B证)】；5、本项目专职安全员证书【岗位证书、安全生产考核合格证(C类证)】；6.企业法定代表人（A类证）；7、企业负责人（A类证）；8、企业技术负责人（A类证）；9、企业分管安全生产的副经理（A类证）（须提交企业分管安全生产副经理的任职书）；（计分进入前三名的需将所有证件提交评委复审）丽建发[2005]268号文件4开标前应提交的相关票据1、投标保证金往来款票据2、招标文件工本费交纳凭证遂发价【2007】33号5开标前应缴纳投标保证金1、缴纳方式：以银行转账、现金等方式提交2、提交投标保证金的户名：遂昌县会计核算中心（金竹镇）3、帐号：2310000003676814、开户银行：遂昌县信用联社5、交纳时，在备注栏内注明某某投标项目保证金，并向金竹镇人民政府财务索要投标保证金往来款票据。未按上述要求办理,造成的损失由投标人自负。具体金额详见前附表一6行贿档案查询根据《浙江省预防职务犯罪条例》、《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》要求对预中标人进行行贿档案查询。遂检会【2010】2号7有效报价范围投标人的投标报价超出有效报价范围的作废标处理详见招标文件8投标文件编制注意事项按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。详见招标文件注：招标人可根据工程实际情况增减内容，前后矛盾的以本表为准。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页须知前附表三招标活动日程安排表序号工作内容时间及内容安排说明及注意事项1发布招标公告2012年8月15日公示网址：遂昌招标采购交易信息网2发放招标文件同发布招标公告时间获取方式：1、网络下载：遂昌招标采购交易信息网,本项目招标公告结尾左下方：“招标文件下载”处。2、书面索取：丽水市处州建设工程咨询有限公司（凯恩路224号一楼），3、工本费：（同前附表一）。3投标人质疑时间递交投标文件截止时间5日前提交方式：1、传真：0578-83089662、书面递交：丽水市处州建设工程咨询有限公司4招标文件澄清或修改时间递交投标文件截止时间2日前获取方式1、网络下载：遂昌招标采购交易信息网2、书面索取:丽水市处州建设工程咨询有限公司3、联系人：赖鑫星4、电话：0578-82857975招标人发布紧急公告时间和媒介递交投标文件截止时间2日前6提交投标保证金开标前到达遂昌县会计核算中心（金竹镇）帐户同前附表二7投标文件递交截止时间同前附表一递交地点：遂昌县金竹镇招投标交易中心8开标时间同前附表一开标地点:遂昌县金竹镇招投标交易中心9预中标公示公示3个工作日公示地址：遂昌县金竹镇人民政府宣传栏10发中标通知书公示结束后在遂昌县金竹镇人民政府宣传栏公布。11签订合同中标通知书领取之日起7日内地点：遂昌县金竹镇人民政府12投标保证金的退还（不计息）招标文件规定不予退还的除外，按招标文件规定退还。详见(十)投标担保中的详细规定。（注：如有投诉，投诉人、被投诉人、中标候选人的投标保证金等投诉完结后视情况退还）。注：1、前后矛盾的以本表为准。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页注意：本招标文件条款中带“”符号为采用，带符号“”的为不采用一、总则（一）工程概况遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程位于遂昌县金竹镇金竹村,主要建设内容为铺设各类污水收集管网共计5151米，（减去惠民桥直径200mm管道188米，合计污水收集管网共计4963米）。主管采用直径300mm波纹管，支管采用直径200mm波纹管，入户管网采用直径100—150mm的PVC管。工程预算审核价为47.11万元（财政审核价48.31万元，减去惠民桥直径200mm管道188米，计人民币1.2万元，等惠民桥排污管埋设后，由本工程中标人负责桥两端的管道接头施工），质量要求:合格，计划工期：2012年9月30日前竣工。1、现场施工条件（1）建设用地情况：目前土地征用、政策处理等工作已基本完成。（2）交通条件：便利，施工现场范围内的施工道路由投标人自行修筑。（3）施工用水、电：接水、接电、用水、用电等由投标人自行考虑。2、工程资金来源及落实情况：财政拨款，工程资金已落实，并能满足工程进度要求。3、文明施工、安全防护要求：本工程文明施工、安全防护要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004）。（二）投标费用投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。（三）本工程招标□允许不允许投标人组织联合体投标。（四）最高限价、有效报价下浮范围、工程量清单及工程预算审核价1、本工程R设立□不设立最高限价，R设立□不设立有效报价下浮范围。2、最高限价是具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部门颁发资质的工程造价咨询机构，根据招标项目施工图纸、现场条件及有关资料，按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据编制出的本工程项目的预算审核价。本工程预算价约为47.11万元人民币。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页有效报价下浮范围是指招标人根据预算审核价，按有关规定确定的下浮率范围。3、工程量清单及工程预算审核价参考下列预算、费用定额和政策性文件编制：（1）建设单位提供的施工图纸；（2）浙江省市政工程预算定额（2010版）；（3）浙江省建筑工程预算定额(2010版)；（4）浙江省建设工程施工取费定额（2010版）；（5）浙江造价信息（2012年第5期）（6）丽水市建设工程造价信息（2012年第6期）；（7）相应的浙江省及丽水市、遂昌县建设工程造价管理的文件、规定和省站的有关定额解释。二、招标文件（五）招标文件的组成1、招标文件包括本文件及所有按第(六、七)条发出的补充通知。2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。（六）招标文件的澄清1、投标人应仔细阅读招标文件及设计图纸的全部内容，在踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应按“前附表三”所列时间内以书面形式（包括传真）向招标人提出，招标人将通过遂昌招标采购交易信息网形式予以解答，但不指明答疑问题的来源。若投标人未在此时间前提出，则视作对招标文件的全部内容无异议。投标人同时应认真审阅招标文件中所有内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝其投标或作废标处理，责任由投标人自负。2、招标人发布紧急公告，将在“前附表三”所列时间前通过遂昌招标采购交易信息网通知所有投标人。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页（七）招标文件的修改1、在“前附表三”所规定的时间前，招标人可能会在遂昌招标采购交易信息网上通知所有投标人的方式，修改招标文件。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。无论投标人是否及时查阅网站，招标人均以投标人已知修改补充通知处理。2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的修改通知为准。（八）投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝其投标或作废标处理，责任由投标人自负。（九）招标文件的质疑投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标文件规定的投标人质疑时间前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。（十）投标担保投标担保方式采用：投标保证金。1、提交方式（见前附表二）。2、投标保证金的退还：预中标单位（含中标单位）的投标保证金，在中标单位签订合同并向遂昌县金竹镇招投标交易中心递交合同原件后退还（不计息）；末列入预中标公示的单位（含废标单位和递交投标保证金而未递交投标文件的投标单位）的投标保证金在预中标公示结束后退还（不计息）。如有投诉，投诉人、被投诉人、中标候选人的投标保证金等投诉完结后视情况退还。