从化市鳌镇山心村禾石队生活污水处理工程.doc 84页

'从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程招标文件招标单位：从化市鳌头镇人民政府招标代理单位：广州市名都建设工程造价事务所有限公司日期：2013年8月 目录目录2第一章投标须知3一、投标须知前附表3二、投标须知修改表6三、投标须知通用条款12（一）总则12（二）招标文件13（三）投标文件的编制15（四）投标文件的递交22（五）开标、评标、定标及合同签定23第二章开标、评标及定标办法26一、开标、评标及定标办法修改表26二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法26（一）总则29（二）开标评标办法程序和细则32商务综合诚信评标法32第三章合同条款44第四章投标文件格式59第五章技术条件（工程建设标准）68第六章图纸及勘察资料70第七章工程量清单71第八章招标控制价82 第一章投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-007-2招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：从化市鳌头镇人民政府招标代理：广州市名都建设工程造价事务所有限公司22.2.1工程名称从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程32.2.2建设地点从化市鳌头镇山心村42.2.3建设规模本项目为一个标段，建设内容包括生活污水处理设施和配套管网等建设。52.2.4承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。62.2.5质量标准合格72.5.1招标范围包括管道铺设426.0米，沟渠改造3579.0米等，具体内容详见本工程招标文件、工程量清单、招标图纸及有关资料。82.5.2工期要求2013年月日计划开工，施工总期：120日历天。93.1资金来源财政投资10投标人资质等级及项目负责人等级要求详见本工程招标公告11资格审查方式电子化资格后审。1213.1报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价，按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行。纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。1315.1投标有效期60日历天（从投标截止之日计起） 1416.1投标担保1收取方式：方式一：由交易中心代收。2.投标担保额度：1万元（在招标过程中不可调整）。3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。4、投标担保的相关事宜详见招标文件16.1款。157.5领取招标文件及图纸由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。165.1踏勘现场时间：自2013年8月22日起具备现场踏勘条件；方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；现场详细地点：从化市鳌头镇178.1招标答疑1.方式：网上答疑：2.投标人质疑期限：在投标截止日期前10日3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前7日4.进入到提问区域的密码为1234565.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。6、答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区发布。1811投标文件的组成投标文件由资格审查文件、经济标部分组成。1917.1投标文件份数投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。2019.1投标文件的递交时间和地点1.递交方式：网上递交投标文件2.文件的递交起始时间：2013年8月22日16时00分。截止时间：2013年9月13日10时00分。2.地点：广州建设工程交易中心网站。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2120.4项目负责人签到时间和地点1.起始时间：2013年9月13日10时00分。截止时间：2013年9月13日11时00分。2.地点：广州建设工程交易中心从化交易部2室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2224.1开标开始时间和地点1.开标开始时间：2013年9月16日9时30分2.地点：广州建设工程交易中心从化交易部2室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2333.4开标评标办法7.招标人应按规定选择综合商务诚信评标法。商务综合诚信评标法2438.2履约担保8.招标人可在两种方式中选择其一，也可以两种方式结合使用。方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。25招标控制价9.施工招标工程的招标控制价值应当在发出招标文件时发布。发布的具体要求按市造价站规定的执行。本项目招标控制价为人民币1233875.31元，其中安全文明施工费为41027.28元,余泥渣土运输与排放费为58354.31元，投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。26保修期按照《建设工程质量管理条例》规定 27评标参考价的下浮率计算评标参考价的下浮率X从0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取。28评标委员会人数组成人数：标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委组成，该评标委员会由5人或以上单数组成。29企业综合诚信评价排名计分本项目的企业综合诚信评价排名得分，以施工-市政排名为准10.房屋建筑工程的施工招标项目，企业诚信排名得分以施工-房屋排名为准；市政公用工程的施工招标项目，企业诚信排名得分以施工-市政排名为准；地基与基础工程专业、建筑幕墙专业、建筑智能化专业、建筑装饰装修专业、桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市及道路照明工程专业、机电安装工程施工招标项目（或含有上述8个专业的施工招标项目），企业诚信排名得分以相应的专业企业诚信排名为准；其他房屋建筑和市政基础设施施工招标项目，以施工企业总排名为准。。3013.4、13.5.2合同价款的调整办法按照合同专用条款68.2执行31建设工程质量检测管理办法根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。32广州市本级财政性资金投资施工招标项目如中标单位中标价大于工程预算财政投资评审价的，中标无效，招标人依法重新招标。注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分 二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB2010-007-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。其他与范本通用条款不一致且未在修改表中列明的，均以范本为准。请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅范本。条款号：5.1修改类型：修改原文：投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。现文：投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。条款号：11.2修改类型：修改原文：资格审查文件主要包括的内容：（1）投标申请公函；（2）企业资质证书；（3）建筑施工企业安全生产许可证；（4）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明；（5）项目负责人安全生产考核合格证（B类）；（6）企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项）；（7）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）。注：资格审查内容的（2）至（7）项的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，在交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。现文：资格审查文件主要包括的内容：（1）投标申请公函；（2）企业资质证书； （3）建筑施工企业安全生产许可证；（4）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书；或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明；（5）项目负责人安全生产考核合格证（B类）；（6）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）。（7）投标人提交由从化市检察机关出具的无行贿档案查询系统中无犯罪记录的证明。（说明：①查询对象：投标单位、法人代表、项目负责人；②查询内容：查询对象在本项目招标公告发布之日前二年内有无行贿记录。）注：资格审查内容的（2）至（6）项的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，在交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。投标人应及时维护附件二的信息，确保各项信息在有效期内。评标委员会对该部分资料的审查将以开标当天中午十二时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。因投标人未及时维护、更新广州建设工程交易中心企业库的信息，造成其资格审查不通过的后果，由投标人自负。条款、型：修改原文：11.3.1投标函部分：（1）企业法定代表人证明书；（2）投标人代表的法定代表人授权委托书；（3）《投标函》（格式见第四章）；（4）《广州建设工程施工招标投标书》（格式见第四章）；（5）《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》（格式见第四章）；（6）余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；（7）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第四章）；（8）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；（9） 投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。现文：11.3.1投标函部分：（1）企业法定代表人证明书；（2）投标人代表的法定代表人授权委托书；（3）《投标函》（格式见第四章）；（4）《广州建设工程施工招标投标书》（格式见第四章）；（5）《响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书》（格式见第四章）；（6）余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；（7）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第四章）；条款号：13.2修改类型：修改原文：招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。现文：招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。投标人收到招标人发出的招标图纸及工程量清单时，如发现工程量清单中有工程量误差或漏项时，必须在招标答疑时提出，如不提出，视为该工程量误差或漏项工程项所需费用已包含在其他项目内，在工程项目实施期间和结算时，招标人将不予支付。条款号：13.4修改类型：修改原文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没 有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。现文：投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。因施工图纸变更修改所产生的工程量按实调整。条款号：13.5修改类型：修改原文：工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：现文：工程项目结算时，原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：条款号：13.5.1修改类型：删除原文：中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；条款号：13.5.2修改类型：修改原文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。现文：增、减工程的结算执行《广东省市政工程综合定额（2010）》，计价程序执行穗建造价[2010]31号文，材料、机械及人工价差执行从建字[2012]59号文计算；若从建字[2012]59号文没有的材料单价，参考广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料综合价格》（2012年第三季度）计算；若上述两地区的建设工程材料指导价均没有的材料单价，凭监理单位及甲方确认的与市场价相符的材料单价计算，增、减工程的下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价），最终以从化市财政投资评审中心审定为准。