2011-2015年全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案.doc 112页

'2015年一级建造师考试真题法规及相关知识试题（完整版）一、单项选择题1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【参考答案】AP1992.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业()A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【参考答案】BP2273.某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。A.特别重点事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故 【参考答案】DP2494.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A.80%B.70%C.60%D.50%【参考答案】AP2195.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具()。A.购货发票B.检测合格证明C.产品使用说明书D.相应的图片【参考答案】BP2656.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【参考答案】CP2077.某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。 A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【参考答案】AP878.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A.单位所在地B.污染影响地C.单位等级地D.事故发生地【参考答案】DP1899.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需债务人同意，但需通知债务人【参考答案】DP13310.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件 C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的监理大纲【参考答案】A11.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日【参考答案】CP12612.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人【参考答案】DP25213.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定 【参考答案】D14.关于租赁合同的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【参考答案】A15.关于物权保护的说法，正确的是()。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【参考答案】BP2216.依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。A.15B.20C.30D.60【参考答案】A17.某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。A.2014年3月1日 B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【参考答案】D18.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位【参考答案】D19.根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【参考答案】BP26820.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件 D.用于防水工程的水泥制品【参考答案】A21.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。A.竣工验收时B.竣工验收合格后C.提交竣工验收报告时D.交付使用时【参考答案】C22.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是()A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包【参考答案】A23.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。A.80B.100C.150D.200【参考答案】B24.在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。 A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款【参考答案】A25.关于劳务派遣的说法，正确的是()。A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【参考答案】BP14726.人民法院审理行政案件，不适用()。A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制【参考答案】A27.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地 D.不动产所在地【参考答案】D28.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理【参考答案】D29.在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任【参考答案】A30.甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任【参考答案】B 31.特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天B.15天C.20天D.一个月【参考答案】D32.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.危害公共安全罪【参考答案】B33.某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工商治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【参考答案】C34.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是()。A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【参考答案】A35.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。A.安全监督管理机构B.施工单位C.建设单位D.监理单位【参考答案】B36.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。法律行政法规地主性法规部门规章【参考答案】D37.下列法律中，属于宪法相关法的是()。A.《中华人民共和国行政法》B.《中华人民共和国民法通则》C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》D.《中华人民共和国政府采购法》【参考答案】C 38.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应与准许重新鉴定。A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的【参考答案】DP31939.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。A.在公司连续工作满8年的张某B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某【参考答案】D40.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.A.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【参考答案】B41.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。A.予以拒绝 B.征得设计单位同意C.征得监理单位同意D.与相关各方协商一致【参考答案】AP27342.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的【参考答案】C43.下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全施工的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【参考答案】BP21644.根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出 【参考答案】B45.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【参考答案】C46.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【参考答案】B47.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担【参考答案】D 48.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。A.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证【参考答案】C49.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【参考答案】CP21150.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。A.10日B.15日C.20日D.30日【参考答案】D51.仲裁协议应当具备的内容是()。A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【参考答案】B 52.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【参考答案】D53.题目暂缺A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【参考答案】D54.下列法规中，属于部门规章的是()。A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》【参考答案】D55.关于注册商标有效期的说法，正确的是()。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算 C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算【参考答案】B56.根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()A.专职安全员B.法定代表人C.专职消防安全员D.施工项目负责人【参考答案】B57.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【参考答案】C58.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿 【参考答案】A59.甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。A.无效B.成立C.可变更D.可撤销【参考答案】BP11960.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。A.施工行为地B.施工合同签订地C.施工单位所在地D.施工项目业主住所地【参考答案】A61.根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧【参考答案】AP19062.根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。 A.兑付国债本息请求权B.支付存款本金及利息请求权C.基于合同的违约金请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权【参考答案】C63.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。A.请求甲支付违约金6万元B.请求甲双倍返还定金8万元C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【参考答案】C64.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验【参考答案】C65.关于建设工程监理的说法，正确的是()。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系 C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【参考答案】DP29366.下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【参考答案】B67.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。A.6个月B.1年C.2年D.3年【参考答案】D68.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【参考答案】AP212 69.根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。A.3%B.5%C.10%D.15%【参考答案】B70.甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【参考答案】CP277二、多项选择题71.根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有()。A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求C.按照招标人的要求倾向特定投标人D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【参考答案】ABD 72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。A.与建设单位之间相互串通投标B.将承包的合同转包或违法分包C.发生过一起一般质量安全事故D.非法转让建筑业企业资质证书E.恶意拖欠分包企业工程款【参考答案】ABDEP6473.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担【参考答案】BCEP11-1274.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【参考答案】ACP24075.关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。 A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生B.软件著作权属于软件开发者C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定【参考答案】BCE76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【参考答案】ABDEP20677.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言【参考答案】BD78.根据事故的具体情况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。 A.公安机关B.有关人民政府C.人民法院D.安全生产监督管理部门E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【参考答案】ABDE79.关于债权相对性的说法，正确的有()。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性【参考答案】CDE80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【参考答案】ACDE81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分包注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【参考答案】BD82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。A.机器损坏险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险E.勘察设计责任险【参考答案】ABCE83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。A.工程名称B.取样部位C.工程地点D.样品名称E.取样日期【参考答案】ABDE84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有()。 A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E.欠付工程款数额较大的【参考答案】ABCDP28985.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【参考答案】BCDE86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。A.行政处罚决定在被行政复议期间的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定经行政复议被撤销的E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的【参考答案】BCDEP11387.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。 A.勘察、规划、设计等通用的综合标准B.施工、验收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实验和评定方法等标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要的通用的信息管理标准【参考答案】ABCDP26988.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的，不得使用【参考答案】ABC89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。A.获得防护用品权B.获得保险赔偿权C.拒绝违章指挥权D.安全生产决策权E.紧急避险权【参考答案】ABCE 90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【参考答案】BDE91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【参考答案】ACDEP21692.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有()。A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.修理、重作，更换E.消除影响、恢复名誉【参考答案】ACDE 93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【参考答案】ACE94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【参考答案】AC95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有()。A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【参考答案】CE 96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失B.偷工减料造成的损失C.验收违法行为造成的损失D.中途变更承包工作要求造成的损失E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失【参考答案】ACDE97.根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。A.原告B.被告C.鉴定人D.第三人E.审判员【参考答案】ABD98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有()。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.限额以下的小型住宅工程E.利用国际组织贷款的工程【参考答案】ABCE99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。 A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场出口处【参考答案】ABCEP230100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【参考答案】ABDEP135 2014年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案解析一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。　　A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请　　B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。　　C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地　　D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证　　【标准答案】C【名师解析】在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。参见教材P53．2．关于法人的说法，正确的是()。　　A．法人以其登记注册地为住所　　B．企业法人自取的营业执照时起取得法人资格　　C．非企业法人是指行政法人和事业法人　　D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织　　答案：　　解析：非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。P103．某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤，死亡。该施工单位的行为已经构成（）　　A．重大劳动安全事故罪　　B．强令违章冒险作业罪　　C．重大责任事故罪　　D．工程重大安全事故罪【标准答案】D【名师解析】工程重大安全事故罪：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。参见教材P48．　　4．建设工程合理使用年限是指从(　)之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。　　A．施工许可证办理　B．工程竣工验收合格　　C．预验收合格　 D．