福建工程学院《合同管理》习题集 答案.doc 36页

'注意：1、不排除个别题可能有做错。2、为保证公平，不传给他人！                        云川 第一章    合同法律制度一、单项选择题1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是 (  B )。  A·平等主体之间的财产关系        B·平等主体之间的财产关系和人身关系C·平等主体之间的人身关系        D·以上说法都不对 2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系，其特点错误的是 (  C  )。  A·人身关系是与财产关系相对应的关系  B·当事人处于平等的地位  C·以经济利益为内容  D·与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离3、下列不属于联营的形式的是 (  D )。  A·法人型联营   B·合伙型联营      C·协作型联营    D·工商户型联营4、普通讼诉时效适用于一般民事权利，诉讼时效期间为 (  B )。  A·一年   B·二年  C·五年       D·三年5、《中华人民共和国合同法》于 (  B )全国人大会议通过。                 A·1999.10 B，1999.03 C、1981.12   D·1993.09 6、《合同法》对合同生效规定了三种情形，不属于这三种情形的是 ( D )A·成立生效  B·批准登记生效   C·约定生效      D·签字生效7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 (  D )  A·返还财产  B·赔偿损失  C、追缴财产  D、扣押财产8、《合同法》规定了合同转让的三种情况，其中不属于三种情况的选项是 (  D ) A·合同权利转让  B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让9、违约责任，是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律   制裁。关于违约责任的方式，《合同法》规定了三种主要方式，下列不属于其中之一的   是 (  B  )  A·继续履行合同    B·解除合同  C·采取补救措施       D·赔偿损失10、合同争议的解决方式和解是 (  A )。  A·指争议的合同当事人，自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法  B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法  C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的11、下列对合同概念理解错误的一项是 (  D )A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格  B·合同是一种协议C·合同是自愿、平等的  D·合同的签订可以不经协商，由执法部门强制执行 12、代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向(  B )出示授权人签发的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。 A·债务人        B·第三人         C·债权人     D·法院13、合同关系的主体是 (  C )A·债权人        B·债务人    C·债权人和债务人 D·债务和债权 14、合同无效的根本原因在于 (  C )。  A·未经合同当事人协商订立            B·合同当事人一方毁约C·合同违反或不具备法定条件          D·合同超过其执行期限15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务 (  A )。 A·结束      B·不完全结束    C·待定      D·执法部门决定16、《合同法》的核心内容是 (  D )  A·合同的订立 B·合同的生效    C、债权人    D·合同的履行17、合同中的自然人指 (  D  )。 A·中国公民  B·外国公民      C·代理人   D·中国人和外国人18、民事活动最重要的基本原则 (  A )。A·平等自愿                     B·公平、诚实信用  C·遵守法律，维护社会公共利益   D. 依法成立的合同对当事人具有约束力19、合同法律关系的客体也即合同的核心是 (  D )。 A·数量           B·质量           C·价款           D·标的20、解决争议的方法，是指合同当事人 (  A  )。A·选择解决合同纠纷的方式，地点     B·选择改变合同内容的方式C·选择违约的责任人                 D·通过共同商议法 21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷 (  C  )。A·审议        B·仲裁           C·诉讼         D·毁约 22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，就要承担违约责任，只有 (  A )原因方可除外。A·不可抗力    B·承诺超期       C·缔约过失    D·重大误解二、多项选择题1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关，其主要职责是 (  ABCDE )   A·统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况  B·根据当事人双方的申请，对合同进行鉴证  C·查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同  D·协调所属单位之间的关系，调解合同纠纷E·指导所属单位建立合同管理机构，健全合同管理制度 2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款，一般来说，不可抗力条款应包括（ AD ）  A、不可抗力的范围    B·不可抗力发生后，当事人一方通期另一方的期限  C·出具不可抗力证明的机构及证明的内容  D·不可抗力发生后对合同的处置  E·不可抗力期限3、一个不可抗力事件发生后，可能引起的法律后果是 ( AB )。  A·合同不能按期履行                     B·合同部分不能履行  C·合同全部不能履行        D、撤销合同     E·改变合同履行条件4、根据《合同法》的规定，可以知道不可抗力的构成条件是 (  BDE )。  A·可预见性                B·不可预见性  C·可避免性                D·不可避免性      E·不可克服性5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时，当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是（ ABCD）。 A·因不可抗力致使不能实现合同目的 B·在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务 C·当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 D·当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 E·因不可抗力致使能实现合同目的6、《合同法》对合同终止的情形的规定中，下列选项中正确的是 （ABDE ）   A·债务己经按照约定履行   B·债务相互抵销  C·债务人免除债权         D·合同解除  E·债务人依法将标的物提存7、合同义务的转让 （ ABE ）A·也称债务承担 B·是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为 C·债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的，可以不经债权人同意 D·债务人转让义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩 E·债务人转让义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于 原债务人自身的除外8、《合同法》对债权转让与作出了规定，其中不得转让的情形正确的是 (  ABC ) A·根据合同性质不得转让      B·按照当事人约定不得转让C·依照法律规定不得转让      D·债权人不同意转让  E·债务人不同意转让9、 《合同法》中规定的无效合同，下列选项属于无效合同的条款有 ( BCDE )。 