条款号：13.5.3修改类型：删除 原文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。条款号：13.5.4修改类型：删除原文：如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。条款号：16.2修改类型：修改原文：投标人可缴纳年度投标保证金；也可在单个项目递交投标保证金。以年度投标保证金形式缴交投标保证金的金额低于本项目所要求投标保证金金额的，则以年度投标保证金的金额为准，无需补充差额。现文：投标人按照单个项目递交投标保证金。条款号：16.3修改类型：删除原文：年度投标保证金的额度：（1）一级或以上资质的企业为人民币八十万元；（2）二级资质的企业为人民币六十万元；（3）三级资质的企业为人民币四十万元。条款号：16.4修改类型：删除原文：投标人向交易中心一次性交纳年度投标保证金后，交易中心将出具收讫证明。投标人凭收讫证明可参加交存期内进入广州建设工程交易中心招标的各项工程的投标。条款号：16.6修改类型：删除原文：由招标人收取投标保证金的，投标人应要求收费单位在《广州建设工程投标缴费情况表》加盖收费确认章。条款号：20.4修改类型：修改原文：投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人须凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效。现文：投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人须凭身份证到广州建设工程交易中心从化交易部事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效。 条款号：28.2修改类型：修改原文：招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州建设工程交易中心确认。现文：招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州建设工程交易中心从化交易部确认。条款号：28.4修改类型：增加现文:28.4中标单位在收到中标通知书后需提供与递交投标电子标书内容一致且每页加盖单位公章的纸质文件三套及电子文档三套(不用生成投标书，包括用MicrosoftExcel软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用MicrosoftWord软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理)给建设单位。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文） 三、投标须知通用条款（一）总则1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。（2）“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。(7)“电子文件”指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。2、招标说明2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。2.3设计说明：详见招标图纸。2.4工程施工特点：详见招标图纸。3．资金来源本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4．合格投标人的条件详见本项目招标公告5．踏勘现场5.1投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。 一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。6．投标费用6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。（二）招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第7条发出的澄清或修改和按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要：第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件（工程建设标准）（另册）第六章图纸及勘察资料（另册）第七章工程量清单（另册）7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。 7.4招标人（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子形式的招标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章对招标人手写签名或者盖章同等的法律效力。7.5发布招标公告的同时，通过广州建设工程交易中心网站发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。7.6招标文件一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。7.7投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。7.8招标人应在招标文件第四章中明确投标文件主要内容编制的格式要求。8．招标答疑8.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州建设工程交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广州建设交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→输入密码（密码为：123456）进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。8.2投标人应在投标截止时间前10日停止质疑。招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区发布。8.3招标答疑纪要一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。8.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州建设工程交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。8.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州建设工程交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。9.招标文件的澄清与修改9.1招标文件发出后,在递交投标文件截止时间7日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。 9.2招标文件的澄清或修改在交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。9.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.4招标文件的澄清、修改均以广州建设工程交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州建设工程交易中心网站最后发布的内容为准。9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。（三）投标文件的编制10．投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11．投标文件的组成：11.1投标文件由资格审查文件及经济标投标文件组成。11.2资格审查文件主要包括的内容：（1）投标申请公函；（2）企业资质证书；（3）建筑施工企业安全生产许可证；（4）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明；（5）项目负责人安全生产考核合格证（B类）；（6）企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项）；（7）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）。注：资格审查内容的（2）至（7）项的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，在交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。 11.3经济标主要包括的内容：11.3.1投标函部分：（1）企业法定代表人证明书；（2）投标人代表的法定代表人授权委托书；（3）《投标函》（格式见第四章）；（4）《广州建设工程施工招标投标书》（格式见第四章）；（5）《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》11.使用此条要求招标文件中附施工组织设计要点或包括施工组织设计要点、施工组织架构配备、施工机械设备、工期等基本要求的施工方案。（格式见第四章）；（6）余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；（7）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第四章）；（8）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；（9）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。11.3.2投标报价部分：（1）投标总报价说明；（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下：ü工程总价；ü编制说明；ü工程概况；ü工程项目投标价汇总表；ü单项工程投标价汇总表；ü单位工程投标价汇总表； ü分部分项工程报价表；ü措施项目清单与计价表（一）；ü措施项目清单与计价表（二）；ü其他项目清单与计价表；ü暂列金额明细表；ü材料设备暂估价明细表；ü专业工程暂估价明细表；ü计日工计价表；ü总承包服务计价表；ü规费和税金项目计算表；ü人工、主要材料设备、机械台班价格表（3）综合单价分析表；（4）按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》；（5）其它辅助说明资料。11.3.3工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及2008年中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及广东省相关定额及清单规范执行。11.4投标人应使用符合《广东省工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）交易中心实施细则》的计价软件制作工程量清单报价表和单价分析表（如本招标文件要求单价分析表）。11.5投标人应使用广州建设工程交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签名、电子签章及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录交易中心网站投标人服务区在投标截止时间前完整上传至交易中心的电子评标系统。11.6投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。11.7除工程量清单报价表相关的内容、《广州建设工程施工招标投标书》外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第四章投标文件格式说明。 11.8投标文件应按上述的编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。12．投标文件格式12.1投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查作废标处理。13．投标总报价及造价承包和变更结算方式13.1本工程的投标总报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.3投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。 13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。13.5.3中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。13.5.4如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。13.6暂列金额、暂估价13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。13.6.4 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。13.6.6在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。13.9纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。14．投标货币14.1本工程投标总报价采用的币种为人民币。15．投标有效期15.1投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。16．投标担保16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人可委托广州建设工程交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。16.2投标人可缴纳年度投标保证金；也可在单个项目递交投标保证金。以年度投标保证金形式缴交投标保证金的金额低于本项目所要求投标保证金金额的，则以年度投标保证金的金额为准，无需补充差额。