除不可抗力因素外如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：（1）投标人在投标有效期内擅自撤回其投标文件；招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页（2）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为；（3）未能在规定期限内提交履约担保金或拒绝签订合同协议的；（4）经查实，投标人存在以他人名义投标，或在企业及项目负责人资质、业绩、在建工程、市场行为等方面弄虚作假情形的。（5）违反招标文件或法律、法规、制度、条例规定的其他行为。3、退还方式：为转帐或现金方式。（十一）勘察现场投标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人应承担勘察现场的责任和风险，勘察现场所发生的费用由投标人承担。在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失由投标人自行负责。三、投标报价(十二)投标报价1、投标下浮率应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和的下浮率。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及招标代理等的各项应有费用，投标人应充分考虑风险系数。2、投标人对本工程施工周围建筑物、构筑物、电力、通讯等一切设施的安全防护措施应作充分正确估价计入报价（不另列项目计价），以后工程实施，招标人概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负。3、投标报价价格调整方式：中标单位在投标书中的承诺下浮率即为签定合同价款的下浮率。合同价款以工程预算价为基础并以中标承诺下浮率计算下浮后的价款，工程承包合同价款以此中标价签订。4、特别约定事项：（1）需业主签证的工程量必须提前告知，否则事后业主不予认可签证。5、投标报价编制要求招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页（1）投标人应使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。（2）符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件。6、投标货币：人民币四、投标文件的编制（十三）投标文件组成１、投标文件由商务投标文件组成（1）商务投标文件包括下列内容：1）投标函2）投标人和项目负责人市场行为情况表3）法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件4）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件5）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证（复印件）6）项目负责人证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）】复印件和本人身份证复印件7）本项目专职安全员证书【安全生产考核合格证（C证）】复印件、岗位证书复印件和本人身份证复印件8）企业分管安全生产副经理证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件和企业任职文件复印件9）企业法定代表人证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业负责人证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业技术负责人证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件10）承诺书（一）11）承诺书（二）12)项目管理班子配备情况表13)投标单位资格自查表招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页2、本工程的投标文件□提交R不提交技术投标文件。3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。（十四）投标文件的份数和签署1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人亲笔签名并加盖印鉴,否则作废标处理。五、投标文件的递交（十五）投标文件的密封与标志：1、密封：投标人必须将商务投标文件密封提交，并在密封处加盖投标人单位公章和法定代表人或委托代理人印鉴。2、标志：所有封袋外面上都必须写明招标人名称、工程名称和投标人的名称全称。3、所有投标文件外包装必须密封包装，并加盖投标单位公章和法定代表人印鉴。（十六）递交投标文件截止期1、投标人应在投标须知中“前附表一”规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。2、招标人可以按本文件第（七）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的递交投标文件截止期。3、超过递交投标文件截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。4、递交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。（十七）投标文件的修改与撤回招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在递交投标文件截止期以后，不得更改投标文件。2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件第（十三）、（十四）和（十五）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）3、递交投标文件截止期以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。六、开标（十八）开标1、开标由招标人或招标代理机构主持，所有投标人准时参加。2、开标时，若法定代表人参加的，法定代表人持本人有效身份证及法定代表人资格证明书原件参加；若法定代表人委托代理人参加的，代理人持本人有效身份证及法定代表人授权委托书原件参加；3、开标时，投标人按本招标文件“前附表二”《解释说明或注意事项表》的要求提交资料原件，以备查验。若投标人未提交证件及票据，或者提交的证件及票据不能证明其达到投标资格要求的,将被拒绝投标。4、开标时，由招标人或监督人检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读招标人认为有必要的内容。做好记录，并由各投标人签字确认,拒绝签字的视作认同处理。5、招标人在递交投标文件截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的顺序进行。7、开标时，招标人必须先对投标文件进行检查，检查结果由各投标人签字认可。检查时投标文件出现有下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；（2）投标书未用封皮完整包装装订成册(如采用活页夹或订书机简单装订的等)；（3）提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求或无法区分正副本的；（4）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；（5）在开标前投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的；招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页（6）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金、招标文件工本费票据的；（7）投标人未按招标文件要求参加开标会议的；（8）投标文件中的投标函等未加盖投标人的企业法人印章的，或者企业法定代表人（委托代理人）未签字的；（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；（10）投标人递交两份或以上投标文件，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的；（11）未填写投标报价下浮率或填写投标报价下浮率为负数的；（12）填写的投标报价下浮率高于18%或低于8%；（13）以各种形式影响开标、评标工作公正性的。