栾川狮子庙镇王府沟村污水处理工程 34页

'栾川县狮子庙镇王府沟村污水处理工程竞争性谈判文件采购编号：2018-06-83采购人：栾川县狮子庙镇人民政府代理机构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司日期：二零一八年六月 目录一、竞争性谈判公告2二、供应商须知5三、谈判响应文件格式17四、技术标准和要求28附件一、合同条款及格式（仅供参考）29第一部分协议书29第二部分通用条款31第三部分专用条款3233 一、竞争性谈判公告栾川县狮子庙镇王府沟村污水处理工程竞争性谈判公告栾川县狮子庙镇王府沟村污水处理工程已由栾财投审预[2017]89号批准，陕西国正建设工程项目管理有限责任公司受栾川县狮子庙镇人民政府委托现对该工程进行竞争性谈判。一、工程概况1、项目名称：栾川县狮子庙镇王府沟村污水处理工程；2、采购编号：2018-06-833、项目地点：栾川县狮子庙镇王府沟村；4、资金来源：统筹整合资金；5、项目投资：约154.73万元；6、计划工期：40日历天；7、质量标准：符合国家质量验收备案标准；8、安全目标：杜绝死亡事故；9、谈判范围：工程量清单以内所有工程。三、供应商资格要求  1、须具有独立法人资格，且具有有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）。2、报名企业要求具备市政工程施工总承包叁级及以上资质；具有有效的安全生产许可证。3、报名项目经理必须具备市政工程专业二级及以上注册建造师资格（不含临时）、具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且不在其他工程项目任职(须提供法人签章的无在建承诺书)。4、拟任项目经理，授权委托人必须为本单位人员，需出具与投标人签订的有效的劳动合同和社保证明（须提供近一年以来的投标人为其缴纳的社保证明）；5、须提供2015年-2017年度审计报告（企业成立不足三年的，以成立之年向后推算）6、须提供2015年1月1日（以合同签订之日为准）以来的单项合同金额为100万元及以上的企业类似项目合同至少一份（须提供中标通知书、施工合同、中标公告网页截图）7、须具有企业注册地或项目所在地检察机关出具的《无行贿犯罪档案查询结果告知函》（查询对象包括企业、法定代表人、项目经理、委托人），开具时间以本公告发出之日后为准。8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”33 的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的供应商将被取消报名资格。供应商必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）；9、企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（自2017年12月1日以来缴纳的任意三个月的凭证或清单，新成立企业从成立之日起算）；10、外省企业需在“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”登记。11、本工程不接受联合体申请。12、本次谈判实行资格后审，资格审查的具体要求见谈判文件。四、报名须知1、凡有意者，请于2018年6月27日至2018年6月29日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午15:00时至18:00时（北京时间，下同），在陕西国正建设工程项目管理有限责任公司（栾川县大南沟社区双城门业四楼）报名；2、报名时需携带：报名时请按照供应商资格要求提供原件，留加盖本单位公章的复印件，复印件用A4纸复印，法人授权委托书留原件、被授权人身份证留加盖本单位公章的复印件。（注：以上证件审查原件，留加盖企业公章的复印件1套，复印件每页均须加盖单位公章，必须是清晰、完整的，供应商应将相关证件的变更、延期等材料一并复印盖章，资料不完整不清晰的不予接纳）。五、谈判文件的获取1、获取谈判文件地点：同报名地点。2、获取谈判文件时间：同报名时间。3、谈判文件售价500元/份，售后不退。六、响应文件的递交1、响应文件递交的截止时间和地点（谈判截止时间和地点，下同）:北京时间2018年7月5日上午9时30分，栾川县住房与城乡规划建设局五楼会议室。2、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。七、发布公告媒介本次谈判公告在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》发布。八、联系方式采购人：栾川县狮子庙镇人民政府地址：栾川县狮子庙镇33 联系人：李先生电话：13938840925代理机构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司地  址：栾川县大南沟社区双城门业四楼联系人：陈女士电  话：0379-6041090133 二、供应商须知供应商须知前附表序号条款名称编列内容1采购人名称：栾川县狮子庙镇人民政府联系人：李先生联系电话：139388409252项目名称栾川县狮子庙镇王府沟村污水处理工程3建设地点栾川县狮子庙镇王府沟村4项目概况栾川县狮子庙镇王府沟村污水处理5资金来源统筹整合资金6资金落实情况已落实7采购范围工程量清单以内所有工程8工期40日历天；9质量要求符合国家质量验收备案标准10供应商资质要求1、须具有独立法人资格，且具有有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）。2、报名企业要求具备市政工程施工总承包叁级及以上资质；具有有效的安全生产许可证。3、报名项目经理必须具备市政工程专业二级及以上注册建造师资格（不含临时）、具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且不在其他工程项目任职(须提供法人签章的无在建承诺书)。4、拟任项目经理，授权委托人必须为本单位人员，需出具与投标人签订的有效的劳动合同和社保证明（须提供近一年以来的投标人为其缴纳的社保证明）；5、须提供2015年-2017年度审计报告（企业成立不足三年的，以成立之年向后推算）6、须提供2015年1月1日（以合同签订之日为准）以来的单项合同金额为100万元及以上的企业类似项目合同至少一份（须提供中标通知书、施工合同、中标公告网页截图）7、须具有企业注册地或项目所在地检察机关出具的《无行贿犯罪档案查询结果告知函》（查询对象包括企业、法定代表人、项目经理、委托人），开具时间以本公告发出之日后为准。8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”33 的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的供应商将被取消报名资格。供应商必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）；9、企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（自2017年12月1日以来缴纳的任意三个月的凭证或清单，新成立企业从成立之日起算）；10、外省企业需在“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”登记。