永鸿国际文化城给水管道工程 47页

永鸿国际文化城给水管道工程招标文件招标编号：闽朗森莆招字[2017]021号项目名称：永鸿国际文化城给水管道工程招标人：仙游县自来水公司（盖章）招标代理单位：福建朗森建设工程管理有限公司（盖章）日期：2017年11月-46-\n目录第一部分投标人须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编写（四）投标文件的递交（五）开标、评标及定标（六）授予合同(七)行政处罚第二部分合同条款第三部分投标文件组成（格式）第四部分法定代表人资格证明书（格式）法定代表人授权委托书（格式）第五部分造价文件（另附）-46-\n第一部分投标人须知一、投标人须知前附表项号条款号内容说明与要求1工程项目名称永鸿国际文化城给水管道工程2建设地点仙游县3建设规模约55万元4承包方式包工不包料5质量标准合格6招标范围施工图纸结合工程审核后预算书7要求工期施工总工期：90日历天8资金来源自筹9投标人资质等级要求投标人必须是仙游县水务局及下属单位抢险救灾工程及200万元以下的小规模工程(市政公用工程）施工企业备选库中的4家施工单位。具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的经年检合格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质（不分主、增项差别）并具有安全生产许可证的且投标人必须是在莆田市内注册登记，资质属地管理的具有独立法人资格。注册建造师（含临时）须是申请人本企业职员（以建造师注册证上的工作单位为准），具备市政公用工程专业注册建造师（含临时）二级及以上资质且目前无在建工程项目并持有安全生产考核合格证书B证。10资格审查方式资格后审11踏勘现场招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场项号条款号内容说明与要求-46-\n12澄清和修改投标人对招标文件、工程审核后预算书、施工图纸等存有异议的，可直接书面于2017年/月/日17:00时前送达福建朗森建设工程管理有限公司或招标人（仙游县自来水公司），招标人于2017年/月/日17时前在以书面公布修改内容（含节假日）。13投标有效期为：90日历天（从投标截止之日算起）14投标保证金人民币：10000元(开标会以现金形式提交)16工程预算价工程发包价工程审核预算价:548095元工程发包价：451496元（不可竞争费11434元）17投标文件份数正本一份，副本叁份。18投标文件提交地点及截止时间收件人：福建朗森建设工程管理有限公司地点：仙游县水务局会议室（金钟大厦九楼）时间：2017年11月21日09时30分19开标开标时间：2017年11月21日09时30分地点：仙游县水务局会议室（金钟大厦九楼）20评标方法按照招标文件规定21履约保证金投标人提供的履约保证金为合同金额的10%投标人：以现金或银行转账方式提交。备注-46-\n（一）总则1工程说明1.1项目名称：永鸿国际文化城给水管道工程1.2建设地点：仙游县1.3建设规模：约55万元1.4承包方式：包工不包料1.5质量标准：合格1.6招标范围：施工图纸结合审核后工程预算书。1.7施工总工期：90日历天1.8资金来源：自筹1.9招标方式：采取公开招标2获取招标文件方式投标人可直接到仙游县水务局网上下载招标文件等材料。3投标人的资格资质要求3.1投标人必须是仙游县水务局及下属单位抢险救灾工程及200万元以下的小规模工程(市政公用工程）施工企业备选库中的4家施工单位。3.2具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的经年检合格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质（不分主、增项差别）并具有安全生产许可证的且投标人必须是在莆田市内注册登记，资质属地管理的具有独立法人资格。注册建造师（含临时）须是申请人本企业职员（以建造师注册证上的工作单位为准），具备市政公用工程专业注册建造师（含临时）二级及以上资质且目前无在建工程项目并持有安全生产考核合格证书B证。3.3投标人未受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚的。3.4、本招标项目不接受联合体投标4投标有效期：90日历天（从投标截止之日算起）。5投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。6本招标工程项目不允许违法转包、分包。除地基基础和主体工程外确需分包的，应符合有关法律、法规规定并经招标人同意。7本文件依据仙政文〔2017〕98号文执行。（二）招标文件8招标文件招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、审核后工程预算书、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。9现场踏勘-46-\n9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。9.2参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。10招标人不组织投标答疑会。11招标文件的澄清及修改投标人对工程情况和招标文件（含审核后工程预算书）有疑问的可于2017年/月/日17：00时前向福建朗森建设工程管理有限公司或招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于2017年/月/日17：00时前澄清及修改的答疑内容（含节假日）。12工程预算价548095元（人民币）。13工程发包价451496元工程发包价=(工程预算价-不可竞争费)×（1-下浮率）+不可竞争费，=(548095元-11434元)×(1-18%)+11434元=451496元本工程下浮率为18%。不可竟争费：11434元。14合同承包价招投标人双方在签订施工合同时工程发包价为合同承包价15投标保证金的缴交和退还15.1投标保证金金额:为大写人民币壹万元整，开标会以现金形式提交。15.2开标完成后，未中标的投标人的保证金当场退还，中标人的投标保证金在签订施工合同后五日内直接退回投标人。15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；(2)中标人放弃中标的或不按规定签约的；(3)中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；(4)提供虚假证书、证件材料发生骗取中标的；16投标工期及质量16.1本招标工程项目总工期不超过90日历天。逾期未能完成，将按每日500元赔偿招标人损失。16.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。17工程预算价编制说明17.1工程概况：1、建设地点：福建省莆田市仙游县-46-\n2、工程专业：安装工程；3、工期质量：合同工期90日历天；工程质量合格；4、招标范围：永鸿国际文化城给水管道工程给水管道铺设、立管架设、水表、阀门等安装项目，不包括水表井及给水加压设备，不包括水表后户内支管，温泉泵房算至给水入水管阀门处，温泉泵房内管道设备均不计入预算；应建设单位要求，管材、管件、成套水表、法兰、阀门主材费不计入预算；17.2编制范围：按照福建中恒华筑建设设计有限公司设计的施工图纸，编制范围包括：永鸿国际文化城给水管道工程给水管道铺设、立管架设、水表、阀门等安装项目，不包括水表井及给水加压设备，不包括水表后户内支管，温泉泵房算至给水阀门处，温泉泵房内管道设备均不计入预算；应建设单位要求，管材、管件、成套水表、法兰、阀门主材费不计入预算；17.3编制依据：1、图纸：福建中恒华筑建设设计有限公司设计的永鸿国际文化城工程图纸；2、招标文件：XXX编制的XX年X月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无；3、地质勘察报告：/提供的/年/月的地质勘探报告；4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则；5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件（截止2017年9月28日以前）；6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2017年9月28日）；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计。-46-\n7、人材机价格：（1）施工机械台班价格：按照《2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价》、执行建机一体化单价；（2）材料价格：参考莆田2017年7月份材料价格定额基期价格。