《建设工程合同管理》模拟试题 附答案.docx 73页

'《建设工程合同管理》模拟试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有１个最符合题意）１合同法律关系（　A　），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。Ａ主体Ｂ客体Ｃ内容Ｄ事实２企业法人（　D　）取得法人资格。Ａ成立之日Ｂ注册资金到位后Ｃ建立组织机构后Ｄ经工商行政管理机关核准登记后３合同法律关系内容包括（　B　）。Ａ行为Ｂ权利Ｃ当事人Ｄ智力成果４在下列经济法律关系主体中，（　B　）是法人。Ａ公司经理Ｂ施工企业Ｃ公司董事长Ｄ施工队５能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（　B　）。Ａ法律关系主体Ｂ法律事实Ｃ法律关系客体Ｄ法律关系内容 ６法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（　D　）。Ａ自然人Ｂ公民Ｃ领导者Ｄ组织７违约是法律事实中的（　A　）。Ａ违法行为Ｂ合法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件８对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（　D　）。Ａ合法行为Ｂ违法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件９对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（　D　）。Ａ合法行为Ｂ违法行为Ｃ自然事件Ｄ社会事件１０代理是代理人在代理权限内，以（　B　）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。Ａ代理人和被代理人Ｂ被代理人Ｃ第三人Ｄ自己１１监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（　A　）赔偿损失。Ａ建设单位Ｂ监理单位 Ｃ监理工程师Ｄ项目经理１２在下列各项中，符合代理特征的是（　C　）。Ａ代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为Ｂ代理人以自己的名义实施代理行为Ｃ代理人在授权范围内独立地表现自己的意志Ｄ代理行为的民事责任由代理人承担１３工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（　B　）承担。Ａ乙项目经理Ｂ甲施工企业Ｃ建设单位Ｄ具体施工人员１４施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（　A　）赔偿。Ａ施工企业Ｂ施工企业的法定代表人Ｃ施工企业的项目经理Ｄ具体的施工人员１５施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（　A　）代理。Ａ委托Ｂ法定Ｃ指定Ｄ再１６在工程建设中涉及的代理主要是（　A　）。Ａ委托代理Ｂ法定代理 Ｃ指定代理Ｄ再代理１７施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（　B　）提出支付合同款的要求。Ａ监理单位Ｂ施工单位Ｃ项目经理Ｄ建设单位１８下列关于保证的说法不正确的是（　B　）。Ａ保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人Ｂ保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人Ｃ保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证Ｄ当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任１９能够作为保证人的为（　B　）。Ａ法人的职能部门Ｂ公司Ｃ学校Ｄ幼儿园２０债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（　C　）。Ａ定金Ｂ留置Ｃ抵押Ｄ质押２１下列哪些财产可以抵押（　C　）。Ａ土地所有权Ｂ抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 Ｃ抵押人所有的房屋Ｄ有争议的财产２２下列财产中，（　A　）不得抵押。Ａ土地所有权Ｂ土地使用权Ｃ房屋Ｄ交通运输工具２３定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（　　B）。Ａ１０Ｂ２０Ｃ２５Ｄ３０２４工程建设的过程中，（　C　）保证的金额是可以随时间变化的。Ａ施工投标保证Ｂ施工合同的履约保证Ｃ施工预付款保证Ｄ工程保险２５在工程建设的过程中，（　C　）是最为常用的一种担保方式。Ａ抵押Ｂ留置Ｃ保证Ｄ定金２６采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由（　A　）投保建筑工程一切险。Ａ发包人Ｂ工程师Ｃ承包人Ｄ项目经理 ２７采用ＦＩＤＩＣ《施工合同条件》时，应当由（　C　）投保建筑工程一切险。Ａ发包人Ｂ工程师Ｃ承包人Ｄ项目经理２８一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（　B　）。Ａ３个月Ｂ６个月Ｃ１２个月Ｄ２４个月２９当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（　B　）之日起生效。Ａ签订Ｂ登记Ｃ履行Ｄ主合同生效３０经过公证后，具有强制执行效力的文书是（　D　）。Ａ遗嘱文书Ｂ施工合同文书Ｃ保险合同文书Ｄ追偿债款的债权文书３１下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（　B　）。