温县集聚区供水管网工程勘察设计项目 27页

'温县集聚区供水管网工程勘察设计项目竞争性谈判文件招标编号:温交易[2015]39号招标人：温县自来水公司招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司期：二O—五年三月 温县集聚区供水管网工程勘察设计项目竞争性谈判公告河南卓越工程管理有限公司受温县自来水公司的委托，对温县集聚区供水管网工程勘察设计项冃进行竞争性谈判,欢迎符合相应资格条件的投标单位参加投标。一、项目概况1、项冃名称：温县集聚区供水管网工程勘察设计项冃2、项目编号：温交易【2015】39号3、招标人：温县自來水公司4、招标范围：温县集聚区供水管网施工图设计（包含施工图预算编制）、勘察5、计划工期：30日历天6、工程地点：温县纬一路、纬二路二、投标供应商资格要求1、本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有工程勘察岩土工程专业丙级及以上资质并同时具有市政公用行业给水工程专业丙级及以上设计资质；2、拟派项目负责人具有市政专业中级及以上职称；3、投标人应信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；4、本次招标不接受联合体投标。三、竞争性谈判文件的获取1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2015年4月9口9时前在《河南政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。2、竞争性谈判文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。四、竞争性谈判保证金竞争性谈判保证金人民币：壹仟伍佰元整，开标前现金缴纳。五、竞争性谈判响应性文件的递交竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2015年4月9R9时00分,地点为温县公共资源交易中心开标厅。投标单位参加谈判会议须出示的证件：营业执照（副本）、企业资质证（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）、项目负 责人中级职称证、企业法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证（注：以上均为原件）。六、发布公告的媒介本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》和《温县公共资源交易中心网》上同时发布。七、联系方式招标人：温县自来水公司招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司联系人：史先牛联系人：杨先牛电话：13513823135电话：13782665202监督单位：温县住房和城乡建设局联系电话：0391-6193513 一、谈判须知表序号项目内容1招标人温县自来水公司2代理机构河南卓越工程管理有限公司3项目名称温县集聚区供水管网工程勘察设计项目4招标控制价9.88万元5质量合格6工期30口历天7谈判有效期60口历天8投标保证金1、投标保证金的形式:现金投标保证金的金额：壹仟伍佰元整。递交时间：开标前现金缴纳，请自带信封。2、未按本规定和要求提交投标保证金的，招标人有权拒收其投标文件；3、未中标投标人的投标保证金在开标结束后现场退还；中标投标人的保证金在与招标人签订合同后退还。9谈判文件份数及装订要求止本份数壹份，副本份陆份，响应性谈判文件的止本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得釆用活页夹等可随时拆换的方式装订。10谈判文件的密封投标供应商应将响应性谈判文件正木和所有副木装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标法人公章和法定代表人章。在响应性谈判文件的密封袋上应标明：项目名称：（项目名称）项目编号：（项目编号）投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，招标人不予接受。 11开标时间及地点2015年4月9H9时00分（北京时间）温县公共资源交易中心开标厅（黄河西路366号）12其他要求（以下证件为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件）1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法定代表人授权委托书原件及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）。2、在确定中标单位后，建设单位和中标单位应在签订《项目建设合冋书》的同时，由双方单位法定代表人或委托项目管理人（即项目法人或项目经理）签订《廉政建设责任书》 项目勘察设计任务书1项目概况本项目位于温县产业集聚区纬一路、纬二路，全长16.009km,进行勘测任务、施工图设计（包含施工图预算编制）等工作。2设计理念2.1可持续发展的理念。工程本身对自然环境的影响做到最小，物质的循环做到合理、节能；2.2智能化的理念。最大限度地满足工作人员使用方便，使资源最大程度合理、有效地运用。3设计范围及设计深度3.1本项目设计招标范围本项目施工图设计及相应的工地设计代表服务工作以及按规范规定的要求应由设计单位承担的一切任务。3.2本项目设计深度3.2.1设计各阶段深度要求应符合中华人民共和国住房和城乡建设部《市政工程设计文件编制深度规定》（2013年版）的要求。设计应满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的现行规范、标准和规定的要求。 4设计成果要求结合业主及规划部门意见，按照国家有关规范完成该项目设计，并提供小华人民共和国住房和城乡建设部《市政工程设计文件编制深度规定》（2013年版）所涵盖的，其他相关规定以及本工程特性所要求的施工图设计的各种文件。5技术支持和后续服务承诺5.1项目设计深度应符合设计规范并满足施工要求；5.2在接到发包人的通知后，在规定的H历天内完成所有施工图设计所要求的文件；5.3按照发包人的通知及时参加技术交底（书面形式）；在符合设计规范、施工规范要求的基础上，尊重发包人意见及时对施工图进行设计变更；5.4经常深入工地与发包人、监理单位、施工单位共同解决技术问题；5.5积极参加设计交底和分部、分项工程施工验收、质量检验、竣工验收、保修期间的检查工作；5.6确保所承诺的设计项目班子组成人员及时到位并开展工作；5.7设计的质量保证措施（自行确定）；5.8其他优质服务措施（自行确定）。6违约责任6.1设计人对设计文件出现的遗漏或错误，应负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，其损失部分的设计费不予收取。6.2设计周期按中标承诺，提前不奖，推迟按违约论处，违约金按合同总额千分之二每天计算。7合同变更7.1未经发包人同意，承包人不得将项目转委他人，否则发包人有权另择承包人，并由承包人承担-切经济损失。 7.2承包人达不到项目要求，应负责根据合同及发包人的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的吋间不作为整个项目工期延期的理由。承包人整改吋I"可超过15天,发包人有权终止执行合同。勘察目的与任务1、本次勘察工作的目的是：为工程设计和施工提供详细的工程地质资料和岩土工程参数，对基础设计和施工提出建议。工程地质勘察内容为:收集区域地质资料，查明勘察场地地质构造、自然地质条件、不良地质作用，测量子之巅的位置、高程；绘制工程地质图、柱状图、地质剖面图，编写岩土工程勘察报告。