质保期结束【标准答案】B【名师解析】工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见教材P291　　5．关于法人的说法，正确的是（）。　　A．法人以其登记注册地为住所　　B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格　　C．非企业法人是指行政法人和事业法人　　D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织　　【标准答案】D【名师解析】建设单位一般也应当具有法人资格，但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。参见教材P10~11．6．关于建设工程分包的说法，正确的有（）　　A．总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业　　B．总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业　　C．总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业　　D．总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【标准答案】A【名师解析】建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。参见教材P105．　　7．除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。　　A．要式合同　　B．实践合同　　C．有偿合同　　D．双务合同【标准答案】B【名师解析】实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚段交付标的特才能成立的合同，如保管合同。参见教材P117/　　8．根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。　　A．当事人住所地　　B．调解协议履行地　　C．调解组织所在地　　D．调解协议签订地　　【标准答案】C　　【名师解析】经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。参见教材P342． 　　9．某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。　　A．按约定由分包单位自行承担全部责任　　B．分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任　　C．总承包单位承担全部责任　　D．总承包单位与分包单位承担连带责任【标准答案】D　　【名师解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连连带责任。参见教材P104．　　10．劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员主任由（）担任。　　A．同级工会代表　B．劳动行政部分代表　C．用人单位代表　D．人民法院指定的人员【标准答案】B【名师解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员主任由劳动行政部门代表担任。参考教材P157．　　11．下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。　　A．制定完备的安全生产规章制度和操作流程　　B．配备兼职安全生产管理人员　　C．各分部分项工程有应急预案　　D．管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【标准答案】A　　【名师解析】属于建筑施工企业取得安全生产许可证，应具备的条件之一。参见教材P211．　　12．关于专利申请的说法，正确的是（）。　　A．两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人　　B．职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人　　C．在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的　　D．国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日　　【标准答案】A　　【名师解析】B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。参见教材P27．13．根据《安全生产许可证条例》，必须持特各作业操作证书上岗的人员是（） 　　A．项目经理　　B．兼职安全员　　C．建筑架子工　　D．BIM系统操作员　　　　【标准答案】C　　【名师解析】四个选项里面建筑架子工属于特种作业人员。参见教材P224．　　14．某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。　　A．10　　B．20　　C．30　　D．50　　【标准答案】C　　【名师解析】合同工一年以上的（含一年）。预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。参见教材P234页。　　15．下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。　　A．仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致　　B．当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉　　C．劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁　　D．双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁　　【标准答案】D　　【名师解析】有关仲裁协议的内容。参见教材P335．16．施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支会创储费时，保答案人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（）。　　A．抵押权　　B．质权　　C．留置权　　D．用益物权　　【标准答案】C　　【名师解析】有关留置权的内容。参见教材P39．　　17．关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()．　　A．施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万以上30万以下的罚款　B．缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C．缺陷责任期间内，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。D．建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重的后果的，资质许可机关不予批准其申请　　　　【标准答案】C 【名师解析】缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。参考教材p308．　　18．关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。　　A．对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款　　B．对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位　　C．对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款D．对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款【标准答案】A　　【名师解析】对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。　　　　19．关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。　　A．省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布　　B．省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告　　C．较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D．自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布　　【标准答案】D【名师解析】自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。参见教材P4．　　20．关于物权特征的说法，正确的是（）。　　A．物权是一种支配权，需要义务人的行为配合。　　B。物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利　　C．物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人　　D．物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权　　【标准答案】B【名师解析】物权是权利人直接支配的权利，物权是绝对权，物权具有排他性。参见教材P19．　　21．关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。　　A．当事人对仲裁不服的，可以提起公诉　　B．当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理　　C．当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 　　D．仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权　　　　【标准答案】A　　【名师解析】当事人达成仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁无效的除外。因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。参见教材P335。22．关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是（）　　A．不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布　　B．诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布　　C．省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行记录信息的公布　　D．不良行为记录在地方的公布期限应当于全国公布期限　　【标准答案】B　　【名师解析】有关建筑市场诚信信息的公布。参见教材P112．　　23．根据《招标投标法》，正确的是（）。　　A．建设行政主管部门　　B．招标代理机构　　C．招标人D．投标人推选的代表【标准答案】C　　【名师解析】开标由招标人主持。参见教材P87．24．关于保险索赔的说法，正确的是（）。　　A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料　　B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供　　C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金　　D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任　　【标准答案】B　　【名师解析】有关保险索赔内容。参见教材P41．25．根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）　　A．能效标识　　B．节能措施　　C．质量保修书　　D．建筑节能标准　　【标准答案】B【名师解析】节能的关要求。参考教材P196． 　　26．关于人身保险合同的说法，正确的是（）　　A．人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益　　B．保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求设保人支付　　C．人身保障合同的投保人不可以为受益人　　D．人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费　　【标准答案】A　　【名师解析】选项B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求设保人支付。选项C投保人、被保险人可以为受益人。选项D投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。参见教材P41．　　27．关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。　　A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致　　B．仲裁审理案件应当公开进行　　C．当事人可以协议仲裁不开庭审理　　D．仲裁庭不能做出缺席裁决　　【标准答案】C　　【名师解析】选项B仲裁以不公开审理为原则。选项C仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决。选项D仲裁庭可以依法缺席审理并做出裁决。参见教材P311．28．关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。　　A．对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债权人　　B．对于建筑采购买卖合同中建筑村料的交付，材料供应商是债权人　　C．在施工中产生噪音，打扰居民，不会有债的发生　　D．材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债　　【标准答案】B【名师解析】本题考查的是建设工程债的发生依据，参见教材P23．　　29．关于建设工程分包的说法，正确的是（）　　A．分包单位没有资质要求　　B．分包单位不得再次分包　　C．分包单位由总包单位自由确定　　D．分包的工作内容没有限制【标准答案】B【名师解析】本题考查的是建设工程分包的规定。参见教材P105．　　30．根据国家有关消防法桂的建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。　　A．一季度　　B．半年　　C．一年　　D．两年　　【标准答案】B 　　【名师解析】施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组只用一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。参见教材P239．　　31．签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是(　)。　　A．人大主席团　　B．国务院总理　　C．最高人民法院院长　　D．国家主席【标准答案】D　　【名师解析】全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。参见教材P3　　32．可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是(　)。　　A．人民法院　　B．建设行政主管部门　　C．工商行政主管部门　　D．监理单位【标准答案】A　　【名师解析】本题考查的是可撤销合同。参见教材P134。33．关于一级建造师执业范围的说法，正确的是(　)。　　A．注册建造师不得同时担任两人及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外　　B．注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业　　C．注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人　　D．工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件【标准答案】C　　【名师解析】本题考查的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时捏造两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：⑴同一工程相邻分段发包或分期施工的；⑵合同约定的工程验收合格的；⑶因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人；⑴发包方与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的；⑵发包方同意更换施工项目负责人的；⑶因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地名级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨区承揽工程项目执业准入条件。参见教材P76。　　34．根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。　　A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的　　B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的　　C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 　　D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的　　【标准答案】D　　【名师解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：⑴不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；⑵不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。参见教材P354．35．下列国家标准中，属于强制性国家标准的是(　)。　　A．工程建设重要的通用的信息技术标准　　B．工程建设行业专用的实验方法　　C．工程建设行业专用的术语、符号　　D．工程建设勘察行业专用的质量要求【标准答案】A【名师解析】本题考查的是强制性标准的范围。参见教材P271．　　36．关于人民调解的说法，正确的是()。　　A．人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织　　B．人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力　　C．人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力　　D．当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉　　【标准答案】C　　【名师解析】经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。参见教材P342．37．根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。　　A．专利中的财产权　　B．应收账款债权　　C．可以转让的股权　　D．房屋所有权【标准答案】D　　【名师解析】权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。参见教材P39．　　38．关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。　　A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照　　B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书　　C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员　　D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程　　【标准答案】B 　　【名师解析】《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。参见教材P70．　　39．关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。　　A．因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任　　B．仓储合同自仓储物交付时成立　　C．第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付　　D．仓储合同自成立时生效【标准答案】D【名师解析】仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。40．对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。　　A．建立大呢　　B．责任方　　C．建设单位　　D．施工单位　　【标准答案】B　　【名师解析】对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。参见教材P302　　42．某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。　　A．承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人　　B．抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人　　C．普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人　　D．全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人　　【标准答案】D【名师解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。　　43．根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。　　A．1个月　　B．2个月　　C．3个月　　D．半年 　　【标准答案】A　　【名师解析】用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。参见教材P140　　44．关于建设工程质量保修的说法，正确的是(　)。　　A．全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金　　B．由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用　　C．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期　　D．发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实　　【标准答案】C　　【名师解析】建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产品所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。。参见教材P306。　　45．根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和(　)。　　