Ａ公证一般实行自愿申请原则，签证反之Ｂ签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为Ｃ公证与签证的效力等同Ｄ公证和签证在我国域内和域外都有法律效力３２ 某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认（　C　）。Ａ尚无合同关系Ｂ合同没有成立Ｃ合同已经成立Ｄ由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任３３Ａ公司授权其采购员甲到Ｂ公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与Ｂ公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（　D　）。Ａ要求甲支付电视机的货款ＢＡ公司向Ｂ公司无偿退货Ｃ由Ｂ公司交付计算机，Ａ公司支付计算机的货款Ｄ由Ｂ公司交付电视机，Ａ公司支付电视机的货款３４在下列合同中，（　C　）合同是可变更的合同。Ａ一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的Ｂ以合法活动掩盖非法目的的Ｃ因重大误解而订立的Ｄ损害社会公共利益的３５合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（　A　）确定价款。Ａ补充协议Ｂ合同有关条款 Ｃ交易习惯Ｄ按照通常标准３６合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（　D　）确定。Ａ补充协议Ｂ合同有关条款Ｃ交易习惯Ｄ在接收货币一方所在地履行３７一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为２万元，双方各有１万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（７５过错），损失承担应为（　C　）。Ａ各自承担自己的损失Ｂ甲方赔偿乙方１万元的损失Ｃ甲方赔偿乙方０５万元的损失Ｄ甲方赔偿乙方２万元的损失３８在合同权利义务终止的原因中，（　A　）是最主要和最常见的原因。Ａ债务清偿Ｂ合同解除Ｃ免除债务Ｄ债务抵消３９仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（　B　）申请执行。Ａ当地人民政府Ｂ人民法院Ｃ仲裁委员会Ｄ调解委员会４０表见代理的法律后果由（　B　）承担。Ａ无权代理人Ｂ被代理人 Ｃ善意第三人Ｄ保险公司４１可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（　D　）撤销。Ａ建设行政主管部门Ｂ设计单位Ｃ监理单位Ｄ人民法院４２一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（　B　）人民法院提出诉讼申请。Ａ施工企业所在地Ｂ工程所在地Ｃ合同签订地Ｄ建设单位所在地４３根据我国合同法的有关规定，下列（　A　）情形的要约可以撤销。Ａ主要约已经到达受要约人Ｂ要约人确定了承诺期限Ｃ要约人明示要约不可撤销Ｄ受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作４４下列可以构成一个有效的承诺是（　B　）。Ａ承诺是由非受要约人做出Ｂ承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效Ｃ承诺的内容对要约的数量提出适当变更的Ｄ向不特定的多数人同时做出承诺４５我国合同法规定要约生效的原则是（　B　）时。Ａ发出要约Ｂ要约到达对方 Ｃ对方了解要约内容Ｄ对方作出承诺４６合同生效应当具备的条件不包括（　D　）。Ａ当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力Ｂ意思表示真实Ｃ不违反法律或者社会公共利益Ｄ必须采用一定的合同形式４７下列关于合同生效的时间说法不正确的是（　C　）。Ａ一般说来，依法成立的合同，自成立时生效Ｂ书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效Ｃ附解除条件的合同，自条件成就时生效Ｄ附生效条件的合同，自条件成就时生效４８法人的法定代表人超越权限订立的合同，（　D　）。Ａ该代表行为一律无效Ｂ除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效Ｃ该代表行为一律有效Ｄ除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效４９无效合同从（　C　）时起就没有法律效力。Ａ被确认无效Ｂ履行Ｃ订立Ｄ谈判５０可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（　D　）变更。 Ａ建设行政主管部门Ｂ设计单位Ｃ监理单位Ｄ人民法院５１在下列几种情形中，（　D　）合同是可变更的合同。Ａ损害公共利益的Ｂ以合法活动掩盖非法目的的Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的Ｄ以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的５２在下列合同中，（　C　）合同是可撤销的合同。Ａ造成对方人身伤害而免责的Ｂ恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的Ｃ在订立时显失公平的Ｄ违反法律强制规定的５３合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（　B　）价格履行。Ａ订立合同时订立地的市场Ｂ订立合同时履行地的市场Ｃ履行合同时订立地的市场Ｄ履行合同时履行地的市场５４合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（　D　）确定。Ａ补充协议Ｂ合同有关条款Ｃ交易习惯Ｄ在不动产所在地履行 ５５一个买卖合同执行的是政府定价，２０００年２月__________１日订立合同时价格为每千克１００元，合同规定２０００年４月１日交货，违约金为每千克１０元，交货后付款，但卖方直至２０００年６月１日交货，而政府定价于２０００年５月１日调整为每千克１２０元，买方应当按照每千克（　A　）元向卖方付款。