11、本工程不接受联合体申请。12、本次谈判实行资格后审，资格审查的具体要求见谈判文件。11谈判有效期60天（竞标截止之日起）12谈判保证金1、谈判保证金：人民币贰万元整（￥20000.00元）；2、保证金递交的截止时间：2018年7月4日17时00分；3、谈判保证金必须从供应商基本帐户转至指定账户；4、保证金缴纳账号：单位名称：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司河南分公司开户行：中国建设银行股份有限公司郑州众意西路支行帐号：41050167282300000265行号：105491001611注:供应商递交保证金时请注明项目名称、采购编号，银行转账，以到账时间为准，请供应商自行考虑时间，若过时未到账，为无效报名。保证金退还退款时间：未成交供应商的谈判保证金在成交供应商确定后5个工作日内无息退还；成交供应商的谈判保证金在签订合同后5个工作日内无息退还。退款方式：退还至供应商原交款账户。供应商请将营业执照副本、基本账户开户许可证、交款凭证和开户行行号扫描件发送至88522099@qq.com电子邮箱13签字或盖章要求谈判响应文件有供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章处的必须签字、盖章。委托代理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。14谈判响应文件份数正本壹份，副本肆份（电子U盘壹份单独密封）15装订要求必须采用A4纸胶粘装订成册谈判响应文件应编制目录，封面标明正本或副本。16密封要求谈判文件的正本与副本应密封在一个外封套内，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章，响应文件电子版（U盘）单独使用信封密封16封套上写明采购人名称：项目名称：33 采购编号：供应商名称：（盖章）在2018年7月5日上午9：30时前不得开启法定代表人或委托代理人（签字或签章）：17谈判响应文件递交截止时间2018年7月5日上午9：30时整18递交谈判响应文件地点栾川县住房与城乡规划建设局五楼会议室19是否退还谈判响应文件否20竞争性谈判开始时间和地点2018年7月5日上午9：30时整21谈判小组的组建谈判小组构成:3人，从相关专家库中随机抽取2人，采购人或其委托的熟悉相关业务的业主代表1人。22供应商资格审查本项目实行资格后审，代理机构对供应商报名时提交的资料进行的查验，不作为该供应商的资格认定，供应商资格认定由采购人依法组建的谈判小组在谈判时审查认定。各供应商应提供下列所有证件，以便谈判小组谈判时审查、核验。1.法定代表人提供本人身份证（或代理人提供法人代表授权委托书及被授权人身份证复印件）2.营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）副本；3.资质证书副本；4.安全生产许可证；5.基本账户开户许可证明；6.身份证、建造师注册证及其安全生产考核合格证、无其它项目任职证明；7.拟任项目经理，授权委托人必须为本单位人员，需出具与投标人签订的有效的劳动合同和社保证明（须提供近一年以来的投标人为其缴纳的社保证明）；8、供应商提供无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；9、供应商注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪查询结果告知函（查询对象：供应商、法定代表人、委托代理人及拟派项目经理）；10、供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【以“中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）、国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准】；（可提供网上查询截图）；11、2015年-2017年度审计报告（企业成立不足三年的，以成立之年向后推算）；12、2015年1月1日（以合同签订之日为准）以来的单项合同金额为133 00万元及以上的企业类似项目合同至少一份（须提供中标通知书、施工合同、中标公告网页截图）；13、企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（自2017年12月1日以来缴纳的任意三个月的凭证或清单，新成立企业从成立之日起算）；14、外省企业需在“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”登记。23是否授权谈判小组确定中标人否，推荐的成交候选人数：1-3名24工程款支付方式双方在合同中协商约定，但不得违反国家、省、市相关规定。25采购预算价￥154.73万元26需要补充的其他内容1.代理服务费按相关规定由成交供应商支付。2.本竞争性谈判文件未尽事宜，执行国家、省、市相关规定。3.本项目施工安装过程中的地方工农关系由成交供应商自行解决。如有需要，采购人可协助处理，其间发生的一切费用由成交供应商承担。1总则1.1工程概况根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本谈判项目已具备竞争性谈判条件，现对本工程进行采购。1.1.1本次谈判项目采购人：见供应商须知前附表。1.1.2本次谈判项目名称：见供应商须知前附表。1.1.3本工程建设地点：见供应商须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。1.3采购范围、计划工期和质量要求1.3.1本次采购范围：见供应商须知前附表。1.3.2本工程的工期：见供应商须知前附表。1.3.3本工程的质量要求：见供应商须知前附表。1.4供应商资格要求：见供应商须知前附表。1.5费用承担供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密1.6.1谈判期间，直到授予成交的供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交候选人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。33 1.1.1在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判资格被取消。1.1.2为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予成交商合同时，谈判组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判组成员之外。1.1.3参加本项目采购的供应商如对本次评审推荐的拟成交供应商有异议或发现违规违纪行为，请以书面署名形式向采购方提出质疑，并提供有关书面证明材料，超过法律规定时间将不再受理。1.1.4谈判结束后，不退还谈判响应文件。