河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目 135页

'河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目（施工标段）招标文件招标编号：项目编号：招标人：商丘经济开发区电子产业园管理办公室招标代理人：深圳市建星项目管理顾问有限公司日期：二〇一七年九月深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件目录第一章：招标公告2第二章投标人须知51.总则132.招标文件153.投标文件164.投标185.开标196.评标197.合同授予208.重新招标和不再招标219.纪律和监督2110.需要补充的其他内容22第三章：评标办法（综合评估法）23第四章：合同条款及格式30第五章：工程量清单53第六章：图纸99第八章：投标文件格式102A、投标文件包封格式103B、投标文件封面格式104C、投标文件目录格式105一、投标函及投标函附录106二、法定代表人身份证明108三、授权委托书109四、投标保证金110五、已标价工程量清单111六、施工组织设计112七、项目管理机构118八、资格审查资料121九、服务承诺126十、检查机关出具的《无行贿犯罪记录查询》告知函127十一、项目经理无在建工程承诺书128十二、近年财务状况表129十三：政府采购诚信守法承诺书130十四：中标服务费承诺书131十五：其他资料132134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第一章：招标公告1.招标条件深圳市建星项目管理顾问有限公司受商丘经济开发区电子产业园管理办公室的委托，就河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。2．项目概况与招标范围及标段划分2.1项目名称为：河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目2.2招标编号：项目编号：2.3建设地点：河南省浩达电子科技有限公司厂区境内2.4招标控制价：施工标段控制价：监理标段控制价：2.5建设工期为：施工标段：三个月；监理：同施工工期（保修期：1年）；2.6招标范围：本项目图纸、清单及招标文件所含全部内容2.7质量标准：符合国家现行标准；2.8资金来源：财政资金；2.9标段划分：二个标段（其中一个施工标段，一个监理标段）第一标段：施工标段第二标段：监理标段（施工阶段全过程监理服务及保修期内监理服务）。3、投标人资格要求：3.1施工标段投标人资格要求：3.1.1投标人应具有中国境内注册的独立法人资格，具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照。3.1.2投标人须同时具备环保工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级或以上资质、机电设备安装工程专业承包贰级或以上资质，并具有安全生产许可证；2014年1月1日以来承接有类似施工业绩至少一项（业绩证明材料提供合同，以合同签订日期为准），并在人员、设备等方面具备相应的施工能力。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件3.1.3拟派项目经理具有市政专业二级或以上注册建造师资格（不含临时），具备中级或以上工程师职称，具备有效的安全生产考核合格证书B证，且无在建工程并作出无在建工程承诺（格式内容由投标人自拟）。3.1.4投标企业开标时须提供企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪记录查询证明（查询时间须是在本项目招标公告发布以后有效期内，查询人员须包括法定代表人、拟派项目经理、被授权委托人）。3.2监理标段投标人资格要求：3.2.1投标人应具有中国境内注册的独立法人资格，具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照。3.2.2投标人应具有市政公用工程监理乙级或以上资质，2014年1月1日以来承接有类似工程监理业绩(业绩证明材料提供监理合同，以合同签订日期为准）。3.2.3拟派项目总监理工程师资质要求：具备市政专业注册监理工程师证，具备中级或以上工程师职称，且无在建工程并作出无在建工程承诺（格式内容由投标人自拟）。3.2.4投标企业开标时须提供企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪记录查询证明（查询时间须是在本项目招标公告发布以后有效期内，查询人员须包括法定代表人、拟派项目总监理工程师、被授权委托人）。3.3其他要求：根据《关于在政府活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝本项目投标；（投标人应在公告发布后对本单位信用信息进行查询打印，并将打印件加盖单位公章做在投标文件中）。3.4投标人开标时提供2014年度、2015年度、2016年度（成立不足3年的从实际成立时间算起）的财务状况报告，提供依法缴纳税收及依法缴纳社会保障资金（提供近三个月以来依法缴纳的专用票据及近三月拟投入本项目的主要人员依法缴纳社社会保障资金的资料）的相关材料。3.5本次招标不接受联合体投标；资格审查方式采用资格后审。四、报名时间和地点：4.1、本项目采用网上报名：凡有意参加投标者，请使用企业数字证书（key）登录商丘市公共资源交易中心网站（http://www.sqggzy.com）进入投标专区进行网上报名并下载招标文件、图纸、工程量清单。4.2、报名及招标文件下载时间：2017年9月日至2017年9月日下午18时00分。4.3、招标文件200元/份，图纸300元/套，（开标前由招标代理公司现场统一收取，现金支付）。4.4、请在规定时间内报名，超过时间将停止报名。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件特别提醒：未在商丘市公共资源交易中心办理数字证书的投标人请在商丘市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。投标人报名操作说明书请在商丘市公共资源交易网站下载专区下载。注：投标单位应对资料的真实性、合规性负责。开标后，将由评审委员会对投标单位的资格证明材料进行资格审核，不符合资格条件的投标将被拒绝。投标人在参加开标会议时，须携带招标文件要求的各类有效证件原件，证明对招标文件的资格性响应。五、投标文件的递交（开标）时间及递交（开标）地点5.1递交投标文件的截止时间及开标时间：2017年10月日上午09:00分整（北京时间）。5.2递交投标文件的地点及开标地点：商丘市公共资源交易中心4楼开标室内（商丘市中州路与南京路交叉口西南角）。5.3其他有关事项：逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。六、踏勘现场：不组织，投标人自行踏勘现场。七、保证金缴纳：7.1投标保证金金额：最高不超过该项目招标估算价的2%，详见招标文件。7.2缴纳方式：网上递交7.3缴纳时间：2017年月日9:00—2017年月日17：007.4获取地址：提示：投标人打开招标公告中的保证金账号获取地址即可获取保证金账号。保证金递交时须注意：上传信息（基本账户）要真实有效，转账时要从投标单位备案的基本账户转出，并在投标文件中附开户许可证复印件。(注：开标时银行开户许可证原件供专家查验)八、发布公告的媒介本次招标公告同时发布在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》及《商丘市政府采购网》上。其他网站转载不负法律责任。九、本次招标联系事项招标人名称：商丘经济开发区电子产业园管理办公室联 系 人：陈先生、朱先生联系电话：0370-3185258、13569363367招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司地址：商丘市南京路宇鑫国际1#楼1单元1409室134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件联系人：李先生联系电话：155370153670370-2888971 2017年9月日134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人名称：商丘经济开发区电子产业园管理办公室联 系 人：陈先生、朱先生联系电话：0370-3185258、135693633671.1.3招标代理机构招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司地址：商丘市南京路宇鑫国际1#楼1单元1409室联系人：李先生联系电话：155370153670370-28889711.1.4项目名称河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目1.1.5建设地点河南省浩达电子科技有限公司厂区境内1.1.6招标控制价1.2.1资金来源财政资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围本项目图纸、清单及招标文件所含全部内容；1.3.2标段划分本项目划分二个标段（其中一个施工标段，一个监理标段）第一标段：施工标段第二标段：监理标段（施工阶段全过程监理服务及保修期内监理服务）。本招标文件为施工标段招标文件。1.3.3计划工期三个月134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1.3.4质量要求符合国家质量验收备案标准1.4.1投标人资质条件1、基本要求1.1投标人应具有中国境内注册的独立法人资格，具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照。1.2投标人须同时具备环保工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级或以上资质、机电设备安装工程专业承包贰级或以上资质，并具有安全生产许可证；2014年1月1日以来承接有类似施工业绩至少一项（业绩证明材料提供合同，以合同签订日期为准），并在人员、设备等方面具备相应的施工能力。1.3拟派项目经理具有市政专业二级或以上注册建造师资格（不含临时），具备中级或以上工程师职称，具备有效的安全生产考核合格证书B证，且无在建工程并作出无在建工程承诺（格式内容由投标人自拟）。1.4投标企业开标时须提供企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪记录查询证明（查询时间须是在本项目招标公告发布以后有效期内，查询人员须包括法定代表人、拟派项目经理、被授权委托人）。2、其他要求：2.1根据《关于在政府活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝本项目投标；（投标人应在公告发布后对本单位信用信息进行查询打印，并将打印件加盖单位公章做在投标文件中）。2.2投标人开标时提供2014年度、2015年度、2016年度（成立不足3年的从实际成立时间算起）的财务状况报告，提供依法缴纳税收及依法缴纳社会保障资金（提供近三个月以来依法缴纳的专用票据及近三月拟投入本项目的主要人员依法缴纳社社会保障资金的资料）的相关材料。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织，投标人自行踏勘。1.10.1投标答疑会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间递交投标文件的截止之日15日前1.10.3招标人书面澄清的时间递交投标文件的截止之日15日前1.11分包不允许分包、转包1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其他材料施工图纸、工程量清单、招标答疑纪要（如有）、招标文件变更通知（如有）等。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件的截止之日15日前2.2.2投标文件递交的截止时间与地点截止时间：2017年10月日09时00分(北京时间)地点：商丘市公共资源交易中心四楼开标室内2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后24小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后24小时内3.1.1构成投标文件的其他材料1、投标人收到招标方发出的有编号的补遗书和其它正式有效的函件；2、投标人认为与投标文件评审有关的其他资料。3.3.1投标有效期60日历天（自投标截止之日起）3.4.1投标保证金保证金缴纳：投标保证金：134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件缴纳方式：网上递交缴纳时间：2017年月日9:00—2017年月日17：00获取地址：详见招标公告提示：投标人打开招标公告中的保证金帐号获取地址按照提示即可获取保证金帐号并将转账凭证复印件及开户许可证复印件附在投标文件中；若在投标文件递交截止时间前投标保证金未到达指定账户，则视为自动放弃投标。3.5.2近年财务状况的年份要求2014年度、2015年度、2016年度3.5.3近年完成的类似项目的年份要求2014年1月1日以来。3.5.4近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2014年1月1日以来。3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字和（或）盖章要求投标文件正本的投标函、投标函附录、法定代表人身份证明或授权委托书、投标保证金、已标价的工程量清单、资格证明材料及招标文件“第六章投标文件格式”规定的其它应加盖公章的证明材料必须加盖投标人公章，投标单位需按照招标文件要求在规定处签字，签字由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。已标价工程量清单须有本单位工程造价人员逐页签字并加盖执业专用章，投标文件的签字、盖章均应符合招标文件格式要求。3.7.4投标文件份数正本壹份，副本肆份。（与投标文件所有内容一致的电子文档（U盘）一份）3.7.5装订要求按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：投标文件的正本与副本应分别装订成册，采用左侧粘贴方式固定装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件4.1.2封套上写明详见第八章投标文件格式“A、投标文件包封格式”4.2.2递交投标文件地点地点为：商丘市公共资源交易中心四楼开标室内4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：2017年10月日09时00分(北京时间)开标地点：商丘市公共资源交易中心四楼开标室内5.2开标程序（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期、及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束。6.1.1评标委员会的组建招标人按照招投标法第三十七条要求依法组建评标委员会。