Ａ９０Ｂ１００Ｃ１１０Ｄ１２０５６一个买卖合同执行的是政府定价，２０００年２月１日订立合同是价格为每千克１００元，合同规定２０００年４月１日交货，违约金为每千克１０元，交货后１０日内付款。但卖方２０００年４月１日交货，而政府定价于２０００年５月１日调整为每千克１２０元，买方直至２０００年６月１日才付款，买方应当按照每千克（　D　）元向卖方付款。Ａ１００Ｂ１１０Ｃ１２０Ｄ１３０５７甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（　C　）。Ａ先履行抗辩权Ｂ先诉抗辩权Ｃ同时履行抗辩权Ｄ不安抗辩权５８应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（　D　 ）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。Ａ经营状况严重恶化Ｂ转移财产、抽逃资金，以逃避债务Ｃ丧失商业信誉Ｄ有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保５９下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的（　C　）。Ａ是合同当事人双方基于合同内的约定Ｂ债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务Ｃ合同当事人之间的债权和债务关系因此改变Ｄ合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变６０下列关于违约责任的说法不正确的是（　A　）。Ａ承担违约责任的条件采用过错责任原则Ｂ承担违约责任的条件采用严格责任原则Ｃ承担违约责任是以补偿性为原则的Ｄ承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性６１在下列解决合同纠纷的方式中，（　D　）是不以双方自愿为前提的。Ａ协商Ｂ调解Ｃ仲裁Ｄ诉讼６２工程建设合同纠纷的仲裁由（　D　）的仲裁委员会仲裁。 Ａ工程所在地Ｂ建设单位所在地Ｃ施工单位所在地Ｄ双方选定６３当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（　C　）承担赔偿责任。Ａ未违约方只能依据定金条款要求对方Ｂ违约方有权选择适用的违约金或定金条款Ｃ未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方Ｄ未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方６４当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（　C　）内提出。Ａ１个月Ｂ３个月Ｃ６个月Ｄ１２个月６５无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（　D　）撤销。Ａ建设行政主管部门Ｂ质量监督机构Ｃ监理单位Ｄ仲裁委员会６６合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（A　）。Ａ标的Ｂ数量Ｃ质量Ｄ价款６７建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（　C　）确定合同的效力。Ａ发包人确认Ｂ工程师确认 Ｃ仲裁委员会Ｄ人民法院６８双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（　C　）的措施。Ａ将财产返还给对方Ｂ赔偿损失Ｃ继续履行Ｄ追缴财产６９因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（　A　）。Ａ代位权Ｂ撤销权Ｃ先履行抗辩权Ｄ后履行抗辩权７０仲裁应当（　B　）进行。Ａ不开庭Ｂ开庭但不公开Ｃ公开开庭Ｄ书面审理，当事人不出庭７１．在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（　A　）。Ａ视为撤回仲裁申请Ｂ视为无仲裁协议Ｃ缺席裁决Ｄ移交人民法院判决７２在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（　C　）。Ａ视为撤回仲裁申请Ｂ视为无仲裁协议Ｃ缺席裁决Ｄ移交人民法院判决 ７３当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（　D　）申请撤销裁决。Ａ该仲裁委员会Ｂ仲裁委员会所在地的行政机关Ｃ仲裁委员会所在地的基层人民法院Ｄ仲裁委员会所在地的中级人民法院７４具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（　C　）内没有行使撤销权，撤销权消失。Ａ３个月Ｂ６个月Ｃ１年Ｄ２年７５采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（　C　）。Ａ发件人的主营业地Ｂ发件人的经常居住地Ｃ收件人的主营业地Ｄ收件人的经常居住地７６缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（　C　）。Ａ当事人有损失Ｂ当事人有过错Ｃ合同尚未成立Ｄ过错与损失之间的因果关系７７在下列各种合同中，一般情况下（　C　）订立的合同有效。Ａ限制民事行为能力人Ｂ无代理权人Ｃ法定代表人越权Ｄ无处分权人处分他人财产７８对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（　C　） 确认无效。Ａ人民法院Ｂ监理单位Ｃ建设行政主管部门Ｄ建设单位７９监理服务的采购，单项合同估算价在（　C　）万元人民币以上的项目，必须进行招标。Ａ５０Ｂ１００Ｃ２００Ｄ５００８０与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（　D　）。