A．生产企业资质证明　B．生产企业执业执照　C．生产许可证　D．第三方检测合格证明　　【标准答案】C　　【名师解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证、自检合格证明。参见教材P265。　　46．根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。　　A．拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算　　B．建设工程选址应当是尽可能避开一切文物　　C．建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案　　D．在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动　　【标准答案】A　　【名师解析】《文物保护法》规定文物的原址保护、迁移、拆除所需的费用，由建设单位列入建设工程预算。书上无直接内容。47．定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在(　)支付报酬。　　A．合同生效后　B．交付工作成果时　C．完成工作成果50%　D．完成全部工作成果前 【标准答案】B　　【名师解析】对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的定作人应当相应支付。参见教材P161。48．关于投标保证金的说法，正确的是(　)。　　A．投标保证金有效期应当与投标有效期一致　　B．投标保证金不得超过招标项目估算价的10%　　C．实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出　　D．投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息【标准答案】A【名师解析】投票保证金不得超过招标项目估算价的2%；实行两阶段招标的，招标人要求投票人提交保证金的，应当在化二阶段提出；投票截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。参见教材P92。　　49．国家标准、行业标准的制定一般分为(　)四个程序。　　A．准备、征求意见、修正、送审　　B．征求意见、修正、送审、报批　　C．准备、专家会审、征求意见、报批　　D．准备、征求意见、送审、报批【标准答案】D　　【名师解析】工程建设国家和行业标准制定程序都可以分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段。参见教材P270、271。　　50．根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是(　)。　　A．自愿原则　　B．强制原则　　C．限制原则　　D．申请原则【标准答案】A　　【名师解析】用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请。书上没有直接的内容。　　51．工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。　　A．施工单位维修，建设单位直接承担费用B．建设单位维修并承担费用　　C．施工单位维修并承担费用　D．施工单位维修，设计单位直接承担费用 【标准答案】A　　【名师解析】建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。参见教材P302．52．关于建设工程共同承包的说法，正确的是（　）A．中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B．两个不同C．联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D．共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【标准答案】C　　【名师解析】大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。参见教材P105．53．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期(　)。　　A．以合同约定的竣工日期为准　　B．相应顺延　　C．以承包人提交竣工报告之日为准　D．以实际通过的竣工验收之日为准【标准答案】C　　【名师解析】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。参见教材P123．　　54．根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是(　)。　　A．国务院环保部门　　B．各级地方政府环保部门　　C．酸雨控制区内的任人民政府环保部门　　D．大气污染排放总量控制区内的人民政府【标准答案】B【名师解析】有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，核定企业和事业单位的主要大气污染物排放许可证。参见教材P185．55．根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是(　)。　　A．招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人　　B．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人　　C．排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标　　D．排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【标准答案】B【名师解析】《招投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可授权评标委员会直接确定中标人。参见教材P88． 　　56．关于施工企业资质序列的说法，正确的是，正确的是(　)。　　A．专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业　　B．专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业　　C．劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业　　D．劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业　　【标准答案】B【名师解析】(1)专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的活动。　　(2)劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务发包企业完成的活动。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。参见教材P61．　　57．关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。　　A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用　　B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收　　C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收　　D．建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款　　【标准答案】A　　【名师解析】建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。参见教材P298．58．关于不可移动文物保护的说法，正确的是（　　）A．尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记B．文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C．历史文化名域的保护办法由国务院制定D．在历史文化名域范围内可以进行采石活动【标准答案】C【名师解析】尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。文物保护单位应当建设控制地带。《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动；⑴开山、采石、开矿等破坏传统格局和风貌的活动；⑵占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；⑶修建生产、存储爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；⑷在历史建筑上刻划、涂污。参见教材P205-206． 本题超纲。尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。因此A错误。　　根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带，并予以公布。因此B错误。　　在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动。因此D错误。历史文化名城和历史文化街区、村镇的保护办法，由国务院制定。因此正确选项为C59．关于评标的说法，正确的是（　）。A．招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B．招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C．评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果D．投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【标准答案】D【名师解析】投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。参见教材P88．60．根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同(　)。　　A．效力待定　　B．可变更　　C．无效　　D．可撤销【标准答案】C【名师解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。参见教材P36．61．关于施工现场大气污染防治的说法，正确的(　)。　　A．重点是防治排放污染物　　B．爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划　　C．结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米　　D．施工现场非作业区达到目测扬尘高度0．5米【标准答案】B【名师解析】选择风力大小的天气进行爆破作业。参见教材P186．　　62．生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。　　A．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练。　　B．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练　　C．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练　　D．应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练 　　【标准答案】C　　【名师解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。参见教材P250．　63．家公司业务员王某开出后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是(　)。　　A．王某的行为为无权代理，合同无效　　B．王某的行为为表见代理，合同无效　　C．王某的行为为表见代理，合同有效　　D．王某的行为为委托代理，合同有效　　【标准答案】B　　【名师解析】《民事诉讼法》规定，凡事知道案情情况的单位或个人，都有义务出庭作证。参见教材P318．64．延付或者拒付租金的诉讼时效期为(　)年。　　A．1　　B．2　　C．4　　D．20　　【标准答案】A　　【名师解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物丢失或损毁的。参见教材P323．　　65．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当(　)。　　A．要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门　　B．要求施工单位整改，并及时报告建设单位　　C．要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门　　D．要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位　　【标准答案】D　　【名师解析】情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位。参见教材P263。　　66．甲公司业务员王某开出后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是(　)。　　A．王某的行为为无权代理，合同无效　　B．王某的行为为表见代理，合同无效　　C．王某的行为为表见代理，合同有效　　D．王某的行为为委托代理，合同有效　　【标准答案】D　　【名师解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人胡代理权的，该代理行为有效。参见教材P17。 67．根据《著作权法》著作权是（　）A．随作品的发表而自动产生B．随作品的创作完成而自动产生C．在作品上加注版权后自动产生D．在作品以一定的物质形态固定后产生【标准答案】B　　【名师解析】《著作权法》第二条规定，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。即著作权自作品完成创作之日起产生，并受著作权法的保护。教材无相关内容。　　68．在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。　　A．设计文件规定的该工程的合理使用年限　　B．5年　　C．2年　　D．2个采暖期、供冷期　　【标准答案】A　　【名师解析】基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。参见教材P306．69．甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造师一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（　）A．丁公司对其享有的份额有权转让B．该楼发生的管理费用平均承担C．该楼所有权为共同共有D．甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【标准答案】A【名师解祈】本题考査的是所有权和管理。参见教材P19。70．关于项目经理的说法，正确的是（　）。A．项目经理的权利来自于企业法人的授权B．施工项目可以设有项目经理C．项目经理具有相对独立的法人资格D．由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【标准答案】A【名师解祈】在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。参见教材P12。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71．某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。　　A．工程质量保证金应在保修期满后返还 　　B．发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔　　C．建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修　　D．当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉　　E．承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任　　【标准答案】BCD　　【名师解析】A发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人；B中承包人没有向发包人提出施工签证，不能像发包人提出索赔。参见教材P301-303、308．72．下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是(　)。　　A．对拘役不服的　　B．行政机关工作人员对奖惩决定不服的　　C．认为行政机关侵犯其财产权的　　D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的　　E．认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的　　【答案】CD　　【解析】法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产、停业、没收财物等行政处罚不服的；对限制人身自由（如强制隔离、强制约束）或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或者不予答复的；申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；认为行政机关没有依法发抚恤金的；认为行政机关违法要求履行义务的；认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的；法律、法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案件。参见教材P354-355．73．根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（　）A．发明B．计算机软件C．实用新型D．商品商标E．外观设计【标准答案】ACE　　【名师解析】专利法保护的对象包括：发明、实用新型和外观设计。参见教材P26．　　74．关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。　　A．应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证　　B．领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 　　C．法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件　　D．在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金　　E．在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可　　【标准答案】ADE【名师解析】选项B已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件。选项C需要说明的是，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。参见教材P52、P55．　　75．关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有(　)。　　A．分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责　　B．分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任　　C．建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责　　D．当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿　　E．当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【标准答案】ACD　　【名师解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，就是当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也建设单位可以向分承包单位请求赔偿，在总承包单位和分包单位进行赔偿后，方有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。参见教材P104．　　76．甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。　　A．该约定属于有关相邻关系的约定　　B．该约定属于土地承包合同　　C．该约定属于地役权合同　　D．没有进行登记不影响改约定的合同效力　　E．如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行　　【标准答案】CDE【名师解析】本题考查的是地役权的概念及使用范围。参见教材P21．77．根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的(　)，书面通知被监理的建筑施工企业。A．工程监理单位B．工程监理人员的名单C．工程监理权限 D．工程监理的内容E．工程监理入场时间　　【标准答案】ACE【名师解析】根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，初稿建筑工程监理前，建筑单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，通知被监理的建筑施工企业。参见教材P．80．关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有()。　　A．超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班　　B．工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查　　C．应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案　　D．建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%E．对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知所在地的分公司负责人带班检查【标准答案】ABC【名师解析】建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。参见教材P21879．关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（　）A．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B．科研单位的建筑物域于噪声敏感建筑物C．建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D．环促行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E．“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【标准答案】BD【名师解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。选项A《环境噪声污染法》规定，在城市市区哭声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。