七、评标（十九）评标1、评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受遂昌县金竹镇人民政府监督机构的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。2、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则，按招标文件确定的评标办法对投标文件进行综合评价，向招标人按得分从高到低推荐1-3名并标明排列顺序的中标候选人。3、中标人确定后，招标人将不对投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释，且投标人也不得向招标人或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。4、具体的评标办法见招标文件“附件二”《评标办法》。（二十）评标内容的保密公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。（二十一）投标文件的澄清1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。2、评标委员会对投标文件修正原则：招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；（二十二）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、不正当行为投标、以行贿手段谋取中标等违法违规行为或者以弄虚作假和不诚实等方式投标的，将按浙政发【2009】22号文件相关条款认定和处理。该投标人的投标将作废标处理，同时，该投标人的投标保证金不予退还。（二十三）投标人和项目负责人资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。（二十四）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。（二十五）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：1、投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；2、投标文件附有招标人不能接受条件的；3、投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；4、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的或所报工期不符合招标文件要求的；5、投标人的报价高于招标人设立的最高限价或超出有效报价下浮范围的；6、按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；7、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；8、投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；9、招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的（如未提供有效年检的或复印件不齐全的等）；10、投标人提交虚假证件的；11、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；12、投标文件中载明的工程项目负责人与参加资格审查的项目负责人不一致的；13、投标文件中所报的工程项目负责人有在建或有（预）中标项目的；14、不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的；招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页15、投标文件自相矛盾的(如复印件中复有“此件再复印无效”)；根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以向业主推荐否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。（二十六）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予合理的补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。八、授予合同（二十七）中标1、招标人按本工程评标办法的规定确定中标人。中标人应符合国家、丽水市有关规定和实质上响应招标文件。2、招标人通过预中标公示3个工作日后，向中标单位发出中标通知书；在发放中标通知书前，对投标人提供证件及资料的真实性保留核对的权力。如果发现投标单位的资料有弄虚作假等不诚信行为；一经查实，取消该投标单位的中标资格，其投标保证金不予退还，并视情节轻重，报相关监管部门处理。3、中标人应及时查阅遂昌县金竹镇人民政府宣传栏公布的中标通知书，在发布中标通知书之日起7天内到丽水市处州建设工程咨询有限公司(遂昌县妙高镇凯恩路224号)领取中标通知书（中标通知书一经发布，即默认中标人已收到中标通知书。如到期，中标人仍未自行到丽水市处州建设工程咨询有限公司领取中标通知书，视作自动放弃处理，投标保证金不予退还；中标通知书发放至下一个中标候选人）。中标人应于领到中标通知书之日起7日内与招标人签订施工合同。若中标人不与招标人签订施工合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页同时中标人不得阻碍招标人将中标通知书发放至下一个中标候选人，以此类推；若招标人不与中标人签订施工合同的，则向中标人双倍返还投标保证金并将该企业列入不良行为名单。4、中标通知书将成为合同的组成部分。（二十八）合同签订1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-1999-0201）《建设工程施工合同》范本。2、施工合同签订前，中标人必须向招标人提交叁万元整人民币的履约担保作为履约保证金，履约担保采用R现金□银行保函□第三方担保形式。3、履约保证金的退还期限：当工程质量、项目班子、工期和文明施工等达到投标书承诺时，履约保证金在工程竣工验收合格后15天内退还（不计息）。4、中标人应按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。九、工程结算方式（二十九）本工程量结算采用下列方式1、本工程的工程量按实结算，实际完成工程量由发包人、监理工程师和承包单位现场实量签证并按有关计价依据确定；同时按遂政办发【2009】39号关于《遂昌县加强政府性投资项目工程造价管理的若干规定》中签证单采取统一格式，连续编号，签证时必须明确签复意见并计算涉及的造价，杜绝事后补签；隐蔽工程现场实量建设单位应派2人以上参加，并做好隐蔽记录。2、定额套用《浙江省市政工程预算定额》（2010版）计算；有关费用按《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）及有关省市造价文件计取；排水管管材、管件按按农环办组织统一询价计算，其它材料单价按施工期《丽水市建设工程造价管理信息》遂昌栏信息价加权平均计算，无价材料按业主签证价格结算。3、本工程采用总造价下浮率形式招标，结算造价=总造价×（1-投标承诺中标下浮率）。（三十）暂定价格招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页本工程暂定价的材料如由承包方采购，需经业主认可。承包方在采购无价材料和暂定价材料前，其质量、价格、产地、规格等均需事先征得业主方认可并签证同意，对此投标人不得拒绝。（三十一）甲供材料甲供材料是业主采购的材料，其供应方式、供货地点、供货时间在专用条款中明确，并按下列条件约定：1、甲供材料的数量不超过《浙江省市政工程预算定额（2010版）》定额中的用量提供，超定额用量部分由投标人承担。2、业主按甲供材料数量提供给承包商，承包商负责验收并收储管理；3、双方不得要求对方少供或多供甲供材料的数量，除非另有协议；4、因设计变更、工程条件变化或者招标人要求变动的内容引起甲供材料数量变化，双方协商解决。（三十二）本工程结算应遵循政府性投资项目有关工程结算的规定执行。