Ａ节省招标费用Ｂ招标时间短Ｃ减小合同履行过程中承包不违约的风险Ｄ竞争激烈８１建设项目施工规模在（　C　）万元人民币以上估算价的必须进行招标。Ａ５０Ｂ１００Ｃ２００Ｄ３００８２工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（　C　）。Ａ设计取费高低Ｂ设计单位的资历Ｃ设计方案的优劣Ｄ设计任务完成的进度８３招标投标法规定，应由（　D　）监督招标活动是否依法进行。Ａ招标人的董事会Ｂ招标代理机构 Ｃ仲裁机构Ｄ建设行政主管部门８４建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（　A　）。Ａ参加开标会Ｂ作为评标委员Ｃ决定中标人Ｄ参加定标投票８５应以（　B　）为最优投标书。Ａ投标价最低Ｂ评审标价最低Ｃ评审标价最高Ｄ评标得分最低８６当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（　D　）为准。Ａ招标文件中的规定Ｂ现场考察时招标单位的口头解释Ｃ招标单位在会议上的口头解答Ｄ发给每个投标人的书面质疑解答文件８７“评标价”是指（　D　）。Ａ标底价格Ｂ中标的合同价格Ｃ投标书中标明的报价Ｄ以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值８８招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（　C　）。Ａ初步设计编制的概算价Ｂ施工图设计编制的预算价 Ｃ投标书中标明的报价Ｄ评标委员会算出的评标价８９招标文件中投标须知是为了（　A　）。Ａ指导投标人正确报价Ｂ避免投标人中标后拒签合同Ｃ避免泄漏标底Ｄ进行资格预审９０评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（　C　）。Ａ变更投标工期Ｂ变更投标报价Ｃ投标书中含有的技术细节Ｄ中标通知书的主要内容９１工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（　B　）的选择。Ａ报价Ｂ能力Ｃ资历信誉Ｄ规模和经济实力９２招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（　A　）决定中标人。Ａ招标人Ｂ评标委员会Ｃ招标代理机构Ｄ建设行政主管部门９３投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（　D　）。Ａ市场行为Ｂ企业行为Ｃ正当竞争行为Ｄ不正当竞争行为９４工程施工投标的主体是（　C　）。Ａ业主Ｂ监理工程师Ｃ承包商Ｄ设备供应单位 ９５从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（　A　）。Ａ全过程承包Ｂ施工总承包Ｃ设计总承包Ｄ联合承包９６设计招标方式有（　B　）。Ａ公开招标Ｂ公开招标、邀请招标Ｃ公开招标、邀请招标、议标Ｄ邀请招标、议标９７下列各项中，（　C　）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。Ａ建设用地征用完毕，施工图纸完成Ｂ概算已经批准，建设项目已正式列入计划Ｃ招标文件已经编制好Ｄ建设资金、建材、设备来源已经落实９８施工招标文件的内容一般不包括（　B　）。Ａ工程量清单Ｂ资格预审条件Ｃ合同条件Ｄ投标须知９９对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（　B　）。Ａ２家Ｂ３家Ｃ５家Ｄ没有限制１００招标代理行为属于（　A　）。Ａ委托代理Ｂ法定代理Ｃ指定代理Ｄ复代理 １０１公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（　A　）。Ａ是否进行资格预审Ｂ是否组织现场考察Ｃ是否解答投标单位的质疑Ｄ是否公开开标１０２工程标底是工程项目的（　B　）。Ａ中标合同价格Ｂ招标预期价格Ｃ施工结算价格Ｄ工程概算总价格１０３招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（　D　）。Ａ参与竞争的投标人Ｂ招标单位的董事会Ｃ上级行政主管部门Ｄ省、市政府部门提供的专家名册１０４投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（　C　）。Ａ提供的投标担保有瑕疵Ｂ货物包装方式不符合招标文件的要求Ｃ个别地方存在漏项Ｄ明显不符合技术规格要求１０５监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（　C　）。Ａ合同内写明的监理业务开始实行到完成时间Ｂ从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止Ｃ从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止Ｄ从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 １０６由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（　B　）。Ａ正常工作Ｂ附加工作Ｃ额外工作Ｄ意外工作１０７监理合同示范文本规定，（　D　）属于监理服务的额外工作。Ａ由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间Ｂ合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担Ｃ应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作Ｄ出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作１０８监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（　D　）计算设施使用补偿费。