上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目.doc 96页

'上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目招标文件招标编号招标人：上蔡县教育体育局代理机构：省鑫诚工程管理日期：年月 目录第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表．总则．招标文件．投标文件．投标．开标．评标．合同授予.重新招标和不再招标．纪律和监督.需要补充的其他容第三章评标办法（综合评估法）一、评标依据二、评标原则三、评标委员会四、评标纪律五、评标办法第四章合同条款及格式第一部分合同协议书第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款第五章工程量清单第六章图纸第七章技术标准和要求第八章投标文件格式一、投标函二、投标函附录三、法定代表人明四、授权委托书五、投标保证金六、已标价工程量清单七、施工组织设计八、承诺书九、项目管理机构十、资格审查资料十一、其他材料 第一章招标公告上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目招标公告1.招标条件本招标项目上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目已由上级有关部门文件批复，资金来源为财政资金，资金计划已落实。招标人为上蔡县教育体育局，项目已具备招标条件，省鑫诚工程管理受上蔡县教育体育局委托，对该项目进行公开招标，现欢迎国合格投标人前来投标。.项目概况与招标围项目名称：上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目；建设地点：上蔡县黄埠镇小王营小学院；招标围：工程量清单、施工图纸及招标文件围的全部容；计划施工工期：日历天；质量要求：合格；标段划分：本项目共一个标段。、投标人资格要求投标企业具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（若“三证合一”只需企业法人营业执照）；具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及叁级以上资质，且符合资质证书规定的承包围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备合格有效的企业安全生产许可证；拟派项目 经理须具备有效的建筑工程专业贰级及以上（含贰级）注册建造师证书（不含临时），具备有效的安全生产考核合格证书，并未担任其他在建工程的项目经理；项目技术负责人需具备工程系列相关专业中级及以上（含中级）职称；项目部六大员（施工员、造价员或预算员、资料员、材料员、安全员、质量员）须持证上岗，且配备齐全；投标人应提供通过“信用中国”（）和中国政府采购（）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，凡列入失信被执行人、重大税收案件当事人、政府采购严重失信行为记录的，不得参与本次招标活动。近三年财务状况良好：提供、、年度的财务审计报表（新成立企业以成立之日起为准）；本项目不接受联合体投标,不允许分包和转包。注：拟派项目经理、项目技术负责人、委托代理人一经确定不得更换（否则将视为放弃投标）。、报名及招标文件的获取投标企业首先通过“市公共资源交易中心（）”进行交易主体注册，然后按通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并到交易中心进行现场核验，最后根据通知公告及下载中心有关办理锁的要求准备好办理所需资料，到市公共资源交易中心一楼业务受理大厅窗口办理密钥，完成注册。凡有意参加投标者，请于年月日上午时至年月日时（法定节假日除外），登录“市公共资源交易中心（）” ，凭领取的企业身份认证锁（密钥）登录系统进行网上投标报名。请各投标人网上报名时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。、招标文件的获取招标文件获取时间：招标文件下载时间请于年月日至年月日时，并及时关注市公共资源交易中心和公司密钥推送消息，招标文件售价元，投标人须在递交投标文件时缴纳上述费用，否则招标人将拒绝接受其投标文件。招标文件获取方式：凭密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及相关资料。（详见导航栏下载中心栏目里投标人操作手册）。、投标保证金投标保证金金额：详见招标文件；投标保证金缴纳方式：详见招标文件。、资格审查本次招标采用资格后审方式进行,资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。、递交投标文件截止时间投标文件递交的截止时间（开标时间）为年月日时分（时间），地点为上蔡县公共资源交易中心二楼开标室。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。、发布公告的媒介本次招标公告在《中国政府采购网》、《省政府采购网》、《 市公共资源交易中心》同时发布。、咨询招标人：上蔡县教育体育局联系人：先生电话：代理机构：省鑫诚工程管理联系人：邢先生电话：邮箱：年月日 第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列容招标人招标人：上蔡县教育体育局联系人：先生电话：招标代理机构代理机构：省鑫诚工程管理联系人：邢先生电话：邮箱：项目名称上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目建设地点上蔡县黄埠镇小王营小学院资金来源财政资金资金落实情况已落实招标围工程量清单、施工图纸及招标文件围的全部容；计划工期日历天标段质量要求合格投标人资质条件投标企业具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（若“三证合一”只需企业法人营业执照）；具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及叁级以上资质，且符合资质证书规定的承包围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备合格有效的企业安全生产许可证；拟派项目经理须具备有效的建筑工程专业贰级及以上（含贰级）注册建造师证书（不含临时），具备有效的安全生产考核合格证书，并未担任其他在建工程的项目经理； 项目技术负责人需具备工程系列相关专业中级及以上（含中级）职称；项目部六大员（施工员、造价员或预算员、资料员、材料员、安全员、质量员）须持证上岗，且配备齐全；投标人应提供通过“信用中国”（）和中国政府采购（）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，凡列入失信被执行人、重大税收案件当事人、政府采购严重失信行为记录的，不得参与本次招标活动。近三年财务状况良好：提供、、年度的财务审计报表（新成立企业以成立之日起为准）；本项目不接受联合体投标,不允许分包和转包。注：拟派项目经理、项目技术负责人、委托代理人一经确定不得更换（否则将视为放弃投标）。是否接受联合体投标不接受踏勘现场不组织投标预备会不召开投标人提出问题的截止时间开标截止时间日前招标人书面澄清的时间开标截止时间日前分包不允许偏离不允许构成招标文件的其他材料招标文件的补充文件（如有）、图纸、工程量清单投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间日前投标截止时间（开标时间）年月日时分（时间）投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后小时在收到相应澄清文件后小时 投标人确认收到招标文件修改的时间构成投标文件的其他材料自行提供投标有效期日历天（投标截止之日起）投标保证金投标保证金的金额：人民币陆万元整请于投标截止时间前从投标人的基本账户转入到以下指定账户。收款单位户名：上蔡县公共资源交易中心帐号：开户行：上蔡农村商业银行股份行号：用途：上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目近年财务状况的年份要求年（年、年、年连续三年）近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求年（年月日以来）是否允许递交备选投标方案不允许签字或盖章要求投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件封面、投标函均必须有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人印章。