工程竣工验收合格后，再办理工程结算，结算需经有关部门审核后付款（留5%工程质量保修金）。由中标单位承担浙价服〔2009〕84号规定核增减追加费用。十、工程人员到位的特别约定（三十三）本工程发包范围内的工程项目，一律不得分包、转包；专业工程如确实需要分包的必须按有关规定进行。擅自分包、转包，一经发现立即取消中标单位的承包资格，并承担由此引起的一切经济损失。中标单位应严格按确认的施工方案组织实施，并无条件地接受业主委托的监理单位对施工质量、安全的监督和管理。1、投标人在投标书中的承诺，选定的工程项目负责人及相应资质的专业技术管理人员不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。在施工过程中，应对本工程的项目负责人及有关技术人员进行考勤，考勤表应张贴于墙上显眼处，随时接受业主及行业主管部门的检查。2、本工程要求项目负责人和其他项目班子人员每月出勤不得少于22天（特殊情况经业主同意例外）。项目负责人和项目技术负责人每人每缺勤一天罚伍佰元，其他人员按每天罚叁招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页佰元计算。上述罚款在接到业主罚款通知后7天内交清。若不按时交清则在当期的工程进度款中扣除。3、上述项目班子人员，连续15天不到位的，按更换处理。更换项目负责人的，罚款壹万元；更换技术负责人的，罚款捌仟元；更换其他班子成员的，每更换一人罚款贰仟元；上述罚款在接到业主罚款通知后7天内交清，否则将按违约处理。除按上述罚款外并没收施工单位该项履约保证金。情节严重者，业主有权取消其承包资格另行选择施工单位，除没收其全部履约保证金外，并由其承担由此引起的一切经济损失。4、如中标企业人员不到位情况严重时，招标人将提请有关部门建议将该企业列入不良行为名单。十一、其　它1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标疑问需澄清时间前向招标人、招标代理机构或金竹镇招投标管理工作办公室书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。2、本工程的招标文件澄清、修改、补充通知均在遂昌招标采购交易信息网上公布如投标人未及时查阅其责任由投标人自负。3、招标人不承担解释投标人未能中标原因和任何赔偿。4、招标人保留对本招标文件的最终解释权。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页开标程序序号程序和内容地点1递交投标文件截止，开标会议开始开标室2宣布开标及投标人家数3宣读开评标纪律4若法定代表人参加的，法定代表人持本人有效身份证及法定代表人资格证明书原件参加；若法定代表人委托代理人参加的，代理人持本人有效身份证及法定代表人授权委托书原件参加；5审查投标人开标时应提交的全部证件（原件）和投标人的投标保证金往来款票据、招标文件工本费交纳凭证及席位证。6查验投标申请人标书密封情况7唱标人开启投标人的标书，并宣读投标文件内容（投标报价下浮率、工期、质量、项目负责人等），工作人员记录开标情况8投标人的法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果在开标记录上签字确认，拒绝签字的视作认同处理。9将投标文件递交评委评审评标室10对资格审查合格的投标人进行符合性审查及商务标评审评标室11确定最佳下浮率：在下浮率范围内8％～18％中（抽取下浮点为含一位小数的百分率，如：8.0、8.1、8.2……17.8、17.9、18.0），分别由招标人和投标人代表各抽取二个下浮点，四者经算术平均后作为最佳下浮率。（注：由业主按递交标书先后顺序随机抽取投标人代表）开标室12评标委员会复查进入前三名投标企业开标时应提交的全部证件（原件）13投标文件澄清（请投标人留置的联系电话保持畅通，需要时10分钟内到评标室接受评委质询，否则将对其投标文件作最不利处理）评标室14评标委员会向招标人提交《评标报告》评标室15在网上公布预中标候选人网站招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页附件二评标办法一、工程报价（100分）1、投标报价在工程招标控制价下浮8%至18%（含8%和18%）范围内为有效报价。2、最佳下浮率：在公布工程招标控制价且投标人递交标书后，在工程招标控制价的有效下浮范围内公开抽签随机产生，分别由招标人和投标人代表各抽取二个下浮点（抽取下浮点为含一位小数的百分率，如：8.0、8.1、8.2……17.8、17.9、18.0），四者经算术平均后作为最佳下浮率。(由业主按递交标书先后顺序随机抽取投标人代表)根据投标报价下浮率和最佳下浮率间距计算报价得分。投标报价下浮率等于最佳下浮率的，得100分；每上浮1个百分点扣6分，每下浮1个百分点扣3分（假如最佳下浮率为A%，则A%～18%为下浮，A%～8%为上浮）。3、工程报价的评分按下列逐一先后顺序评审：（1）凡属于重大偏差，被规定作废标处理的，不进入工程报价评审和计分；（2）剩余的有效投标报价中，每上浮1个百分点扣6分、每下浮1个百分点扣3分（投标报价下浮点和最佳投标报价下浮点相比），不为整数时按插入法计算。二、投标人总得分（满分为100分）1、投标人总得分按以下公式计算汇总：投标人总得分＝工程投标报价得分2、投标人总得分若出现并列的，则以投标报价低者排列在前面；投标报价相同的，则以投标人抽签决定排序前后(由业主按递交标书先后顺序随机抽取投标人代表)。三、评委推荐预中标人办法：招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分从高到低排序一至三名中标候选人名单。但当第二名中标候选人报价高于第一名中标候选人报价6%以上（含6%），只推荐第一名，第三名中标候选人报价高于第二名中标候选人报价6%以上（含6%）时，只推荐前二名。四、评标保密招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。五、评标监督评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须有充分的书面理。第二章技术规范一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）1、2、3、招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页第三章合同主要条款及附件第一部分协议书格式发包人（全称）遂昌县金竹镇人民政府（简称甲方）承包人（全称）（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程工程地点：遂昌县金竹镇金竹村工程内容：铺设各类污水收集管网共计5151米（减去惠民桥直径200mm管道188米，合计污水收集管网共计4963米）。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：财政拨款二、工程承包范围承包范围：本工程施工图范围内的全部内容三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数2012年9月30日前竣工。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）:元(人民币)￥:万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页4、本合同通用条款5、投标文件、招标文件和中标通知书6、本项目工程施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：　法定代表人：委托代表人：　委托代表人：电话：电话：传真：　传真：开户银行：　开户银行：帐号：　帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》第三部分专用主要条款（一）词语定义及合同文件2．合同文件及解释顺序：合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、招标文件、投标书及附件、本合同专用条款、通用条款、施工规范及有关技术文件、施工图纸、其它有关双方洽商、变更等书面协议文件。3．语言文字和适用法律、标准和规范3．1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律、行政法规、省、市、县相关法规3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家有关标准、规范发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4．