选项C建筑施工场界环境噪声排放值，昼间70DB（A），夜间55DB（A）。选项E“夜间”是指22：00至次日6：00之间的时段。参见教材P182。80．下列法律责任中，属于行政处罚的有（　）A．减低质资成等级B．罚金C．记过D．没收财产E．罚款 【标准答案】AE【名师解析】本题考查的是建设工程行政纠纷。常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。行政处罚的种类:⑴警告；⑵罚款;⑶没收违法所得，没收非法财物；⑷责令停产停业；⑸)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；⑹行政拘留;⑺法律、行政法规规定的其他行政处罚。参见教材P310。81．甲家旁边有一建筑工地正在施。某日，—货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有（　）．A．侵权B．无因管理C．合同行为D．不当得利E．法律行为【标准答案】AD【名师解析】。参见教材P。82．关于仲裁调解的说法，正确的有（　）A．仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B．仲裁调解必须在裁决作出前进行C．仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D．仲裁调解书一经做出即发生法律效力E．仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【标准答案】BCE【名师解析】本题考查的是仲裁调解。选项A调解不成的，应当及时作出裁决。选项D调解书经经双方当事人签收后，好戏发生法律效力。参见教材P343。83．下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（　）A．诉讼B．法院调解C．和解D．行政调解E．仲裁【标准答案】ABE【名师解析】依据我国《民事诉讼法》，人民法院作出的判决书、调解书，具有强制执行效力。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。参见教材P339。84．下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（　）A．社会保险B．试用期C．保守商业秘密D．补充保险E．休息休假【标准答案】BCD【名师解析】本题考查的是劳动合同的基本条款。选项A、选项E属于劳动合同的必备条款。参见教材P139。85、根椐《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（　）．A．出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B．在施工现场斗殴受伤C．在施工现场因工作原因受到事故伤害D．施工期间醉酒坠落致残 E．在办公场所内因劳资纠纷自杀标准答案】AC【名师解析】本题考查的是工伤保险的规定。参见教材P240。86．下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（　）A．不同投标人的投标文件相互混装B．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C．招标人授电投标人撤换、修改投标文件D．不同投标人委托同一单位办理投标E．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。【标准答案】ABD【名师解析】本题考查的是禁止投标人相互串通投标。参见教材P92。　　87．安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。　　A．取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的　　B．安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的　　C．超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的　　D．违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的　　E．对不具备安全成产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的　　【标准答案】BCDE　　【名师解析】本题考查的是安全生产许可证政府监管的规定。参见教材P212．88．根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有()。　　A．代理期间届满或者代理事务完成　　B．被代理人取得或者恢复行为能力　　C．被代理人或者代理人死亡　　D．代理人丧失民事行为能力　　E．指定代理的人民法院或者指定单位取消指定　　【标准答案】BCDE　　【名师解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止，选项A属于委托代理行为的终止。参见教材P15．　　89．根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。A．被保证的主债权种类　　B．保证人的资产状况　　C．保证的期间D．保证的方式　　E．保证担保的范围 　　【标准答案】ACDE　　【名师解析】本题考查的是保证的基本法律规定。保证合同应当包括以下内容：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限。保证的方式；保证担保的范围；双方认为需要约定的其他事项。参见教材P36。90．设计单位的安全责任包括()。A．按照法律．法规和工程建设强制性标准进行设计B．提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C．对安全技术措施或专项施工方案进行审查D．依法对施工安全事故隐患进行处理E．对设计成果承担责任【标准答案】ABE　　【名师解析】本题考查的是设计单位的安全责任。参见教材P262。　　91．关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）　　A．检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署　　B．检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门　　C．检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门　　D．检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E．检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位　　【标准答案】ACD　　【名师解析】本知识点考查的是工程质量检测机构的职责。检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。　　检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。　　参见教材P28092．关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()。A．项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包B．全部由外国投资．外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包C．由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D．承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成E．外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程【标准答案】BCD　　【名师解析】本题考查的是外商投资建筑企业承担工程的要求。外资建筑企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程：⑴全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程；⑵由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目；⑶外资等于或者超过50%的中外联合建设项目；及外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目；⑷由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽。参见教材P66。93．关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有()。A．依法对设计文件进行技术交底B．依法保证使用的建筑材料等符合要求C．依法审查施工图纸设计文件D．依法办理工程质量监督手续E．依法承揽工程的勘察、设计业务【标准答案】AE【名师解析】本题考查的是勘察、设计单位的质量责任和义务。勘察、设计单位的质量责任和义务：依法承揽工程的勘察、设计业务，勘察、设计必须执行强制性标准，勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确，设计依据和设计深度，依法规范设计对建筑材料等的选用，依法对设计文件进行技术交底、依法参与建设工程质量事故分析。。参见教材P289-292。　　94．当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。A．设备　　B．技术　　C．材料　　D．资金　　E．劳力　　【标准答案】ABE　　【名师解析】本知识点考查的是承揽合同的承揽人的要求。承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作。参见教材P160　　95．根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）A．在要约到达受要约人之后到达受要约人　　B．在受要约人发出承诺之前到达受要约人C．在受要约人发出承诺同时到达受要约人　　D．在要约到达受要约人之前到达受要约人　　E．与要约同时到达受要约人 　　【标准答案】DE　　【名师解析】本知识点考查的是要约的撤回。要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。参见教材P11996．生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（　）A．每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B．每半年至少组织一次现场处置方案演练C．每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D．每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练E．每年至少组织一次的现场处置方案演练【标准答案】AB【名师解析】本知识点考查的是生产经营单位的应急预案演练计划。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，第年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场组织方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案演练应急预案提出修改意见。参见教材P251。97．关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（　）A．发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B．缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C．发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D．缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E．承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【标准答案】BDE【名师解析】本知识点考查的是工程建设责任缺陷责任期。所谓的缺陷，是指建设工程质量不符合工程强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为6个月、12个月、24个月，具体由发包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际竣（交）工验收之日起计算。由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。参见教材P307。98、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（　）A．选定的仲裁委员会B．仲裁事项C．仲裁地点D．选定的仲裁员 E．请求仲裁的意思表示　　【标准答案】ABE　　【名师解析】本知识点考查的是有效的仲裁协议。仲裁协议应当具有下列内容：⑴请求仲裁的意思表示；⑵仲裁事项；⑶选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。参见教材P335。99、当事人对法院管辖权有异议，应当在（　）提出A．第一次开庭时B．提交答辩状期时C．被告收到起诉状副本之日起15日内D．法庭辩论终结前E．第一审判决作出前【标准答案】BC【名师解析】本知识点考查的是管辖权异议。管辖权异议是指当事人向受诉法院提出的该法院对案件无管辖权的主张。《民事诉讼法》规定，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。参见教材P316。　　100．根据《绿色施工导则》水源利用中，应当优先采用（）　　A．地下水作为混凝土搅拌用水　　B．市政自来水作为混凝土冲洗用水　　C．中水搅拌　　D．中水饮用　　E．收集雨水养护　　【标准答案】ACE【名师解析】本知识点考查的是《绿色施工导则》水源利用。非传统水源利用：（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。　　（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。　　（3）现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。　　（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。　　（5）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%．　　参见教材P199 2013年一级建造师《法规及相关知识》考试真题及答案一、单项选择题1，下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A,《全国人民代表大会组织法》B,《中华人民共和国国际法》C《中华人民共和国反垄断法》D,《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》【答案】C【解析】《反垄断法》属于经济法，参加教材p2.2,根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A,设计错误B,原材料缺陷C不可预料的意外事故D,工艺不完善【答案】C【解析】建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。3，下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A,处分B,暂扣执照C恢复原状D,罚金【答案】D【解析】刑事处罚包括主刑和附加刑两部分，主刑有：管制，拘役，有期徒刑，无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金，剥夺政治权利和没收财产，参见教材p46。4，根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证办法机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A,15天B,1个月C2个月D,3个月【答案】B【解析】在建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作，参见教材p54。5，以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准，核准，备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市，县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A,土地主管部门 B,建设行政主管部门C，城乡规划主管部门D,授权的镇人民政府【答案】C【解析】以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准，核准，备案文件和国有土地出让合同，向城市，县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证，参见教材p51。6，关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）A,申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B,保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C，只有法律和行政法规才有权设定施工许可证当的申领条件D,消防设计审核不合格，不予颁发施工许可证。【答案】A【解析】只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可，参见教材p51.7，关于无资质的实际施工人，利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）A,无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B,实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人，违法分包人无关D,建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任、【答案】D【解析】实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同向对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人，违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任，参加教材p65。8，施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）A,施工企业负责人B,专职安全员C专职消防安全员D,项目负责人【答案】D【解析】施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人，参见教材p235。9，施工企业拒不执行公安机关消防机构做出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A,公安机关B,作出决定的公安机关消防机构C人民法院D,建设行政主管部门【答案】B【解析】当事人逾期不执行停产停业，停止使用，停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行，参见教材p239。 10，某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）A,特别重大事故B,较大事故C，重大事故D,一般事故【答案】B【解析】较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，参见教材p239。11，根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）A,代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B,代理人可以超越代理实施代理行为C，被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D,代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】A【解析】代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任，参见教材p12，12，在施工现场安装，拆卸施工起重机机械和整体提升脚手架，模版等自升式架设设备，必须由（）承担。A,设备使用单位B,具有相应资质的单位C，设备出租单位D,检验检测机构【答案】B【解析】安装，拆卸施工起重机机械和自升式架设必须具备相应的资质，参见教材p258，13，关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）A,必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B,这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C，即使合同通用条款中有次约定，也不能作为结算依据D,此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款【答案】B【解析】教材没有直接的描述，参见教材p29314，根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）A,仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B,仲裁庭可由当事人双方个选定两名仲裁庭组成C，首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D,首席仲裁员由仲裁委员会任命产生【答案】C【解析】仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者明仲裁员组成，参见教材p328。 15，建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A,12B,36C，48D,24【答案】D【解析】文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。16，下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）A,电工B,架子工C，钢筋工D,起重信号工【答案】C【解析】建筑行业那些属于特种作业：垂直运输机械作业人员，安装拆卸工，爆破作业人员，起重信号工，登高架设作业人员17，根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（） A,施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B,总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C，施工总承包单位将工程主体机构的施工分包给其他单位D,分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】A【解析】劳务分包无需经总包的认可。