16.3年度投标保证金的额度：（1）一级或以上资质的企业为人民币八十万元；（2）二级资质的企业为人民币六十万元；（3）三级资质的企业为人民币四十万元。16.4投标人向交易中心一次性交纳年度投标保证金后，交易中心将出具收讫证明。投标人凭收讫证明可参加交存期内进入广州建设工程交易中心招标的各项工程的投标。16.5委托广州建设工程交易中心代收投标保证金的，其缴纳情况以广州建设工程交易中心数据库记录的信息为准。16.6由招标人收取投标保证金的，投标人应要求收费单位在《广州建设工程投标缴费情况表》加盖收费确认章。16.7“网银”缴费的操作详见《网上银行缴费操作指南》或请自行咨询广州建设工程交易中心。16.8投标人未能按要求递交投标担保的，招标人将视为不响应投标而拒绝其投标文件。16.9由交易中心代收投标保证金的，在发出中标通知书7个工作日后办理未中标人的投标保证金退还手续，中标人在与招标人签定合同后办理退还手续。16.10如有下列情况之一的，将没收投标担保：16.10.1投标人在投标有效期内撤回投标标书；16.10.2中标人未能在规定期限内按要求递交履约担保；16.10.3中标人未能在规定期限内签署合同协议。17投标文件的份数和签署17.1投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。 17.2除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。（四）投标文件的递交18．投标文件的密封18.1投标文件的份数要求：投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。18.2投标文件的密封要求：投标人应使用交易中心交易服务系统提供的软件制作电子投标文件并进行电子签名、电子签章及加密打包。不得修改所生成电子投标文件的文件格式。18.3投标文件的电子签名和电子签章要求：电子投标文件必须包含完整的投标人电子签名及电子签章。19．投标文件的递交和接收19.1投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点向招标人递交投标文件。19.2投标人使用制作该投标文件的机构业务数字证书递交投标文件。19.3若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：19.3.1电子投标文件未在投标截止时间前完整上传并保存在广州建设工程交易中心电子评标系统且取得回执的；19.3.2投标文件未按招标文件要求进行电子签名和电子签章，并进行加密的；19.3.3电子投标文件中投标人电子签名或电子签章不完整的；19.3.4电子投标文件损坏或格式不正确的。19.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。20．投标文件递交的截止时间20.1投标人应在投标须知前附表第20项所述的时间前递交投标文件。截止时间以广州建设工程交易中心电子评标系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。 20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于五家的，招标人将依法重新组织招标。20.4投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人须凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效。21．迟交的投标文件21.1投标截止时间到达后，电子评标系统将不允许投标人上传投标文件。22．投标文件的补充、修改与撤回22.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以撤回或替换已递交的投标文件。22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。22.4在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。23.投标信息录入23.1.投标人应在上传电子投标文件前将投标人的相关信息在广州建设工程交易中心交易服务系统中录入完毕。24.投标文件的解密24.1.投标截止时间到达后的三小时内为投标人对电子投标文件解密时间，投标人须在规定的解密时间内使用制作该投标文件的机构业务数字证书对投标文件进行解密。逾期未解密的投标文件将作为废标处理。（五）开标、评标、定标及合同签定24、开标。详见第二章开标、评标及定标办法25．评标过程的保密25.1开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。26．投标文件的澄清，计算错误的修正详见招标文件第二章开标、评标及定标办法27．投标文件的评审、比较和否决详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审，资格审查合格的投标人少于5家或评标有效的投标人少于3家的，招标人将依法重新招标。28．中标通知书28.1定标后，招标人将就规定的内容在广州建设工程交易中心公示三个工作日。28.2招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州建设工程交易中心确认。28.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。29．合同协议书的签订29.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。29.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。29.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。29.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。30．履约担保30.1在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第23项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。 30.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。31．合同生效31.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。32．其它费用32.1中标人应根据政府有关规定，向广州建设工程交易中心交纳交易服务费。33．腐败与敲诈行为在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。33．1对本条款的规定，特定义如下词汇：1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在递交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。33．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。34、如中标单位中标价大于工程预算财政投资评审价的，中标无效，招标人依法重新招标。 第二章开标、评标及定标办法一、开标、评标及定标办法修改表声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2010-007-2招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。条款号：附表五（5）修改类型：增加现文：投标人提交由从化市检察机关出具的无行贿档案查询系统中无犯罪记录的证明。（说明：①查询对象：投标单位、法人代表、项目负责人；②查询内容：查询对象在本项目招标公告发布之日前二年内有无行贿记录。）条款号：附表五（4）修改类型：删除原文：投标人完成过质量合格的类似工程业绩及其资料满足公告要求。条款号：39.1修改类型：修改原文：39.1公布投标人名单，将显示出所有投标人信息及投标人标书投递情况以及解密情况（投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人应凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的签到室签到，项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达签到室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效）；现文：39.1公布投标人名单，将显示出所有投标人信息及投标人标书投递情况以及解密情况（投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人应凭身份证到广州建设工程交易中心从化交易部事先确定的签到室签到，项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达签到室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效）；条款号：41.6.1修改类型：修改原文：权重分配：报价得分权重80%；综合诚信评价排名得分权重20%。现文：权重分配：报价得分权重95%；综合诚信评价排名得分权重5%。条款号：41.6.2修改类型：修改原文：投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。（报价得分×报价分权重的最后得分最高为80分；综合诚信评价排名得分× 综合诚信分权重的最后得分最高为20分，各项得分精确到小数点后两位）（适用于招标控制价超过1000万元的项目）现文：投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。（报价得分×报价分权重的最后得分最高为95分；综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重的最后得分最高为5分，各项得分精确到小数点后两位）（适用于招标控制价小于等于1000万元的项目）条款号：附表五（3）修改类型：修改原文：（1）投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用注册建造师的）；（2）符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用小型项目负责人的）。现文：投标人拟担任本工程的项目负责人为市政公用工程专业二级或以上级别的注册建造师，或具备符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）。；条款号：附表六（5）修改类型：修改原文：未承诺响应招标文件所附施工方案或施工组织设计要点的；现文：未承诺响应招标文件所附施工组织设计要点的；条款号：附表六（6）修改类型：修改原文：（1）没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；（2）没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；现文：没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；条款号：附表六（17）修改类型：删除原文：未签订联合体工作协议（适用于以联合体投标的需递交）条款号：附表六（18）修改类型：删除原文： 投标人不具有在广州地区可使用适合本工程的沥青摊铺机数量的证明文件。（本项规定只适用于招标内容含有市政道路面层沥青摊铺且超过预计发包价50%或以上的大中修市政公用工程项目）注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文） 二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法（一）总则34开标、评标及定标所依据的规则34.1《中华人民共和国招标投标法》；34.2《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）；34.3《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）；34.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；34.5《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）；34.6《广州市建设工程招标投标管理办法》（穗建筑[2010]69号）34.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；34.8《广州市房屋建筑与市政基础设施工程施工公开招标评标委员会和评标办法规定》（穗建法[2005]161号）；34.9本项目招标文件。34.10若招标控制价少于等于1000万元的，各投标人总得分由诚信综合评价得分和其他项目得分各按5%和95%权重加权平均计算（出现该情况，须在“开标、评标及定标办法修改表”中修改相应条款）。35．开标35.1招标人按投标须知前附表第21项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。35.2开标时出现以下情况的，投标文件由招标人作废处理，不参与排序和资格审查。35.2.1投标文件未在规定的时间内完成投标人解密的；35.2.2解密后，投标人递交的电子投标文件无法满足资格审查及评标需要的；35.2.3投标人没有按要求提供投标担保的；35.2.4项目负责人和安全员为同一人的；35.3招标人在开标开始时间后，使用 制作该招标文件的机构业务数字证书对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。36．评标36.1省财政性投资的施工招标项目，以及本市辖区内市、区财政性投资超过50%的施工项目招标的评标委员会成员，全部从政府设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定。其他招标项目，招标人参加或派代表参加评标委员会的，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，人数原则上以一人为限，且不得担任评标委员会负责人，不得接受评标报酬，评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标。