A·一方因故不能履行合同B·一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 C·恶意串通、损害国家、集体或他人利益 D·以合法形式掩盖非法目的，损害社会公益 E·违反法律，行政法规的强制性规定10、《合同法》对要约效力的规定正确的是（ BC ）A·要约的订立     B·要约的撤回  C·要约的撤销 D·要约失效       E·要约的重签11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定，承诺生效应符合（ACD ） A·承诺必须由受要约人向要约人作出    B·承诺可以由要约人向受要约人作出  C，承诺的内容应当与要约的内容相一致  D·受要约人应当在承诺期限内作出承诺 E·承诺应以通知的方式作出12、《合同法》规定合同一般包括 ( ABCE ) A·当事人的名称或者姓名和住所         B·合同当事人权利义务共同指向的对象C·履行期限、地点和方式              D·质量即对标的计量 E·质量即标的的内在素质和外观形态的综合13、合同是平等主体的 (  ADE  )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A·自然人  B·合同人  C·代理人   D·法人      E·其他组织14、合同可变更、撤销的条件是 (  CDE )。A·一方对合同的签订不满     B，双方有误解而订立的  C、一方以欺诈手段，迫使对方签订的  D·在订立合同中显失公平的   E，乘人之危、引诱对方签订的15、合同的订立当事人条件 (  CD )A 、自然人         B·代理人     C·具有相应的民事权利能力           D·具有相应的民事行为能力           E·依法可委托的代理人16、下列情况可以变更合同的有 (  AE ) A·甲、乙共同协商，达成一致协议; B·甲以胁迫手段使乙签订合同 C·甲对合同变更内容不明确 D·甲、乙两方对合同变更的内容定义与原合同找不出本质区别 E，一方因不能履行合同，而愿意变更或撤销条款合同17、下列情形使格式合同无效的有 (  BD ) A·一方对条款理解不明    B·一方加重对方责任  C、一方免除对方责任D、一方排除对方主要权利的 E、一方向对方做出口头承诺的18、当事人订立合同，采用的方式有 (  AD  )。  A·要约  B·格式条款合同   C·合同示范文本  D·承诺    E·协商19、下列不是订立合同的过程的是 (  BCD )。 A·提出要约    承诺    签字、盖章    合同成立 B·承诺    要约    签字盖章    合同成立 C·承诺    协议    签字盖章    合同成立 D·协议    承诺    签字盖章    合同成立 E·要约    承诺20、要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应符合的规定是 (  BC ) A、内容详尽、具体      B、内容要确定    C·要约人受意思约束 D·要约人受自己意思约束    E·要约限定其在一定期限做出承诺的意思表示21、要约的撤销通知应在 (  AB )到达受要约人。 A·受要约人发出承诺通知之前     B·要约到达被要约人之后 C·要约未发出之前      D·要约同时到达受要约人  E·要约生效之后22、如果要约没有确定承诺期限，承诺应按 (  DE )处理。 A·按法律自定期限      B·无期限永久有效      C·一年的要约期限 D·要约以对话方式作出的，应当即时做出承诺，但当事人另有约定的除外  E、要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限到达23、合同内容不明确，如质量要求不明确，可按 ( ABC )规定执行。 A·按国家标准             B·行业标准      C·通常标准 C·符合合同的特定标准     E合同一方的意思标准24、下列情形属于要约失效的有 (  DE ) A·要约人确定了承诺期限         B·拒绝要约的通知到达要约人 C·要约人依次撤销要约           D。承诺期届满，受要约人未做出承诺  E·受要约人对要约的内容做出实质性变更25、有下列情形之一的，合同的权利义务终止的是(  ACDE  ) A·合同解除          B·债务人免除债务    C，债权债务同归于一人D·债务相互抵消      E·债权人依法将标的物提存26、下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是 (  ABD) A·合同标的             B·合同质量         C·增加有建议性条款 D·合同的报酬           E·增加说明条款27、下面情况可以中断履行债务的是 (  ABCD ) A·经营状态严重恶化  B·丧失商业信誉 C·转移财产、抽逃资金，以逃避债务 D·有丧失或者可能丧失债务能力  E·当事人无确切证据中断履行债务28、《合同法)第七十九条规定了三种不得转让的债权 (  CDE ) A·公益性债权         B·私人债权       C·根据合同性质不得转让 D·根据当事人约定     E·依照法律不得转让29、合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念，两者区别表现为 (  AC )。A·合同成立是解决合同是否存在的问题，而合同生效是解决合同效力的问题B·合同成立是解决合同效力的问题，而合同生效是解决合同是否存在的问题C·合同成立的效力与合同生效的效力不同，合同成立后，当事人不得对自己的要约与承诺撤回，而合同生效以后当事人必须按约定履行。否则，应承担违约责任D·合同成立的效力与合同生效的效力不同，合同成立后，当事人必须按约定履行，合同生效以后，当事人不得对自己的要约与承诺撤回，否则，应承担违约责任E、合同不成立的后果仅表现在当事人之间产生的民事赔偿责任，一般为取缔要约过失责任，而合同无效的后果除了承担民事责任外，还要承担行政和刑事责任·30、下列属于可撤销合同特征的是 (  ABDE )。 A·使可撤销合同效力消失的取决权仅在于撤销权人的意思 B·可撤销合同在未被撤销以前属于有效合同  C·撤销权一旦行使，合同成立之时的效力就消失 D·合同具有可撤销因素，但撤销权人未有撤销行为，合同仍然有效 E、合同具有可撤销因素，合同可以部分有效，部分无效 第二章    招投标与合同管理的相关法律一、单项选择题1·建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的，于( B )起施行的《中华人民共和国建筑法》。  A·1998.02      B·1998.03      C·1998.04      D·1998.052·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是( C )。A·公开招标    B·邀请招标     C·议标         D·要约招标3.根据《工程建设监理规定》,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面，不属于其中的是( A )A·小、中型工程项目     B·大、中型工程项目    C，市政公用工程项目 D·外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目4·地域管辖是指(  C )。A·司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工B·各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工C·同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工D·法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全，都应作出书面裁定。