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家5人组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式：其中有关经济、技术等方面专家从相关专家库中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：1-3名。7.3.1履约担保无10.需要补充的其他内容134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件10.1招标控制价与工程量清单本工程设招标控制价。投标人的投标报价高于招标人招标控制价的视无效投标。详见本项目招标公告。投标函中的投标总报价必须与已标价工程量清单中的投标总价完全一致，不完全一致视为废标。10.2投标文件电子版是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：要求：投标文件电子版内容：必须与投标文件正本内所有内容完全一致。投标文件电子版份数：一份投标文件电子版形式：Ｕ盘，电子Ｕ盘上必须标记公司名称。投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位公章，详见投标文件封套密封格式。投标人确保提供的U盘无病毒感染并能顺利读取数据，如因不能读取数据造成的后果由投标人自行承担。10.3投标人代表出席开标会按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人未能到达开标现场，或中途离席，投标文件按废标处理。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。委托代理人参加开标会的，法定代表人授权委托书有效期限不得少于投标有效期。否则，其投标文件按无效标处理。10.4中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件10.5知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.6重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.7同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.8监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.9解释权由招标人负责解释。招标人在开标后不接受投标人对招标文件内容所提出的质疑。10.10招标人补充的共他内容本工程招标代理服务费由中标人参照国家计委【2002】1980号文《工程招标代理服务收费管理暂行办法》号文之规定标准在领取中标通知书时支付给招标代理公司。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件废标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。4在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。5已标价工程量清单未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。7投标人未按“投标人须知”第10.3款规定出席开标会的。8投标人未按“投标人须知”第10.2款规定提供投标文件电子版的。备注：如投标人须知前附表和招标文件内容有不一致之处，以前附表内容为准。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1.总则1.1项目概况：1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本项目招标控制价：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况：1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3、招标范围、标段划分、计划工期和质量要求：1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的标段划分：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.4本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求：1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）项目经理资格：见投标人须知前附表；（5）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标答疑会134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1.10.1投标人须知前附表规定召开投标答疑会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标答疑会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、资格审查资料九、服务承诺十、检查机关出具的《无行贿犯罪记录查询》告知函十一、项目经理无在建工程承诺书十二、近年财务状况表十三、政府采购诚信守法承诺书十四、中标服务费承诺书十五、其他资料3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件中“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标保证金的提交见投标人须知前附表。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件或扫描件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的复印件，具体年份要求见详见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6“投标企业开标时须提供企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪记录查询证明”的原件（查询时间须是在本项目招标公告发布以后有效期内，查询人员须包括法定代表人、拟派项目经理或拟派项目总监理工程师、被授权委托人）加盖单位公章和法定代表人签字后装订在投标文件正本中，复印件装订在副本中。3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件编辑须提供目录及连续页码。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本、所有副本、应分开包装在两个密封袋内，电子版应单独密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期、及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件招标人按照招投标法第三十七条要求依法组建评标委员会。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人情况确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在接到中标通知书后、签订合同之前投标人向招标人提交履约担保，履约担保金额、担保形式详见投标须知前附表。联合体中标的，其履约担保应由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第三章：评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章符合招标文件的要求投标文件格式符合招标文件的要求报价唯一只能有一个有效报价投标文件份数壹正肆副（电子文档一份）2.1.2资格评审标准（开标时提供原件，除特殊要求外）营业执照具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照资质等级投标人须同时具备环保工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级或以上资质、机电设备安装工程专业承包贰级或以上资质，并具有安全生产许可证项目经理拟派项目经理具有市政专业二级或以上注册建造师资格（不含临时），具备中级或以上工程师职称，具备有效的安全生产考核合格证书B证，且无在建工程并作出无在建工程承诺（格式内容由投标人自拟）业绩要求2014年1月1日以来承接有类似施工业绩至少一项（业绩证明材料提供合同，以合同签订日期为准）财务状况投标人提供2014年度、2015年度、2016年度（成立不足3年的从实际成立时间算起）的财务状况报告依法缴纳税收及依法缴纳社会保障资金提供近三个月以来依法缴纳的专用票据及近三月拟投入本项目的主要人员依法缴纳社社会保障资金的资料无行贿犯罪记录查询证明投标企业开标时须提供企业注册地或项目所在地检察机关出具的（查询时间须是在本项目招标公告发布以后有效期内，查询人员须包括法定代表人、拟派项目经理、被授权委托人）。信用要求根据《关于在政府活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝本项目投标；（投标人应在公告发布后对本单位信用信息进行查询打印，并将打印件加盖单位公章做在投标文件中）2.1.3响应性评审标准投标内容符合招标文件规定工期三个月工程质量符合国家质量验收备案标准投标有效期60日历天（自投标截止之日起）投标保证金符合招标文件规定己标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的所有内容招标控制价投标总价超过招标控制价的，均视为不响应条款号条款内容编列内容2.2.1分值组成(总分100分)投标报价：35分施工组织设计：40分其他评分因素：25分2.2.2评标基准价计算方法商务标各部分分别计算，详见各分部评分2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100％×(投标人报价-评标基准价)／评标基准价134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件2.2.4（1）投标报价35分1．投标报价35分本工程设招标控制价。招标控制价是招标人控制招标工程造价的最高限价，投标人投标报价超过招标控制价的作废标处理。评标基准价的计算方法为：所有参与计算的有效投标报价的算术平均值50%+招标人的招标控制价的50%。投标人投标报价与评标基准价相比，相等者得满分35分，每低于评标基准价1%从满分基础上扣0.5分的比例进行扣分，扣完为止；每高于评标基准价1%从基本分上扣1分的比例进行扣分，扣完为止。注：分值计算采用内插值法，保留两位小数。条款号评分因素评分标准缺项或不响应该项得0分2.2.4（2）施工组织设计评分标准40分，缺项者该小项不得分内容完整性和编制水平（4分）投标文件内容完整，编制内容合理；1-4分施工方案与技术措施（4分）针对本工程特点，制定施工方案及技术要点；1-4分质量管理体系与措施（4分）确保工程质量，建立完整的质量管理体系；1-4分安全管理体系与措施（4分）加强安全管理，建立和健全安全施工监督制约机制；1-4分环境保护管理体系与措施（含扬尘治理专项措施）（4分）减少环境污染，创造良好施工内外部环境；1-4分确保文明施工的技术组织措施（4分）文明施工和文明作业，搞好工地文明建设；1-4分不拖欠农民工工资保障措施（4分）切实可行的不拖欠农民工工资保障，创建和谐社会；1-4分134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件工程进度计划与措施（4分）制订工程进度计划，符合招标文件工期要求；1-4分资源配备计划（4分）合理的人力、材料、机械资源配备，满足施工需求；1-4分施工总进度表及施工总平面图（4分）制订施工总进度表及绘制施工总平面图，符合本工程施工要求；1-4分2.2.4（3）其他因素评分标准25分投标企业2014年1月1日以来已完成类似业绩合同至少一项，每再提供一份得1分，本项最高得2分（以原件为准，开标时须提供合同）①人员齐备、专业配套、具有相关岗位证书（出示人员岗位证书原件）施工员、质量员、安全员、资料员、试验员、材料员六大员岗位证书提供齐全的得3分，每缺少一个人员证件扣0.5分。②投标企业2014、2015、2016年度连续三年盈利的得3分，否则不得分。（以经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告原件为准）③1.项目经理：项目经理具有高级工程师职称的得1分，没有不得分；2.技术负责人：投标人拟派技术负责人具有相关职称中级的得0.5分，高级的得1分，没有不得分；④投标人获得第三方征信机构出具的企业信用报告（信用等级为AAA级得3分）⑤企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（3分）每有一个得一分；⑥企业拥有水处理技术实用新型专利的（2分）没有不得分；（以原件为准，开标时须提供原件）1）施工阶段的服务承诺；0-1分2）施工过程中与招标人配合承诺；0-1分3）对本项目以及对建设单位的合理化建议；0-1分4）对项目施工全过程质量控制的承诺；0-1分5）连续施工承诺；0-1分6）施工过程中的工期、质量、安全承诺；0-1分7）其他实质性的优惠条件。0-1分134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件备注：计算过程中评委个人分值按四舍五入保留三位小数，最终结果按四舍五入保留两位小数。以各评标委员会打分的算术平均值作为该投标人的最终得分1．评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。2．评审标准2．1．初步评审标准2．1．1．形式评审标准：见评标办法前附表。2．1．2．资格评审标准：见评标办法前附表。2．1．3．响应性评审标准：见评标办法前附表。2．2．分值构成与评分标准2．2．1．分值构成(1)投标报价：见评标办法前附表：(2)施工组织设计：见评标办法前附表；(3)其他因素：见评标办法前附表；2．2．2．评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2．2．3．投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2．2．4．评分标准(1)投标报价评分标准：见评标办法前附表；(2)施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；(3)其他因素评分标准：见评标办法前附表。3．评标程序3．1．初步评审3．1．1．评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3．5．1项至第3．5．3项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2．1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。3．1．2．投标人有以下情形之一的，应否决其投标：134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件(1)第二章“投标人须知”第1．4．3项规定的任何一种情形的；(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3．1．3，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应否决其投标。