18，关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）A,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B,建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C，对各类能源消耗实行分类计量和统计D,对能源消费应实行包费制【答案】D【解析】任何单位不得对能源消费实行包费制19，下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）A,食品加工生产企业B,建筑施工企业C，烟花爆竹施工企业D,矿业企业【答案】A【解析】参见教材P21320,施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A,施工企业质量管理单位B,设计单位或监理单位C，工程质量监督单位 D,建设单位或监理单位【答案】D【解析】《建设工程质量管理条例》，第三十一条，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。21,关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）A,可以转包检测业务B,具有独立的法人资格C，是中介机构D,分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】A【解析】检测机构不得转包业务22，出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式成为（）A,简易交付B,占有决定C，指示交付D,拟制交付【答案】D23，根据《专利法》，对产品的形状，架构或者其结合所提出的适于实用的技术方案成为（）A,发明B,实用新型C，外观设计D,设计方案【答案】B【解析】参见教材P2524,关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）A,原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B,原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重申C，原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重申，或者查清事实后改判D,原判决违反法定程序的额，依法改判【答案】C，【解析】参见教材p32025，根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理A,企业B,政府C，社会D,行业【答案】B26，项目负责人的安全生产责任不包括（）A,对建设工程项目的安全施工负责 B,确保安全生产费用的有效使用C，落实安全生产责任制度，安全生产规章和操作规程D,签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】D【解析】应该在3年内提出注册，逾期注册需要提供继续教育的证明、27，招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A,原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B,公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C，依照当事人申请可停止公告D,公告部门可自行决定是否停止公告【答案】A28，建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须富恶化本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A,3年B,6个月C，1年D,2年【答案】A29，根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）A,未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B,未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D,未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】B【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收，参见教材p28530，某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将贷款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）A,乙供应商因无过错，无需返还B,乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C，隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D,未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】B31，根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）A,在试用期间被证明不符合录用条件的B,严重违反用人单位C，患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的D,被依法追究刑事责任的【答案】C32,根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（） A,定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B,没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C，报酬约定不清的，定作人有权拒付D,因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任【答案】A【解析】定作人可以随时接触承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失、33.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程师D．出租单位生产管理人员【答案】B【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。参见教材P258。34，某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均有分包单位承担，该约定（）A.因显失公平而无效B.由于分包单位自愿签署而有效C.仅对总承包单位和分包单位有效D．因违反法律，法规强制性规定而无效【答案】D【解析】：按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，参见教材p101。35，根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A,终身不予注册B,吊销职业资格证书，5年内不予注册C，责令停止执业3年D,责令停止执业1年【答案】A36，根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）A,评标截至时间前B,评标开始前C，提交投标文件的截止时间前D,投标有效期内【答案】C【解析】《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截至时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。37，对于达到一定规模的危险性交的的分部分项工程的转向施工方案，应由（）A,安全监督管理机构 B,建设单位C，施工单位D,监理单位【答案】C【解析】参见教材p229，施工单位应当组织专家进行论证，审查。38，借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。A,营业执照B,技术人员C，资金D,高层管理人员【答案】A【解析】本题考查的是对承包单位违法行为应当承担的法律责任。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。参见教材P105。39,公民，法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）A,不服行政机关作出的行政处分B,不服行政机关作出的行政处罚决定C，不服行政机关对民事纠纷作出的调解D,部分地方人民政府颁布的规章【答案】B【解析】参见教材p339，《行政复议法》规定的第一条。40.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】B【解析】：参见教材P287～288.建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件。41，关于行政行为特征的说法，错误的是（）A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】D42，关于工程监理的说法，正确的是（）A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.工程监理单位可以分包监理业务C.监理单位经建设单位统一可以转让监理业务D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 【答案】D、【解析】监理单位不得转让工程监理业务，监理不得与设备的供应单位有隶属关系，也没有分包这个说法。43，甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂于乙方约定：甲借用乙方院内道路通行，期限20年，甲方一次性支付给乙方50万元补偿费，双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲方拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）A.甲方拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转给丁【答案】C【解析】参见教材P2044,根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并，分立D.当事人乙方违约【答案】A【解析】参见教材P13345.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人【答案】B【解析】参考材料P26346.下列保险中，属于强制性保修的是（）。A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【答案】D【解析】工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励上的。参见教材P151.47，根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日A.公司营业执照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证签发【答案】A【解析】《公司法》第七条规定：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。 48,不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律，法规，规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【答案】B【解析】参见教材p10849，根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）A,从事勘察，设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B，勘察单位提供的地质，测量，水文等勘察成果必须真实，准确C,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D,勘察，设计单位不得分包所承揽的工程【答案】D【解析】勘察，设计单位不得违法分包所承揽的工程，参见教材p281。50，根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【答案】C【解析】：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修，抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。51，建设工程质量保修书的提交时间上（）A.自提交工程峻验收报告之日起15日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起15日内D.提交工程竣工验收报告时【答案】D【解析】建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。52，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【答案】A 53,根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【答案】C【解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，参见教材p9554，根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【答案】C【解析】《合同法》第一百六十七条分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除劳动合同。55，关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级【答案】C【解析】联合体各方均应当具备规定的相应资格条件56，分包工程发生质量，安全，进度等问题给建设单位造成损失的额，关于承担的说法，正确的是（）A,分包单位只对总承包单位负责B，建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C,总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D,建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】C57，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固，维修等措施，重新界定使用期。A,勘察，设计单位B,监理单位C,建筑安全监督管理机构D,工程质量监督机构【答案】A【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察，设计单位鉴定，并根据结果采取加固，维修，等措施，重新界定试用期，参见教材p29858，下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）A,在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B,由行政主管部门主持达成的调解书C,人民法院在民事案件审理中制作的调解书D,司法确认的人民调解委员会主持达成的调节协议【答案】B59.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门【答案】A【解析】隐蔽工程需要经监理单位验收，所以该责任应当由施工单位承担。60，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故，火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补救。A.15B.20C.30D.40【答案】C【解析】除交通事故，火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事故造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30日。61，负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门【答案】C【解析】国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作，参见教材p266。62，建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。A.2B.1C.3D.5【答案】B【解析】建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，不予受理或者颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。参见教材p215.63，甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容即工程质量的比例对建设单位负责 B.建设单位应当与甲，乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【答案】C【解析】联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材p94。64，关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B.承包人应当在工程的合理使用寿命对地基基础和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应当承担责任D.承包人的保修责任可以免除【答案】B【解析】地基基础，主题机构不受发包人擅自使用的影响，都应在其合理的使用寿命内承担质量责任。65，监理单位的主要安全责任之一是（）A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人安全和预防生产事故的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】D【解析】A是施工单位的责任，B是建设单位的责任，C，为设计单位的责任，D为监理单位的责任。66，建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）A.一个月至2年B.2个月至一年C.3个月至2年D.6个月至3年【答案】D【解析】建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年，参见教材p11067，劳动者可以立即解除劳动合同且无需实现告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件B.用人单位以暴力，威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律，法规的规定，损害劳动者的权益【答案】B【解析】用人单位以暴力，威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动，或者用人单位违章指挥，强令冒险作业危机劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除合同，不需要先告知用人单位。参见教材14168.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A.法律B.行政法规C.部门规章 D.地方性法规【答案】C【解析】《工程项目招标范围和规模标准规定》属于部门规章。参见教材P4.69，乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【答案】A【解析】建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。70，根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同自签订之日记生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿【答案】D【解析】抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿，参见教材p37 二，多项选择题71，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有（）A,应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B,应当以鉴定合格日期为竣工日期C,鉴定日期为顺延工期的期间D,应当以申请鉴定日期作为竣工日期E,应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】BC【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释【2004】14号第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理（一）建设工程竣工经验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的额，以承包人提交验收报告之日为竣工日期（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺序延工期间。72，关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）A,贷款人不得预先在本金中扣除利息B,借款人应当按照约定的用途使用借款C,对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还D,订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保E,贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】ABD【解析】参见教材16873.下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）A.赔礼道歉B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】BCD【解析】参加教材134.74，施工单位项目负责人的安全生产责任主要包括（）A,组织制定安全施工措施B,消除安全事故隐患C,及时，如实上报安全事故D，编制安全生产规章制度和操作规程E，确保安全生产费用的投入【答案】BCE【解析】参见教材21975，根据事故具体情况，事故调查组成员由关人民政府，安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加A,监察机关B,人民法院C,公安机关D，人民检察院E,工会【答案】ACDE【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》，第二十二条，事故调查组的组成应当遵循精简，效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府，安全生产监督管理部门，负有安全生产监督管理职责的有关部门，监察机关，公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。76，下列情形导致要约失效的有（）A,拒绝要约的通知到达要约人B,要约人依法撤销要约C,要约人依法撤回要约 D,承诺期限届满，受要约人未作出承诺E,受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】ABDE【解析】《合同法》第20条规定：有下列情形之一的，要约失效。1，拒绝要约的通知到达要约人；2，要约人依法撤销要约；3，承诺期限届满，受要约人未作出承诺；4，受要约人对要约的内容作出实质性变更77，根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察，设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）A,勘察，设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B,勘察文件应注明工程使用年限C,勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D,注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责E,有特殊有求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】ACD【解析】《建设网工程质量管理条例》第十八：从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。