5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是（ D）。A·时间效力                          B·对当事人和利害关系人的拘束力C·对有关单位和个人的拘束力          D·对人民法院无拘束力 6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是(  B )。A·婚姻纠纷                             B·平等主体的公民之间的合同纠纷C，依法应当由行政机关处理的行政争议     D·收养纠纷7、《仲裁法》第五十一条一款规定:"仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解"。调解应坚持的原则下列说法错误的是 ( D ) A·自愿原则                            B·合法原则C·调解不是裁决前的必经程序            D·调解是裁决前的必经程序 8、保证是保证人与（ D  ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。A、法人         B、代理          C、合伙人          D、债权人9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为（ B   ）  A、口头         B、书面          C、可口头可书面    D、任意10· 保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。    下列选项中可以作保证人的是 (  C )  A·国家机关  B·企业法人的分支机构   C·具有一定经济能力的公民D·学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体11·抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 (  A )。  A·抵押人所有的房屋和其他地上定着物    B·土地所有权C·宅基地土地使用权                    D·依法被监管的财产12·保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 (  C )。  A·必须有危险存在  B·被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益  C·保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿  D·保险合同有法律约束力 13、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应（ C ）返还定金。A、原价      B、三倍      C、两倍      D、按违约金额14、留置的期限一般规定，债务人应在（ A ）的期限内履行债务。A、不少于两个月  B、一个月内  C、10天内    D、不少于一个月内15、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。A、保证     B、连带保证   C、违约     D、合同16、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金（ A  ）万元。A、20      B、30           C、40      D、5017、保险合同中的保险人对于（ C  ）事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。  A、一切     B、偶然         C、合同约定    D、自然18、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以（ A ）为主线的基本法律规范。  A、建筑工程质量和安全     B、建筑市场发展C、建筑经济发展          D、建筑经济利益二、多项选择题1·建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是（ABCD ）  A·加强对建筑活动的监督管理   B、维护建筑市场秩序  C·保证建筑工程的质量与安全  D、促进建筑业健康发展  E·调整建设工程活动2·建筑工程的从业人员包括 (  ABDE  )  A·水暖设备安装人员   B、建筑师         C、营造师    D、结构工程师         E、监理工程师3、建筑安全生产管理包括以下 (  AB )。  A·纵向管理             B·横向管理          C·施工现场管理   D，纵向、横向混合管理   E·纵向、横向和施工现场混合管理4·民事诉讼法特有的原则是 (  ABC )  A·当事人诉讼权利平等原则      B·调解原则            C·辩论原则                    D·强制原则  E·人民检察院对民事审判活动实行法律监督5·下列情况属于担保方式具体体现的有（ ABC ）。A、保证人与债权人以书面形式订立保证合同B、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保C、债务人将其动产或权利移交债权人占有用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权力优先得到清偿的担保D、合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应给付对方一定数额的货币E、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同6、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同，法律规定应当办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列（ BCDE ） A·被担保的主债权种类、数额             B·债务人履行债务的期限 C·抵押担保的范围                       D·当事人认为需要约定的其他事项E·担保人的情况 7·保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合同应包括以下 （ ABCDE ）  A·被保证的主债权种类、数量     B·保证人与债权人的情况说明C·债务人履行债务的期限         D·保证的方式  E·保证担保的范围 8·仲裁协议应包括下列内容（ ABC）  A. 请求仲裁的意思表示    B·仲裁事项       C·选定的仲裁委员会  D·仲裁协议书的签订     E·仲裁委员会成员情况 9·根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有 （ ABCD  ）A·申请      B·受理    C·开庭    D·裁决  E、申请撤销裁决 10·下列说法正确的是（ BCD ）  A、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提  B、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议  C·仲裁须有三方活动主体    D·裁决具有强制性    E·裁决不具有强制性11、担保方式有（ ABCD  ）A、保证  B、抵押  C、质押   D、定金  E、拘留12、《建筑法》中规定：“建筑工程安全生产管理必须坚持（ AE ）的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群制制度”。 A、安全第一  B、经济第一  C、速度第一   D、生产为主   E、预防为主  第四章    工程项目招标一、单项选择题1、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于（ A  ）A、2000.1.1      B、2000.2.1  C、2001.1.1  D、2001.2.12、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是( A )。