(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3．2．详细评审3．2．1．评标委员会按本章第2．2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。(1)按本章第2．2．4(1)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；(2)按本章第2．2．4(2)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；(3)按本章第2．2．4(3)目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C；3．2．2．评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3．2．3．投标人得分A+B+C。3．2．4．评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3．3．投标文件的澄清和补正3．3．1．在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标入主动提出的澄清、说明或补正。3．3．2，澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3．3．3．评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3．4．评标结果3．4．1．依据第二章“投标人须知”前附表的规定，评标委员会在推荐中标候选人时。3．4．2．评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。4.推荐中标候选人134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件4．1推荐中标候选人4．1．1依据第二章“投标人须知”前附表的规定，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7．1款规定的中标候选人数量，将得分由高至低的顺序推荐中标候选人数量。(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7．1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。4．1．2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。4．2中标人的确定按照评标委员会评标报告所推荐的中标候选人的次序排列，确定排名第一的投标人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人的为中标人，也可以重新招标。4．3编制评标报告评标委员会根据本章第3．4．2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：(1)基本情况和数据表：(2)评标委员会成员名单；(3)开标记录；(4)符合要求的投标一览表；(5)废标情况说明：(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表；(7)经评审的投标人排序；(8)推荐的中标候选人名单(第二章“投标人须知”前附表规定）(9)澄清、说明、补正事项纪要。5．特殊情况的处置程序5．1关于评标活动暂停134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件5．2．1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。5．2．2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。6．2关于评标中途更换评委6．3．1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。6．3．2退出评标的评标委员会成员，其己完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。7．补充条款无134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第四章：合同条款及格式（仅供参考）134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：3.工程立项批准文号：。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：图纸、工程量清单和合同约定范围内的全部内容。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）//(¥//元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）//(¥//元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）//(¥//元)；134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：合同价加签证变更方式确定。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第二部分通用合同条款（略）134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）招标文件及其附件（4）投标书及其附件（5）合同专用条款（6）合同通用条款（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）工程预算书（10）工程报价单。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公室。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.10临时占地包括：临时设施、配料加工场所、临时道路等。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：现行的国家、地方及行业标准规范。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：//；134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件发包人提供国外标准、规范的份数：//；发包人提供国外标准、规范的名称：//。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：未经发包人同意，承包人不得提供给第三人，否则将承担相应的经济和法律责任。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还发包人。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）招标文件及其附件（4）投标书及其附件（5）合同专用条款（6）合同通用条款（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）工程量清单（10）工程报价单。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日内；发包人向承包人提供图纸的数量：共2套；发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内的施工图纸全部内容。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划表、人员、机械计划、资金使用计划表；承包人提供的文件的期限为：开工前5日；承包人提供的文件的数量为：一式4份；承包人提供的文件的形式为：纸质版；发包人审批承包人文件的期限：//。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：另行约定；发包人指定的接收人为：另行约定。承包人接收文件的地点：另行约定；134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件承包人指定的接收人为：另行约定。监理人接收文件的地点：另行约定；监理人指定的接收人为：另行约定。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款第1.11.1项。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款第1.11.2项。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款第1.11.2项。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款第1.11.4项。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按竣工验收实际完成工程量进行决算。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：《待定》；身份证号：《待定》；职务：《待定》；134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件联系电话：《待定》；电子信箱：《待定》；通信地址：《待定》。发包人对发包人代表的授权范围如下：以书面通知为准。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款第2.4.1项。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款第2.4.2项。。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：//。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构要求的竣工图及竣工资料、竣工结算资料等。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：递交工程验收申请前7日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版。（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：（中标项目经理）；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于5天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款第3.2.1项。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每周在现场的工作天数应不少于5日历天，对于擅自离开施工现场的，发包人有权对承包人按10000元/人·天处以违约金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以合同金额5%的罚款。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：对不能胜任本职工作的项目经理，发包人有权要求承包人予以撤换，承包人必须无条件服从并承担相关违约责任。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后工程开工前3日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元/人的违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人同意方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人支付5000元/人的违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权对承包人按5000元/人·天处以罚款。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：不允许分包。主体结构、关键性工作的范围：//。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：//。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件其他关于分包的约定：//。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：//。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：//。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。关于监理人的监理权限：执行通用条款第4.1款。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）执行通用条款第4.4项；（2）执行通用条款第4.4项；（3）执行通用条款第4.4项。5.工程质量5.1质量要求134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家相关技术规定标准，达到投标文件中承诺的工程质量及以上等级标准。关于工程奖项的约定：//。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同当事人均应严格遵守国家和工程所在地有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责并承担相关费用。关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款第6.1.4项。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：1.执行通用条款6.1.5项，并需满足现行国家、地方及行业标准和规定。2.施工中标企业施工中违反施工防扬尘规范要求时，所处罚金在履约保证金中扣除；工程竣工并经验收合格、投标人提出申请后20日内，除所扣除罚金以外的履约保证金无息退还”。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按豫建设标（2014）57号、豫建设标（2016）47号文件执行。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工5日前提供施工组织设计，须经发包人同意后，方可实施。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工7天前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：另行约定。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：依据发包人要求。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，按总工程款的0.5%扣除。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金的上限不超过合同价的10%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）/；（2）/；（3）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：//。