1.2语言文字除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.4踏勘现场1.4.1本次采购不组织供应商踏勘项目现场。1.4.2供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。1.4.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.4.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制谈判响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。1.5谈判预备会1.5.1本次竞争性谈判不召开谈判预备会，供应商如有疑问，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人以书面方式通知所有确认参加谈判的供应商。该部分内容为竞争性谈判文件的组成部分。1.6分包本工程不允许分包。1.7偏离本工程不允许偏离。2竞争性谈判文件2.1竞争性谈判文件的组成本竞争性谈判文件包括：（1）谈判公告；（2）供应商须知；（3）谈判响应文件格式；（4）技术标准和要求；（附）招标工程量清单33 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。1.1竞争性谈判文件的澄清1.1.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。1.1.2供应商在收到澄清后，应以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。1.2竞争性谈判文件的修改1.2.1在谈判截止时间前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已确定参加本次竞争性谈判的供应商。如果修改竞争性谈判文件，则相应延长谈判截止时间。1.2.2供应商收到修改内容后，应以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。2谈判响应文件2.1谈判响应文件的组成谈判响应文件应包括下列内容：（1）谈判函及谈判函附表（2）谈判响应文件签署授权委托书（3）谈判保证金（4）供应商的资格及证明文件（营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证及相关证件副本）（5）项目管理班子配备a．项目管理班子配备情况表b．技术负责人简历表（不提供格式，自行填写）c．项目管理班子配备情况的其它辅助说明资料（6）施工组织设计（依据本工程项目特点自行编制）（7）竞争性谈判文件要求供应商提交的其它资料2.2谈判报价本工程谈判报价根据市场环境和生产要素价格变化情况及企业自身情况自主报价，但不得低于工程实际成本。投标报价编制依据参照招标控制价编制依据。招标控制价编制依据为：（1）建设单位提供的设计图纸、工程预算书和变更情况说明；（2）《河南省建设工程工程量清单计价》（2008版）；33 （3）取费依据豫建标[2016]24号文和豫建标定[2016]13号文进行调整；（4）栾川县工程造价信息2017年第一期及同期市场价；（5）建设项目预算批复文件。1.1谈判有效期1.1.1在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。1.1.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效。1.2谈判响应文件的编制1.2.1谈判响应文件应按第三章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，谈判函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。1.2.2谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、谈判有效期、质量要求、工程造价、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。1.2.3谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，有供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章处的必须签字、盖章。委托代理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。1.2.4谈判响应文件正本一份,副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。1.2.5谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。2竞标2.1谈判响应文件的密封和标记2.1.1谈判响应文件的正本、副本应包装在一个封套内，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。2.1.2谈判响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样，封套上应写明的内容见供应商须知前附表。2.2谈判响应文件的递交2.2.1谈判截止时间：见供应商须知前附表。2.2.2供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。2.2.3供应商应在本章第4.2.1项规定的谈判截止时间前递交谈判响应文件。33 1.1.1除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的谈判响应文件不予退还。1.1.2逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。1.2谈判响应文件的修改与撤回1.2.1在本章第4.2.1项规定的竞标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。1.2.2供应商修改或撤回已递交谈判响应文件的书面通知应按照本章第3.4.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。1.2.3修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改的谈判响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。2竞争性谈判2.1谈判时间和地点采购人在本章第4.2.1项规定的竞标截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点进行竞争性谈判，所有供应商的法定代表人或其委托代理人携带（供应商须知前附表中供应商资格审查要求的证件）准时参加。2.2谈判程序2.2.1谈判正式开始前，先由供应商推选的代表检查谈判响应文件的密封情况，经签字确认无误后，各供应商代表离场等候；然后对各供应商的谈判响应文件进行唱标。