投标文件份数正本壹份；副本肆份；盘电子版壹份（与正本相符）投标单位递交的各项证件原件壹份；投标函及投标函附录壹份。外封套容外封套：招标人的地址：上蔡县大寺巷号招标人的名称：上蔡县教育体育局上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目投标文件（正本） 在年月日时分前不得开启外封套：招标人的地址：上蔡县大寺巷号招标人的名称：上蔡县教育体育局上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目投标文件（副本）在年月日时分前不得开启外封套：招标人的地址：上蔡县大寺巷号招标人的名称：上蔡县教育体育局上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目盘电子版在年月日时分前不得开启外封套：招标人的地址：上蔡县大寺巷号招标人的名称：上蔡县教育体育局上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目投标单位递交的各项证件原件在年月日时分前不得开启外封套：招标人的地址：上蔡县大寺巷号招标人的名称：上蔡县教育体育局上蔡县黄埠镇小王营小学宿舍楼施工项目投标函及附录在年月日时分前不得开启注：投标文件均需单独密封包装，包封开口处应以密封条密封粘贴粘牢，封套由投标人法定代表人签字或盖章，并加盖投标人的公章。递交投标文件地点上蔡县公共资源交易中心二楼开标室是否退还投标文件否开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点:上蔡县公共资源交易中心二楼开标室 开标程序（）宣布开标纪律；（）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（）宣布招标人、监标人等有关人员；（）由投标企业和监督单位代表检查投标文件的密封情况。（）经确认无误后，投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员签字确认；（）对投标企业投标报价、工期、质量目标等进行唱标；（）确定招标控制价权重系数值①值：值：从“、、、、”个系数中随机抽取个系数。②由业主代表抽取。（）开标会议暂时休会，转入评标会议；（）确定投标企业报价排名、推荐中标候选人；（）开标会议结束；评标委员会的组建评标委员会由招标人依法组建，开标前在监督部门监督下从政府组建的评标专家库中随机抽取，负责评标活动。评标委员会由人（含人）以上单数组成。是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：∽名 定标方式招标人将根据评标委员会提出的评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标或不按规定向招标人交纳履约保证金或因不可抗力提出不能履行合同的或行政监督部门查证以虚假材料谋取中标的，招标人可以按序确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，也可以重新招标。履约担保履约担保的形式：采用银行汇票、电汇二种方式履约担保的金额：中标价的招标控制价总额：元。规费：元；安全文明施工费：元；增值税：元。招标代理费用、中标人在领取中标通知书前，应按国家计委计价格[]号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[]号文规定的计算标准，向招标代理机构交纳招标代理服务费。否则视为违约。、上述费用投标人综合考虑在投标报价中，不在工程量清单中单列此项。其他要求1、投标企业法定代表人或委托代理人必须在投标截止时间之前到场参加，法定代表人或其委托代理人不能按时参加会议的，作弃权处理。、凡投标单位提供虚假证件、出具不诚信承诺或明知企业自身被主管部门通报而出具不诚信承诺的，经调查核实，投标保证金不予退回，由行政主管部门给予行政处理和经济处罚并列入不良记录，公开曝光。（处理期满的请单独予以说明）。、承包人应在签订合同前，按照发包人要求的形式提交履约担保金额。履约担保的金额为中标价的。履约担保金是合同的附件。履约担保金的有效期为自本合同生效之日起至验收完毕后作出验收合格结果报告之日止。、投标单位对招标项目提起质疑和投诉时，必须在法定时间按照规定程序进行，所有质疑和投诉材料必须由法人亲笔签字并加盖单位公章，注明法人手机联系方式，同时提供营业执照复印件和法人复印件并加盖公章。对不按上述要求进行的质疑、投诉、举报、短信、匿名反映等，招标人、代理机构、监督部门不予受理。 资格审查须提供的原件1、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一”的营业执照）；2、企业资质等级证书副本、企业安全生产许可证副本；（复印件或扫描件，加盖单位公章）；3、项目经理注册建造师证和安全生产考核证及无在建承诺书；4、投标保证金转账凭证及基本账户开户许可证；5、法定代表人（原件）或委托代理人（授权委托书原件且委托期限具有起止日期、原件）；6、项目技术负责人职称证；7、六大员证（施工员、造价员或预算员、资料员、材料员、安全员、质量员均具有相关岗位证书）；8、财务状况：提供、、年度的财务审计报表（新成立企业以成立之日起为准）；9、投标人应提供通过“信用中国”（）和中国政府采购（）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章；、招标文件要求的其他资格审查资料。解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成容的，以合同文件约定容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人及代理机构负责解释。 ．总则项目概况根据《中华人民国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。本招标项目招标人：见投标人须知前附表。本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。本招标项目名称：见投标人须知前附表。本项目建设地点：见投标人须知前附表。资金来源和落实情况本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。招标围、计划工期和质量要求本次招标围：见投标人须知前附表。本工程的计划工期：见投标人须知前附表。本工程的质量要求：见投标人须知前附表。投标人资格要求投标人应具备承担本工程的资质条件。(）资质条件：见投标人须知前附表；(）项目技术负责人资格：见投标人须知前附表；(）其他要求：见投标人须知前附表。本项目不接受联合体投标。投标人不得存在下列情形之一：(）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；(）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(）为本项目的监理人；(）为本项目的代建人；(）为本项目提供招标代理服务的；(）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； (）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(）被责令停业的；(）被暂停或取消投标资格的；(）财产被接管或冻结的；(）在最近三年有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。委托代理人必须为本单位人员,并提供、授权委托书。且委托代理人、拟派项目经理一经确定，应当全程负责本项目的投标事宜，中间不得更换。费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。计量单位所有计量均采用中华人民国法定计量单位。踏勘现场招标人不组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标预备会不召开投标预备会。