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：符合国家相关规定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：双方另行约定。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：施工过程中，根据工程实际确需变更的，须经设计方、甲方、监理方共同签认同意后方可实施，以实际发生为准，按实决算。10.4变更估价（如有）10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:执行通用条款。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行约定。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第//种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第//种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：//10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：采用第2种方式进行调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：无。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件风险费用的计算方法：//。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：无。风险费用的计算方法：//。风险范围以外合同价格的调整方法：//。3、其他价格方式：//。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：//。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：//。预付款担保的形式为：//。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按国家相关规定执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按国家相关规定执行。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按国家相关规定行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按国家相关规定执行。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按国家相关规定执行。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：按国家相关规定执行。12.4工程进度款支付134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件12.4.1付款周期关于付款周期的约定工程进度款的支付：每月按进度向承包人支付，承包人在第二个月的25日前，根据承包人上个月完成的合格工作量提出当次工程进度完成合格量支付申请，由业主按规定审批同意后，向承包人支付当次应付工程进度价款的75%。工程验收合格办理完工程决算后，付至决算总价款95%；留5%作质保金，待缺陷责任期满后且在质量承诺达到要求后28日内无息返还，否则按规定标准扣除。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：//。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：//。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：//。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：//。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：//。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：//。（2）发包人支付进度款的期限：//。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：//。12.4.5支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：//。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：//。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：//。13.2.2移交、接收全部与部分工程134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后10天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发包人有权按照逾期竣工违约金标准扣除承包人在合同规定竣工日期至工程通过验收的实际日期期间的违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：//。（1）单机无负荷试车费用由//承担；（2）无负荷联动试车费用由//承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：//。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款第14.1款及发包人要求的其他材料。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：//。发包人完成竣工付款的期限：//。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：//。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求提供。承包人提交最终结算申请单的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：见工程质量保修书。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：//；（2）5%的工程款；（3）其他方式://。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：工程验收合格办理完工程决算后，留工程总价款的5％作质保金，待缺陷责任期满后且在质量承诺达到要求后28日内无息返还，否则按规定标准扣除。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知后48小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：//。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：//。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：//。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：//。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。（7）其他：无。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款第16.2.1项。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关违约责任。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人须为作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；并投保第三方责任险。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件18.3其他保险关于其他保险的约定：凡国家规定承包人应该购买的保险均由由承包人支付。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：无。选定争议评审员的期限：无。争议评审小组成员的报酬承担方式：无。其他事项的约定：无。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：无。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向商丘市仲裁委员会申请仲裁；（2）向/人民法院起诉。21补充条款：21.1双方约定的其他担保事项：_在承包人违约的情形下，发包人有权：（a）要求出具履约保函的银行支付赔偿款。（b）从应付承包人的任何款项（包括质量保证金）中扣除违约赔偿款。（c）未能在合同规定的期限内完成本项目或完成的工程未通过验收且拒不返工的或拖欠民工工资、工程款等原因，发包人有权运用履约保函帮其完成。21.2整个施工期间未经甲方同意项目经理不允许调换、承包人应对本工程施工制定出相应的安全文明施工措施，凡因违反此措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反有关规定造成的损失和发生的费用由承包人负担。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件21.3施工单位投标的建造师证、主要技术负责人的技术职称证原件，在工程合同签定后队伍进场时，交建设单位或相关政府部门备案，在工程竣工验收合格后退还。21.4未尽事宜由双方以补充协议方式约定。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第五章：工程量清单　浩达电子污水处理工程招标工程量清单　　　　　招标人：　造价咨询人：　　（单位盖章）　(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：　法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)　(签字或盖章)编制人：　复核人：　　(造价人员签字盖专用章)　(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日　　扉-1134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件　废水处理厂工程招标工程量清单　　　　　招标人：　造价咨询人：　　（单位盖章）　(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：　法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)　(签字或盖章)编制人：　复核人：　　(造价人员签字盖专用章)　(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日　　扉-1134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：废水处理厂标段：浩达电子污水处理土建第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价　A.1土石方工程　　　　　　1010101001001平整场地1.土壤类别:详见图纸2.弃土运距:自行考虑3.取土运距:自行考虑m21132.16　　　2010101002001挖一般土方1.土壤类别:详见图纸2.挖土深度:详见图纸3.弃土运距:自行考虑m36069.16　　　3010101003001挖沟槽土方1.土壤类别:详见图纸2.挖土深度:详见图纸3.弃土运距:自行考虑m318.89　　　4010103001001回填方1.密实度要求：夯填2.填方来源、运距:基础回填土m31437.96　　　　　分部小计　　　　　　　A.5混凝土及钢筋混凝土工程　　　　　　1010501001001垫层1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C153.综合运距:自行考虑m3115.84　　　2010501004001满堂基础1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C30m3528.52　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件P83.综合运距:自行考虑3010504001001直形墙1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C30P83.综合运距:自行考虑m31334.22　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：废水处理厂标段：浩达电子污水处理土建第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价4010505008001雨篷、悬挑板、阳台板1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C303.综合运距:自行考虑m377.68　　　5010508001001后浇带1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C35P83.综合运距:自行考虑m390.78　　　6010515001002现浇构件钢筋1.现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内直径≤10mmt24.86　　　7010515001003现浇构件钢筋1.现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内直径≤18mmt237.679　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件8010515001004现浇构件钢筋1.现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内直径≤25mmt15.939　　　9010516003001机械连接1.电渣压力焊接≤φ18个15300　　　　　分部小计　　　　　　　A.6金属结构工程　　　　　　1010606008001钢梯　t3.01　　　　　分部小计　　　　　　　A.9屋面及防水工程　　　　　　1010903001001墙面卷材防水1.12YJ1地防2-1F22.墙身m2559.32　　　2010903004001墙面变形缝1.钢板止水带m1094　　　3010904001001楼（地）面卷材防水1.12YJ1地防2-1F22.筏板基础m21291.94　　　　　分部小计　　　　　　　A.10保温、隔热、防腐工程　　　　　　1011002004002玻璃钢防腐面层1.三布五油环氧玻璃钢防腐层2.