17.4取费标准：1.缩短工程措施费：无；2.优良工程增加费：无，合格工程；3.总承包管理费率：无；4.价格调节基金费率：不计；5.税率：按11%计。18工程合同价控制18.1实行发包价包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。18.2发生工程量增减，按下列办法计算相关费用：18.2.1增减工程量的单价确定（1）在工程预算内的项目综合单价，按预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。工程预算内的项目综合单价＝预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率）（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）（3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报相关部门造价管理机构备案。定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。18.2.2材料变更的价格确定（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）（2）上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。18.3本工程下浮率为18％。19材料价格风险控制19.1因招标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由招标人承担；因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由投标人承担。招标人未按合同约定支付工程进度款的，因此造成的损失由招标人承担。-46-\n19.2施工过程中建筑材料价格异常波动时，按建设厅闽建筑[2007]53号文有关规定及仙政办（2011）10号文规定执行。20本工程施工发包承包实行发包价包干制度，发包后原则上不得进行设计变更和工程量现场签证变更追加工程造价。施工图设计文件一经审查通过，建设单位不得随意提出设计变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加设计内容、提高建设标准，但因技术、地质等原因确需进行设计变更的，由设计单位出具设计变更通知，招标人签署确认后，按下列规定办理，由此增加的投资原则上在总投资中调剂解决：(一)设计变更增加投资累计超过发包价5%以下的;现场签证确认增加投资累计超过发包价2%以下的,应当按项目管理权限送相关建设行政主管部门备案,(二)设计变更增加投资累计超过发包价5%及以上的;现场签证增加投资累计超过发包价2%及以上的,招标人应事先将增加项目的合理性按项目管理权限书面报告给相关建设行政主管部门,经相关建设行政主管部门同意后,报送县审计局审核确认后给予追加造价,整个工程追加造价总额不得超过发包价的10%,否则县审计局不予决算审计,建设单位不得支付该工程款.对工程造价超批准投资规模，还应当按规定重新办理审批手续。（三）特殊情况或政策性原因造成设计变更和现场签证增加投资累计超过发包价10%及以上的，或一次性增加投资造价达30万元及以上的，应由项目主管部门负责召集监察、发改、审计、财政、招投标办及相关建设行政主管部门集体论证、审查。并将审查确认结果报县政府审批后，方可追加造价。审计部门在工程决算审核中发现决算价超发包价10%及以上或未经批准擅自委托中价机构决算审计的，要加强沟通协调，及时对有关情况进行反馈和通报，并报县政府按有关规定查处。21主要材料、设备要求-46-\n（三）投标文件的编写22投标文件的组成22.1投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。22.2投标文件由下列内容组成。1投标承诺函2有效的营业执照副本复印件3企业资质证书副本副本复印件4企业安全生产许可证复印件5开户许可证（或开户核准通知书）复印件6注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证书B证复印件22.3资格后审需提供证书原件：投标人须随带个人身份证原件、营业执照副本原件、资质证书副本原件、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证原件、安全生产许可证原件、银行开户许可证（或开户核准通知书）原件、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书参加开标会。（四）投标文件的递交23投标文件的密封及标记投标文件（正本一份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章，否则招标人不予接收。24投标文件的提交和投标截止时间25.1投标文件提交截止时间2017年11月21日09时30分，提交投标文件地点为：仙游县水务局会议室（金钟大厦九楼）。25.2投标人须随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。-46-\n25.3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：（1）投标文件逾期送达的；（2）投标文件外包封未按要求密封或盖章的；（3）投标人代表未随带有效身份证的；（4）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；（5）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；（6）开标会现场未以现金形式提交投标保证金；（7）投标人未提交营业执照副本原件、资质证书副本原件、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证原件、安全生产许可证原件、银行开户许可证（或开户核准通知书）原件的。（8）投标人曾受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格未满的行政处罚的。25.4到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。（五）开标、评标、定标26开标25.1开标会定于2017年11月21日09时30分在仙游县水务局会议室（金钟大厦九楼）进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请相关监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。26.2开标程序：(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；(2)主持人宣布开标纪律。(3)主持人宣布进入资格审查的投标人名单。27评标27．2投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：27.2.1投标人非仙游县水务局及下属单位抢险救灾工程及200万元以下的小规模工程(市政公用工程）施工企业备选库中的4家施工单位。27.2.2投标单位未能按招标文件要求提供证书复印件或证书复印件提供不全的；27.2.3未按招标文件要求提供相关证件原件（有效的营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、基本账户开户许可证（或开户核准通知书）、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证（B证）进行核对的。27.2.4投标承诺函没有法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；27.2.5对工程承包价、施工工期和质量等的承诺不满足招标文件要求的；27.2.6投标人提交的原件需年检而没有有效年检的、提交的原件与复印件不相符的；27.2.7代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；-46-\n27.2.8证书复印件未加盖投标人公章的；27.2.9投标人受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚期限未满的。28确定中标人28.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。28.2招标人或招标代理机构宣布抽取规则；28.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法,第一轮抽取顺序号,第二轮抽取中标对应号,第三轮抽取中标单位；28.2.2第一轮由招标人抽取起始号.第二轮由投标人抽取对应号,第三轮由招标人抽取中标单位.28.