投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提问题的澄清发布在市公共资源交易中心等相关，投标人自行查看。该澄清容为招标文件的组成部分。分包不允许，中标后不允许将工程的关键性工作进行分包。 偏离不允许。．招标文件招标文件的组成本招标文件包括：(）招标公告；(）投标人须知；(）评标办法；(）合同条款及格式；(）图纸()工程量清单；(）技术标准和要求；(）投标文件格式；投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有容，如有残缺等问题应在获得招标文件当日向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规要求等，若投标人的投标文件不按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝或被视为无效投标。根据本章第款、第款和第款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改、补遗或变更等将发布在市公共资源交易中心等相关，投标人应自行查看，并承担未查看引起的后果。招标文件的澄清投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间天前发布在市公共资源交易中心等相关，但不指明澄清问题的来源，投标人自行查看。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足天，相应延长投标截止时间。 招标文件的修改在投标截止时间天前，招标人可以修改招标文件，并将修改容发布在市公共资源交易中心等相关，投标人自行查看。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足天，相应延长投标截止时间。招标文件的解释招标文件最终解释权归招标人和本项目代理公司，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。．投标文件投标文件的组成投标文件应包括下列容：(）投标函；(）投标函附表；(）法定代表人明；（）授权委托书；(）投标保证金；(）已标价的工程量清单；(）施工组织设计；(）承诺书；(）项目管理机构；(）资格审查资料；（）其他材料。投标文件格式投标文件包括本须知第条中规定的容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件的全部格式（表格可以按同样格式扩展），并填写规、完整，不得缺项。投标报价（保留小数点后两位）投标报价的编制应以业主提供的工程量清单及设计变更为依据；投标人依照国家省、市现行工程造价管理部门的有关规定、技术规 、标准为依据，并结合企业自身的技术与管理水平报价，但投标人不得以低于其企业成本报价竞标。投标报价方式为投标企业在投标文件中的报价，投标报价必须与已标价工程量清单中总价一致，所有投标报价必须机打，不得手写，否则按无效标处理。投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人的投标报价，应是完成本须知第条和合同条款上所列招标工程围及工期的全部，不得以任何理由漏列或重复，作为投标人计算单价或总价的依据。已标价工程量清单编制人与审核人不能为同一人。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。技术规要求的费用应包括在投标报价中。投标人在投标总价中的价格应包括人工费、施工设备、劳务、管理、材料、安装、措施费用、利润、税金和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等所有费用。投标人应考虑市场因素及其他风险，参考工程所在地现行的计价依据。投标人投标报价：投标人的投标报价应是在投标工期完成合同条款上所列招标工程围的全部。本工程施工承包围的所有设备、材料的外运输（包含施工现场二次搬运），必须遵守有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定以及招标人的有关规定，按要求需办理的一切手续均由中标人自行解决。投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。报价参考依据依据《省建设工程工程量清单综合单价》、《省房屋建筑与装饰工程预算定额》（）及设计图纸等相关文件，材料价格依据最新发布价并结合市场价调差。工程类别及费率按规定计取。使用的货币：投标单位以人民币填报所有单位或价格，合同实施时亦以人民币支付。如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。投标有效期在投标人须知前附表规定的投标有效期，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投 标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。投标保证金投标人按有关规定提交投标保证金。投标保证金转账凭证、投标人基本开户许可证复印件是投标文件的一个组成部分，原件在资格评审时检验。对于未能按要求提交投标保证金的按废标处理。招标人与中标人签订合同后个工作日，向未中标的投标人和中标人解除投标担保。．有下列情形之一的，招标人将予以索赔：(）投标人在规定的投标有效期撤销或修改其投标文件；(）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。资格审查资料投标人在编制投标文件时，应提供如下资料，以证实其各项资格条件能满足要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。备选投标方案不允许。投标文件的编制投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，投标函附表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。本文所述签章均为签字并盖章。投标函及投标函附表。所填容完整，必须对工期、质量要求、投标围、投标有效期等实质性容作出响应。法定代表人明和授权委托书。所填容完整、准确，且委托期限必须具有起止日期。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字及盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托 书。投标文件格式中备注部分没有容的必须填“无”，投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。所有由投标企业自拟格式出具的资格审查书面资料均需企业法定代表人本人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，标注页码。开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，视为废标：（）未按规定填写投标总价；（）投标报价超出招标人公布的招标控制价；（）未按招标文件规定密封、包装、盖章及签字；（）投标文件的格式与招标文件要求的格式不一致；（）不满足法律法规规定及建造师管理规定的。．投标投标文件的密封和标记投标文件的“投标文件正本”、“投标文件副本”、“盘电子版”、“投标单位递交的各项证件原件”，“投标函及投标函附录”分别密封于五个外封套中。并在封套的封口处加盖投标人单位章。否则投标文件将被拒绝接收。投标文件的封套上应写明的容见投标人须知前附表。未按本章第项、第项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。密封包密封或标记不符合招标文件要求的均视为无效投标。密封性由监督单位或投标企业代表检查，密封要求的标记由评标委员会进行审查。投标文件的递交投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递投标文件的“投标文件正本”、“投标文件副本”、“盘电子版”、“投标单位递交的各项证件原件”“投标函及投标函附录”，五个密封包同时递交。投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 投标文件的修改与撤回在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按招标文件要求签字或盖章。