第十九，勘察，设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察，设计的质量负责。注册建筑师，注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。78，甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）A,保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B,丙的保证方式为连带责任保证C,保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D,甲在保证期间内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任E,甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】BE【解析】参见教材35.3679，根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）A,经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B,对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C,建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件D,施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E,民用建筑在改建，扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】ABCD【解析】《民用建筑节能管理规定》80，根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（） A,投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B，投标文件逾期送达或者为送达指定地点C，投标文件未按招标文件要求密封D,投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E,联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】BE【解析】投标文件有下列情形之一的，由评标委员初审后按废标处理（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表多人授权的代理人签字或盖章的（二）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；（四）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的（五）未按招标文件要求提交投标保证金的（六）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的、81，建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）A,违反执业道德规范B,造成随时后果C,具有违约行为，D,违反建筑企业内部文件E,违约行为与财产等损失之间有因果关系【答案】BCE【解析】参见教材12582，根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）A,建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B，资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程C,建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用D，严禁个人承揽分包工程业务E,劳务作业分包不经建设单位认可【答案】AE【解析】参见教材10384，施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）A,企业股东变更B,企业名称变更C,企业法人变更D,企业设立分公司E,企业注册地址变更【答案】BCE【解析】参见教材21485，下列情形能够引发合同之债的有（）A,建设单位拖欠工程进度款B,施工中偷工减料造成的损失 C,监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D,噪声污染使周边居民无法正常休息E,建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】AE【解析】参见教材2386，下列标准属于强制性国家标准的有（）A,行业专用的质量标准B,工程建设通用的安全标准C,工程建设行业专用的制图方法标准D,工程建设通用的实验标准E,工程建设行业专用的评定方法标准【答案】BD【答案】工程建设国家标准分为强制性标准和推荐行标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2），工程建设通用的有关安全，卫生和环境保护的标准（3）工程建设重要的通用的术语，符号，代号，量与单位，建筑模数和制图方法标准（4）工程建设重要的通用的实验，检验和评定方法等标准（5）工程建设重要的通用的信息技术标准（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准87，某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）A,各地的地方法规B,法律，行政法规C,案件所在县人民政府公开发布的规定D,案件所在地的省，自治区，直辖市人民政府规章E,案件所在的的省，自治区，直辖市所在地的市人民政府规章【答案】ABE【解析】人民法院审理行政案件，以法律和行政法规，地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，人民法院审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院部，委根据法律和国务院的行政法规，决定，命令制定，发布的规章以及省，自治区，直辖市和省自治区的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定，发布的规章。88，根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）A,依照企业破产法规定进行重整的B,生产经营发生严重困难的C,股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的D.企业转产，重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的E,因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】ABDE 【解析】可以经济性裁员的情形，依照企业破产法规定进行重整的生产经营发生严重困难的企业转让，重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的其他致使劳动合同无法履行的89，建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）A,工程竣工验收备案表B,住宅使用说明书C,工程竣工验收报告D,施工单位签署的工程质量保修书E,公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【答案】ACDE【解析】工程质量竣工备案提交的资料工程竣工验收备案表工程竣工验收报告规划，环保等部门出具的认可文件或准许使用文件公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊工程验收合格证明文件施工单位签署的工程质量保修书住宅质量保证书和住宅使用说明书由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅质量保证书和住宅使用说明书90，关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）A,已经确定施工企业B,有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C,建设资金已经落实D,按照规定需要委托监理的工程已经委托监理E,按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告【答案】ABCD【解析】申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续（二）需要拆迁的额，其拆迁进度符合施工要求（三）需要拆迁的，七拆迁进度符合施工要求（四）已经确定建筑施工企业（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料（六）有保证工程质量和安全的具体措施（七）建设资金已经落实（八）法律，行政法规规定的其他条件（按照规定应该委托监理的工程已委托监理）91.必须实施鉴证取样和送检试块，试件和材料有（）A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重机构的钢筋计连接头试件D.所有的水泥材料E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】ABCE【解析】P272 92.施工作业人员享有的安全生产权有（）A.纠正和处理违章作业B.拒绝连续加班作业C.拒绝冒险作业D.紧急避险E.对施工安全生产提出建议【答案】BCDE【解析】P221-22393.在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）A.继续按照工程图纸施工B.按照技术标准修改图纸C.按照标准图集施工D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以修改【答案】DE【解析】P27094.施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）。A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【答案】BCD【解析】参见教材P10895.根据《安全生产许可证条例》，国家队（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、存储单位D.危险化学品生产、经营、存储单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】ABDE【解析】参见教材P21296.根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有（）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】ABCE 【解析】参见教材P31797.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事人形成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】BCE【解析】参见教材P33198.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.对施工质量负责B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案【答案】ABCD【解析】参见教材P268-27699.在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】：AC【解析】：参见教材P16.100.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证这几文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】AE【解析】参见教材P251 20112年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列代理行为中，不属于委托代理的是（　）。A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.指定代理2.下列物权中，不属于用益物权的是（　）。A.土地所有权B.土地承包经营权C.建设用地使用权D.地役权3.某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（　）。A.建设用地使用权B.地役权C.相邻权D宅基地使用权4.国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（　）。A.占有权B.使用权C.收益权D.所有权5.按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（　）。A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权6.关于知识产权的说法，正确的是（　）。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果7.根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（　）之日起计算。A.注册商标申请人寄出申请书B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册8.保证合同是（　）订立的合同。A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人 9.关于刑事责任的说法，错误的是（　）。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种10.根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（　）的质量管理。A.咨询单位B.总承包单位C.监理单位D.建设单位11.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（　）之日起计算。A.竣工验收合格B.交付使用C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案12.施工现场所使用的安全警示标志（　）。A.可根据建筑行业特点自行制作B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置C.必须符合国家标准D.必须以图形表示13.甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（　）。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任14.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（　）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位15.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（　）提出设计方案。A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工单位16.依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（　）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.20 B.30C.60D.1517.根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（　）A.施工合同中约定采用的推荐性标准B.建筑法律C.施工图设计文件D.工程监理合同18.关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（　）。A.施工人员有权拒绝该指令B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展19.根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（　）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A.建设行政主管部门B.省级人民政府C.县级以上人民政府D.环境保护主管部门20.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（　）。A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收21.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（　）组织专家论证、审查。A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D施工企业22.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（　）。A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B.工程竣工验收报告C.施工企业签署的工程质量保修书D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括（　）。A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（　）。 A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（　）。A.分包单位只承担民事赔偿责任B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任26.实行施工总承包的工程项目，应由（　）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A.建设单位B.施工总承包单位C.监理单位D.各分包单位27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（　）。A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件28.建筑施工企业的特种作业人员不包括（　）。A.架子工B.钢筋工C.起重信号工D.起重机械司机29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（　）。A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇30.甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（　）。A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效31.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（　）。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任 32.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（　）。A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁33.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（　）。A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当由建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当34.按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（　）。A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖35.建筑节能分部工程验收会议由（　）主持。A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人36.建设工程施工合同应以（　）为合同履行地。A.施工行为地B.发包方住所地C.合同签订地D.承包方住所地37.要式合同是指（　）的合同。A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当事人双方互相承担义务C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立38.下列不属于发包人义务的情形是（　）。A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（　）A.行政行为超越职权B行政行为C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平40.施工企业拒不执行公安消防机构做出的禁止施工处罚决定的，将由（　）负责强制执行。A.做出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（　）。A.要约邀请B.承诺C.承诺意向D.新要约42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（　）责任。A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（　）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.只能向合同履行地的人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（　）。A.施工需要并通过监理单位审查B.施工需要并按规定通过了审查C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求45.物权变更自登记时发生法律效力的是（　）。A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（　）。A.有权进行修改B.可以按照规范施工C.有权拒绝施工D.应当及时提出意见和建议47.借用其他施工企业的（　）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照 B.技术方案C.施工设备D.施工业绩48.工程建设国家标准、行业标准均可分为（　）和推荐性标准。A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（　）。A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（　）。A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（　）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司52.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（　）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.6个月B.3个月C.9个月D.1年53.纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（　）。A.有仲裁协议B.有具体的总裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头愿意仲裁54.