A、项目开发招标                 B、项目总承包招标C、堪察设计招标                 D、工程施工招标3、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是( C )  （1）编制招标文件    （2）建设项目报建        （3）投标人资格预审   （4）发放招标文件    （5）开标、评标于定标    （6）签订合同A、（1）（2）（3）（4）（5）（6）      B、（2）（1）（4）（3）（5）（6）  C、（2）（1）（3）（4）（5）（6）      D、（1）（2）（4）（3）（5）（6）4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( A  )环节。A. 资格预审                    B、招标预备会C、发放招标文件                D、招标文件的编制和送审5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是（ D ）。 A、对招标文件的解释是其组成部分       B、对招标文件的修改是其组成部分 C、对招标文件的补充是其组成部分       D、以上说法均不对6、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的(  B )。A、10天       B、14天      C、15天         D、30天7、工程现场的自然条件应说明 (  C )A、建设用地面积                  B、建筑物占地面积C、工程所处的位置、现场环境      D、场地平整情况 8、下列不属于资格预审须知的内容是（ C  ）A、工程概况、说明工程名称、建设地点、结构类型、建设规模、发包方式、工程质量要求、计划开工日期和竣工日期、发包范围等  B、资金来源，说明筹资方式C、资金数额            D、资格和合格条件要求9、标底价格（ A  ） A、由成本、利润和税金等组成       B、仅由成本组成C、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素 D、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等10、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（ B ）。A、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。B、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。C、将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托给一定工程项目管理公司去做D、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做11、建设项目总承包招投标，实际上就是（  B ）。 A.工程施工招投标 　           　B.项目全过程招投标 　C.勘查设计招投标 　　　　　　　D.材料、设备供应招投标12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起（  A  ）日内。  A、30       B、40        C、50        D、6013、下列说法不正确的是（  C  ）  A、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为B、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系C、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系D、专家人选，应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员14、招标是（ D  ）选择中标人并与其签订合同的过程，而（   ）则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。  A、投标人   投标   B、投标人  中标  C、招标人  中标  D、招标人  投标15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为（   ）以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（ A  ） A、5人  2/3      B、7人 2/3       C、5人  1/2      D、7人  1/216、由于工程项目的规模不同，各类招标的不同，评审方法可以分为（ B  ）两大类  A、专家评议法和综合评分法          B、综合评分法和评标价法C、定性评审法和定量评审法          D、专家评议法和评标价法17、下列招标中，（ A  ）的特点是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。 A、设计招标   B、施工招标     C、材料采购招标     D、设备采购招标18、施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是（ D ） A、全部工程招标   B、单位工程招标  C、特殊专业工程招标  D、分项工程招标二、多项选择题1、我国的建筑市场由于受计划管理模式的影响，在招标市场尚存在许多问题，主要表现为（ ABCDE ）  A、推行招标的力度不够或者想方设法逃避招标  B、实施招投标程序统一，漏洞较多，有不少的项目有招投标之名而无实  C、招投标中不正当交易和腐败现象比较严重  D、政企不分，对招投标活动行政干预过多 E、行政监督体制不顺，职责不清，限制了市场竞争2、下列关于招标方式的说法中，正确的是 (  ACD )  A、公开招标又称为无限竞争招标，是由招标单位通过报刊、广播、电视等方式发布招标公告，有意的承包商均可参加资格审查，合格的承包商可购买招标文件，参加投标的招标方式  B、邀请招标又称为无限竞争招标         C、邀请招标又称为有限竞争招标   D、对于涉及国家安全或军事保密的工程，或紧急抢险救灾的工程，通过直接邀请某些承包商进行协商选择承包商，这种方式称为邀请招标E、答案D中的招标方式称为议标3、建设单位的招标应当具备的条件是(  BCDE )。   A、招标单位可以是任何单位    B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员C、有组织编制招标文件的能力  D、有审查投标单位资质的能力E、有组织开标、评标、定标的能力4、招标前期准备应满足的要求有（ ABDE ）A、建设工程已批准立项，且向建设行政主管部门履行了报建手续，取得批准B、建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率C、建设用地已依法取得，但未领取建设工程规划许可证D、技术资料能满足招投标的要求    E、法律、法规规定的其他条件5、关于标底，下列描述正确的是（ BCDE ）A、一个工程可以编制几个标底。      B、标底必须送招标管理机构审定。C、标底审定后必须及时妥善封存、严格保密、不得泄漏。D、力求与市场的实际变化吻合，有利于竞争和保证工程质量E、标底价格一般应控制在批准的总概算及投资包干的限额内6、投标文件有下列情形之一的，应当在开标时当场宣布无效（ ABCD  ）  A·未加密封或逾期送达的   B·无投标单位及其法定代表人或者代理人印鉴的C·关键内容不全的         D·字迹辨认不清的E·有投标单位法定代表人或者代理人印鉴的 7、堪察现场一般安排在投标预备会前，招标单位应向投标单位介绍下列情况（BCDEF ）  A·由哪些单位参与投标竞争       B·是否达到招标文件规定的条件C·地形、地貌、水文地质、土质、气候条件D·现场的通讯、饮水、污水排放、生活用电等E·工程在施工现场的位置          F、可提供的施工用地和临时设施等 8、在资格预审文件中应规定统一表格让参加资格预审的单位填报和提交有关资料。