修改的容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第条、第条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。．开标开标时间和地点招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。.招标人按上述时间和地点开标，同时接受有关部门的监督。.参加开标会的投标人须按时报到签名。开标程序开标程序：见投标人须知前附表开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。对未通过审查的原因不予答复，以公示为准。．评标评标委员会评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(）项目主管部门或者行政监督部门的人员：(）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。．合同授予定标方式除投标人须知前附表规定评委会直接确定中标人外，招标人依据评委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。中标通知在招标文件规定的投标有效期，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。履约担保在签订合同前，中标人应按投标人须知附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起天，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。.重新招标和不再招标重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（）投标截止时间止，投标人少于个的；（）经评标委员会评审后否决所有投标的；不再招标重新招标后投标人仍少于个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。．纪律和监督对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当 的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。.需要补充的其他容需要补充的其他容：见投标人须知前附表。附表一：问题澄清通知问题澄清的通知编号：（投标人名称）: （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：、、……请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标工作组负责人：（签字）年月日 附表二：问题的澄清问题的澄清编号：(项目名称）招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：、、……投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日 第三章评标办法（综合评估法）一、评标依据．《中华人民国招标投标法》、《省实施<中华人民国招标投标法>办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委号令）等有关法律、法规。．本项目招标控制价。.招标文件、答疑(补充)文件。.投标文件及评标委员会要求的澄清文件。二、评标原则评标工作按照公平、公正、科学、择优、严格的原则进行。三、评标委员会评标专家在开标时全部从政府组建的专家库中随机抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。四、评标纪律评标委员会成员和评标现场监督人员(由招标人邀请有关部门人员参加)、招标人、招标代理机构工作人员不得对外透露投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。如果投标人试图对评标委员会的评标施加影响，则将导致其投标文件无效。五、评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准形式评审标准投标人、法定代表人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致签字盖章符合招标文件要求且印章齐全投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价，且不可竞争性费用、安全文明施工措施费足额计取投标文件装订符合招标文件要求资格评审标准法定代表人或委托代理人法定代表人（原件）或委托代理人（授权委托书原件且委托期限具有起止日期、原件）营业执照、税务登记证、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一”的企业法人营业执照） 组织机构代码证安全生产许可证符合第二章“投标人须知前附表”规定资质证书资质等级符合第二章“投标人须知前附表”规定项目经理相关证书及承诺书符合第二章“投标人须知前附表”规定项目技术负责人和六大员相关证书符合第二章“投标人须知前附表”规定委托代理人、项目经理符合第二章“投标人须知前附表”规定投标人资质条件要求的其它容符合第二章“投标人须知前附表”规定响应性评审标准投标容符合第二章“投标人须知前附表”第项规定工期符合第二章“投标人须知前附表”第项规定工程质量符合第二章“投标人须知前附表”第项规定投标有效期符合第二章“投标人须知前附表”第项规定投标保证金投标保证金缴纳凭证清标评标委员会在对有效投标人技术标、商务标进行评审前，首先对有效投标人的投标容进行基础数据分析与整理（即清标）。评标委员会对清标结果审议后认为有必要由投标人进行书面澄清、说明的，可要求投标人进行书面澄清、说明。投标人拒绝澄清、说明或澄清、说明未通过评委会认可的其投标文件按无效标处理。不再对其进行技术标、综合标、商务标评审。（清标容见本章后附件）分值构成技术标：分综合标：分商务标：分条款号量化因素量化标准分施工方案和技术措施分 （）技术标评分标准（分）项评审质量管理体系与措施分安全管理体系与措施分环境保护管理体系与措施分工程进度计划与措施分拟投入资源配备计划分施工进度表或施工网络图分施工总平面布置图分在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术分新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用分企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理分综合评审技术标的综合评价分注：、分项评审：以上项容缺项为分，不缺项分计分；、综合评审：第项评委根据各投标企业编制技术标容是否反映招标项目的技术特点和技术要求，各项措施是否科学、合理等情况对技术标容进行综合评价，并在～分围打分。、单个评审因素确定为不合格的，评委应由注明理由和依据，并由评标委员会讨论通过。条款号量化因素量化标准（）综合.保修期、外服务承诺（分）.安全施工承诺（分）.节假日连续施工承诺（分）.保证农民工工资不拖欠承诺（分）。分 标评审标准（分）质量、工期达到招标文件要求并有具体措施（分）没有此项叙述的，本项不得分。分六大员配备齐全（施工员、造价员或预算员、资料员、材料员、安全员、质量员），在本企业注册、岗位证书配备齐全有效者得分，缺一员扣分，此项得分扣完为止。分注：、投标企业六大员证书，在投标文件中须附复印件，开、评标时提交证书原件，两者必须一致，否则按无效标处理；、投标企业在招投标活动中提供的证书等应真实、有效，并对其真实性进行承诺，承诺书加盖公司公章作为投标文件的组成部分，若不据实承诺，弄虚作假，一经查实，将取消中标资格并报经建设行政主管部门给予不良行为记录等处理。（）商务标评审标准分评标基准价计算方法.招标控制价：本项目设招标控制价，投标人投标报价高于招标控制价时，其投标作无效标处理。参与评审的总报价为各有效投标人投标总报价剔除不可竞争费用后的价格.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，可能低于成本价的，由评标委员会启动成本评审程序，并对投标人进行质询，投标人不进行澄清，说明或其澄清、说明不被评标委员会认可的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作为无效标处理。.