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关监督部门签字确认后入档。28.3经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。28.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在仙游县水务局网上公示。28.5确定中标单位后投标人应在中标人确认表上签字，未签字的投标人视为默认抽取中标人结果。29中标通知在开标完成并经公示无异议后3个工作日内，招标人根据中标结果以“中标通知书”的形式通知中标人。（六）授予合同30签订合同30.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。30.2招标人应在签订施工合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。30.3中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。31履约担保-46-\n31.1中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。投标人：以现金或银行转账方式提交。31.2履约保证金返还办法：在工程竣工合格后28日内无息返还。-46-\n（七）行政处罚32投标人或中标人有下列情形之一的，由县相关建设行政主管部门记入不良行为一次，并依据有关法律法规予以处罚。32.1符合相关项目资质的投标人已交纳投标保证金的必须参加该相关项目的投标，未按时递交投标文件的，由相关建设行政主管部门予以通报，同一年度内投标人累计两次出现上述情形的；32.2中标后非不可抗力事由放弃中标的；32.3收到中标通知书之日起5日内不与招标人签订施工合同或不按照与招标人订立的合同履行义务的；32.4中标后无正当理由拖延工期，影响工程建设进度1个月及以上的。-46-\n第二部分合同条款（GF—2013—0201）建设工程施工合同（本）制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局-46-\n第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称： 。2.工程地点：仙游县。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：自筹。5.工程内容：按图纸并结合审核后工程量清单。6.工程承包范围：按图纸并结合审核后工程量清单。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。实际开工时间以发包人和监理人共同发出的开工令为准。工期总日历天数：天。总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）元(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：-46-\n人民币（大写）元(¥元)；（1）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/元(¥元)；（2）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/元(¥元)；（3）暂列金额：人民币（大写）/元(¥元)；2.合同价格形式：固定合同价格。五、项目经理承包人项目经理：（注册编号：）。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。-46-\n3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字并加盖公章后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：-46-\n第二部分通用合同条款合同通用条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程合同示范文本》（GF-2013-0201）执行。通用条款不得修改。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中书面确认的对合同有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.2.5设计人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。-46-\n1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》以及国家、福建省、莆田市现行的法律、法规及建设行政主管部门有关基本建设的规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：符合国家规范标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(l)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)发包人的工程预算价；(10)其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日；发包人向承包人提供图纸的数量：2套施工图纸；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：/承包人提供的文件的期限为：/；承包人提供的文件的数量为：/；承包人提供的文件的形式为：/；发包人审批承包人文件的期限：/。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：原件2套。1.7联络-46-\n1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：/。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人所提供的一切与本工程相关的资料，承包方应予以保密。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工后应全部移交发包人。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人全额承担。1.13工程量清单错误的修正-46-\n出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按招标文件规定。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按招标文件规定。2.发包人2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人编制的竣工结算报告；本合同及合同的各项组成文件；发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件；承包人的劳保核定卡；图纸会审纪要；开、竣工报告及工期延期联系单；竣工验收记录；招标文件及招标文件的各项组成文件；施工图纸和竣工图纸；设计变更单、技术核定单、工程联系单；现场签证；隐蔽工程验收记录；与工程结算有关的发包人通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；其他与工程造价有关的有效文件。。承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料叁套。（10）承包人应履行的其他义务：/。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；-46-\n身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，履行本项目的承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围内向发包人直接负责。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻现场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次5000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金壹万元人民币，更换其他人员每人每次支付违约金伍仟元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任/3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：协议签订后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人及监理人书面同意离开施工现场。