36.2评标委员会的职责及守则：36.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；36.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。36.2.3所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。36.2.4全体参与评标人员：36.2.4.1必须遵守评标纪律、不得泄密；36.2.4.2必须公正、不得循私；36.2.4.3必须科学、不得草率；36.2.4.4必须客观、不得带有成见；36.2.4.5必须平等、不得强加于人；36.2.4.6必须严谨、不得随意马虎。36.3评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。37．投标文件的澄清37.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中超过五分之一的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。37.2投标人应以书面形式进行澄清，澄清和说明内容属于投标文件的组成部分， 澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。37.3评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。37.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。38．定标38.1招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。38.2依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。38.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。38.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。 （二）开标评标办法程序和细则商务综合诚信评标法39.开标和评标程序：39.1公布投标人名单，将显示出所有投标人信息及投标人标书投递情况以及解密情况（投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人应凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的签到室签到，项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达签到室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效）；39.2计算评标参考价的下浮率X从0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取；39.3导入电子招标文件；39.4对未成功递交投标文件、出现35.2所列废标条款、项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的投标单位进行废标处理。39.5招标人使用制作该招标文件的机构业务数字证书对已完成投标人解密的电子投标文件进行招标人解密。39.6将所有解密成功的电子投标文件导入系统并公开开标；39.7确定计算评标参考价的排序（对投标报价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标人进行电脑随机排序）；39.8确定抽取计算评标参考价的排序的起点；39.9由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；39.10计算评标参考价；39.11计算投标人总得分（投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重），并按照投标人总得分高低确定评标排序，综合诚信评价排名得分由开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分折算；39.12按排序对投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人； 39.13评标委员会向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。40.开标细则40.1开标由招标人主持；40.2由招标人或其推选的代表检查投标文件的投标人解密情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；之后由招标人对全部投标文件进行解密。40.3细则40.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的广州建设工程交易中心投标地点。40.3.2若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。40.4开标前，首先由招标人按39.2规定现场通过摇珠机随机抽取确定该工程计算评标参考价的下浮率X。唱标时，招标人根据标书的递交情况以及系统对投标文件的检索结果宣读以下所有内容：a、投标人名称；b、标书解密情况；c、电子文件的递交情况、d、法定代表人证明及授权委托；e、投标担保；f、投标总报价；g、安全文明施工费；h、余泥渣土运输与排放费；i项目负责人；j、安全员、k、工期；l、质量标准；m、施工方案的承诺书；n、《安全总责承诺书》或遵守《安全总责承诺书》的承诺书。40.5对投标报价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标人进行电脑随机排序。40.6确定抽取计算评标参考价的排序的起点。40.6.1位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价少于或等于50个时，从该区间的所有投标报价中通过摇珠机随机抽取一个，作为计算评标参考价的排序的起点。40.6.2位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价大于50个时，在电脑随机排序的前50名投标报价中通过摇珠机随机抽取一个，作为计算评标参考价的排序的起点。40.7投标总报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标总报价。40.8招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。40.9招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。 41.资格审查及评标细则41.1资格审查及评标均由招标人依法组成的评标委员会负责。41.2评标委员会的组成：资格审查及投标文件的评审可以由综合评标委员会负责。41.3资格审查、评标流程41.3.1评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查。如在所有的投标人中资格审查合格的投标人不足五名时，应重新招标。41.3.2在资格审查合格的投标人中，按照评标的先后排序从排序第一的投标人开始进行经济标的有效性评审，只要其投标文件有效，该投标人将被推荐为第一中标候选人。若其投标文件无效，则评审排序第二的投标人的经济标，依次类推，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人为止。41.3.3如通过有效性审查的投标人少于3人时，应重新招标。41.4投标人资格审查41.4.1资格审查采用电子化审查方式进行。评标委员会利用计算机系统对投标人递交的资格审查文件进行独立评审。41.4.2《资格审查表》中序号1-5项评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息。评标委员会对该部分内容的审查以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。资格审查时，电子资审系统将对投标人的企业资质、本项目的项目负责人的资格、投标企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）是否符合要求提供辅助审查结果，最终以评标委员会审查的结果为准。对联合体企业暂不提供辅助审查结果，由评标委员会进行审查。 41.4.3资格审查文件中全部符合附表五《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。41.4.4汇总资格审查情况，编写资格审查报告。41.4.5资格审查不合格的投标文件不参加评标，不参与评标参考价的计算。 41.4.6资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接认定为无效。特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。41.5计算投标人的报价得分41.5.1确定评标参考价41.5.1.1通过资格审查的投标人位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的个数大于5个时，以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按41.5.1.4的选取原则选取5个投标人的投标报价的算术平均值下浮X为评标参考价。41.5.1.2通过资格审查的投标人位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的个数小于或等于5个时，直接取区间内的投标价的算术平均值下浮X为评标参考价。41.5.1.3若没有投标价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间，则由招标人依法重新招标。41.5.1.4选取原则41.5.1.4.1位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的排序数少于或等于50个时，以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按排序往后依次循环（即从起点——排序序号最大值——排序第1——起点循环）选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价的计算（若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补）。41.5.1.4.2位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的排序数大于50个时，先在排序前50名的投标报价中选取，选取方式以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按排序往后依次循环（即从起点——排序第50——排序第1——起点循环）选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价的计算。若不足5个，则从排序第51开始，按排序往后依次继续选取，直到可以选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价为止（若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补）。41.5.2投标总报价以数字和文字两种方式表述的，取文字表述的投标总报价进行计算。 41.5.3投标人的投标报价、投标报价平均值、评标参考值均精确到“分”。41.5.4当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分；每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位41.6计算投标人的总得分（满分为100分）41.6.1权重分配：报价得分权重80%；综合诚信评价排名得分权重20%。41.6.2投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。（报价得分×报价分权重的最后得分最高为80分；综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重的最后得分最高为20分，各项得分精确到小数点后两位）（适用于招标控制价超过1000万元的项目）41.6.3按照投标人总得分从高至低进行排序，确定评标的先后排序。总得分相同的投标文件，以综合诚信评价排名靠前的排前；总得分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件，以广州建设工程交易中心公布的上一年度施工项目总中标金额高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。注：企业的综合诚信评价排名以开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分。招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。41.7投标文件的有效性审查41.7．1投标文件中没有任一种列于本办法附表六《不编制技术标书的投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。41.8投标文件算术校核：评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：41.8.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；41.8.2经算术复核的中标候选人报价与其投标总报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价； 41.8.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；41.8.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；41.8.5如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；41.8.