图纸4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前五天向承包人提供图纸叁套。发包人对图纸的保密要求：使用国外图纸的要求及费用承担：（二）、双方一般权利和义务5．工程师5．2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：见监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：详见监理合同。5．3发包人派驻的工程师姓名：职务：招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页职权：1、工程变更的审批;2、监理人员到位及调换认定；3、对外工作联系，如设计等；4、已完工程量计量。详见监理合同。5．6不实行监理的，工程师的职权：7．项目负责人:姓名：职务：8．发包人工作8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应的要求：开工前三天，按施工要求接至施工现场。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前三天。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前三天办理完毕。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天现场交验并有书面记录。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前由业主组织。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其他工作：/8．2发包人委托承包人办理的工作：/9．承包人工作9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前三天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和夜间施工须经发包方同意及有关部门批准并承担费用。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供业主、监理人员办公用房及设施招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：其发生的费用由承包方支付，因承包方未及时办理等责任由承包方负责。相应费用已计入报价内。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：验收交付使用前由承包人负责保护，无其他特殊要求的，费用由承包方负责，承包方做好具体的保护工作。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护，相应费用包含在合同总价中。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。工程交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。（9）双方约定承包人应做的其他工作:强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生。施工中若发生人身安全及伤亡等事故均由承包方负责处理，并承担全部费用。三、施工组织设计和工期10．进度计划10．1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在开工前三天提供完善施工组织设计方案及专项安全施工方案，每月25日前提供月计划进度报表。工程师确认的时间：_每收到进度计划的7天内给审核。10．2群体工程中有关进度计划的要求：/13．工期延误13．1双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款执行。四、质量与验收15.工程质量必须达到合格规定。17．隐蔽工程和中间验收承包人自检合格后在隐蔽工程和中间验收48小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表在记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收。17．1双方约定中间验收部分：所有隐蔽工程。按CJJ1-90，CJJ3-90及质量监督站指定要求办理19．工程试车招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页19．5试车费用的承担：已包含在合同价内。五、安全施工：施工单位必须严格按照安全操作规程进行操作，持证上岗，做好现场安全防护和保护措施，保证施工人员和第三方的人身财产安全。对因施工和防护不当造成的安全事故由施工单位负责。同时施工单位必须保证过往人员、车辆的通行和安全，为此所产生的费用，发包人不予负责。若发生安全事故及财产损失的由承包人负责，同时，由相关部门依据法律、法规追究责任。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工，所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中。六、合同价款与支付23．合同价款及调整23．2本合同价款采用（2）方式确定。（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：/风险费用的计算方法：/风险范围以外合同价款调整方法：/（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：具体见招标文件相关条款。（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/23．3双方约定合同价款的其他调整因素：/24．工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/扣回工程款的时间、比例：/25．工程量确认25．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：26．工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间按月完成工程量价款的80%支付工程进度款，工程完工验收合格后进度款支付不超过完成工程价款的80%（同时不超过签约合同总价款的80%），设计变更及招标人要求变更引起造价增减的款项在结算审计后再行支付，工程完工结算审计后支付工程款的95%（含进度款），剩余5%作为质量保证金，待缺陷责任期完后一个月内结清。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页特别提醒：承包人必须严格按照施工图施工，如变更或增加工程量必须经发包人和监理人签证认可后方可施工，否则不予支付工程款。最后一次支付工程进度款以工程结算书为支付依据，并同时提供工程验收的相关资料。七、材料设备供应27．发包人供应材料设备27．4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：/(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/(3)承包人可代为调剂串换的材料：/(4)到货地点与一览表不符：/(5)供应数量与一览表不符：/(6)到货时间与一览表不符：/27．6发包人供应材料设备的结算方法：/8．承包人采购材料设备28．1承包人采购材料设备的约定：承包方采购的材料一律按甲类材质标准。承包人使用材料前应提供样品及相关资料，经发包人同意方可使用。属暂定价和主要材料及设备须经发包人和监理人签证认可后方可采购。八、工程变更提出方向发包方申报工程变更联系单，由发包方会同监理方、设计单位共同会签，并统一编号。由设计单位主动签发的联系单，需经发包方、监理方签发，并编号。29.1施工图的修改变更，必须经招标人或招标人指定的代表委托原设计单位同意，经监理和发包人签证后，承包人才能予以实施。设计图纸中存在的问题，承包人应在设计交底和图纸会审时提出，由设计单位出具修改补充文件。