唱标的主要内容包括供应商名称、报价、质量、工期、项目经理等内容。2.2.2在唱标结束后，由谈判小组按唱标顺序对供应商的响应文件进行初审。2.3谈判小组对供应商逐一进行谈判2.3.1谈判组织：谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组按照国家相关规定组建，其中采购人代表人数不超过谈判小组总人数的三分之一。本次竞争性谈判，采用谈判初审后可多轮谈判最后报价制（即唱标后进行初审，初审结束后进行谈判，谈判结束后进行最后报价）。2.3.2谈判小组按先初审、后谈判的程序对谈判响应文件进行评审。2.3.3在初审阶段，属于下列情况的谈判响应文件将不得进入谈判阶段：（1）谈判响应文件未经法定代表人或其授权代表签字、盖公章的；（2）谈判响应文件没有实质性响应本工程竞争性谈判文件的要求；（3）未递交谈判保证金的（4）供应商未通过资格审查；（5）谈判响应文件中有采购人不能接受的其它条件。33 （6）谈判资格不合格的。（7）施工组织设计脱离本项目实际要求的1.1.1在初审阶段,谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有打印上的错误。修正错误的原则如下:如果大写表示的金额和小写表示的金额不一致时，以大写表示的金额为准。1.1.2谈判响应文件出现以下情况之一者，属于重大偏差，为未能对竞争性谈判文件作出实质性响应，作废标处理：（1）参加谈判供应商的法人或委托代理人应对谈判小组提出的问题进行答复，如不能答复或答复不完善的。经谈判小组确定，可取消其供应商的谈判资格；（2）谈判响应文件无副本或副本达不到竞争性谈判文件要求数量的；（3）谈判响应文件封面、谈判函未按3.4款规定加盖供应商印章，未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随谈判响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；（4）谈判响应文件中被授权人签字与参加谈判时被授权人签字不一致的；（5）谈判响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；（6）谈判函及谈判函附录未按竞争性谈判文件提供格式填写；（7）谈判响应文件中无谈判报价、无工期、无质量等级或工期、质量达不到竞争性谈判文件要求的；（8）供应商谈判资格不合格的（本项目实行资格后审，各供应商在谈判响应文件第5部分“供应商的资格证件文件”中提供的证件、证明作为本次资格审查的依据，供应商对其真实性负责。提供不全或不符合谈判文件要求的，视为资格审查不合格，其谈判响应文件作废标处理。（9）不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。1.1.3详细谈判:谈判小组分别与通过初步审核的供应商逐一进行谈判。在谈判中，谈判小组听取供应商介绍本单位的基本情况，包括施工组织设计、人员配备、服务承诺等。谈判双方可以就谈判项目所涉及的施工方法、价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判小组将允许供应商修改其谈判响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。A.谈判响应文件的澄清：为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判的实质性内容不得更改。B.谈判结束后最后报价：33 （1）谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判合格的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商根据自身实力及上述承诺以谈判报价函形式进行最后报价，最后报价不得高于前轮供应商自身报价中的最低报价。谈判小组按照“符合采购人需求，质量和服务相等，报价最低”的原则，将按最后报价由低到高的顺序推荐1-3名成交商候选人，由谈判小组在谈判记录上签字。1.1成交原则和方法1.1.1采购人严格按照竞争性谈判文件的要求和条件，从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务同等且报价最低（有效报价）的原则确定成交供应商；如果供应商所报价格明显低于其他供应商报价且没有合理的理由与证明材料的，经谈判小组决定，属于恶意竞争按废标处理，符合采购需求，且质量、服务、价格均相等的，采购人根据施工组织设计编写的优劣，自主确定成交供应商。2合同授予2.1成交通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交商发出成交通知书。2.2签订合同2.2.1成交供应商的最后报价为成交价，成交价即为合同价。2.2.2采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及在谈判过程中对谈判响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并对由此给采购人造成的损失予以赔偿。3纪律和监督3.1对采购人的纪律要求采购人不得泄漏竞争性谈判中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。3.2对供应商的纪律要求供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。3.3对谈判小组成员的纪律要求谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。3.4对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求33 与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。1.1投诉供应商和其他利害关系人认为本次竞争性谈判违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。2需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。三、谈判响应文件格式33 工程谈判响应文件采购编号：供应商（公章）：法定代表人或其授权委托人签字：日期：年月日33 目录响应文件目录应按规定编制，真实反映响应文件内容。逐页编制连续页码，目录与内容页码需对照。（格式自拟）33 1．谈判函及谈判函附表1.1谈判函致：（采购人）1．根据已收到的工程的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本工程竞争性谈判文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性谈判文件中的各项规定，严格按照“技术标准及施工要求”进行施工，报价为（小写）：￥:元，（大写）：，工期日历天，质量，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。2．我方已详细检查全部竞争性谈判文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力。