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（　）。A.先予执行B.查封C.拍照 D.制作笔录55.关于联合体共同承包的说法，错误的是（　）。A.联合体各方对承包合同履行各自相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程56.关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（　）。A.不得批准开工建设B.已开工建设的，应当责令停止施工C.已开工建设的，应当责令限期改正D.已建成的，可以正常使用57.总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿，下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（　）。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（　）个月。A.1B.2C.3D.659.投标有效期应从（　）之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（　）。A.保险合同纠纷B.侵权行为纠纷C.不动产纠纷D.票据纠纷61.行政责任的承担方式包括行政处罚和（　）。A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（　） A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（　）。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（　）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.不需要进行大修即可继续使用的年限C.安全使用不低于50年D.工程竣工验收合格之日起5年65.关于工程质量检测的说法，正确的是（　）。A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制（　）。A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（　）。A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（　）行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（　）。A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C.在中标后为职工办理意外伤害保险D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（　）。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.施工主要技术采用特定专利或专有技术D.军队建设项目二.多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括（　）。A.不得压缩合同工期B.按设计图纸施工C.与监理单位建立友好的沟通关系D.严格履行企业质量管理认证体系E.不擅自修改设计文件72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（　）。A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（　）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（　）。A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（　）。A.货物运输B.人员伤害C.房屋权属D.土地使用权出让E.建设工程施工合同76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（　）。A.该仲裁协议当然无效 B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有（　）A.投标文件B.中标通知书C.符合要约规定的售楼广告D.拍卖公告E.招标公告78.关于建设工程保险的说法，正确的有（　）。A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期79.连带责任保证的法定保证期间属于（　）。A.诉讼时效期间B.可变期间C.除斥期间D.指定期间E.不可变期间80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（　）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有（　）。A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E.履行费用负担不明确的，由债权人承担82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（　）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.直接经济损失数额D.事故发生时间E.社会影响程度83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（　）。 A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（　）。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的（　）人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（　）A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（　）A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（　）A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的B.未取得施工许可证擅自施工的C.将承包的工程转包或者违反分包的D.发生过安全事故的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（　）工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为（　）。A.指定代理B.隐名代理C.委托代理D.居间代理E.法定代理91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（　）。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括（　）。A.分部、分项工程全体施工人员名单B.竣工验收报告C.设计变更通知单D.隐蔽验收记录及施工日志E.竣工图93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（　）有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A.建筑材料供应商B.勘察设计单位C.施工企业D.建设单位E.设备供应商94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（　）。A.责令改正，没收违法所得B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款C.追究刑事责任D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销资质证书95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（　）。A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.以欺骗手段取得资质证书的C.将承包的工程转包或违法分包的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应（　）。A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请97.仲裁协议应当具备的内容有（　）。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（　）可以停止执行。A.被申请人认为需要停止执行的B.申请人申请停止执行的C.申请人提供担保的D.行政复议机关认为需要停止执行的E.被申请人被撤销的99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有（　）。A.警告B.没收违法所得C.责令企业停产停业D.吊销营业执照E.行政拘留100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（　）。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案 2011年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）代码332011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A．国务院主管部门B．最高人民法院C．国务院D．全国人大常委会【答案】C【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A．合法行为B．无权代理C．不正当竞争D．滥用代理权【答案】A【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B．由被代理人独自向第三人承担责任C．由第三人自己承担损失D．由代理人独自向第三人承担责任【答案】A【解析】P16倒数第4段。4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A．10B．20C．30D．50【答案】B【解析】P37“（三）抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。5．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。A．相邻权B．地役权C．土地出租权D．建设用地使用权【答案】B6 ．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A．抵押权B．质权C．留置权D．所有权【答案】C7.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包B专业分包C专业承包D劳务承包【答案】C【解析】P59正中间“（一）施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质；只有专业承包，没有专业分包；只有劳务分包，没有劳务承包。8、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）A、企业未取得施工许可证擅自施工的B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】B【解析】P79倒数第3段。9.安全生产许可证的有效期为（）年A、1B、2C、3D、5【答案】C【解析】P213倒数第5行。10、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【答案】D【解析】原题为2008年司法考试四川灾区延期考试卷三31题，考核表见代理。11.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）A、管制B、赔偿损失C、返还财产D、罚款【答案】D【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。12、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()A、要约撤回B、要约撤消C、承诺撤回D、承诺撤消【答案】A【解析】 P117第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。13.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业【答案】C【解析】P256“(一)”第1段，2010年刚刚考过的点。14、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）A、现场施工人员B、分包单位C、建设单位D、总承包单位【答案】D【解析】P220倒数第3行，必考。15.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A、560B、1360C、800D、1120【答案】B【解析】P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。16.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）A、6个月B、1年C、2年D、3年【答案】C【解析】P330倒数第6行。17.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）A派遣单位与用工单位B用工单位与劳动者C用工单位与当地人民政府D派遣单位与劳动者【答案】A【解析】P144“（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。18.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师B、施工企业技术负责人、建设单位负责人C、施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师【答案】C【解析】P229正中间“二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？19、关于建设工程分包的说法，正确的是（）A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包C、建设工程主体结构的施工可以分包D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人 【答案】A【解析】P103倒数第6行。20.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.A．施工企业应同意建设单位自行采购B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D、施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】D【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。21、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。A、对本单位的安全生产工作提出建议B、接受安全生产教育和培训C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D、拒绝违章指挥和强令冒险作业【答案】B【解析】P223，从业人员的义务有且仅有三项：遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。22.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时【答案】B【解析】本题是命题热点。P297“一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。23、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A、主体结构工程为10年B、供热与供冷系统为3年C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年【答案】B【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。24、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【答案】B【解析】P75正中间“（二）执业岗位范围”第1段。25.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A竣工验收B签订施工合同C进场开工D领取施工许可证【答案】D【解析】P280“六、依法办理工程质量监督手续”第一段。 26.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人负责B、承揽人不再承担责任C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责【答案】D【解析】P160下面“（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。27.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A半年B二年C一年D三年【答案】C【解析】P224“二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。28.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D：监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】B【解析】AC错，债务转移需债权人同意；B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。29.关于投标有效期的说法，正确的是（）A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还【答案】B【解析】P90“（四）投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。30.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A1B2C4D3【答案】D【解析】P243“（六）应急预案的修订”第一行。31.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）A、甲可向法院申请恢复原判决的执行B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C、由法院执行和解协议D、由法院依职权恢复原判决的执行 【答案】A【解析】P323正中间“（三）执行和解”，考过4、5次了。32.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为()万元.A、10B、30C、50D、20【答案】D【解析】P38正中间“四、定金”的第2段最后一句。命题热点。33．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A县级人民政府B省级人民政府C国务院D省级文物行政部门【答案】B【解析】P207“（三）在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。34.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织C.联合体各方独立承担相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标【答案】B【解析】P93~94.35.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）A延期每次不超过3个月B应当由施工企业提出申请C延期没有次数限制D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效【答案】A【解析】P53倒数第2段。36、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的【答案】B【解析】P73倒数第一段。37.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目【答案】D【解析】P96最上面“三、履约保证金”第三行。38、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝 C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。【答案】A【解析】P184，BC考核（一）第2段，A考核（二）第2段，D考核（三）第1段。39、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A、费用和工期损失全部由承包商承担B、费用和工期损失全部由业主承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、费用由业主承担，工期不顺延【答案】A【解析】P120倒数第1行，本题与06年二级32题几乎完全一样。40、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（　　）之日算起Ａ、第一次付款期限届满　　　Ｂ、最后一次付款期限届满Ｃ、每次付款期限届满　　　　Ｄ、提交工程款支付申请【答案】B【解析】P315倒数第3段。41．因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A．原企业的资质等级确定B．降低一级原企业的资质等级确定C．最低资质等级核定D．实际达到的资质条件核定【答案】D【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。42、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）A、安全生产法B、宪法C、建筑法D、建设工程安全生产管理条例【答案】A【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。43、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B、认定垫资违法，利息予以没收C、返还垫资但不支付利息D、返还垫资并双倍支付利息【答案】C【解析】P124“4.工程垫资的处理”。44、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A、3B、1C、2D、5【答案】A【解析】P290“三、建设工程环保竣工验收”第2段。 45.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）A、鉴定申请应当在庭审结束前提出B、鉴定报告由造价主管部门出具C、法院对鉴定请求不予支持D、鉴定期间计入审限【答案】C【解析】超纲。考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》（法释（2004）14号）第二十二条：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该知识点。A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出；B错，司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出；D错，鉴定期间不计入审限（超纲）。46.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.发出B.当事人收到C.申请撤销期限届满D.作出【答案】D【解析】P329“四、仲裁裁决”第一段最后一句。47.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行【答案】A【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的证据、财产保全”第一段。