-46-\n3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金壹万元人民币，更换其他人员每人每次支付违约金伍仟元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次5000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。主体结构、关键性工作的范围：国家相关法律、法规、技术规范及建筑行政主管部门有关的规定。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工起。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：承包人在签订合同前，应向发包人提交签约合同价10%的履约担保。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的10%，履约保证金采用现金的形式。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。-46-\n4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。关于监理人的监理权限：/。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：/；职务：/；监理工程师执业资格证书号：/；联系电话：/；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：按招标文件要求。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查-46-\n5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明。关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前一星期内提供施工组织设计方案和工程进度计划。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。7.2施工进度计划-46-\n7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订后7天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：“五小”等工程必须在本合同签订后7天内动工。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人在工程开工前7天内提供。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金500元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）-46-\n烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准：（2）/；（3）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关规定执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：/。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：/。10.4变更估价-46-\n10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:/。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：按招标文件。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。-46-\n②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：1）工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的(指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；2）市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；3）施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的(主要材料指招标人工程预算价的主要材料项目表中所列的材料)；4）天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；5）人工、机械费价格变化的。材料价格风险控制：因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由投标人承担。如因发包人不能及时拆迁的原因造成部分工程不能施工的，工期经确认后予以顺延，但由此产生的误工、窝工等费用由承包人自行承担。在合同期内，因发包人拆迁原因部分工程无法施工，可进行工程甩项验收。甩项项目能施工时，由原承包人继续施工。-46-\n风险费用的计算方法：按1％的风险包干系数计入工程预算价。实行投标风险包干的工程，除地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。风险范围以外合同价格的调整方法：（1）在工程预算内的项目综合单价，按预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。工程预算内的项目综合单价＝预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率），下浮率为18%。（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）（3）若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。材料变更的价格确定：（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）（2）上述发布媒介没有公布的材料单价，由承包人提出适当的价格，经发包人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。3、其他价格方式：/。工程定额及费用计取：本工程的工程造价定额和费用计取仍按审核文件要求的有关规定执行，政策变化不予调整，工程结算时按招标文件及编制说明的相关规定进行结算。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。-46-\n承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：/。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按每月施工进度。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：工程量进度付款额度和付款方式：施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的（下浮后）80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%,当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。-46-\n12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：承包人向发包人提供竣工图一式叁份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；-46-\n（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：/。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程完工30日内。竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书(含电子文档)等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：/。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。承包人提交最终结算申请单的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：详建筑工程质量保修书。15.3质量保证金-46-\n关于是否扣留质量保证金的约定：工程款。