评标基准价计算方法:评标基准价＝招标控制价×投标总报价×（－）其中：投标总报价为各投标人有效投标报价在招标控制价的至（含和）围之间的算术平均值，低于招标控制价的投标报价不参与算术平均值计算，但仍可以计算报价得分。为招标控制价权重系数，为招标控制价权重系数为、、、、，在开标现场由招标人代表抽取一个评标值；。、投标总报价评分标准（分）.投标总报价（基本分分，满分分）.当投标总报价等于评标基准值时，得基本分。.当投标总报价小于评标基准值，投标总报价与评标基准值相比，每低在基本分的基础上加分，最多加分；当投标总报价<评标基准值时，每再低在满分分的基础上扣分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高在基本分分的基础上扣分，扣完为止。、措施项目费报价（分）、评标基准价计算方法：各有效投标企业措施费报价大于等于五家时去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准值；有效措施费报价小于五家时，以所有有效措施费报价的算术平均值作为评标基准值。 若投标人的措施费报价高于招标控制价措施费或低于招标控制价措施费的（含），不参与评标基准值的计算，若所有投标人的措施费均高于招标控制价或低于招标控制价措施费的，则以招标控制价措施费的作为评标基准值；、投标人所报措施费与项目措施费就评标基准值相等得基本分分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低在基本分分的基础上加分；当投标报价低于措施项目基准值～（含）时，为分；当投标报价低于措施项目基准值（不含）时，每低在满分分的基础上扣分，扣完为止；当高于措施项目基准值时，每高于时，在基本分分的基础上扣分，扣完为止。、分部分项工程量清单项目综合单价（分）、评标基准价计算方法：清单项目综合单价以各有效投标报价的（当有效投标人名及以上时，去掉个最高、个最低值）清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价基准值。、分部分项工程项目综合单价随机选择项清单项目，分部分项工程量清单项目不足项的全部抽取；、投标人的综合单价在在综合单价评标基准值–围（不含和）每项得分，在评标基准值–围（含和）每项得分，满分共计分。超出该围的不得分。、主要材料单价（分）、评标基准价计算方法：材料的单价以各有效投标报价（当有效投标人名及以上时，去掉个最高、个最低值）材料单价的算术平均值作为材料基准值。、主要材料项目单价选择项材料，主要材料项目不足项目的全部抽取；、投标人的主要材料项目单价在在材料基准值–围（不含和）每项得分，在材料基准值–围（含和）每项得分。超出该围的不得分。注：、投标人的投标报价应按规定计取安全文明施工措施、规费等全部费用，招标评标时对投标人的投标报价不按上述规定计取的，应视其为不当竞标行为予以拒绝。2、评标以投标函中的投标报价作为评标依据。（投标函中的投标报价与工程量清单投标报价必须一致）、投标人综合得分＝技术标得分综合标得分＋商务标得分投标人的最终得分：（）评标委员会严格按本办法对投标人的技术标、综合标和商务标评审汇总后，以全部评委所打分数去掉一个最高一个最低的算术平均值即为该投标人的综合得分。（）本办法计算过程中分值按四舍五入均保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 .评标方法本次评标采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定或招标人委托评标委员会投票表决。.评审标准初步评审标准形式评审标准：见评标办法前附表。资格评审标准：见评标办法前附表。响应性评审标准：见评标办法前附表。分值构成与评分标准分值构成（）技术标：见评标办法前附表；（）综合标：见评标办法前附表；（）商务标：见评标办法前附表。评分标准（）技术标评分标准：见评标办法前附表；（）综合标评分标准：见评标办法前附表；（）商务标评分标准：见评标办法前附表。.评标程序初步评审）形式评审（详见评标办法前附表））资格评审（详见评标办法前附表））响应性评审（详见评标办法前附表）详细评审评标委员会按本章第款（综合标、技术标及商务标）规定的量化因素进行评审。 评标委员会发现投标人的投标总价或分部分项工程量清单报价明显低于其他投标报价，或者在设有控制价时明显低于控制价，使其可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。评标委员会按本章第款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（）按本章规定的评审因素和分值对技术标计算出得分；（）按本章规定的评审因素和分值对综合标标计算出得分；（）按本章规定的评审因素和分值对商务标计算出得分。评分分值计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。投标人得分技术标得分＋综合标得分＋商务标得分。投标文件的澄清和补正在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标结果评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐名中标候选人。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。、定标、评标委员会按照评标方法确定的名次进行排序，然后推荐名中标候选人。、招标人应根据评标委员会提交的书面评标报告确定中标候选人。、投标过程中提供的资料应真实有效,一经发现有虚假情况将取消其中标资格,并追究其相应责任。附件废标条件 废标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：有第二章“投标人须知”正文部分第项规定的任何一种情形的。有串通投标或弄虚作假或有其他行为的。不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。工程量清单报价书封面未加盖本单位经年审后的工程造价从业人员（造价员或造价工程师）印章及签字或工程造价咨询单位资质章及工程造价咨询单位经年审后的工程造价从业人员（造价工程师）印章及签字的；如投标人提交的已标价工程量清单与招标人提供的格式不一致的；投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。规费和税金、安全文明施工措施费违背工程造价管理规定的。分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的。未按照暂列金额或者暂估价编制投标报价的。投标报价高于招标控制价或评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。在工程量清单电子辅助清标过程中被评标委员会认定为不合格的。投标人未按第二章“投标人须知”第款规定出席开标会的。同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。附件 商务标清标容序号清标项目清标容清标结果是否项目总报价是否等于各单项工程造价之和单项工程费是否等于各单位工程造价之和单位工程费是否等于分部分项工程费措施项目费其它项目费规费税金之和分部分项工程费及单价措施费是否等于各分部分项清单费之和分部分项及单价措施项目编码不得修改招标人清单分部分项及单价措施项目名称不得修改招标人清单分部分项及单价措施项目特征不得修改招标人清单分部分项及单价措施项目计量单位不得修改招标人清单分部分项及单价措施项目工程数量不得修改招标人清单分部分项工程费及单价措施费清单单价综合单价＝人工费材料费机械费管理费利润之和；材料单价材料表中的单价与组成清单单价中的单价必须一致安全文明费必须按省计价依据规定计算总价措施项目根据招标文件要求自主报价其它项目费必须等于各组成部分之和（暂列金额专业暂估价计日工费总承包服务费）暂列金额必须与招标人价格一致专业暂估价必须与招标人价格一致计日工必须与招标人数量一致总承包服务费是否按招标文件要求计算规费必须按省计价依据规定计算税金必须按省计价依据规定计算不违反法律、法规、规章、规性文件规定的其它情况第四章合同条款及格式（——） 建设工程施工合同（示文本）住房城乡建设部国家工商行政管理总局说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示文本）》（）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示文本）》（）（以下简称《示文本》）。