其中资格预审单位概况包括(  ACD  )   A、企业的资金运转情况         B、企业的发展前景       C、企业简历 D、企业人员和机械设备情况     E、企业的主要销售渠道9、下列属于招标文件的主要内容的是（ ABCDE  ）A、投标须知，包括所有对投标要求的有关事项B、项目说明书，包括工作内容、设计范围和深度、建设周期和设计进度要求等方面内容，并告知建设项目的总投资限额C、设计依据资料，包括提供设计所需资料的内容、方式和时间D、设计文件编制的依据         E、招标可能涉及的其他有关内容10、评标的条件（原则）是（ BCDF ）A、投标单位技术力量强     B、投标合理、工期适当     C、有较好的信誉D、有保证质量和安全的措施、有保修期内进行保修的措施    E、愿意让利F、主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理，切实可行 第五章   工程项目投标一、单项选择题1、国际联合承包的主要方式有三种，下列不属于其中之一的是（ D  ）A、工程项目合营公司     B、合资公司   C、联合集团    D、独资公司2、投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是(  A )。A、制定施工规划            B、填写资格预审调查表，申报资格预审C、购买招标文件            D、组织投标班子3、对可以预见的情况从技术、设备、资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标，则这种标称为( B)A、风险标        B、保险标      C、盈利标         D、保本标 4、若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时，一般适用（ D ）的法律。A、业主所在国   B、承包商所在国   C、签收所在国       D、工程所在国5、一般认为，投标是一种（ B ）。　A.要约邀请 　　  　B.要约 　　        　C.承诺　       　 D.新要约6、下列不属于投标文件的有（ A ）A、投标须知   B、投标书及投标书附件   C、投标保证金    D、施工规划二、多项选择题1、下列关于投标人的说法正确的是（ AC ）  A、投标人是响应招标、参加投标竞争的人或其他组织  B、投标人应具有承担招标项目的能力  C、投标人可以以低于合理预算成本的报价竞标  D、投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标 E、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤他人公平竞争，损害招标人的合法权益2·对业主来说，招标就是择优。择优有不同的侧重面，一般主要包括下列 ( ABCDE )  A、较低的价格       B、先进的技术      C、优良的质量    D、较短的工期      E、较好的维修3、为了在竞争中取胜，投标人的投标班子应该由以下几类人才组成(  ABC )  A、经营管理类人才         B、技术专业类人才C、商务金融类人才         D、财务类人才       E、贸易类人才4、发生国际联合承包的契机是(  BC )  A、必须与当地公司联合承包          B、一家公司难以独立经营  C、发挥联营各方优势，增强竞争力    D、可以不与当地公司联合承包        E、一家公司可以独立经营5、所谓投标决策，包括的内容（ ABC  ）。A、针对项目招标是投标，或是不投标   B、倘若去投标，去投什么性质的标C、投标中如何采用以长制短，以优胜劣的策略和技巧D、投标的区域               E、投标的目的6、通常情况下，下列招标项目应放弃投标（ ABCD  ）P80A·本施工企业主管和兼营能力之外的项目B·工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目C·本施工企业生产任务饱满。则招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目D·本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目E·本施工企业技术等级达不到招标要求，但装备满足要求 7、投标或是弃标，首先取决于投标单位的实力，实力表现在（ ABCE  ）  A·技术方面实力       B·经济方面实力     C·管理方面实力D·装备方面实力       E·信誉方面实力 8、如果以投标程序中的开标为界，可将投标的技巧研究分为两阶段，即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。开标前的投标技巧有（ ABD ） A、不平衡报价 B、零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价 C、零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价D、多方案报价E、平衡报价9· 从招标的原则来看，投标人在标书有效期内，是不能修改其报价的。但是，某些议标谈判可以例外，在议标谈判中的投标技巧主要有（ ABCDE ）P84 A、降低投标价格      B、补充投标优惠条件    C、降低投标利润 D、降低经营管理费        E、设定降价系数10、工程项目的投标决策中，影响投标决策的因素有（ ABCDE ）A、业主方面的因素        B、工程方面的因素C、承包商方面的因素      D、资金因素           E、技术因素11、投标文件（ ABE ）A、是承包商参与投标竞争的重要凭证B、是评标、决标和订立合同的依据C、是投标人素质的综合反映D、不是能否取得经济效益的重要因素E、是能否取得经济效益的重要因素12、现场考察是投标单位必须经过的投标程序，应从以下几方面了解（ CDE  ） A、工程性质以及和其他工程间关系         B、投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系C、工地地貌、地质、气候、交通、电力、水源等情况，有无障碍物等   D、工地附近的治安情况         E、工地面积大小  第七章    建设工程合同一、单项选择题1、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（ B  ） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同B、建设工程合同不是双务、有偿合同C、建设工程合同是一种要式合同D、建设工程合同是一种诺成合同2、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 (  B )A、建筑工程总承包合同          B、建筑工程设计合同C、建筑工程承包合同            D、建筑工程分包合同3、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 (  C )A、总价合同   B、单价合同      C、成本合同     D、成本加酬金合同4、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（  D  ）   Ａ．20万元　    Ｂ．10万元　       Ｃ．2万元       Ｄ．4万元5、建筑工程合同主体一般只能是（ B  ）。　A.公民  　　  　  B.法人 　　      C.其他组织     　 D.公民和法人6、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（ C  ）A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告7、（ A ）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同    B、货物运输合同  C、保险合同    D、租赁合同8、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（ C  ）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月      B、五个月        C、六个月      D、一年 9、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（D）年 A、5           B、10            C、15          D、2010、（ B ）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。A、总价合同    B、单价合同   C、成本加酬金合同  D、计量估价合同11、设计合同必须具有上级机关批准的（ A  ）才能签定。