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）5%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：参照中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2天内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：合同工期相应顺延。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。-46-\n（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：合同工期相应顺延。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：合同工期相应顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：若逾期未能完成的，按500元/天向发包人支付误期违约金。。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：/。-46-\n18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向仙游县人民法院起诉。21、补充条款（1）承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。（2）承包人应积极配合发包人的征地拆迁等协调工作。（3）承包人应在发包人提供的规划用地红线图范围内施工，对红线图范围外因施工引起的纠纷，承包人应积极主动予以协商解决并承担费用。（4）承包人负责看管及维护施工期间发包人提供的供电设施（变压器及供电线路）和供水设施的财产及安全。　　　（5）工程施工项目管理班子成员必须满足本工程施工要求。-46-\n（6）施工现场使用的施工机械设备，其数量、性能和规格不得低于施工组织设计所采用的施工机械设备。（7）用于工程的主要材料、设备，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的标准，使用前必须经发包人及监理、设计单位共同确认，单价不得调整。（8）施工过程中建筑材料价格异常波动时，按建设厅闽建筑[2007]53号文有关规定及仙政办（2011）10号文规定执行。(9)根据仙政办[2011]172号文件规定中标单位施工车辆必须采用自有车辆或莆田籍车辆,根据相关部门通报的企业违反招标文件规定使用处挂车辆施工不诚信行为情况，在莆田市发展服务中心网予以曝光被曝光企业在一定时间内禁止参加本市投标。相关部门提供的书面材料未明确限制时间的，自曝光之日起予以限制一个月。（10）本工程预算劳保费用暂按甲类计取,签订合同时劳动保险费按承包人劳保卡调整。（11）承包人必须及时支付农民工工资，否则业主有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由投标人自行承担。-46-\n工程质量保修书发包人（全称）：仙游县自来水公司　　承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　　按《建设工程质量管理条例》规定执行。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为5年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为5年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：按工程质量保修规定执行。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。-46-\n2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：-46-\n第三部分投标文件的组成（格式）永鸿国际文化城给水管道工程投标文件（本）“开标时间前不得开封”招标编号：项目名称：招标人:投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：(签字并盖章)投标人地址:投标人邮政编码：编制时间：-46-\n一投标文件的组成（1）投标承诺函（2）有效的营业执照副本复印件加盖公章（3）企业资质证书副本复印件加盖公章（4）企业安全生产许可证复印件加盖公章（5）注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证复印件加盖公章（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件加盖公章-46-\n1、投标承诺函致：{招标人名称}1、根据你方招标工程项目编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，按照《莆田市小额工程施工发包承包暂行规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准、审核后工程预算价及其他有关文件后，我方愿以招标人的发包价[人民币（大写）元（RMB：￥元）]调整劳保费用后的价格作为承包价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期{工期}日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到标准。4、一旦我方中标，我方将派为本工程项目经理，该项目经理无承担其他在建工程施工任务。5、如果我方中标，我方将按照规定提交合同金额的％作为履约保证金汇入招标人的基建专户。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。投标人：（盖章）单位地址：___________________________________法定代表人或其委托代理人：（签字并盖章）邮政编码：__________电话:传真：_____________开户银行名称：开户银行账号：日期：年月日-46-\n2、有效的营业执照副本复印件加盖公章3、企业资质证书副本复印件加盖公章4、企业安全生产许可证复印件加盖公章5、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证复印件加盖公章6、银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件加盖公章-46-\n第四部分法定代表人资格证明书法定代表人授权委托书法定代表人资格证明书单位名称：_____________________________________________单位性质：_____________________________________________地址：_____________________________________________成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：_____身份证号:___________________系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，应提供本资格证明书。-46-\n法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（单位全称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加(招标人全称)的(工程项目全称)的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转让委托权，特此委托。代理人：(签名或盖章)性别：年龄：职务：身份证号码：法定代表人：（签名并盖章）授权委托日期：年月日投标人：（公章）注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。-46-\n第五部分工程预算造价文件（另附）第六部分行贿犯罪档案查询申请行贿犯罪档案查询申请仙游县人民检察院:（招标人）单位因（项目名称）项目,根据莆检会[2010]4号《关于共同开展行贿犯罪档案查询工作的通知》的规定,现向你院申请查询（投标人名称）等单位及负责人有无行贿犯罪记录。被查询单位/个人情况表项目名称：序号单位名称项目经理/负责人项目经理/负责人身份证号码（投标人名称）法人：（姓名）（身份证号码）（投标人名称）建造师：（姓名）（身份证号码）特此申请查询单位：（印）年月日仙游县人民检察院:（招标人）单位的（项目名称）项目,已送交贵院进行行贿犯罪记录查询,现介绍（不必填）前往领取结果,请予以支持反馈。查询单位：（印）年月日注明：本申请表请各投标人填写完整在提交原件时一并提交（不必在投标文件中提交）-46-