如在下列情况发生时，承包人应及时书面通知监理和发包人要求确认:（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况差距很大，以至于设计文件所标明的施工条件与实际严重不符。（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符等所有设计变更，包括承包人因施工方便需要而提出的设计变更。质量事故处理等，均经由设计单位确认并经发包人同意后才能实施，承包人不得擅自修改设计图纸。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页（3）提出方向发包方申报工程变更联系单，由发包方会同监理方、设计单位共同会签，并统一编号。（4）由设计单位主动签发的联系单，需经发包方、监理方签发，并编号。九、竣工验收与结算（1）本工程具备竣工验收条件时，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整的竣工图、竣工资料及竣工验收报告，发包人收到竣工验收报告后，按规定组织有关单位验收。在验收中，如发现有不合格工程，承包人应无条件进行整改或返工，直到验收合格方能签署验收证书。由于施工原因进行整改或返工所增加的费用和延误的工期由承包人负责。（2）工程验收合格后15天内，所有临时设施必须拆除、所有承包人的设备和材料必须撤出施工现场，承包人若不清场，则由发包人组织队伍清场，费用在承包人工程款中扣除。（3）承包方验收后一个月内报送工程竣工结算资料。结算方式按招标文件第二章第九项的“工程结算方式”执行32．竣工验收32．1承包人提供竣工图的约定：承包人在工程竣工验收合格后一个月内向发包方提供完整竣工图纸叁套。32．6中间交工工程的范围和竣工时间：/十、违约、索赔和争议35．违约35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商。双方约定的发包人其他违约责任：/35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行_本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行_双方约定的承包人其他违约责任：/招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页37．争议37．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请建设行政合同主管部门或工商行政主管部门组织调解；（2）采取第(1)种方式解决未成时，并约定向丽水市仲裁委员会提请仲裁或向遂昌县人民法院提起诉讼。十一、其他38．工程分包38．1本工程发包人同意承包人分包的工程：/39．不可抗力：双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行40．保险40．6发包人投保内容：/发包人委托承包人办理的保险事项：/（2）承包人投保内容：必须办理建筑工程一切险、为职工办理意外伤害保险。41．担保41．3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：合同价款10%的现金作为履约担保金担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：承包合同签订前，承包人应缴纳本工程招标文件约定的履约保证金（合同总价的10%；共计人民币元整），此保证金在承包人完成全部工程内容且竣工验收合格后15天内退还给承包人(不计息)。46．合同份数46．1双方约定合同副本份数：本合同正本壹式贰份,双方各执壹份;副本陆份，双方执叁份。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页47．补充条款：1、需业主签证的工程量必须提前告知，否则事后业主不予认可签证。2、工程竣工验收合格后支付进度款前施工方必须提交付民工工资发放情况说明，若拖欠民工工资业主从进度款中扣除相应民工工资。3、承包人承担浙价服〔2009〕84号规定核增减追加费用。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页附件1：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件2：工程质量保修书发包人(全称):___________________招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页承包人(全称)：__________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定如下：承包方负责承建的所有工程项目，除正常使用磨损外，其它属质量缺陷的，一切由承包方承担保修及费用。　　二、质量保修期　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：　　⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；　　⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；　　⒊装修工程为/年；　　⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；　　⒌供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；　　⒍小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；⒎其他项目保修期限约定如下：道路工程及人行道防护保修期限2年，排水工程保修期限2年；8、其它项目保修期限约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容均在保修范围内。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照≤房屋建筑工程质量保修办法≥的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相当资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、质量保修金返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人（不计利息）。六、其他　五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的5%。自质量保修期开始后满2年返还质量保修金的50%（无息）给承包人；双方约定的质量保修期满后将剩余的质量保修金（无息）返还给承包人；若在双方约定的质量保修期内发生质量问题，由此发生的费用由承包人承担。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：年月日年月附件3廉政合同（本格式为廉政合同标准格式，投标人不需填写）根据城乡建设住房保障部《关于在建筑基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好（项目名称）招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（发包人全称）（以下称甲方）与（承包人全称）（以下称乙方），特订立如下合同。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。（二）严格执行本工程施工合同协议书，自觉按协议书办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。第三条乙方义务应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：（一）乙方不得以任何理由向向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。（六）乙方及其工作人员必须严格按照工程建设规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利益。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设工程建筑市场的处罚。