地面m21000.46　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：废水处理厂标段：浩达电子污水处理土建第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价2011002004003玻璃钢防腐面层1.三布五油环氧玻璃钢防腐层2.墙身m24440.18　　　　　分部小计　　　　　　　A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程　　　　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1011201001001墙面一般抹灰1.池壁外侧20厚墙面抹灰m2191.16　　　　　分部小计　　　　　　　A.14油漆、涂料、裱糊工程　　　　　　1011405001001金属面油漆　t3.01　　　2011406001001抹灰面油漆1.乳胶漆室外墙面m2191.16　　　　　分部小计　　　　　　　A.15其他装饰工程　　　　　　1011503001001金属扶手、栏杆、栏板1.平台不锈钢栏杆m855.65　　　2040601030001井、池渗漏试验　m34186　　　　　分部小计　　　　　　　　措施项目　　　　　　1011701002001外脚手架　m2212.4　　　2011703001001垂直运输　m21　　　3011705001001大型机械设备进出场及安拆　台·次1　　　4011701003001里脚手架　m22022　　　5011701006001满堂脚手架　m21225.88　　　6011702001001基础　m264.26　　　7011702001002基础　m214.76　　　8011702008001圈梁　m2488.58　　　9011702011001直形墙　m24373.12　　　10011702023001雨篷、悬挑板、阳台板　m2704.61　　　11011702030001后浇带　m216.98　　　本页小计　　合计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件总价措施项目清单与计价表工程名称：废水处理厂标段：浩达电子污水处理土建第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1011707001001安全文明施工费分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费　　　　　2　其他措施费（费率类）　　　　　　2.1011707002001夜间施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　2.2011707004001二次搬运费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　2.3011707005001冬雨季施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　3　其他（费率类）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。　　表-11134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件规费、税金项目计价表工程名称：废水处理厂标段：浩达电子污水处理土建第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费定额规费+工程排污费+其他　　　1.1定额规费分部分项规费+单价措施规费　　　1.2工程排污费　　　　1.3其他　　　　2增值税不含税工程造价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：　　表—13134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件辅助间工程招标工程量清单　　　　　招标人：　造价咨询人：　　（单位盖章）　(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：　法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)　(签字或盖章)编制人：　复核人：　　(造价人员签字盖专用章)　(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日　　扉-1134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：辅助间标段：浩达电子污水处理土建第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价　A.1土石方工程　　　　　　1010101001001平整场地1.土壤类别:详见图纸2.弃土运距:自行考虑3.取土运距:自行考虑m2114.9　　　2010101003001挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:1m3.弃土运距:自行考虑m376.46　　　3010103001001回填方1.密实度要求：夯填2.填方来源、运距:基础回填土m346.78　　　　　分部小计　　　　　　　A.4砌筑工程　　　　　　1010401001001砖基础1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结砖2.基础类型:砖基础3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆m310.66　　　2010401004001多孔砖墙1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖2.墙体类型:多孔砖1砖3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆m336.71　　　　　分部小计　　　　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件　A.5混凝土及钢筋混凝土工程　　　　　　1010501001001垫层1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C153.综合运距:自行考虑m35.87　　　2010501002001带形基础1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C303.综合运距:自行考虑m314.03　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：辅助间标段：浩达电子污水处理土建第2页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价3010502002001构造柱1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C253.综合运距:自行考虑m35.05　　　4010503002001矩形梁1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C253.综合运距:自行考虑m32.05　　　5010503004001圈梁1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C253.综合运距:自行考虑m36.55　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件6010503005001过梁1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C253.综合运距:自行考虑m30.6　　　7010505003001平板1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C253.综合运距:自行考虑m311.53　　　8010505008001雨篷、悬挑板、阳台板1.混凝土强度等级:商砼/泵送2.混凝土种类:C253.综合运距:自行考虑m32.5　　　9010507001001坡道1.详见图集：12YJ9-1-97-4m214.1　　　10010507001002散水1.详见图集：12YJ9-1-95-3m246.94　　　11010515001001现浇构件钢筋1.现浇构件圆钢筋钢筋HPB300直径≤10mmt0.355　　　12010515001003现浇构件钢筋1.现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内直径≤10mmt1.476　　　13010515001004现浇构件钢筋1.现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内直径≤18mmt1.355　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：辅助间标段：浩达电子污水处理土建第3页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述工程量金额(元)134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件计量单位合价其中综合单价暂估价14010515001005现浇构件钢筋1.现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内直径≤25mmt0.147　　　15010515001006现浇构件钢筋1.砌体内加固钢筋t0.121　　　　　分部小计　　　　　　　A.8门窗工程　　　　　　1010802003001钢质防火门1.门代号及洞口尺寸:FM12.丙级钢质防火门m28.1　　　2010802003002钢质防火门1.门代号及洞口尺寸:GM12.钢质防火门m210.8　　　3010807006001金属（塑钢、断桥）橱窗1.窗代号及洞口尺寸:塑钢推拉窗2.框、扇材质:详见图集：中空玻璃6+9+6m211.7　　　　　分部小计　　　　　　　A.9屋面及防水工程　　　　　　1010902001001屋面卷材防水1.详见图集：12YJ1屋105-1F1-65B12.2%找坡m274.2　　　2010902001002屋面卷材防水1.详见图集：12YJ1屋105-1F1-65岩棉板防火隔离带2.2%找坡m217.52　　　3010902001003屋面卷材防水1.详见图集：12YJ1屋105-1F1-65岩棉板防火隔离带2.1%找坡m29.5　　　4010902003001屋面刚性层m27.92　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1.20厚1:2.5水泥砂浆加3%防水剂2.雨篷檐内顶部粉刷　　分部小计　　　　　　　A.10保温、隔热、防腐工程　　　　　　1011001003001保温隔热墙面1.12YJ3-1-D1型-50厚挤塑聚苯板m2211.04　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：辅助间标段：浩达电子污水处理土建第4页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价2010902006001屋面（廊、阳台）泄（吐）水管1.雨篷排水短管个4　　　3010902004001屋面排水管1.φ≤110mmUPVC落水管2.共1根3.12YJ5-1-E3-D,落水口设水簸箕m3.9　　　4011001003002保温隔热墙面1.墙面岩棉板隔离带300宽m234.78　　　　　分部小计　　　　　　　A.11楼地面装饰工程　　　　　　1011101003001细石混凝土楼地面1.详见图集：12YJ1地102FCm2100.2　　　　　分部小计　　　　　　　A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程　　　　　　1011201001001墙面一般抹灰1.墙面抹灰一般抹灰外墙(14+6)mm2.女儿墙外粉m251.46　　　2011201001002墙面一般抹灰m2192.4　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1.详见图集：12YJ1内墙3A3011201004001立面砂浆找平层1.外墙水泥砂浆找平层m2203.22　　　　　分部小计　　　　　　　A.14油漆、涂料、裱糊工程　　　　　　1011406001001抹灰面油漆1.室外乳胶漆m2224.77　　　2011406003001满刮腻子1:详见图集：12YJ1顶22.雨篷底部粉刷m211.73　　　3011406003002满刮腻子1.详见图集：12YJ1顶2m2111.44　　　　　分部小计　　　　　　　　措施项目　　　　　　1011701001001综合脚手架　m2114.9　　　2011702001001基础　m247.84　　　3011702003001构造柱　m239.49　　　4011702006001矩形梁　m217.47　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：辅助间标段：浩达电子污水处理土建第5页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价5011702008001圈梁　m248.12　　　6011702009001过梁　m26.6　　　7011702016001平板　m296.11　　　8011702023001雨篷、悬挑板、阳台板　m228.56　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：辅助间标段：浩达电子污水处理土建第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1011707001001安全文明施工费分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费　　　　　2　其他措施费（费率类）　　　　　　2.1011707002001夜间施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件2.2011707004001二次搬运费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　2.3011707005001冬雨季施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　3　其他（费率类）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。　　