3．我方在此承诺，我方若能成交，保证在日历天内，全面履行竞争性谈判文件中规定的职责和义务。4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性谈判文件和有关规定提交一切资料。5．如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。6．我方同意从谈判响应文件递交截止日期起60天内保持谈判响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守谈判响应文件的承诺，本谈判响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受中标。7．除谈判响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据评标需要补充贵方要求提交的资料。8．如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。9．我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。10．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本谈判响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。11．所有与本次竞争性谈判有关的函件请发往下列地址：地址：邮政编码：电话：传真：代表姓名：职务：供应商：（盖章）法定代表人：（签字或印章）委托代理人：（签字）日期：年月日33 1.2谈判函附表工程名称供应商项目经理级别资格证号谈判报价大写：元小写：元质量要求工期服务承诺可另行附页33 2.谈判响应文件签署授权委托书致：（采购人名称）本人系（供应商名称）的法定代表人，现代表本单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为本单位合法委托代理人，以本单位的名义参加工程的谈判活动，代理人在谈判和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。委托代理人无转委权，特此声明。供应商：（盖章）法定代表人：（签字或印章）身份证号码：委托代理人：（签字或印章）性别：年龄：身份证号码：职务：日期：年月日附：法定代表人、委托代理人身份证复印件33 3.谈判保证金（附谈判保证金转账单或汇款单复印件）（附供应商开户许可证复印件）供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日注：1、供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第三部分“谈判响应文件格式”规定的谈判保证金形式递交谈判保证金，并作为其谈判响应文件的组成部分。2、有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：2.1供应商无故不参加谈判会议，又不向采购人说明原因的；2.2供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其谈判响应文件的；2.3供应商在竞标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标并经监督管理部门调查核实的；2.4成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按谈判文件规定提交履约担保。2.5法律法规、规章及谈判文件规定的其它不予退还的情形。33 4.已标价工程量清单（工程量清单另付）33 5.供应商的资格及其他证明文件符合竞争性谈判文件要求的资格审查材料，响应文件中附复印件（复印件须清晰可辨，并加盖供应商公章），谈判开始时携带原件备查验。33 6.项目管理班子配备情况表序号姓名学历专业职称职务备注后附人员证件33 7.施工组织设计（依据本工程项目特点自行编制）33 8.竞争性谈判文件要求供应商提交的其它资料33 四、技术标准和要求1、本工程执行与本工程有关的现行最新版工程技术、质量评定标准、施工验收标准和规范。2、本工程保修期应按法律、法规和《建设工程质量管理条例》的有关规定，最低保修期限不得低于规范要求。33 附件一、合同条款及格式（仅供参考）第一部分协议书发包人（全称）：____________________________________承包人（全称）：____________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称：工程地点：资金来源：二、工程承包范围承包范围：工程量清单的全部内容三、合同工期开工日期：________________________________________________　　竣工日期：________________________________________________合同工期总日历天数_________________天。　　四、质量标准　　工程质量标准：____________________________________________五、合同价款　　金额（大写）：_____________________________元（人民币）　　　　　　　￥：_____________________________元六、组成合同的文件　　组成本合同的文件包括：　　１．本合同协议书　　２．中标通知书　　３、投标书及其附件　　４．本合同专用条款　　５．本合同通用条款６．标准、规范及有关技术文件７．图纸33 　　８．工程量清单　　９．工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。　　十、合同生效合同订立时间：___年___月___日合同订立地点：____________________________________________　　本合同双方约定____________________________________________后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：　　法定代表人：法定代表人：　　委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：　　账号：账号：邮政编码：邮政编码：年月日33 第二部分通用条款通用条款部分按照建设部、国家工商行政管理局GF-2013-0201印发的《建设工程施工合同（示范文本）》中的通用条款执行。33 第三部分专用条款一、词语定义及合同文件２.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、成交通知书、响应文件及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、工程量清单、工程报价单或预算书。3．语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等现行相关法律法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家相关标准和规范。