P100 A、设计任务书  B、总概算   C、施工图设计   D、初步设计文件12、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①  总价合同；②  单价合同；③  成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（ B  ）。  Ａ．③ —② —①　      Ｂ．① —② —③　    Ｃ．③ —① —②　   Ｄ．① —③ —②二、多项选择题1、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是（ ABCE  ）  A、合同主体的严格性       B、合同标准的特殊性  C、合同履行期限的长期性 D、计划和程序的随意性    E、合同形式的特殊要求2、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其分类方法正确的是 (  ABD ) A、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同       B、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同C、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同D、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同E、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同和分包合同3、成本加酬金合同 (  BCDE )。 A、承包单位有风险，其报酬往往较高  B、业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本C、适用于风险很大的项目     D、适用于需要立即开展工作的项目E、适用于新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目4、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是 (  AC)  A、项目业主                B、建设项目的承包单位  C、建设项目的总承包单位    D、项目的某分包单位   E、堪察设计单位5、建设工程堪察、设计合同的主要内容包括（ ABCD ）。A、委托方提交的有关基础资料的期限   B、堪察、设计单位提交堪察、设计文件的期限C、堪察或设计的质量要求，以及堪察、设计的费用D、违约责任                E、堪察、设计合同的定金6、在建设工程堪察中，发包人向承包人提交的基础资料有（ ABDE  ）A·可行性研究报告      B·工程需要堪察的地点、内容C· 工程施工详图       D·堪察技术要求     E·附图 7、堪察、设计人提交的堪察、设计文件有（ ABE ）  A·堪察、设计图纸及说明     B·材料设备清单    C·可行性研究报告D·工程所需燃料方面的协议          E·工程的概预算 8、建设监理合同的主体是（ AB ） A、业主   B、监理单位   C、承包商   D、监理法人   E、发包商9、监理单位应承担以下义务（ ABCDE ）P113A、向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程师范围内的监理业务 B、应当负责工程建设的所有外部关系的协调C、监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。 D、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。E、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料、10、在委托的工程范围内，监理单位（ ACDE ）A、享有选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权B、不享有选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权C、享有工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权D、享有工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权E、享有工地上使用的材料和施工质量的检验权11、建设监理合同的当事人应当严格按照合同的约定履行各自的义务。建设监理合同的履行包括（ ABC ）A、监理单位完成监理工作     B、监理酬金的支付       C、违约责任   D、监理单位完成附加的工作   E、监理单位完成额外的工作12、下列关于买卖合同的特点，说法正确的是（ BDE  ） A、买卖合同是双务、无偿合同       B、买卖合同是诺成合同C、买卖合同是要式合同             D、买卖合同是双务、有偿合同E、买卖合同是不要式合同13、有关租赁合同，下列描述错误的是（ ABCE  ） A、租赁合同的履行导致财产所有权的转移  B、租赁合同肯定是不要式合同 C、租赁合同没有租赁期限的限制  D、租赁合同期在6个月以上的，要采用书面形式E、租赁合同当事人可以随时解除合同。14、我国合同法规定，建设工程合同一章中没有规定的，适用承揽合同的有关规定。承揽工作包括（ ABCE  ） A、定作   B、修理   C、测试    D、建筑     E、加工  第八章    建设工程施工合同与管理一、单项选择题1、承包人（ A  ）A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人B、可以将工程转包或出让   C、不征得发包人同意可进行分包D、必须具备组织协调的能力2、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 (  D )。A、《协议书》  B、《通用条款》  C、《专用条款》    D、《工程质量保修书》3、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（　B　）。Ａ.协议书       Ｂ.通用条款     Ｃ.专用条款     Ｄ.投标书及其附件 4、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是（Ｃ）。Ａ.工程量清单　　　Ｂ.工程预算书　　　Ｃ.工程变更协议　　Ｄ.施工图纸5、项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有（ D  ）。A.代表承包人向发包人提出要求的通知B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫　       　D.做好施工现场保护工作6、发包人应在其所供应点材料设备到货前（ A  ），以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。A、24小时     B、48小时      C、36小时     D、72小时7、质量保修期从竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期，其中，装修工程的最低质量保修期是（ B  ） A、5年        B、2年         C、3年        D、1年8、工程预付款主要是用于采购建筑材料。预付额度，建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作的（ C  ） A、10%         B、20％        C、30％        D、40％9、承包人要求的延期开工，如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，如在协议书约定的开工日期前（ A  ）才提出，工期也不予顺延。 A、5天         B、10天       C、14天        D、28天10、下列关于分包合同的履行，说法错误的是（ B  ） A、分包工程价款由承包方与分包单位结算B、发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项C、工程分包不能解除承包人任何责任与义务D、分包单位因任何原因给发包方造成损失的，承包方承担连带责任 11、发包人应在双方计量确认后（ C  ）天内，向承包人支付工程款（进度款）。 