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；41.8.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。41.8.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。41.9评标结束后，评标委员会应在通过投标文件有效性审查的投标人中，按照原评标排序，推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。41.10资格审查合格的投标申请人少于五名或有效投标人少于三名的，应修正招标方案，重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标申请人少于N+4名或有效投标人少于N+2名的，应修正招标方案，重新招标） 附表一12.工程名称。开标记录表开标地点：开标时间：年月日时分评标参考价下浮点数：%招标控制价：（元）　序号投标人名称投标文件是否解密电子标书递交是否成功法定代表人证明书及授权委托书投标担保（元）投标总报价（元）人工费（元）安全文明施工费（元）余泥渣土运输排放费（元）项目负责人(姓名/建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号）安全员（姓名/安全考核证编号工期质量标准施工组织设计承诺书安全总责承诺书或遵守安全总责承诺书的承诺废标原因投标人签名确认缴纳方式金额投标登记时投标文件投标登记时投标文件注：1.本表适用于不需编制技术标书的项目。2.本表信息源自《广州建设工程施工招标投标书》。招标人代表：监管部门代表：招标代理机构代表：交易中心代表： 附表二工程名称：报价、信誉总得分汇总表序号得分投标单位报价得分权重信誉得分权重总得分总得分排名1%%234567注：1.本表适用于采用“商务诚信评标法”评标的项目。2.投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重；评委签名：日期： 附表三算术复核表工程名称：投标单位:单位：元编号算术校核项目修正前投标报价A修正后投标报价B修正率r=|A-B|/A*100%经评审的最终投标总报价当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A,R=01[单位工程1]　　　　2[单位工程2]　　　　……　　　　……　　　　……　　　　……　　　　……　　　　n[单位工程n]　　　　∑投标总报价　　　　∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。评委签名：日期： 附表四算术复核汇总表工程名称：编号投标人名称原投标总报价（A）算术复核后投标总报价（B）误差率（r=|A-B|/A*100%）评委签名：日期： 附表五资格审查表工程名称：序号投标单位评审内容1投标人均具持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证2投标人具有承接本工程所需的资质。3投标人拟担任本工程的项目负责人为市政公用工程专业二级或以上级别的注册建造师，或具备符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）。4专职安全人员具有安全生产考核合格证（C类）。5投标人提交由从化市检察机关出具的无行贿档案查询系统中无犯罪记录的证明。注：1.本表评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，投标申请人在交易中心企业库登记的信息将视为其递交资格审查文件的一部分。评标委员会对该部分内容的审查以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。2.使用GZZB2010-007-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。3.凡不满足以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。评委签名：日期： 附表六不编制技术标书的投标文件有效性审查表工程名称：序号投标单位评审内容1投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书；2投标文件投标书中安全员、项目负责人与企业库登记的信息不一致或与投标登记时的不一致的；3对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；4投标文件所列投标人名称、项目负责人与投标登记时的不一致；5未承诺响应招标文件所附施工组织设计要点的；6没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；7投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；8投标总报价高于招标控制价的；9投标总报价低于企业自身成本的；10投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变；11算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1%或以上误差的；12存在串通投标情形（串通投标情形以《广州市建筑工程招标管理办法》第三十四条为准）；13无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；14投标报价与其企业注册资本金的比值不满足《建筑业企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第159号）的规定；（如有）15投标人未按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》。16投标人未建立企业诚信档案（A类IC卡），或拟担任本工程项目负责人不是本企业（IC卡）中的在册人员。（注：诚信档案（A类IC卡）应在有效期内）注：1.本表使用GZZB2010-007-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。4.企业诚信档案（A类IC卡）以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。 评委签名：日期： 第三章合同条款工程编号：合同编号：广东省建设工程施工合同2009年版工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程工程地点：从化市鳌头镇山心村发包人：从化市鳌头镇人民政府承包人：　　　广东省建设厅制 第一部分协议书发包人（全称）：从化市鳌头镇人民政府承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程工程地点：从化市鳌头镇山心村工程内容：建设内容包括生活污水处理设施和配套管网等建设。工程规模：包括管道铺设426.0米，沟渠改造3579.0米等。结构形式：工程立项、规划批准文件号：从发改投【2011】713号资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，综合单价包干、项目措施费包干。三、合同工期工程合同工期总日历天数：120天。拟从2013年月日开始施工，至2013年月日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：严格按施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收达到国家合格标准。五、合同价款合同总价（大写）：（含安全生产措施费：元）（小写）：（含安全生产措施费：元） 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于双方签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款按“广东省建设厅”2009年制定的《广东省建设工程施工合同》范本执行。 第三部分专用条款1．定义1.53所采用的书面形式包括：□√文书；□信件；□电报；□传真；□电子邮件；□其他：2．合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件：4．语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：国家及行业有关的规范、规程和标准。5．施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：开工前五日(2)施工设计图纸提供的数量：四套5.2施工设计图纸由承包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：(2)施工设计图纸提供的数量：6．通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人通讯地址：收件人：邮政编码：承包人通讯地址：收件人：邮政编码：监理单位通讯地址：收件人：邮政编码：造价咨询单位：通讯地址：收件人：邮政编码：(2)视为送达的其他方式：7．工程分包7.5(1)指定分包工程：(2)分包工程价款的支付方式：13．交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定：13.2场外施工道路的约定：13.4超大件和超重件运输的约定：14．专项批准事件的签认14.2(1)专项批准事件的监理工程师：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(2)专项批准事件的造价工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(3)专项批准事件的建造师的：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：19．发包人19.2发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间： (2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：承包人自行解决施工期间供水、电和通讯线路的接驳，所发生的费用由承包人承担(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通及满足施工的要求。(4)提供有关资料的时间：(5)办理有关所需证件的约定：发包人于开工前10天应将施工报建资料备齐给承包方。(6)现场交验的时间：开工前(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前(8)组织图纸会审和设计交底的约定：开工前3天内完成承、发包方和设计方、监理参加的图纸会审。(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：(10)接收已完工程支付工程相关价款的约定：委托给承包人负责的部分工作有：1.承包人代发包人办理施工报建手续,发包人负责按有规定应承担的费用。19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定(1)提供的时间：开工前3天(2)提供的份数：四套19.5支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限□按合同通用条款规定期限支付。□其他：(2)工程价款支付方式□按协议书所注明的银行帐号转帐。□支票支付。□其他方式：20．承包人20.2承包人完成下列工作的约定(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无（9）承包人应做的其他工作及要求：1、承包人不得将本工程转包或违法分包，否则按承包人违规处理，可要求其改正；拒不改正的，发包人可单方面终止合同，没收履约保证金，并由承包人承担违约责任。2、搭建办公工棚，提供相应的现场办公设备。20.4承包人完成设计的约定(1)承包人负责的设计有：无(2)承包人提交设计图纸的时间：无22．发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：(2)发包人对发包人代表权力做如下限制：23．监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：法定代表人：(2)任命为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：23.3（11）需要发包人批准的其他事项： 24．造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位：法定代表人：(2)任命为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：24.3（4）需要发包人批准的其他事项：25．承包人代表25.1承包人任命为承包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：26．指定分包人26.1依法指定的分包人及其有关规定：无指定分包人。（1）实施、完成任何永久工程的分包人：（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：28．工程担保28.1承包人提供履约担保的约定：(1)履约担保的金额：（大写）（小写）(2)提供履约担保的时间：1、承包人提供的履约保证金额为合同价款的10%，承包单位应在中标通知书发出15日内，按规定向发包人递交履约保证金，履约保证金汇入发包人指定的帐户，如不能按时汇入指定的帐户，承包单位被视为放弃中标资格，并没收其投标保证金。□签订本合同时。□其他时间：(3)出具履约担保的银行：28.2履约担保退还时间的约定：1、履约保证金退还时间，在工程完成并验收合格后十五天内退还（不计利息）。28.4发包人提供支付担保的约定(1)支付担保的金额：（大写）（小写）(2)提供支付担保的时间□签订本合同时。□其他时间：(3)出具支付担保的银行：无28.5履约担保退还时间的约定：28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：无31．