二、双方一般权利和义务　　７.项目经理姓名：________________________职务：___________________________９.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_________________________________________________________________（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：_________________________________________________________________（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：_________________________________________________________________（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_________________________________________________________________（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：_________________________________________________________________（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：_________________________________________________________________33 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：_______________________________________________________________________（8）施工场清洁卫生的要求：_______________________________________________________________________（9）双方约定承包人应做的其他工作：_______________________________________________________________________六、合同价款与支付　　23.合同价款及调整23.2本合同采用固定综合单价价格合同，工程量按实际施工工程量结算。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：（未考虑风险）工程竣工结算时，人材机价格依据三门峡市造价信息公布同期价格调整（价差=当期价格-基期价格）。　　26.工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：八、工程变更　九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：____________________________________________________________________________________________________32.6中间交工工程的范围和竣工时间：________________________________________________________________　　________________________________________________________________十、违约、索赔和争议　　35.违约　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：_______________________________________________________________本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：_______________________________________________________________33 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：_________________________________________________________________双方约定的发包人其他违约责任：_________________________________________________________________　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：_______________________________________________本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：_________________________________________________________________双方约定的承包人其他违约责任：_________________________________________________________________　　37.争议　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：　　（1）请__________________________________________________________调解；　　（2）采取第___种方式解决，并约定向_________仲裁委员会提请仲裁或向________人民法院提起诉讼。　　十一、其他38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：__________________________________________________________________________________________________________________________分包施工单位为：____________________________________________　　39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：____________________________________________________________________________________________　　46.合同份数46.1双方约定合同副本份数：__________________________________47.补充条款_____________________________________________________________33'