A、7         B、10        C、14       D、2812、关于工程变更的说法，错误的是（ D  ）。A.      工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。B.      任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。C.      施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。D、工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担。二、多项选择题1、订立施工合同应具备的条件（ ABDE ）  A、初步设计已经批准  B、工程项目已经列入年度建设计划 C、建设资金和主要建筑材料设备来源不明确没落实  D、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料 E、招投标工程，中标通知书已经下达2、订立施工合同应遵守的原则(  BDE  )  A、遵守国家法律、法规和国家计划原则       B、平等、自愿原则  C、邻近原则     D、公平原则             E、诚实信用原则3、我国《施工合同文本》（GF-1999-0201）可以用于下列项目 ( ABCD )。P119  A、公用建筑和民用住宅       B、工业厂房          C、交通设施D、设备安装                 E、以上均不适用4、《施工合同文本》附有3个附件，它们是 ( BCD )P120  A、《通用条款》              B、《承包人承揽工程一览表》  C、《发包人供应材料一览表》  D、《工程质量保修书》 E、《专用条款》 5、组成建设工程施工合同的文件包括（ ACDE ）。A、施工合同协议书     B、建筑工程分包合同      C、中标通知书D、投标书及其附件     E、标准、规范及有关技术文件6、根据专用条款约定的内容和时间，发包人应分阶段或一次完成以下工作（ABDE ）A·办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B·将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要C·向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D·组织水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验E·组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底7、材料设备或者其包装上的标识应符合的要求是（ ABCD  ）A·有产品质量检验合格证明B·产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求C·设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图D·实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号批准日期和有效日期E·产品名称须有中文标明，但生产厂家和厂址不一定用中文标明8、下列说法中正确的是（ ACDE ） A、发包人供应的材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价 B、发包人供应的材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由承包人运出施工场地并重新采购 C、发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包人承担相应的费用D、到货点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点E、到货时间早于合同约定时间，发包人承担因此发生的保管费用 9、下列说法中正确的是（ ADE  ）。A、因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担B、检查检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题，由承包方承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期相应顺延C、检验不合格，发包人承担发生的全部费用，但工期顺延 D、工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过48小时E、由于承包人施工原因试车达不到验收要求，工程师提出修改意见。承包人修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延10、承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书作为合同附件。质量保修书的主要内容包括（ ABC ）A、质量保修项目内容及范围       B、质量保修期        C、质量保修责任D、质量保修单位简介             E、质量保修金的支付方法11、工程款（进度款）的结算方式有（ BCDE ）A、工程预付款           B、按月结算       C、竣工后一次结算D、分段结算             E、其他结算方式12、下列哪些情况下工期延误后，竣工日期可以顺延（ ABDE ） A、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B、工程师未按合同约定提供所需指令、批准、图纸等，致使施工不能正常进行C、设计变更和工程量增加无须顺延工期   D、不可抗力E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计8小时13、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法正确的是（ BCDE ） A、工程本身的损害、待安装的设备的损害，由承包人承担B、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用 C、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D、工程所需清理、修复费用，由发包人承担E、延误的工期相应顺延14、当争议发生后，只有出现下列情况时，当事人方可停止履行施工合同（ABCD） A、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工B、调解要求停止施工，且为双方接受C、仲裁机构要求停止施工D、法院要求停止施工E、单方行使抗辩权，要求终止履行15、下列说法中，正确的是（ ACDE ）A、发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的指令、确认，致使合同无法履行，发包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。B、承包人不能按合同工期竣工，工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因致使合同无法履行，承包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。C、双方应当在专用条款内约定，违约后，违约方向对方赔偿损失的计算方法或应当支付违约金的数额和计算方法D、一方违约后，另一方可按双方约定的担保条款，要求提供担保的第三方承担相应的责任E、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同 16、施工合同中，可以约定合同价款的方式有（ ABE ）。  A.按固定价格合同约定     B.按可调价格合同约定  C.按固定单位合同约定     D.按可调单价合同约定    E.按成本加酬金合同约定     第十章    工程施工索赔一、单项选择题1、下列关于施工索赔的说法中错误的是（ B  ）。 