不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：32．保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有：无□合同通用条款第31.1款的第（1）项；□合同通用条款第31.1款的第（2）项；□合同通用条款第31.1款的第（3）项；□合同通用条款第31.1款的第（4）项。32.8担保内容和责任等事项的约定：1、合同价已包含工伤保险金，承包人在工程开工之前必须购买，如不购买，由发包人代为购买并在工程款中扣除。2、施工企业规定的劳动保险金统筹计入合同价，支付工程款时按有关文件规定抵扣。33．进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款第33条规定。34．开工34.2监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。□按合同通用条款规定的42天。□√其他时间：领取了施工许可证后第二天内 35．暂停施工和复工35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：36．工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（120）天。(1)（工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。(2)（工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。（3）按完成招标范围内全部工程内容的合同工期为120日历天，工期从监理工程师签发开工令后第三天开始计算。（4）工期延误申请及批准按通用条款第36款规定。38．提前竣工38.1计划竣工日期：42．质量目标42.1工程质量标准：本工程质量标准为合格。45．安全文明施工与环境保护45.1安全文明施工的内容：无45.5治安管理的约定：无46．测量放线46.1施工控制网资料提交的时间：46.4测量放线误差的约定：无48．发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备□√发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。□发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：49．承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备：无49.2承包人供货与清点要求：无49.8发包人指定的生产厂家或供应商：无50．材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点：无51．施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施：无53．隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位有：按规定执行55．工程试车55.1是否需要试车□√不需要试车的，本条不适用。□需要试车的，试车的内容和要求：56．工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励：58．竣工验收58.10单位工程和工程部位的验收□√合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。□合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：(1)（工程名称）工程，计划竣工时间为，其范围包括：(2)（工程名称）工程，计划竣工时间为，其范围包括：58.11合同工程需在施工期运行的约定：59．缺陷责任与质量保修 59.6缺陷责任期的约定：59.8工程质量保修的约定：按国家现行有关规定63．暂列金额63.1合同工程的暂列金额为元。65．暂估价65.3非招标专业工程的暂估价金额为元。66．提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定：□√没约定提前竣工奖的，本款不适用。□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是（合同价款的3%）。66.2误期赔偿费的约定：(1)每日历天应赔付额度为本工程要求承包人按中标工期完成，因承包人原因造成工期延误的，从延期第2天起，每天按1‰元扣计违约金；(2)误期赔偿费最高限额是合同价款的10%。67．优质优价奖67.1优质优价奖的约定：□√没约定优质优价奖的，本款不适用；□约定优质优价奖的等级：67.2优质优价奖的计提与支付：□国家级质量奖，合同价款的3%，即_________________元；□省级质量奖，合同价款的2%；即_________________元；□市级质量奖，合同价款的1%；即_________________元。68．合同价款的约定与调整68.2合同价款的调整因素包括：□工程量的偏差；□√工程变更；□物价及后继法律法规的变化；□√费用索赔事件或发包人负责的其他情况；□工程造价管理机构发布的造价调整；□其他调整因素：72．工程变更事件72.4工程变更，导致综合单价调整的方法：□按合同通用条款的规定调整。□√按以下方法调整：按招标文件执行。73．工程量的偏差事件73.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：□按合同通用条款的规定调整。□√按以下方法调整：合同总价承包，不调整工程量。73.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：□按合同通用条款的规定调整。□√按以下方法调整：合同总价承包，不调整工程量。75．现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间：76．物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法□√合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。□物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：(1)固定系数a为；(2)人工权重系数b为；(3)机械台班权重系数c为；(4)钢筋权重系数d为；(5)其他资源的权重系数： 76.2调整合同价款日期□招标工程的递交投标文件截止日期：□非招标工程的合同订立时间：78．支付事项78.2计算利息的利率□√按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。□其他为。79．预付款79.1预付款的约定□√没约定预付款的，本款不适用。□约定预付款的，预付款的金额及支付方式执行。79.2预付款支付申请的约定：(1)(2)79.4预付款抵扣方式□预付款按照期中应支付工程款的%扣回，直到扣完为止。□其他方式：预付款在支付第一次进度款时起分二次等额扣回。80．安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1)安全文明施工的内容和范围□√按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。□合同双方的其他要求：(2)安全文明施工费的总金额为元。80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式□按合同通用条款的规定。□√其他：不预付81．进度款81.1支付期间□以月为单位。□以季度为单位。□√以形象进度为准，具体为：□①施工单位进场开工并完成总工程量30%时支付合同价的20%；②完成总工程量60%时支付至合同价50%；③完成总工程量90%支付至合同价的80%；④工程竣工验收合格支付至合同价的90%；⑤工程结算评审完成后，支付至结算价款的95%；⑥余款5%作质量保证金。□√本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：1、本工程扣留工程结算价的5%作为质量保证金，保修期满后28天内无息退回。2、发包人负责向资金支付单位递交资金申请表，资金支付单位为从化市财政局，由于资金不到位等原因，由资金支付单位负责解释。81.2期中付款的最低限额为元。82．竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限：□√按合同通用条款的规定办理。□不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：82．2发包人对工程竣工结算的特殊要求：1、根据发包人提供的施工图纸和招标文件进行合同总价包干，并承包工程的质量、工期与安全。2、除了非承包人原因而出现的设计变更规定引起工程价款调整外，施工承包合同价在工程结算时将不作调整。3、变更工程的计价方式：因施工图纸变更修改所产生的工程量按实调整。原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：增、减工程的结算执行《广东省市政工程综合定额（2010）》，计价程序执行穗建造价[2010]31号文，材料、机械及人工价差执行从建字[2012]59号文计算；若从建字[2012]59号文没有的材料单价，参考广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料综合价格》（2012第三 季度）计算；若上述两地区的建设工程材料指导价均没有的材料单价，凭监理单位及甲方确认的与市场价相符的材料单价计算，增、减工程的下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价），最终以从化市财政投资评审中心审定为准。4、由于人工、材料、机械台班价格涨落引起合同价款的调整按广东省建设厅发《关于建设工程工料机价格涨落调整与确定工程造价的意见》（粤建价函[2007]402号）及穗建筑[2008]1120号文执行。5、承包人按上款计价方式编制变更工程预（结）算书，由发包人转送从化市财政投资评审中心进行评审。6、承包人在工程竣工验收前，应向发包人提供符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）要求的技术档案资料一式六份，包含六套竣工图及光盘。否则，将不办理工程竣工验收和结算。7、竣工验收后28天内，承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，由发包人转送从化市财政投资评审中心进行竣工结算，所有资料的要求由从化市财政投资评审中心确定。8、工程变更或工程竣工结算的工程量计算或计价以从化市财政投资评审中心的评审确认为准。84．质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额□按合同通用条款的规定，即按合同价款的5％。□√其他为工程结算价的5%。(2)质量保证金的扣留□按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。□√其他方式：工程结算后扣留5%。84.3质量保证金的返还时间：在保修期满后28日内结算清楚，余额无息退还给中标单位。85．最终清算付款85.1最终结清申请报告提交份数：提交期限：86．合同争议86.4争议调解或认定机构□√按合同通用条款的规定。□不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：（1）（2）（3）86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：□向（仲裁机构）申请仲裁。□√向有管辖权的人民法院提起诉讼。91．保密要求91.1提供保密信息的期限：94．合同份数94.1提供合同文本□√按合同通用条款的规定，由发包人提供。□不按合同通用条款的规定，提供方式为：94.2合同副本的份数肆份，其中发包人贰份，承包人贰份。 附件1工程质量保修书发包人：（全称）从化市鳌头镇人民政府承包人：（全称）为保证从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1．质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：承包人负责保修从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程施工图纸包含的由承包人承包施工的全部工程内容。2．质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；4、供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；5、装饰装修工程为2年；6、其他项目1年3．质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4．质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5、质量保证金本工程保留工程结算总价的5%工程尾款作为质量保证金，质量保证金在工程竣工验收之日起1年保修期满后28天内一次性结算，发包人将保证金退还给承包人（不计利息）。但承包人必须按本保修书履行保修期未完成的责任，否则，发包人将以法律方式对承包人提出赔偿。 6其它6.1双方约定的其它工程质量保修事项：1工程完工（经过初验），在指定的时间内把初验存在问题整改完成，并得到发包方、监理方确认之日起计保修期。6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日 附件2廉政合同发包人（甲方全称）:从化市鳌头镇人民政府承包人（乙方全称）:根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力本合同作为从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7合同生效 本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8合同份数本合同一式十份，甲方执八份，乙方执二份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：见证方（丙方：）见证方（丁方）：代表：（签字）代表：（签字）年月日年月日 第四章投标文件格式42.