为了便于合同当事人使用《示文本》，现就有关问题说明如下：一、《示文本》的组成《示文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示文本》合同协议书共计条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“”。二、《示文本》的性质和适用围《示文本》为非强制性使用文本。《示文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。 第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况.工程名称：。.工程地点：。.工程立项批准文号：。.资金来源：。.工程容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）。.工程承包围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)； （）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（）中标通知书（如果有）；（）投标函及其附录（如果有）；（）专用合同条款及其附件；（）通用合同条款；（）技术标准和要求；（）图纸；（）已标价工程量清单或预算书；（）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期承担相应的工程维修责任。.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。 十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号： 第二部分通用合同条款此部分采用《建设工程施工合同》本（——）中《第二部分通用条款》 第三部分专用合同条款.一般约定词语定义合同其他合同文件包括：合同当事人及其他相关方监理人：名称：；资质类别和等级：；联系：；电子信箱：；通信地址：。设计人：名称：；资质类别和等级：；联系：；电子信箱：；通信地址：。工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括：。永久占地包括：。临时占地包括：。法律适用于合同的其他规性文件：。标准和规适用于工程的标准规包括：。发包人提供国外标准、规的名称：；发包人提供国外标准、规的份数：；发包人提供国外标准、规的名称：。发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：。图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的容：。承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。联络发包人和承包人应当在天将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。交通运输出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。场交通关于场外交通和场交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场道路和交通设施的约定：。超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规以及反映 发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式。工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。允许调整合同价格的工程量偏差围：。.发包人发包人代表发包人代表：姓名：；号：；职务：；联系：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权围如下：。施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。.承包人承包人的一般义务（）承包人提交的竣工资料的容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。 承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（）承包人应履行的其他义务：。项目经理项目经理：姓名：；号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人擅自更换项目经理的违约责任：。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。承包人人员承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。分包分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的围：。分包的确定 允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。.监理人监理人的一般规定关于监理人的监理容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业书号：；联系：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（）；（）；（）。.工程质量质量要求特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：。 隐蔽工程检查承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。.安全文明施工与环境保护安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定。关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。文明施工合同当事人对文明施工的要求：。关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。.工期和进度施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他容：。施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。施工进度计划施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。开工开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。测量放线 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。工期延误因发包人原因导致工期延误（）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（）；（）；（）。提前竣工的奖励提前竣工的奖励：。.材料与设备材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。.试验与检验试验设备与试验人员试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。 施工现场需要具备的其他试验条件：。现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。.变更变更的围关于变更的围的约定：。变更估价变更估价原则关于变更估价的约定:。承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。.价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第种方式：采用造价信息进行价格调整。（）关于基准价格的约定：。专用合同条款① 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±时，其超过部分据实调整。第种方式：其他价格调整方式：。.合同价格、计量与支付合同价格形式、单价合同。综合单价包含的风险围：。风险费用的计算方法：。风险围以外合同价格的调整方法：。、总价合同。总价包含的风险围：。风险费用的计算方法：。