为2005年司法考试卷三第47题，原题为“中国甲公司与某国乙公司”，题目都抄错了，这里如果不是涉外仲裁，应选择C。民诉258条：“当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。”48、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A、提起反诉B、提出和解C、提出管辖权异议D、部分变更诉讼请求【答案】C【解析】P309案例上一段。49．在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A．侵权B．合同C．无因管理D．不当得利【答案】A50.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）A、甲应支付相应部分报酬B、甲不得中途要求乙停止制作C、甲应支付全部约定报酬D、甲不用赔偿乙的损失【答案】A【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。 51.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D、分包单位只对总承包单位承担责任【答案】C【解析】P101“四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。52.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格【答案】B【解析】P87“（九）签订合同”第2段第4行。第一年考核阴阳合同，这是最简单的考法。今后会逐步深入。53、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A、100B、200C、1000D、600【答案】D【解析】P52倒数第一段。54、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D、设计深度由设计单位酌定【答案】B【解析】P283“五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。55、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担D、施工人员受伤由建设单位承担【答案】C【解析】P135“四、违约责任的免除”第2段。有关不可抗力的具体风险负担原则，教材没有详细展开，有兴趣的同学可以参考博文：http://www.shishuoblog.com/Teacher_Blog_View.aspx?id1=347&id=1238。56．某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（）.A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B、挂靠的个人承担全部责任 C、建筑施工企业承担全部责任D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任【答案】A【解析】P105“二、承包单位违法行为应承担的法律责任”第2段第3行，这个点已经考过好几次。57、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员B、项目负责人C、技术负责人D、安全员【答案】A【解析】P220第2~3行。58、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A．20B．30C、60D．45【答案】D【解析】P293“（二）工程竣工结算审查期限”。59．2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】A【解析】P137案例上一段。60.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期A定额B标准C法定D合同【答案】D【解析】P252第一段。61、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．5B、15C、10D、30【答案】B【解析】P296“1Z307045竣工验收备案的规定”标题下第1行。62、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、有完整的技术档案和施工管理资料C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件 【答案】C【解析】P287倒数第一行起，命题热点。63、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A、提供虚假资质证明B、向评标委员会成员行贿C、因不可抗力提出不能履行合同D、与招标代理机构串通【答案】C【解析】P95“（一）中标人的确定范围”第2段第3行。64.甲公司因与乙公司合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C裁定驳回乙的上诉，维持原判决D裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】C【解析】超纲，原题为2008年司法考试卷三36题。教材中无明确表述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》（法发（92）22号）第148条：当事人一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人又应诉答辩的，视为该人民法院有管辖权。65、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为【答案】C【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。66.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）A建设单位和设计单位共同所有B设计单位和甲设计师共同所有C建设单位和甲设计师共同所有D建设单位独自所有【答案】B【解析】详见07年一级第3题的解析。 67.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理【答案】D68.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）A、应追究王某的刑事责任B、可追究王某的民事责任C、不应追究王某的行政责任D、应追究王某的劳动责任【答案】B69、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】D【解析】本题超纲，易引起巨大争议。因为根据《担保法》24条：“债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定（教材P36第4行）。”本题貌似应选B或C。但根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》（法释〔2000〕44号）30条：“保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。”本题应选D。这是极重要的知识点，要怪也许不该怪命题人，教材作者写担保法，不应该不参考相应的担保法解释。70．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A．建设单位或工程监理单位B．施工项目技术负责人C．施工企业质量管理人员D．质量监督部门【答案】A【解析】P271倒数第2段。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.工程监理单位和被监理工程的（ ）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A、建设单位B、造价咨询单位C、施工企业D、建筑材料、构配件供应单位E、设备供应单位【答案】CDE【解析】P284倒数第2段，必考。72.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用新工艺E.企业申请办理资质延续手续【答案】ABCD【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。73.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.【答案】ABCD【解析】本题考核P212倒数第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。74.下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（）A、安全技术措施审查B、安全设备合格审查C、专项施工方案审查D、施工招标审查E、安全生产事故隐患报告【答案】ACE【解析】考核P256三个标题。监理单位的法定安全监理义务，有且仅有三项。要求全面把握。75.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。A．生产（制造）许可证B.施工资质证书C．产品销售许可证D.施工许可证E.产品合格证【答案】AE【解析】P257倒数第1段。76.当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（）A、没有仲裁协议的B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的 E、仲裁所依据的证据是伪造的【答案】ABDE【解析】P330正中间“一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”。2009年二级法规考了不予执行的6种情形，今年一级轮到考撤消的6种情形。注意，其中异同在第4、5两项。对生效仲裁裁决的翻案有两个程序：撤消仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。C，只能申请不予执行而不得申请撤消。这个点我在建工之家答疑帖中详细做过解析，精讲时也举过例子，对建造师要求高了点。77.根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B、将承揽的工程转包或违法分包；C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D、未按照节能设计进行施工E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的【答案】DE【解析】P108正中间“一、施工单位不良行为记录的认定标准”。A属于资质不良，B属于承揽业务不良,C属于安全不良。78.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷【答案】ABCE【解析】P295第一段。79.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经落实【答案】BCDE【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。80根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】ABDE【解析】P297倒数第一段。81.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（）。A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案 D．未按招标文件要求提交投标保证金的E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【答案】ABDE【解析】P87第4段。82.下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（）A、直接涉及国家主权的条文B、直接涉及人民生命财产安全的条文C、直接涉及人体健康的条文D、直接涉及环境保护的条文E、直接涉及公共利益的条文【答案】BCDE【解析】P263倒数第一段。83.施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【答案】ACE【解析】P271“1Z307023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定”标题下第2段。84.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投产使用【答案】CDE【解析】本题考核环境保护设施的“三同时”制度。P181倒数第1段。85.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】ABCD【解析】考核《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。86.关于工程质量检测的说法，正确的有（）A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C：检测机构不得与建设单位有隶属关系D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【答案】ADE【解析】P272正中间“（二）工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。这个地方第一次考，应该考。87.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。 A．2人死亡事故B.10人死亡事故C．3人死亡事故D.20人重伤事故E．1000万元经济损失事故【答案】CDE【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故；E表述不严谨，应为“直接经济损失”。88.严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（）A、A区法院对该案有管辖权B、严某有权向B区法院起诉C、B区法院的移送管辖是错误的D、A、B区法院均无管辖权E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的【答案】ABCE【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。首先，本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。应按照普通的合同纠纷管辖处理，严某有权选择在被告住所地B区或合同履行地A区法院起诉，因此ABC三项应选而D项错误。其次，移送案件，法院认为不属于本院管辖的，应当报请其上级法院指定管辖，不得再自行移送。89．根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A．土地所有权B.农村集体宅基地土地使用权C.学校游泳馆产权D.荒地承包经营权E.被扣押的房屋【答案】ABE【解析】P37第2段。注意“（3）学校的教育设施不得抵押”，说明非教育设施可以抵押，这个点是司法考试常考的，但建造师是第一次考。90.关于租赁合同的说法，正确的有（）A.租赁必须转让所有权B.租赁期限超过20年的部分无效C．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式D.交付租赁物是租赁合同的成立要件E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁【答案】BCE【解析】A错误，租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同的本质区别。D错误，租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。BCE考核P170最下面“1.定期租赁”，注意E埋伏了一个巨大的陷阱：如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同；如果租赁期限为6个月以内，租赁合同为不要式合同。只有双方口头约定租赁7个月，则合同履行6个月以后，视为不定期租赁；而如果双方口头约定租赁期限为5个月，显然为定期租赁。这里的逻辑比较搞，需要细心体会。91.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（）。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C．甲无权要求丁承担民事责任 D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E．丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【答案】ABDE【解析】本题命题技术高超，体现了命题人出色的归纳能力。ABD考核P101“四、总分包的连带责任”。C错，考核法释（2004）14号文第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”，但也应强调，该条款已从新教材中删除，无答题依据。E貌似没有法律依据，其实正确，丙丁分包合同违法无效，应依照P129“(四)无效合同的法律后果”来处理：“无效合同，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失”。92.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力【答案】AD【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价；合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。93.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E、分包单位将承包的建设工程再分包的【答案】ACDE【解析】P104“四、转包和违法分包的界定”。94.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日B.实际竣工之日C．开工之日D.保修期届满之日E．合同约定竣工之日【答案】BE【解析】P125第5行。95.下列关于投标保证金说法，正确的有（）A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B、投标保证金是投标文件的有效组成部分C、投标保证金的担保形式应在招标文件中规定D、投标保证金应当在投标截止时间前送达E、投标保证金的金额一般由双方约定【答案】ABCD【解析】P90最下面“（一）投标保证金的形式与金额”。96.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险为非强制保险B.被保险人为从事危险作业人员C.受益人可以不是被保险人D.保险费由分包单位支付 E.保险期限由施工企业根据实际自行确定【答案】BC【解析】本题考核P236“1Z306034办理意外伤害保险的规定”标题下第2段。A错误，意外伤害险为法定强制保险；B正确。D错误，保险费由总承包单位承担；E错误，意外伤害险保险期限法定，为开工日至竣工验收合格。C超纲，但可以合理推断。97.法人应当具备的条件有()A.依法成立B.有自己的场所C.有必要的财产或者经费D.有自己的名称、组织机构E.能够独立承担无限民事责任【答案】ABCD【解析】P10“一、法人应当具备的条件”。98下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有A合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品使用说明书，施工企业已经接收99根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得（）A.订立无终止时间的劳动合同B.要求劳动者提供担保C.向劳动者收取财物D.约定竞争业限制条款E.扣押劳动者的证件100.下列行为中，构成无因管理的有()A.甲接受委托帮助他人保养施工机具B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位【答案】BC【解析】本题考核P23“三、无因管理”的基本概念。无因管理，指没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，为避免他人利益受到损失，自觉为他人管理事务或提供服务。A不应选，因存在委托。E属于不当得利。D争议极大，建议不选。D原题为2008年司法考试卷三55题，我们先分析原题：100.下列行为中，哪些构成无因管理：D.丁见门前马路下水道井盖被盗致路人跌伤，遂自购一井盖铺上。原题中司法部给出的D为正确选项，我们可以这样理解：这个人买井盖是为了防止路人掉下去，从这个角度来说属于公益，所以他不能找路人要钱。从这一点上来说不属于无因管理。但是买井盖防止路人掉下去这个事情从义务上来说应该属于市政，无论有没有一个人买井盖，市政都负有这样的义务。这个人替市政花了钱，理应要求市政支付必要费用。如果市政不给钱，相当于该市政花的钱他没花，从这个角度来说，市政不当得利了。 但本题中将购买井盖改为插树枝，情况就大不相同，我们都知道无因管理是债法规定的内容，叫做“无因管理之债”。而债要求存在特定的相对人，本案中，我们发现这个人并未发生管理费用和直接损失，也不存在其可以主张费用的债务人。所以应推定这属于公益行为，并不构成无因管理。工程法规历年考试分值分布1Z301000建设工程法律制度历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年单选多选单选多选单选多选单选多选单选多选1Z301010建造师管理制度2111Z301020法律体系和法的形式11Z301030民法283612311Z301040建筑法543254221Z301050招标投标法846432621Z301060安全生产法442222311Z301070建设工程安全生产管理条例427434211Z301080安全生产许可证条例11Z301090建设工程质量管理条例587258421Z301100建设工程勘察设计管理条例11111Z301110标准化法212111Z301120环境保护法6323111Z301130节约能源法11Z301140消防法22121Z301150档案法11Z301160土地管理法11Z301170城市房屋拆迁管理条例11Z301180劳动法2422111Z301190保险法2211Z301200税法1121Z301210公司法11111小计4730442428283332776856651Z302000合同法历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年单选多选单选多选单选多选单选多选单选多选1Z302010合同法原则及合同分类12121211Z302020合同的订立162434411Z302030合同的效力144652211Z302040合同的履行24522231 1Z302050合同的变更和转让221111Z302060合同的权利义务终止22111Z302070违约责任51442111Z302080合同的担保321232211Z302090建设工程合同511Z302100与工程建设相关的其他合同11小计1322162021142020353635401Z303000建设工程纠纷的处理历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年单选多选单选多选单选多选单选多选单选单选1Z303010民事纠纷处理的方式22111Z303020证据14122211Z303030民事诉讼法21511Z303040仲裁法2322411Z303050行政复议法与行政诉讼法3小计36566614691112201Z304000建设工程法律责任历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年单选多选单选多选单选多选单选多选单选多选1Z304010民事责任21211Z304020行政责任11111Z304030刑事责任11211Z304040责任主体相应法律责任1小计2424322465'