勘察需要查明和解决的问题有：（1）查明场地内地层结构、均匀性、各层土的物理力学性质指标；查明场地内不良地质发育情况及危害程度并提出建议；（2）对特殊性岩土地区勘察吋还应按照相应地区勘察规范执行；（3）查明地下水的类型、埋藏情况、水位季节性变化幅度、渗透性及地下水对建筑材料的腐蚀性;（4）对特殊性岩土地区勘察吋还应按照相应地区勘察规范执行；（5）对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的设计方案建议；（6）提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议；2、勘察主要提交的成果通过多种勘察方法综合分析，提交本项目的勘察报告，主要内容有：（1）土层结构及其工程性质；（2）设计、施工所需的相关岩土工程设计参数；（3）工程场地及地基分类；（4）不良地质与特殊性岩土; （5）对地基基础方案进行分析论证，提出地基基础设计方案和建议；（6）查明地下水的类型和赋存状态，提供地下水及其变化幅度，对工程的影响进行分析评价，提供地下水的设防水位标高；（7）结论和建议。三、谈判程序（-）开标要求1、招标代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、企业资质证（副本）、税务登记证（副本）、企业安全生产许可证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）、项目负责人中级职称证、企业法定代表人证书或法定代表人有效委托书及本人身份证。（二）有下列情形之一的，招标人不予受理：1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；2、未按谈判文件要求密封的；（三）谈判程序1、宣布会场纪律；2、介绍与会的供应商和有关人员；3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验;4、经确认以上程序无误后，开始谈判。（四）谈判顺序谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。 （五）谈判评审小组的组建谈判小组成员由3人以上组成，其中招标人代表1人，有关技术、经济类专家人数不得少于2/3。（六）谈判文件的初步评审1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。3、初步评审标准评审因素评审标准资格评审标准营业执照（副本）具备有效的且符合本项目经营范围的营业执照（原件）资质证书具备有效的资质证书（原件）税务登记证（副本）具备有效的税务登记证（原件）组织机构代码证具备有效的组织机构代码证（原件）法人代表证明或授权委托书法人代表（负责人）证明或法人授权委托书投标保证金人民币1500元资质具有独立法人资格，具有工程勘察岩土工程专业丙级及以上资质并同吋具有市政公用行业给水工程专业丙级及以上设计资质；，拟派项目负责人具有市政专业中级及以上职称；形式评审投标单位名称与营业执照、资质证书等证件一致谈判文件未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的响应性谈判文件格式基本符合谈判文件格式要求符合性评投标内容和技术标准符合本谈判项目内容和参数的规定 审标质量要求合格商务报价只能有一个有效报价，且不超过招标控制价投标保证金符合本谈判文件“谈判须知表”有关规定准投标有效期谈判文件递交截止H起60日历天谈判文件的其他响应符合法律、法规和竞争性谈判文件屮规定的其他实质性要求的谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。（七）谈判1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。（八）评审标准采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。（九）推荐和确定成交单位根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐1-3名成交候选供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。（十）谈判结果的公示谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》和《温县公共资源交易中心网》上公示，同吋向中标供应商发放成交通知书。（十一）成交合同的签订招标人自成交通知书发出之口起，30口内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或口身原因不能履行施工合同的，招标人可以与排位于成交供应商以后第一位的成交候选供应商签订施工合同，或者重新招标。（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担 上述费用。招标代理服务费由中标人支付。（十四）质疑和投诉供应商认为竞争性谈判文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之R起七个工作R内，以书面形式向招标人或招标代理机构提岀质疑，否则不予受理。四、专用合同条款建设工程勘察设计合同发包人：承包人：工程名称：工程地点：发包人委托承包人承担的勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1现行《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方现行有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同项目的内容：名称、规模等。2.1.工程名称：o2.2.项目概况：o第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件发包人在合同生效后的天内，向承包人方提供本工程所需的以下资料：序号资料及文件名称份数内容要求提交吋间第四条承包人应向发包人交付的勘察设计资料及文件:序号资料及文件名称份数内容要求提交时间 fr-1第五条付款方式勘察报告、图纸设计完毕合格并交付使用后，支付总款项的70%,其余的30%作为工程施工期间的技术服务保证金，工程竣工验收后，将剩余款项一次付清。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行勘察设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按合同笫四条规定交付文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，承包人员有权重新确定提交文件的时间。6.1.2发包人应保护承包人的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的勘察设计资料及文件不得擅自修改、复制或向笫三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。6.2承包人责任：6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的勘察设计要求，进行工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察设计资料，并対其负责。6.2.2承包人釆用的主要技术标准是：根据国家、部颁、省、市现行关于房屋建筑、交通、卫生防疫、消防等相关规范、规定执行。6.2.3由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、承包人商定为实际损失的50%c因承包人原因造成低价中标高价结算的，承包人应该承担工程价款的增加额。6.2.4在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。6.2.5勘察过程屮，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续，但费用不变。