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为本工程施工合同协议书的附件，与施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）地址：地址：电话：电话：日期：年月日日期：年月日附件4工程质量责任合同（本格式为工程质量责任合同标准格式，投标人不需填写）根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）工程的发包人（以下称甲方）与承包人（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页第一条本建设项目的工程质量目标为合格，承包人对本建设工程的工程质量在设计使用年限内依法终身负责。承包责任人。第二条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守国家有关法律法规及省、市有关规定。（二）严格执行本工程施工合同协议书，自觉按协议书办事。（三）双方的施工承包业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）发现对方在施工承包业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（五）发现对方严重违反承包合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条甲方的义务（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准。（三）甲方应按施工承包合同的约定支付工程款，除施工承包合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工承包任务。（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。第四条乙方的义务（一）乙方应具备与本工程技术要求相应等级的企业资质证书。（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工任务。（三）乙方必须严格履行施工承包合同，按投标承诺的施工人员及时到位。施工人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。（四）乙方必须建立资料归档制度。并确保资料的真实与完整。（五）乙方必须按照“质量第一、百年大计”的原则，认真贯彻执行有关建筑工程的各项方针政策、法规，制定详细施工工作计划，明确岗位职责，严格检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施严格的质量管理，严把质量关；严格计量；合理有效地控制进度。（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；其资料应真实、完整。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页第五条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。第七条本合同作为本工程施工合同协议书的附件。本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）地址：地址：电话：电话：日期：年月日日期：年月日附件5安全生产合同（本格式为安全生产合同标准格式，投标人不需填写）为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称：“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页第一条、甲方职责(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(二)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(三)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。(四)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。(五)组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。第二条、乙方职责(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(二)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(三)建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。(四)乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。(五)乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。(六)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页(七)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。(八)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。(九)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。(十)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。第三条、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：日期：日期：年月日年月日第四章投标文件(格式)（封面）招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页__________________________________工程施工投标文件（商务标部分）投标人（公章）:法定代表人或委托代理人（签名）:日期：__________年__________月__________日商务标部分目录1）投标函2）投标人和项目负责人市场行为情况表3）法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页4）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件5）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证（复印件）6）项目负责人证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）】复印件和本人身份证复印件7）本项目专职安全员证书【安全生产考核合格证（C证）】复印件、岗位证书复印件和本人身份证复印件8）企业分管安全生产副经理证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件和企业任职文件复印件9）企业法定代表人证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业负责人证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业技术负责人证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件10）承诺书（一）11）承诺书（二）12)项目管理班子配备情况表13)投标单位资格自查表一、投标函招标人：__________________1、根据已收到的招标序号为的工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方投标报价下浮率为招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页％，按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到，并在（工期）内竣工并移交整个工程。3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价______%的履约担保金，共同地和分别地承担责任。4．如果我方中标，将派出_________（项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人，该项目负责人现无在建或者预中标项目。