表-11规费、税金项目计价表工程名称：辅助间标段：浩达电子污水处理土建第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1规费定额规费+工程排污费+其他　　　1.1定额规费分部分项规费+单价措施规费　　　1.2工程排污费　　　　1.3其他　　　　2增值税不含税工程造价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：　　表—13134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件　工艺管道工程招标工程量清单　　　　　招标人：　造价咨询人：　　（单位盖章）　(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：　法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)　(签字或盖章)编制人：　复核人：　　(造价人员签字盖专用章)　(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日　　扉-1134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺管道标段：浩达电子污水处理工艺第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价　污水管道　　　　　　　1031001006001塑料管1.安装部位:室外2.介质:废水3.材质、规格:DN80PP-R4.连接形式:热熔连接m103.83　　　2031001006002塑料管1.安装部位:室外2.介质:废水3.材质、规格:De110PP-R4.连接形式:热熔连接m186.67　　　3031001006003塑料管1.安装部位:室外2.介质:废水3.材质、规格:De160PP-R4.连接形式:热熔连接m17.25　　　4031001006004塑料管1.安装部位:室外2.介质:废水3.材质、规格:De300PP-R4.连接形式:热熔连接m15.5　　　5031003003001焊接法兰阀门1.类型:法兰阀2.材质:碳钢3.规格、压力等级:DN80个24　　　6031003011001法兰副24　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1.材质:塑料2.规格、压力等级:DN803.连接形式:热熔7031003003002焊接法兰阀门1.类型:法兰阀2.材质:碳钢3.规格、压力等级:DN100个19　　　8031003011002法兰1.材质:塑料2.规格、压力等级:DN1003.连接形式:热熔副19　　　9031003003003焊接法兰阀门1.类型:法兰阀2.材质:碳钢3.规格、压力等级:DN150个3　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺管道标段：浩达电子污水处理工艺第2页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价10031003011003法兰1.材质:塑料2.规格、压力等级:DN1503.连接形式:热熔副3　　　11031003003004焊接法兰阀门1.类型:法兰阀2.材质:碳钢3.规格、压力等级:DN300个2　　　12031003011004法兰1.材质:塑料2.规格、压力等级:DN3003.连接形式:热熔副2　　　　　分部小计　　　　　　　污泥管道　　　　　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1030801001001低压碳钢管1.材质:碳钢2.规格:DN1503.连接形式、焊接方法:电弧焊m200　　　2031202002001管道防腐蚀1.除锈级别:除锈至钢材表面洁净2.涂刷（喷）品种:环氧煤油沥青3.分层内容:沥青纤维二布三油，外包聚氯乙烯塑料薄膜4.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:管道外壁除锈管径DN150m200　　　3030807003001低压法兰阀门1.名称:法兰蝶阀2.材质:碳钢3.型号、规格:DN1504.连接形式:法兰连接个24　　　4030810002001低压碳钢焊接法兰1.材质:碳钢2.型号、规格:DN1503.连接形式:焊接4.焊接方法:电弧焊副24　　　　　分部小计　　　　　　　空气管道　　　　　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺管道标段：浩达电子污水处理工艺第3页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述工程量金额(元)134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件计量单位综合单价合价其中暂估价1030802001001中压碳钢管1.材质:碳钢2.规格:DN1003.连接形式、焊接方法:电弧焊4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压m52.8　　　2030802001002中压碳钢管1.材质:碳钢2.规格:DN2003.连接形式、焊接方法:电弧焊4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压m70.6　　　3031202002004管道防腐蚀1.除锈级别:除锈至钢材表面洁净2.涂刷（喷）品种:环氧煤油沥青3.分层内容:沥青纤维二布三油，外包聚氯乙烯塑料薄膜4.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:管道外壁除锈管径DN100m52.8　　　4031202002006管道防腐蚀1.除锈级别:除锈至钢材表面洁净2.涂刷（喷）品种:环氧煤油沥青3.分层内容:沥青纤维二布三油，外包聚氯乙烯塑料薄膜4.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:管道外壁除锈管径DN100m70.6　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件5030808003001中压法兰阀门1.名称:法兰蝶阀2.材质:碳钢3.型号、规格:DN1004.连接形式:法兰连接个11　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺管道标段：浩达电子污水处理工艺第4页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价6030808003002中压法兰阀门1.名称:法兰蝶阀2.材质:碳钢3.型号、规格:DN2004.连接形式:法兰连接个5　　　7030811002001中压碳钢焊接法兰1.材质:碳钢2.型号、规格:DN1003.连接形式:焊接4.焊接方法:电弧焊副11　　　8030811002002中压碳钢焊接法兰1.材质:碳钢2.型号、规格:DN2003.连接形式:焊接4.焊接方法:电弧焊副5　　　　　分部小计　　　　　　　加药管道　　　　　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件1031001006005塑料管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:De25PP-R4.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗m246.16　　　2031003001001螺纹阀门1.类型:螺纹阀2.材质:塑料3.规格、压力等级:DN254.焊接方法:热熔个26　　　　　分部小计　　　　　　　消防系统　　　　　　　1030901013001灭火器1.规格、型号:A级手提式磷酸铵盐干粉灭火器(3kg)具4　　　2030901010001室内消火栓1.附件材质、规格:DN25消防软盘，消防软管卷盘,软管长度为25米套2　　　3031001001001镀锌钢管1.介质:消防水2.规格、压力等级:DN25m5　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺管道标段：浩达电子污水处理工艺第5页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价4031003001002螺纹阀门1.规格、压力等级:DN25个4　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件　　分部小计　　　　　　　　措施项目　　　　　　1031301017001脚手架搭拆　项1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件总价措施项目清单与计价表工程名称：工艺管道标段：浩达电子污水处理工艺第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302001001安全文明施工费分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费　　　　　2　其他措施费（费率类）　　　　　　2.1031302002001夜间施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　2.2031302004001二次搬运费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　2.3031302005001冬雨季施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　3　其他（费率类）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。　　表-11134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件规费、税金项目计价表工程名称：工艺管道标段：浩达电子污水处理工艺第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费定额规费+工程排污费+其他　　　1.1定额规费分部分项规费+单价措施规费　　　1.2工程排污费　　　　1.3其他　　　　2增值税不含税工程造价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：　　表—13134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件规费、税金项目计价表工程名称：工艺管道标段：浩达电子污水处理工艺第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费定额规费+工程排污费+其他　　　1.1定额规费分部分项规费+单价措施规费　　　1.2工程排污费　　　　1.3其他　　　　2增值税不含税工程造价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：　　表—13134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件　工艺配电工程招标工程量清单　　　　　招标人：　造价咨询人：　　（单位盖章）　(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：　法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)　(签字或盖章)编制人：　复核人：　　(造价人员签字盖专用章)　(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日　　扉-1134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺配电标段：浩达电子污水处理工艺第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价　　整个项目　　　　　　1030411001001配管1.名称:钢管2.材质:钢管3.规格:DN20mm4.配置形式:明配m238　　　2030411001002配管1.名称:钢管2.材质:钢管3.规格:DN25mm4.配置形式:明配m142　　　3030411001003配管1.名称:钢管2.材质:钢管3.规格:DN32mm4.配置形式:明配m6　　　4030411001004配管1.名称:钢管2.材质:钢管3.规格:DN40mm4.配置形式:明配m12　　　5030411001005配管1.名称:塑料管2.材质:PVC3.规格:DN25mm4.配置形式:暗配m150　　　6030411003001桥架1.名称:桥架2.型号:XQJ-T-1型3.规格:100x1004.材质:钢制m200　　　7030411003002桥架1.名称:桥架2.型号:XQJ-T-1型3.规格:300x1004.材质:钢制m40　　　8030411003003桥架1.名称:桥架2.型号:XQJ-T-1型3.规格:600x1004.材质:钢制m100　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件9030408001001电力电缆1.名称:电力电缆2.型号:YJV-13*2.5+1*1.53.规格:10mm2以下4.敷设方式、部位:桥架5.电压等级(kV):1m4360　　　10030408001002电力电缆1.名称:电力电缆2.型号:YJV-13*4+1*2.53.规格:10mm2以下4.敷设方式、部位:桥架5.电压等级(kV):1m630　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺配电标段：浩达电子污水处理工艺第2页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价11030408001003电力电缆1.名称:电力电缆2.型号:YJV-13*16+1*103.规格:35mm2以下4.敷设方式、部位:桥架5.电压等级(kV):1m160　　　12030408001004电力电缆1.名称:电力电缆2.型号:YJV-13*35+1*163.规格:35mm2以下4.敷设方式、部位:桥架5.电压等级(kV):1m260　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件13030408001005电力电缆1.名称:电力电缆2.型号:YJV-15*163.规格:35mm2以下4.敷设方式、部位:桥架5.电压等级(kV):1m30　　　14030408002001控制电缆1.名称:控制电缆2.型号:KVV-0.55*1.53.规格:6芯以下4.敷设方式、部位:电缆沟敷设5.电压等级(kV):0.5m3190　　　15030408002002控制电缆1.名称:控制电缆2.型号:KVVP-0.57*1.53.规格:14芯以下4.敷设方式、部位:电缆沟敷设5.电压等级(kV):0.5m30　　　16030408002003控制电缆1.名称:控制电缆2.型号:KVVP-0.514*1.53.规格:14芯以下4.敷设方式、部位:电缆沟敷设5.电压等级(kV):0.5m460　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺配电标段：浩达电子污水处理工艺第3页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件17030408002004控制电缆1.名称:控制电缆2.型号:KVVRP-0.55*1.03.规格:6芯以下4.敷设方式、部位:电缆沟敷设5.电压等级(kV):0.5m630　　　18030408002005控制电缆1.名称:控制电缆2.型号:KVV-0.54*1.53.规格:6芯以下4.敷设方式、部位:电缆沟敷设5.电压等级(kV):0.5m700　　　19030408007001控制电缆头1.名称:控制电缆头2.规格:6芯以下个112　　　20030408007002控制电缆头1.名称:控制电缆头2.