6.2.6设计合理使用年限为按国家相关规定执行。6.2.7承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.8承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调 整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加隐蔽工程验收签字、配合产品加工订货、处理有关设计问题和参加竣工验收并签署设计意见。设计方在接到业主通知后24小时内对相关问题作出处理（需要承包人员到现场的应派人到现场处理问题）意见。6.2.9承包人应保护发包人的知识产权，不得向笫三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始勘察设计工作的，不退还发包人已付的勘察设计费；己开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和吋间向承包人支付勘察设计费，每逾期支付五天，应承担支付金额千分之三的逾期违约金。逾期超过30天以上吋，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的50%o7.4由于承包人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付吋间，每延误一天，应减收该项日应收设计费的百分之一。7.5承包人若未按发包人要求及时到现场处理问题，发包人将处以1000元/次的罚款，在承包人履约保证金中扣除。6.6合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应予赔偿，赔偿金额为勘察设计费的10%o7.7承包人应严格控制地勘成果文件质量，不得提供虚假成果文件。若工程实施过程中发现成果文件与实际情况严重不符，视为承包人违约，处以本合同价5%的罚款，若造成经济损失的，承包人应赔偿因地勘虚假资料给招选人造成的所有经济损失。第八条其他7.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自行向有关出版部门购买。8.2本工程勘察设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。8.3发包人委托承包人承担本合同内容Z外的工作服务，另行支付费用。8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行吋，双方应及吋协簡解决。8.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由工程所在地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.6本合同一式份，发包人份，承包人份。 8.7本合同经双方签章后生效。8.8本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项li所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的來往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。&10其它约定事项：o发包人名称:（盖章）承包人名称:（盖章）法定代表人:法定代表人:或其授权代理人：（签字）或其授权代理人：（签字）邮政编码开户银行邮政编码开户银行 五、谈判响应性文件基本格式1、谈判投标函致：（招标人名称）1.我方已仔细研究了（项目名称）勘察设计招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写：小写：元）的投标报价，按合同约定实施和完成勘察设计任务，修补合同执行中的任何缺陷，质量标准达到O2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，3.随同木投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。4.如我方中标：〔1［我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；〔2）随同木投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；〔3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部勘察设计文件；（4）我方承诺按国家规定缴付与木工程相关的一切费用。5.木项目投标有效期为投标截止日起60日历天。6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。投标供应商名称（公章）: 法定代表人或授权委托人签字:日期:年月曰 2、第一轮报价表项目名称投标单位投标报价（元）大写：小写：质量标准项目负责人姓名证号编号投标人：（盖章）投标人法人代表或委托代理人：〔签字） 3、法定代表人（负责人）资格证明书单位名称：地±il：：名：性另q：年龄:职务:系（投标单位名称）的法定代表人。为项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标供应商：（盖章）日期：年月日附：法人代表身份证复印件 4、法定代表人授权委托书本授权委托书声明：（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加项目的投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。代理人无权转让委托权。特此委托。投标供应商代表：性别：身份证号：单位：部门：职务：详细通讯地址：邮政编码:电话：法定代表人签字或盖章：投标单位公章：日期：年月日附:授权委托人身份证复印件 5、投标人基本情况表投标供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中高级职称人员营业执照号中级职称人员注册资金初级职称人员经营范围备注投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 6、供应商投标类似业绩近三年中类似业绩（附复印件） 7、服务承诺及优惠条件项H名称投标供应商名称投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）FI期：年月FI 8、反商业贿赂承诺书我公司承诺：在（投标项目名称）投标活动中,我公司保证做到：一、公平参加本次投标活动。二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲展提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。公司法人代表（签字）法人授权代表（签字）（公章）年月曰 9、资格证明文件营业执照（副本）复印件企业资质证（副本）复卬件税务登记证（副本）复印件机构代码证复印件（副本）复印件以上复印件必须加盖单位公章10、廉政建设承诺书致（招标人）：根据收到贵方（项目名称）的招标文件，我方己仔细阅读了招标文件等资料，并且研究上述招标文件投标须知等其他有关文件，我方决定参加本工程的竞标，并且完全接受贵方招标文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：我方保证遵守廉政建设各项规定，规范口身廉政行为，在竞标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受处罚。法定代表人或授权人（签字）：投标人（盖单位章）： 第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）项目名称投标单位投标报价（元）大写：小写：质量标准项目负责人姓名证号编号投标人：（盖章）投标人法人代表或委托代理人：〔签字） '