5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理，责任我单位自负，不向招标人索赔任何经济损失。6．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。8、我方金额为人民币元（￥元）的投标保证金已递交。投标人：(盖章)法定代表人:(签名)单位地址：邮政编码：电话：传真：开户银行名称：银行帐号：开户行地址：电话：日期：年月日二、投标人和项目负责人市场行为情况表市场行为情况投标人或拟定的项目负责人次数时间具体情况在丽水市外被市（地）级及以上行政主管部门通报批评情况招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页在丽水市外被市（地）级及以上行政主管部门行政处罚情况在丽水市外被市（地）级及以上行政主管部门查处公示情况在丽水市被列入一般不良行为名单情况（开标日在公示期限内的）在丽水市被列入严重不良行为名单情况（开标日在公示期限内的）在丽水市外被市（地）级以上行政主管部门列入不良行为记录公示情况在丽水市外被市（地）级以上行政主管部门限制承接业务情况（开标日在限制期限内）注：1、投标人必须如实填写本表的内容，如在开标过程中或开标后被发现不如实填写或隐瞒不报的，投标人市场行为有一般不良行为的，该投标人的市场行为分全部作零分处理。投标人有严重不良行为的，取消该投标人投标及中标资格，投标保证金按招标文件相关约定处理。并由原评标委员会对所有入围（合格）的投标人重新计算得分后推荐预中标人；2、该表后应附有关证明材料复印件加盖投标人印章；3、开标日期是指第一次在投标文件上规定的开标日期。4、丽水市范围是指丽水市本级和各县（市）辖范围内。5、在丽水市外，被市（地）级及以上行政主管部门通报批评、行政处罚的，文件上处罚有明列期限的，在其明列期限时间内填写，无明列期限的，按开标之日上推二周年内填写。6、在丽水市外，被市（地）级及以上行政主管部门列入不良行为记录公示的投标人和项目负责人，公示有明列期限的，在其明列期限时间内填写，无明列期限的，按开标之日上推二周年内填写。7、丽水市外不良行为认定：按建设部关于印发《建筑市场诚信行为信息管理办法》的通知（建市[2007]9号）中的不良行为认定标准和《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》（浙建监[2006]80号）中的不良行为认定标准结合《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（丽建发[2005]135号）进行认定。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签名）：填表时间：年月日三、法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件单位名称：招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页单位地址：姓名：性别：年龄：身份证号码：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：(盖章)法定代表人：（签名）日期：年月日四、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件本授权委托书声明：我(姓名)系招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名)为我公司代理人，参加(招标人)的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。代理人：性别：年龄：单位：部门：职务：投标人（盖章）：法定代表人（签名）：联系电话：（固定电话）（移动电话）委托代理人（签名）：联系电话：（固定电话）（移动电话）日期：年月日（注：未进行委托代理的无须提交法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件）五、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证（复印件）招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页六、项目负责人证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）】复印件和身份证复印件七、本项目专职安全员证书【安全生产考核合格证（C证）】复印件、岗位证书复印件和本人身份证复印件八、企业分管安全生产副经理证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件和企业任职文件复印件九、企业法定代表人证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业负责人证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业技术负责人证书【安全生产考核合格证（A证）】复印件十、承诺书(一)招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页本公司已购遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程施工招标文件，依据《中华人民共和国招标投标法》的规定，发售招标文件至截止投标时间不得少于20天。因该工程工期紧，工程项目单一，经过了现场考察，我公司同意按业主的建议于年月日时分前递交投标文件，并于年月日时分准时参加开标。投标人：(盖章)法定代表人:(签名)年月日十一、承诺书（二）招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页我单位承诺：项目负责人无在建或预中标项目，项目负责人不是公务员或事业单位工作人员。并且在本次投标中，所提供的所有资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理过程中，发现我公司存在以他人名义投标，或在企业和项目负责人资质、业绩、市场行为在建工程等方面存在弄虚作假情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。投标单位（公章）：法定代表人：（签名）日期：年月日十二、项目管理班子配备情况表招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页名称姓名职称岗位证书岗位证书编号安全生产考核证编号承诺月到位天数一、总部――1、企业负责人――――――2、企业技术负责人――――――3、企业分管安全生产的副经理――――――二、现场1、项目负责人2、项目专职安全员3、项目技术负责人不作要求4、项目专职施工员不作要求5、项目专职质量员不作要求6、项目专职资料员不作要求注：1、现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。投标单位（公章）：法定代表人（签名）：填报日期：年月日十三、投标单位资格自查表招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页序号自查内容招标文件要求自查情况一、开标必须到场人员见前附表二二、投标人资质类别和等级见前附表一三、本工程拟派项目负责人资质类别和等级见前附表一四、本工程拟派项目负责人在建工程或预中标项目情况无在建工程或预中标项目五、投标人安全生产许可证情况符合有关规定六、有关人员的安全生产考核证书情况企业法定代表人（A证）、企业技术负责人（A证）、企业分管安全生产的副经理（A证）、投标文件中所报项目负责人（B证）、专职安全员（C证）安全生产考核证七、本项目专职安全员上岗证情况具有上岗证八、九、十、十一、十二、说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。投标单位（公章）：法定代表人（签名）：填报日期：年月日第五章工程造价咨询报告书、图纸和技术资料招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797 遂昌县金竹镇金竹村污水处理工程招标文件第—55—页共—55—页（投标人应在开标前自行前往招标代理机构处查询，否则，造成的一切后果自负）招标单位：遂昌县金竹镇人民政府电话：0578-8308312招标代理机构：丽水市处州建设工程咨询有限公司　　电话：0578-8285797'