规格:14芯以下个20　　　21030408006001电力电缆头1.名称:电力电缆头2.型号:干包式铜芯电力电缆终端头3.规格:10mm2以下4.安装部位:户外5.电压等级（kV):1个148　　　22030408006002电力电缆头1.名称:电力电缆头2.型号:干包式铜芯电力电缆终端头3.规格:35mm2以下4.安装部位:户外5.电压等级（kV):1个8　　　23030404004001低压开关柜(屏）1.名称:抽屉柜2.型号:MNS3.规格:1000*1000*22004.种类:总控柜台1　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺配电标段：浩达电子污水处理工艺第4页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价24030404017001配电箱1.名称:装置控制箱2.型号:非标定制3.部位:除铜、除镍、加药、脱水装置及刮泥机台18　　　25030404017002配电箱1.名称:检修电源箱2.规格:LYC-100/3台4　　　26030404017003配电箱1.名称:照明箱2.规格:01AL1台1　　　27030414007001不间断电源1.名称:不间断电源2.类型:UPS3.容量:3KVA系统1　　　28030404016001控制箱1.名称:机旁按钮箱2.规格:LLB-T3-5台55　　　29030412008001中杆灯1.名称:投光灯2.灯杆的材质及高度:灯杆高2.5m3.灯架的型号、规格:GXTG64A100W套27　　　30030412005001荧光灯1.名称:双管荧光灯2.型号:含应急30min应急电源套8　　　31030412005002荧光灯1.名称:单管荧光灯2.型号:含应急30min应急电源套8　　　32030404035001插座1.名称:暗装五孔插座2.规格:86个10　　　33030411004002配线1.配线形式:管内穿线2.规格:BV-0.54mm2m149.07　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件34030411004001配线1.配线形式:管内穿线2.规格:BV-0.52.5mm2m1000　　　35030409002001接地母线1.名称:接地母线2.材质:镀锌扁铁3.规格:25*4m24.69　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺配电标段：浩达电子污水处理工艺第5页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价36030409002002接地母线1.名称:接地母线2.材质:镀锌扁铁3.规格:40*5m31.29　　　37030409001001接地极1.名称:接地极2.材质:钢管3.规格:DN50根7　　　38031002002001设备支架1.材质:型钢2.形式:设备及桥架支架kg1609.8　　　39030404005001弱电控制返回屏1.材质:DCS中控系统2.形式:包含软件、硬件及配套操作台台1　　　40030414004001自动投入装置自动投入装置调试系统1　　　　　措施项目　　　　　　1031301017001脚手架搭拆　项1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件总价措施项目清单与计价表工程名称：工艺配电标段：浩达电子污水处理工艺第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302001001安全文明施工费分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费　　　　　2　其他措施费（费率类）　　　　　　2.1031302002001夜间施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　2.2031302004001二次搬运费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　2.3031302005001冬雨季施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　3　其他（费率类）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。　　表-11134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件规费、税金项目计价表工程名称：工艺配电标段：浩达电子污水处理工艺第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费定额规费+工程排污费+其他　　　1.1定额规费分部分项规费+单价措施规费　　　1.2工程排污费　　　　1.3其他　　　　2增值税不含税工程造价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：　　表—13134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件　工艺设备工程招标工程量清单　　　　　招标人：　造价咨询人：　　（单位盖章）　(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：　法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)　(签字或盖章)编制人：　复核人：　　(造价人员签字盖专用章)　(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日　　扉-1134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺设备标段：浩达电子污水处理工艺第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价　　整个项目　　　　　　1040602002001格栅除污机1.类型:机械格栅2.规格、型号:304不锈钢，B=500mm,b=5mm,H=6.5米3.参数:N=0.75KW台6　　　2030109012009其他泵1.名称:综合废水提升泵2.型号:80WQ50-10-3不锈钢3.规格:N=3KW4.部位:集水池调节池台4　　　3030109012006其他泵1.名称:提升泵2.型号:50GW10-10-0.75不锈钢3.规格:N=0.75KW4.部位:有机废水、显影废水、含氰废水台12　　　4030109012007其他泵1.名称:含铜废水提升泵2.型号:50WQ25-10-1.5不锈钢3.规格:N=1.5KW台4　　　5030109012008其他泵1.名称:含镍废水提升泵2.型号:25WQ8-22-1.1不锈钢3.规格:N=1.1KW台4　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件6080902006001液位计1.名称:液位控制器2.规格:YKZ-70耐酸碱，超声波液位计3.类型:调节池个8　　　7030601004001流量仪表1.名称:电磁流量计2.型号:LDG衬四氟，耐酸碱成套仪表台20　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺设备标段：浩达电子污水处理工艺第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价8040602013001曝气器1.类型:曝气器2.材质:塑料3.规格、型号:DN654.参数:曝气器主管个11　　　9040602014001布气管1.材质:塑料曝气管2.直径:DN653.型号:SHYH360-1000m480　　　10040602014002布气管1.材质:塑料曝气管2.直径:DN653.型号:SHYH360-1500m255　　　11040602019003药箱装置1.名称：药箱装置:玻璃钢罐容积20m3；化工衬四氟泵1台，流量25m3，扬程20米，功率3kw；计量泵衬四氟2台，流量180L，压力10bar，功率0.75kw，2.计量泵及附件:只10　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件12040602017004搅拌机1.类型:搅拌机2.规格、型号:YZJB-030水下不锈钢，耐腐蚀，深度5米3.参数:N=2.2KW台8　　　13030225002004水处理设备1.名称:脱水机2.型号:BK-0303.出力（t/h):N=3.5KW台1　　　14040602027001污泥浓缩机1.类型:浓缩机2.规格、型号:NS-0503.参数:N=1.5KW台1　　　15030605001001pH在线监测仪1.名称:pH在线监测仪4~20mA输出，pH/ORP套10　　　16030602002001pH控制装置1.名称:pH控制装置4~20mA输出，pH/ORP台10　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺设备标段：浩达电子污水处理工艺第3页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价17030219001001机械过滤系统1.名称:两级精密过滤器2.型号:JMGL-005套2　　　18030113023001水压机蓄势罐1.名称:除镍树脂罐2.型号:NCL-005台2　　　19030113023002水压机蓄势罐1.名称:除铜树脂罐2.型号:NCL-005台2　　　20030225002001水处理设备1.名称:除铜装置2.出力（t/h):N=3.0KW台2　　　21030225002002水处理设备1.名称:除镍装置2.出力（t/h):N=5.2KW台2　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件22030225002003水处理设备1.名称:脱水机2.型号:301叠螺机301，包括加药箱、螺杆泵等配套设备3.出力（t/h):N=3.5KW台1　　　23040602007001刮泥机1.类型:刮泥机2.规格、型号:GN-050中心传动，水池尺寸6米，水下不锈钢，功率1.5kw3.参数:N=1.5KW台2　　　24030108005001离心式鼓风机1.名称:鼓风机罗茨鼓风机2.型号:MSR-1503.规格:N=22KW台2　　　25030109007001螺杆泵1.名称:螺杆泵2.型号:G30-1不锈钢3.规格:N=2.2KW台1　　　26030109012002其他泵1.名称:快滤池提升泵2.型号:80WQ50-15-4不锈钢3.规格:N=4KW台2　　　本页小计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：工艺设备标段：浩达电子污水处理工艺第4页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价27030109012003其他泵1.名称:排泥泵2.型号:80WQ50-10-3不锈钢3.规格:N=3KW台8　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件28030109012004其他泵1.名称:回流泵2.型号:80WQ50-10-3不锈钢3.规格:N=3KW4.部位:二沉池、生化池、酸化池、缓冲池台8　　　29030109012005其他泵1.名称:混凝沉淀排泥泵2.型号:25WQ8-22-1.1不锈钢3.规格:N=1.1KW台2　　　30040602013002活性炭滤料石英砂活性炭组合滤料m3280　　　3104b001生物填料生物填料m3600　　　32040602031001生物填料支架填料支架座2　　　3303B001消泡系统不锈钢喷头50个套1　　　34040602011001砂（泥）水分离器泥水分离器台2　　　35030225002005水处理设备1.名称:脱水机2.型号:BK-03030平，程控自动高压3.出力（t/h):N=3.5KW台1　　　36040602027002污泥浓缩机1.类型:浓缩机2.规格、型号:NS-050不锈钢3.参数:N=1.5KW台1　　　　　措施项目　　　　　　1031301017001脚手架搭拆　项1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本页小计　　合计　　注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。　　表—08134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件总价措施项目清单与计价表工程名称：工艺设备标段：浩达电子污水处理工艺第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302001001安全文明施工费分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费　　　　　2　其他措施费（费率类）　　　　　　2.1031302002001夜间施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　2.2031302004001二次搬运费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　2.3031302005001冬雨季施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费　　　　　3　其他（费率类）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。　　