风险围以外合同价格的调整方法：。、其他价格方式：。预付款预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。计量计量原则工程量计算规则：。计量周期关于计量周期的约定：。单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。工程进度款支付付款周期关于付款周期的约定：。进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定。进度付款申请单的提交（）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。进度款审核和支付（）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。支付分解表的编制、总价合同支付分解表的编制与审批：。、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。.验收和工程试车分部分项工程验收监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。竣工验收竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。工程试车试车程序工程试车容：。（）单机无负荷试车费用由承担；（）无负荷联动试车费用由承担。投料试车关于投料试车相关事项的约定：。竣工退场竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。.竣工结算竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的容：。竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。最终结清最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。最终结清证书和支付（）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（）发包人完成支付的期限：。.缺陷责任期与保修缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：。 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（）质量保证金保函，保证金额为：；（）的工程款；（）其他方式:。质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：。保修保修责任工程保修期为：。修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。.违约发包人违约发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（）因发包人原因未能在计划开工日期前天下达开工通知的违约责任：。（）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（）发包人违反第款〔变更的围〕第（）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（）发包人无正当理由没有在约定期限发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。 （）其他：。因发包人违约解除合同承包人按项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。承包人违约承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：。因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。.不可抗力不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天完成款项的支付。.保险工程保险关于工程保险的特别约定：。其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。.争议解决争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。 其他事项的约定：。争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（）向仲裁委员会申请仲裁；（）向人民法院起诉。 附件协议书附件：附件：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件：发包人供应材料设备一览表附件：工程质量保修书附件：主要建设工程文件目录附件：承包人用于本工程施工的机械设备表附件：承包人主要施工管理人员表附件：分包人主要施工管理人员表附件：履约担保格式附件：预付款担保格式附件：支付担保格式附件：暂估价一览表 附件：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装容合同价格（元）开工日期竣工日期 附件：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注 附件：工程质量保修书发包人（全称）：　　承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。　　一、工程质量保修围和容　　承包人在质量保修期，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。　　质量保修围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的容，双方约定如下：　　。　　二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；．装修工程为年；．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；．住宅小区的给排水设施、道路等配套工程为年；．其他项目保修期限约定如下：。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任．属于保修围、容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天派人保修。承包人不在约定期限派人保修的，发包人可以委托他人修理。 ．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。．质量保修完成后，由发包人组织验收。　　五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码： 附件：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人 附件：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率()生产能力备注 附件：承包人主要施工管理人员表名称职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员 附件：分包人主要施工管理人员表名称职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员 附件：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。.担保金额人民币（大写）元（¥）。.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。.在本担保有效期，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额的赔偿要求后，在天无条件支付。.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日 附件：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。.担保金额人民币（大写）元（¥）。.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。.