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其结果将由投标人自行承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。42.1《广州建设工程施工招标投标书》是投标文件的重要组成部分，其内容是投标人开标信息的主要来源，投标人应准确填写《广州建设工程施工招标投标书》的相关内容。42.2投标书内容按以下表述填写。投标总工期：“＿日历天”或“按招标文件的要求”；工程质量标准：“按招标文件的要求”；保修期限：“按《建设工程质量管理条例》规定”。42.3工程量清单报价表应使用符合广东省《建设工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）》的XML文件，《广州建设工程施工招标投标书》使用广州建设工程交易中心提供的电子投标文件管理软件直接填写，投标文件的其他内容均以电子文件编制。扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为JPG格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M以下。42.4投标人为联合体投标时，应按以下规定填写。42.4.1投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称，且要求填写的全称与广州建设工程交易中心企业库登记名称完全一致。 投标函致：(招标人名称)1.根据已收到贵方的项目编号为的工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。法定代表人：签名或盖章投标人企业公章：日期：年月日 广州建设工程施工招标投标书投标日期：年月日工程名称投标总报价（元）大写：小写：其中：人工费（元）大写：小写：其中：安全文明施工费（元）大写：小写：其中：余泥渣土运输与排放费（元）大写：小写：投标总工期工程质量标准保修期限委派的项目负责人姓名建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号委派的安全员姓名安全生产考核合格证（C类）编号注：1.本投标书适用于不要求编制技术标的项目。2本表所报委派的项目负责人、安全员的姓名及相关资料，须与本企业在广州建设工程交易中心企业库记录的相应信息一致，评审时，委派的项目负责人、安全员以投标人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息为准。3.本投标书由投标文件管理软件生成，投标人可直接在上面填写相关内容 响应招标文件所附13.施工组织设计要点或施工方案选择其一。承诺书（招标人）：我方承诺，如中标承建(项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点或施工方案）进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点或施工方案）基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。投标人名称（盖法人公章）：法定代表人或被授权人（签字或盖章）：日期：年月日 经济标投标文件编制人员名单投标单位名称姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏注：参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。 附件一：投标申请人声明广州市建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州建设工程交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。二、资格审查前，投标人须建立企业诚信档案（A类IC卡）及拟担任本工程项目负责人须是本企业（IC卡）中的在册人员。注：诚信档案（A类IC卡）应在有效期内。三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。四、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。五、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。六、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。七、本公司保证本项目负责人本人凭身份证按招标文件规定亲自签到。八、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。 特此声明声明企业：年月日法定代表人签字：(企业公章) 附件二：投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息一、资格审查合格条件第1、2条的对应信息包括：1、企业资质证书信息。包括资质证书的编号、发证部门、发证日期、资质内容、资质等级。2、安全生产许可证信息。包括安全生产许可证编号、有效期止。二、资格审查合格条件第3条的对应信息包括：1、注册建造师的注册证书或具备原项目经理资质的人员信息，包括姓名、身份证号码、注册等级、注册编号、发证机关、注册有效期、注册专业、注册类型。（注册类型是指注册建造师、持建造师临时执业证书的人员、小型项目负责人）2、项目经理安全生产考核合格证（B类）信息，包括证号、有效期。三、资格审查合格条件第4条的对应信息包括：企业申报的业绩信息，包括以下信息及相应的证明材料的扫描件。四、资格审查合格条件第5条的对应信息包括：专职安全员的信息，包括姓名、身份证号码、安全生产考核合格证（C证）号、C证有效期、发证机关。 项目基本情况项目编号项目名称建设单位设计单位监理单位总承包单位建设地点项目属地(省外/省内非广州/广州)项目类别(房建/市政)结构形式中标价合同价结算价中标通知书号中标通知书颁发日期施工许可证号施工许可证颁发日期监督意见书编号或竣工验收报告监督意见书或竣工验收日期项目经理（建造师）(身份证号)(姓名)是否只属于项目经理业绩施工单位(编号)(名称)工程对应的企业资质资质名称资质等级项目规模工程类别分部特征规模指标数量计量单位获奖情况年度奖项名称颁奖时间颁奖单位 第五章技术条件（工程建设标准）施工组织设计要点附：如果中标，中标人应按本施工组织设计要点，参照国家等现行有关规定及工程建设标准作进一步完善，编制详细的施工组织设计，作为工程施工的指导性文件，于工程开工前，提交建设单位。《施工组织设计方案》内容包括（不限于）以下：（一）工程概况及特点1.1工程概况工程简述，工程规模，工程承包范围，地质及地貌状况，自然环境，交通情况等。1.2工程特点设计特点、工程特点、影响施工的主要和特殊环节分析等。（二）施工现场组织机构2.1组织机构关系图2.2工程主要负责人简介。（三）施工现场总平面布置图3.1施工现场平面布置图平面布置要求内容全面，充分利用现场条件，合理布置施工队、材料站、指挥部等。确定现场指挥部（工程处）和工区的驻地，材料站的设置，施工工区与施工班驻地，主要交通道路和通讯设施。平面布置图采用A3纸，图面要求线条清晰、标志明确。（四）施工方案4.1施工准备简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备，施工机械、施工力量的配置，以及生活设施等的准备情况。主要施工机械设备表。4.2施工工序总体安排4.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计，潜在问题的分析。4.4工程成本的控制措施为控制成本，提高效益，拟采取的措施。（五）工期及施工进度计划5.1工期规划及要求用横道图反映各主要施工过程的计划进度，深度达到全面、准确、清楚的描述工程实施过程，从中可衍生出各种施工资源计划及其过程管理信息。5.2施工进度计划网络图施工网络图应明确工程开工、竣工日期，工程施工的关键路线，并针对关键工序，提出确保工期拟采取的措施。5.3施工资源（人力、材料、机具、场地及进场道路、公共关系）计划5.4施工进度计划分析 计划潜在问题，计划中的潜力及其开发途径等。5.5计划控制程序、方法及制度等。（六）质量目标、质量保证体系及技术组织措施6.1质量目标用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示，欲达到的工程质量等级。6.2质量管理组织机构及主要职责用框图表示质量管理组织机构，并简要叙述各质量管理部门的主要职责。6.3质量管理的措施简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。6.4质量管理及检验的标准执行的主要质量标准、规范。6.5质量保证技术措施针对本工程特点，分析质量薄弱环节，拟将采取的技术措施。（七）安全目标、安全保证体系及技术组织措施7.1安全管理目标7.2安全管理组织机构及主要职责用框图表示安全管理组织机构，并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。7.3安全管理制度及办法7.4安全组织技术措施针对本工程特点，分析安全薄弱环节，拟将采取的技术措施。7.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制（八）环境保护及文明施工8.1环境保护分析因施工可能引起的环境保护方面的问题。8.2加强施工管理、严格保护环境提出环境保护的目标及采取的具体措施。8.3文明施工的目标、组织机构和实施方案8.4文明施工考核、管理办法（九）计划、统计和信息管理9.1计划、统计报表的编制与传递；9.2信息管理提出信息管理的目标及拟将采取的措施。 第六章图纸及勘察资料注：本章由招标人自行制定，另册。 第七章工程量清单7.1说明7.1.1工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款、评标办法和图纸等招标文件组成部分一起参照阅读。7.1.2本工程采用工程量清单计价，总价包干。承包人为完成本合同所规定的所有工程的全部费用和利润被认为已包括在其工程的投标报价中。本工程最终按施工图纸及有效的变更进行验收，由于沉降等原因造成的工程量增减，合同价款不作调整。请投标人自行在投标报价中考虑，该部分费用被认为已包含在工程投标报价中。7.1.3工程量清单中的“综合单价”和“合计”栏均应由投标人填报，报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合计，则认为已包括在其它项目的单价和合计以及投标总报价内。7.1.4在签订合同前，招标人有权要求中标人在投标总报价不变的前提下，修正投标文件的算术错误及不平衡报价，若中标人拒绝修正，有可能导致其中标资格被取消。7.1.5工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及广东省相关定额及清单规范执行。投标人可根据企业的实力和工程的实际情况在规定费率范围内浮动，但不允许超出上限值。7.2工程量清单7.2.1投标人不可以对工程量清单作任何的改动。 单项工程投标价汇总表工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程第1页共1页序号单项工程名称金额（元）其中安全文明施工费（元）规费（元）人工费（元）1从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--市政工程　　　　2从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--安装工程　　　　3从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--绿化工程　　　　4从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--市政管网工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　 工程量清单工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--市政工程第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）　综合单价合价　　　一余泥渣土运输与排放费用　　　　　1040103002001余方弃置1.运距:1KMm3182.35　　　　　分部小计　　　　　　　二市政部分　　　　　2010103001001外围维护走道1.50mm厚水泥砂浆铺鹅卵石2.200mm厚C25素混凝土3.300mm厚3：7灰土夯实m269.31　　　3010412008001沟盖板、井盖板、井圈1.混凝土强度等级:C25m30.13　　　4010416001001现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢φ10内t0.807　　　5010416001002现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢φ25内t12.047　　　6010416001003现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢φ10内t0.514　　　7010416002001预制构件钢筋1.钢筋种类、规格:预制构件圆钢φ10内绑扎t0.133　　　8020101001001水泥砂浆楼地面1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3m223.13　　　9020107001001不锈钢爬梯1.材料种类、规格、品牌、颜色:Φ65*3不锈钢管，50*50*3不锈钢方管，0.8mm不锈钢板2.工作内容:土方挖填、基础制安、结构制安条1　　　10040101003001挖基坑土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:4M以内m3304.61　　　11040103001001填方1.填方材料品种:粘土2.密实度:0.96以上m3122.18　　　12040501006001污水管1.管道材料名称:HDPE2.管材规格:Φ5003.