表-11规费、税金项目计价表工程名称：工艺设备标段：浩达电子污水处理工艺第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费定额规费+工程排污费+其他　　　1.1定额规费分部分项规费+单价措施规费　　　1.2工程排污费　　　　1.3其他　　　　2增值税不含税工程造价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：　　表—13第六章：图纸（另附）134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第七章：技术标准和要求技术标准和要求承包人应认真执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本；在施工过程中发包人或监理工程师随工程进展和实际需要将提出具体的要求和增加内容:一、施工和验收规范及标准：1、《市政道路工程施工质量验收规程》DB13(J)55-2005；2、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141—2008）；3、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）；4、《埋地钢质管道水泥砂浆衬里技术标准》（CECS10-89）；5、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐技术标准》（SY/T0447-96）；6、《地基与基础工程施工及验收规范》（GB50202-2002）；7、《砖石工程施工及验收规范》（GBJ203-83）；8、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）；9、《地下水防水工程施工及验收规范》（GBJ208-83）；10、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2002）；11、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）；12、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）；13、《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）；14、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-84）；15、《机械设备安装工程施工及验收规范》（GB50231-98）；16、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205）；17、《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》（SZ-06-99）；18、《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-98）；19、《城市污水处理厂工程质量施工及验收规范》（GB50334-2002）；20、《排水管道维护安全技术规程》（CJJ10-86）；21、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008二、环境保护标准：22、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；23、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；24、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；25、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）；26、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；27、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件28、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；29、《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；30、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；31、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1996）；其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。以上规范及质量检验评定标准如有不全以图纸标注为准：如有变化，以现行国家及河南省相关规定。颁布的最新规范和标准为准。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件第八章：投标文件格式134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件正本或副本或电子文档A、投标文件包封格式河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目第标段投标文件　　　　　　　　　　　　招标编号：　　　　　　　　　　　　项目编号：　在年月日时分前不得开封招标人：投标人：（盖公章）法定代表人或授权委托人（签字）详细地址：邮政编码：联系电话：日期：年月日134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件B、投标文件封面格式正本或副本河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目第标段投标文件　　　　　　　　　　　　招标编号：　　　　　　　　　　　　项目编号：　招标人：投标人：（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字）日期：年月日134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件C、投标文件目录格式投标文件目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、资格审查资料九、服务承诺十、检查机关出具的《无行贿犯罪记录查询》告知函十一、项目经理无在建工程承诺书十二、近年财务状况表十三、政府采购诚信守法承诺书十四、中标服务费承诺书十五、其他资料134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件一、投标函及投标函附录（一）投标函致：商丘经济开发区电子产业园管理办公室1．我方己仔细研究了河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目招标文件的全部内容，遵照国家法律法规等有关规定，我单位经研究有关文件和考察了工程现场后，愿意以人民币（大写）元（小写￥）的投标总报价。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后，在合同注明的开工期内开工，并在日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求，该工期从合同注明的开工期的最后一天算起。4、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的条件提交履约保证金。5、我们同意在从规定的60日历天（自投标截止之日起）的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。6、在施工合同正式签署生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。7、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。8、如果我们在投标有效期内撤回投标书，或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后30天内拒绝签订施工合同，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。9、如果我方中标，我方保证按规定向招标代理机构交纳招标服务费。投标人：（盖章）法定代表人或授权代理人：（签字并盖章）项目经理：（签字）联系电话：日期：年月日134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件（二）投标函附录工程名称：投标人名称投标内容标段投标总报价（元）大写：小写：投标工期日历天投标质量投标有效期质量保修期项目经理专业等级证书编号服务承诺投标人（盖章）：法人代表或委托代理人（签字并盖章）：日期：年月日134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件二、法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附法定代表人身份证正面扫描或复印件附法定代表人身份证背面扫描或复印件投标人：（盖单位章）年月日134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件三、授权委托书本人（签名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（签名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人及被授权代理人身份证明附法定代表人身份证正面扫描或复印件附法定代表人身份证背面扫描或复印件被授权代理人身份证正面扫描或复印件被授权代理人身份证背面扫描或复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件四、投标保证金1、银行转账凭证复印件2、银行开户许可证复印件（开标时提供原件）134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件五、已标价工程量清单说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关规定及国家最新工程量清单计价规范填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件六、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计的要求：投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五临时用地表134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件附表一：拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图或横道图表示。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件附表五：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件七、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件（二）主要人员简历表附1：项目经理简历表项目经理应附项目经理证或注册建造师证、安全生产考核合格证书、身份证、职称证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。污水处理项目限于以项目经理身份参与的项目。姓名年龄学历职称职务拟在本工程任职项目经理注册建造师或项目经理证书等级级专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件附2：主要项目管理人员简历表主要附项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、试验员、材料员等岗位人员。应附岗位证书、身份证。岗位名称姓名年龄性别毕业学校学历和专业毕业时间拥有的执业资格专业职称执业资格证书编号工作年限备注：134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员基本户开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等证件的复印件。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件（二）近年承建的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：本表后附合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件（三）近三内正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1、本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件（四）近年发生的诉讼和仲裁情况说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件（五）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）1、近年企业不良行为记录情况：2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况3、其他134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件九、服务承诺服务承诺投标人承诺内容：投标人法人代表（签章）：年月日134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件十、检查机关出具的《无行贿犯罪记录查询》告知函134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件十一、项目经理无在建工程承诺书由投标人作出相关承诺，格式自拟。投标人：（盖单位章）项目经理：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：电话：传真：年月日134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件十二、近年财务状况表1、投标人提近年供经审计的财务状况报告复印件2、依法缴纳税收及依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件十三：政府采购诚信守法承诺书商丘经济开发区电子产业园管理办公室：我公司已详细阅读了项目（招标编号：）招标文件，自愿参加本次招标活动，现就有关事项郑重承诺如下：一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通，哄抬价格，或恶意低价中标，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益，不向采购人、采购代理机构、评审委员会成员及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标（成交）三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购活动秩序。四、若中标（成交），将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于招标文件、中标结果的合同；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不擅自变更、中止终止合同，或者拒绝履行合同。如若违反上述承诺，我公司自愿接受取消投标资格、记信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参加政府采购活动等处罚，如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。投标人名称（公章）：法定代表人（签字）：日期：年月日注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签署，否则，视为未实质上响应招标文件，投标人承担由此造成的，一切后果和损失。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件十四：中标服务费承诺书致：深圳市建星项目管理顾问有限公司：我们是贵公司组织的（招标编号:）标段招标活动的投标人，如果我们中标，我们保证按照招标文件的规定在领取中标通知书时，向贵公司交纳中标服务费。特此承诺！承诺方法定名称：注册地址：法定代表人：签字并盖章电话：传真：承诺方授权代表签字：承诺日期：承诺方盖章：备注：另单独提交一份由投标人在开标前直接交给招标代理机构。134深圳市建星项目管理顾问有限公司 河南省浩达电子科技有限公司污水处理厂施工项目施工标段招标文件十五：其他资料（招标文件要求的其他资料、投标人认为应附的资料）134深圳市建星项目管理顾问有限公司'