A、索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利B、索赔是单向的C、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章D、在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失2、下列关于施工索赔的说法不正确的是（ D  ） A、索赔是合同管理的重要环节      B、索赔要求提高文档管理的水平C、索赔是计划管理的动力          D、索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段3、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（ A ）P324 A.特定情况下，被迫采用的一种方式                B.通常采用的一种方式  Ｃ.解决起来较容易的一种方式                    Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式4、单项索赔（ A  ） A、是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔B、是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔C、是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔 D、是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔5、下列关于施工索赔的处理过程正确的是（ A ） （1）意向通知  （2）证据资料准备 （3）索赔报告的编写 （4）提交索赔报告（5）索赔报告评审 （6）谈判解决  （7）争端的解决 A、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）   B、（2）（3）（1）（4）（5）（6）（7）C、（2）（1）（3）（4）（5）（6）（7）    D、（2）（3）（1）（4）（5）（7）（6）6、下列不属于现场管理费率的计算方法的是（ D  ） A、合同百分比法，即管理费比率在合同中规定B、行业平均水平法，即采用公开认可的行业标准费率C、原始估价法D、原始平均水平法7、按FIDIC《土木工程施工合同条件》的规定，其争端解决的程序中，监理工程师应在收到有关的通知后（ B  ）内作出决定，并通知业主和承包商。A、70天          B、84天         C、74天         D、100天8、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（ A  ） A、单项索赔      B、总索赔       C、明示索赔     D、默示索赔9、承包人发出索赔意向通知后，（ A ）有权不马上处理该项索赔 A、业主      B、承包人        C、法人      D、工程师10、《建筑工程施工合同示范文本》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（ A ）内给予答复。 A、28天     B、29天          C、30天        D、15天11、施工过程中最高的行为准则是（ A ） A、合同      B、法律          C、建筑法        D、事实 12、由于第三方原因造成的损失，承包商应向（ B  ）进行索赔 A、第三方     B、业主         C、工程师        D、代理人13、下列选项中说法正确的是（ B  ） A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多B、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决D、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正14、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（ B  ） A、工程量表中的单价是综合单价B、停工损失中，以日工费计算C、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。通常采取人工单价乘以折算系数计算D、正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率降低损失的区别15、解决工程建设索赔最理想的方法是（ C ） A、提交仲裁解决             B、工程师分析、解决C、通过协商解决             D、第三方介入解决二、多项选择题1、施工索赔发生的原因大致有（ ABCD  ）P327 A、建筑过程的难度和复杂性增大B、合同文件前后矛盾和用词不严谨C、建筑业经济效益的影响D、项目及管理模式的变化E、由于管理人员管理不当造成的损失 2、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是（ ABCD  ） A、按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔B、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔C、按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔D、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔E、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔3、索赔意向通知，通常包括以下内容（ ABCD   ） A、事件发生的时间和情况的简单描述B、合同依据的条款和理由C、有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态D、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意E、索赔的金额4、证据资料准备包括（ ABCDE  ） A、施工日志       B、来往信件       C、气象资料D、会议纪要       E、合同5、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点（ ABCD  ） A、责任分析应清楚、准确        B、索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确C、用词要委婉和恰当            D、用词要恰当E、用词要直接6、工期的索赔计算主要有（ ABC  ） A、网络图分析       B、比例计算法        C、横道图法D、前锋线法         E、S形曲线法7、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的（ AB ）P347  A、已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的B、承包商的原始报价是比较合理的C、费用的增加是由对方原因造成的D、费用的增加有承包商管理不善的责任E、由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法8、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括（ ABCD ） A、人工费索赔           B、材料费索赔       C、施工机械费索赔D、现场管理费索赔计算   E、机械闲置费索赔9、索赔的技巧包括（ ABD ） A、及时发现索赔机会              B、商签好合同协议C、对口头变更指令要得到确认      D、及时发出“索赔通知书”E、力争一揽子索赔，避免单项索赔10、一般索赔事件中，由于甲方原因造成工程延误，则对此进行费用索赔时应计算（ABC ）A、窝工人工费   B、机械费  C、管理费  D、利润  E、税金11、索赔成立的条件有（ ABCE  ） A、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失B、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D、ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E、ABC三个条件同时具备，则索赔条件成立12、下列可以列入施工范围变更索赔的项目有（ ACD   ） A、现场管理费           B、承包人新增设备费      C、租赁设备费D、自有设备使用费         E、新增的分包工程量'