在本保函有效期，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日 附件:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的围及保证金额.我方的保证围是主合同约定的工程款。.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。.我方保证的金额是主合同约定的工程款的，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间.我方保证的方式为：连带责任保证。.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日。.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额代为支付。四、代偿的安排.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天无条件支付。五、保证责任的解除.在本保函承诺的保证期间，你方未书面向我方主保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金 额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日，将本保函原件返还我方。六、免责条款.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第条〔变更〕约定的变更不受本款限制。.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（）向仲裁委员会申请仲裁；（）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日 附件：：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注 ：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注 ：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程容金额小计： 第五章工程量清单(工程量清单投标人自行下载) 第六章图纸(图纸由投标单位找招标人自行复印) 第七章技术标准和要求依据施工图纸和技术文件要求，本工程所用的材料、设备、施工质量必须达到现行中华人民国及省、市行业的一切有关法规，规的要求。 第八章投标文件格式正本（副本）（项目名称）名称投标文件（项目编号：）投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标日期：年月日 目录一、投标函二、投标函附录三、法定代表人明四、授权委托书五、投标保证金六、已标价工程量清单七、施工组织设计八、承诺书九、项目管理机构十、资格审查资料十一、其他材料 一、投标函（招标人名称）:．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。．随同本投标函提交投标保证金凭证一份，金额为人民币（大写）元（￥）。．如我方中标：（）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限与你方签订合同。（）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（）我方承诺在合同约定的期限完成并移交全部合同工程。（）我方承诺完全响应招标文件规定的技术标准。．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第项规定的任何一种情形.如果我方中标，愿按照国家规定向招标代理机构足额交纳工程中标招标代理服务费。.（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：：传真：邮政编码：年月日 二、投标函附录项目名称（项目名称）投标人资质等级投标工期日历天投标质量标准项目经理级别注册建造师证书编号投标总报价（含规费、税金、安全文明施工措施费）人民币（大写）：￥：元其中不可竞争费用规费￥：元税金￥：元安全文明施工措施费￥：元其中：措施项目费报价（不含安全文明施工措施费）人民币（大写）：￥：元报价中未含容及要求配合条件投标人盖章：企业法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章： 三、法定代表人明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日 四、授权委托书本人（）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。附：法定代表人身份复印件及委托代理人复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）：委托代理人：（签字）：年月日法人复印件须加盖公章被委托人复印件须加盖公章 五、投标保证金（附投标人的基本账户转出的投标保证金转账凭证、基本户开户许可证等其他资料并加盖单位公章） 六、已标价工程量清单、投标人提交的已标价工程量清单应严格按照招标人提供的分部分项工程量清单与计价表及主要材料价格表填报单价及合价，任何投标人不得对提供的工程量清单格式及容进行修改及调整，否则按废标处理。、如投标人提交的分部分项工程量清单与招标人提供的格式不一致，其投标文件按废标处理。、投标人已标价清单必须按招标文件给定的单位工程材料表格式列出本工程所有的主要材料，如抽到某项材料缺项时，该项材料单价按不合理单价处理，且不再参与该项材料评标基准价的计算。 七、施工组织设计.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。.施工组织设计主要包括下列容：）施工方案和技术措施；）质量管理体系与措施；）安全管理体系与措施；）环境保护管理体系与措施；）工程进度计划与措施；）拟投入资源配备计划；）施工进度表或施工网络图；）施工总平面布置图；）在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；）企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（）生产能力用于施工部位备注 附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注 附表三：劳动力计划表单位：人项目工种按工程施工阶段投入劳动力情况 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。 附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明拟建筑物、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 八、承诺书（一）无在建承诺无在建承诺（招标人名称）：我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（二）招标文件要求的有关需要承诺的材料，格式自拟 九、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务职称执业或职业明备注证书名称级别证号专业 （二）主要人员简历表“主要人员简历表”中的建造师应附注册建造师证、安全生产考核合格证书、，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附、职称证；其他主要人员应附执业证或上岗证书复印件（其他主要人员指六大员）。年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系 十、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人传真网址组织结构法定代表人技术职称技术负责人技术职称成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营围备注 （二）近年财务状况表 （三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及项目描述备注 （四）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及项目描述备注 （五）近年发生的诉讼及仲裁情况 十一、其他材料'