接口形式:承插口m1.5　　　本页小计　　 工程量清单工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--市政工程第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）　综合单价合价　13040501006002污水管1.管道材料名称:UPVC2.管材规格:Φ2003.接口形式:承插口m17.5　　　14040502010001防水套管制作、安装1.刚性套管:钢套管2.规格:DN200个2　　　15010401006001垫层1.混凝土强度等级:C15m346.8446　　　16040506007001现浇混凝土池底1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25砼石料5~20，抗渗等级S6m391.898　　　17040506008001现浇混凝土池壁（隔墙）1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25砼石料5~20，抗渗等级S6m311.449　　　18040506009001现浇混凝土池柱1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25砼石料5~202.构造柱m33.649　　　19040506010001现浇混凝土池梁1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25砼石料5~20m311.493　　　20040506011001现浇混凝土池盖1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25砼石料5~20m32.31　　　21040506012001走道板1.名称、规格:走道板2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25砼石料5~20m34.087　　　22040506013001填充砼1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C15砼石料5~20m0.473　　　23040506013002控制井1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25砼石料5~20m0.1692　　　24040506014001砌筑导流壁、筒1.块体材料:砖2.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆m346.835　　　25040506028001刚性防水1.工艺要求:水泥防水砂浆1:22.施工位置:砼池壁m2131.704　　　26040506028002刚性防水1.工艺要求:五层防水m2460.39　　　本页小计　　 工程量清单工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--市政工程第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）　综合单价合价　27040506028003刚性防水1.工艺要求:水泥防水砂浆1:22.材料品种:砼池底m2409.848　　　　　分部小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　 工程量清单工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--安装工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）　综合单价合价　1040507002001格栅制作1.材质:钢制2.规格、型号:B=20mm及B=5mmkg65　　　2010417002001预埋铁件1.钢材种类、规格:φ142.螺栓长度:φ螺纹钢、扁铁60*43.铁件尺寸:PVCm317.5　　　3030601015001通气管DN1001.材质:UPVC管2.连接形式:粘接3.规格:DN100m0.5　　　4030604011001通气帽DN1001.材质:PVC2.连接形式:粘接3.型号、规格:通气帽DN100个2　　　5030601015002污水干管DN2001.材质:UPVC管2.连接形式:粘接3.规格:DN200m12　　　6030601015003污水干管DN1001.材质:UPVC管2.连接形式:粘接3.规格:DN100m408　　　7030601015004污水支管DN501.材质:UPVC管2.连接形式:粘接3.规格:DN50m370　　　8030601015005排气管DN501.材质:PVC管2.连接形式:粘接3.规格:DN40m474　　　9030607005001UPVC蝶阀DN1001.名称:蝶阀2.材质:UPVC3.连接形式:法兰连接4.型号、规格:DN100个12　　　10040205004001不锈钢标牌1.不锈钢标牌块1　　　　　分部小计　　　　　本页小计　　合计　　 工程量清单工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--绿化工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）　综合单价合价　1粤050102012001栽植其他地被1.名称:美人蕉2.规格:胸径9-10cm，苗高50-100cm，4株/M23.种植土厚度大于30CM4.养护期:成活保养3个月株360　　　2粤050102012002栽植其他地被1.名称:再力花2.规格:主支数3以上，苗高100-150cm，4株/M23.种植土厚度大于30CM4.养护期:成活保养3个月株360　　　3粤050102012003栽植其他地被1.名称:菖蒲2.规格:胸径9-10cm，苗高50-100cm，4株/M23.种植土厚度大于30CM4.养护期:成活保养3个月株360　　　4粤050102012004栽植其他地被1.名称:纸莎草2.规格:胸径9-10cm，苗高50-100cm，4株/M23.种植土厚度大于30CM4.养护期:成活保养3个月株360　　　　　分部小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　 工程量清单工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--市政管网工程第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）　综合单价合价　　　一余泥渣土运输与排放费用　　　　　1040103002002余方弃置(水泥路面管)1.废弃料的品种:一、二类土2.运距:1KMm328.540　　　2040103002003余方弃置(水泥路面管)1.废弃料的品种:碎石2.运距:1KMm3347.231　　　3040103002008余方弃置(泥路面管)1.废弃料的品种:一、二类土2.运距:1KMm3380.079　　　4040103002009余方弃置(新建排水渠)1.废弃料的品种:一、二类土2.运距:1KMm31524.235　　　5040103002010余方弃置(排水渠(大样2))1.废弃料的品种:一、二类土2.运距:1KMm3315.51　　　6040103002011余方弃置(检查井)1.废弃料的品种:一、二类土2.运距:1KMm379.71　　　　　分部小计　　　　　　　二水泥路面管　　　　　7040801001001拆除路面1.材质:砼2.厚度:200MMm2868.078　　　8040801002001拆除基层1.材质:水泥石粉渣2.厚度:200MMm2868.078　　　9040101002001挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:2M以内m3356.670　　　10040501006003塑料管道铺设1.管道材料名称:HDPE管2.管材规格:DN4003.接口形式:扩口承插4.垫层厚度、材料品种、强度:砂m108.0　　　11040501006004塑料管道铺设1.管道材料名称:HDPE管2.管材规格:DN5003.接口形式:扩口承插4.垫层厚度、材料品种、强度:砂m30.5　　　12040103001002填方1.填方材料品种:回填粗砂夯实密实度≥93%m36.14　　　本页小计　　 工程量清单工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--市政管网工程第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）　综合单价合价　13040103001003填方1.填方材料品种:细土，并夯实，密实度＞93%m3212.068　　　14040203005001水泥混凝土1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30石料5~202.厚度:200MM3.路面水养生m2868.078　　　15040202014001水泥稳定碎（砾）石1.厚度:200MM2.水泥含量:6%3.石料规格:石粉碴m2868.078　　　　　分部小计　　　　　　　三泥路面管　　　　　16040101002002挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:2M以内m3639.870　　　17040501006005塑料管道铺设1.管道材料名称:HDPE管2.管材规格:DN3003.接口形式:扩口承插4.垫层厚度、材料品种、强度:砂m99.5　　　18040501006006塑料管道铺设1.管道材料名称:HDPE管2.管材规格:DN4003.接口形式:扩口承插4.垫层厚度、材料品种、强度:砂m107.5　　　19040501006007塑料管道铺设1.管道材料名称:HDPE管2.管材规格:DN5003.接口形式:扩口承插4.垫层厚度、材料品种、强度:砂m86.0　　　20040103001004填方1.填方材料品种:回填粗砂夯实密实度≥93%m316.26　　　21040103001005填方1.填方材料品种:细土，并夯实，密实度＞93%m3259.789　　　22040103001006填方1.填方材料品种:中砂500mm厚m3281.57　　　本页小计　　 工程量清单工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--市政管网工程第3页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）　综合单价合价　　　分部小计　　　　　　　四新建排水渠　　　　　23040101002003挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:1M以内m32134.320　　　24040103001007填方1.填方材料品种:细土，并夯实，密实度＞93%m3262.850　　　25040501007001砌筑渠道1.渠道断面:综合考虑2.渠道材料:砖3.砂浆强度:M7.54.埋设深度:1M内5.垫层厚度、材料品种、强度:C15混凝土垫层80mm6.沟渠盖板采用C30混凝土板m3473.5　　　26010416002004预制构件钢筋1.钢筋种类、规格:预制构件圆钢φ10内绑扎t9.638　　　　　分部小计　　　　　　　五排水渠(大样2)　　　　　27040101002004挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:1M以内m3470.535　　　28040103001008填方1.填方材料品种:细土，并夯实，密实度＞93%m3155.025　　　29040501007002砌筑渠道1.渠道断面:综合考虑2.渠道材料:砖3.砂浆强度:M7.54.埋设深度:1M内5.垫层厚度、材料品种、强度:C15混凝土垫层80mm厚6.沟渠盖板采用C30混凝土板m97.5　　　30010416002003预制构件钢筋1.钢筋种类、规格:预制构件圆钢φ10内绑扎t0.435　　　31040202014002水泥稳定碎（砾）石1.厚度:200MM2.水泥含量:6%3.石料规格:石粉碴m2302.64　　　本页小计　　 工程量清单工程名称：从化市鳌头镇山心村禾石队生活污水处理工程--市政管网工程第4页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）　综合单价合价　　　分部小计　　　　　　　六检查井　　　　　32040101003002挖基坑土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:2M以内m3157.959　　　33040103001009填方1.填方材料品种:细土，并夯实，密实度＞93%m378.249　　　34040504001001砌筑检查井1.Φ700mm圆形砖砌污水检查井（盖板式）2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:参考标准图集《02S515水检查井图集》19页、23页座13　　　35040504001002砌筑检查井1.:Φ1000mm圆形砖砌污水检查井（盖板式）2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:参考标准图集《02S515水检查井图集》21页、23页座18　　　　　分部小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　 招标控制价注：施工招标工程的招标控制价应当在发出招标文件时发布。发布的招标控制价应当包括下列内容：一、工程总价二、编制说明三、工程概况四、工程项目招标控制价汇总表五、单项工程招标控制价汇总表六、单位工程招标控制价汇总表七、分部分项工程计价表八、措施项目计价表（一）九、措施项目计价表（二）十、其他项目计价表十一、暂列金额明细表十二、材料设备暂估价明细表十三、专业工程暂估价明细表十四、计日工计价表十五、总承包服务费计价表十六、规费和税金项目计算表十七、人工、主要材料设备、机械台班价格表（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，其中安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列）。招标控制价备案机构：从化市建设工程造价管理站。 使用说明'