Ａ补偿金额＝设备在工程上使用的时间×设备原值Ｂ补偿金额＝设备原值×设备在工程上使用时间×设备折旧率Ｃ补偿金额＝设备原值×设备折旧率＋管理费Ｄ补偿金额＝设备在工程上使用的时间占折旧年限比例×设备原值＋管理费１０９不属于委托监理合同监理人义务的内容是（　B　）。Ａ在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作Ｂ负责建设工程外部协调工作Ｃ按合同约定派驻人员　Ｄ不得泄露申明的秘密 １１０在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（　C　）。Ａ按监理工程概预算百分比计收Ｂ按委托人和监理人商定的方法计收Ｃ按参与监理工作的年度平均人数计收Ｄ按监理工程估算价百分比计数１１１因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（　A　）。Ａ不承担责任Ｂ监理单位承担全部责任Ｃ监理单位承担监督不力的责任Ｄ监理单位承担连带责任１１２合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（　D　）。Ａ向委托人支付使用费并归还委托人Ｂ可将设备免费带走Ｃ可向委托人支付使用期间的折旧费后带走Ｄ不需向委托人支付任务费用归还委托人１１３承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（　D　）。Ａ应从委托人方获得附加监理酬金Ｂ应从委托人方获得额外监理酬金 Ｃ应从承包方获得合理化建议的奖金Ｄ不应从任何一方获得额外奖励或酬金１１４监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（　D　）。Ａ发出中止合同通知，令监理合同即行停止Ｂ发出未履行义务通知后在第２１天单方终止合同Ｃ发出未履行义务通知后２１天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第３５天，监理合同即行终止Ｄ首先发出未履行义务通知，２１天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出３５天内发出终止合同通知，监理合同即行终止１１５监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（　D　）。Ａ监理单位自费收集Ｂ向委托人付费索取Ｃ向设计单位付费索取Ｄ委托人免费提供１１６依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（　D　）。Ａ工程总投资超过预期金额Ｂ因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长Ｃ承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长Ｄ监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故１１７监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由 （　A　）。Ａ监理单位承担Ｂ承包商承担Ｃ委托人补偿，属于附加监理费用Ｄ委托人补偿，属于额外监理费用１１８建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》（二）［ＧＦ－２０００－０２１０］与（一）［ＧＦ－２０００－０２０９］中条款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的（　C　）任务。Ａ勘察、设计Ｂ设计、施工Ｃ专业工程设计Ｄ民用建筑工程设计１１９设计合同生效的时间是指（　C　）之日。Ａ设计人收到中标通知书Ｂ当事人双方在合同签字盖章Ｃ设计人收到发包人的定金Ｄ设计人实际开始工作１２０设计合同正常履行情况下，应在（　D　）时终止合同。Ａ提交设计文件Ｂ设计文件通过审批Ｃ设计人向施工单位完成设计交底Ｄ工程施工完成竣工验收１２１施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工 作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（　A　）承担责任。Ａ发包人Ｂ设计人Ｃ施工承包人Ｄ监理工程师１２２设计人完成了规定设计任务的２５时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（　C　）。Ａ设计人没收发包人支付的定金Ｂ设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费Ｃ发包人应支付合同价50%的设计费Ｄ设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费１２３由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（　C　）。Ａ不再承担其他赔偿责任Ｂ返还设计合同规定的定金Ｃ免收直接损失部分的设计费Ｄ双倍返还设计合同规定的定金１２４设计合同履行过程中，（　A　）属于设计人的责任。Ａ确定设计参数的取值Ｂ组织对设计成果的鉴定Ｃ办理设计成果的报批手续Ｄ为现场的设计人员提供必要的工作条件 １２５设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（　D　）。Ａ没收全部定金补偿损失Ｂ要求发包人支付双倍的定金Ｃ要求发包人补偿实际发生的损失Ｄ要求发包人付给合同约定设计费用的５０１２６根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（　B　）约定承发包双方的权利和义务。Ａ通用条款Ｂ专用条款Ｃ监理合同Ｄ协议书１２７施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（　C　）的日历天数计算。Ａ合同签字日起按投标文件中承诺Ｂ合同签字日起按招标文件中要求Ｃ合同约定的开工日起按投标文件中承诺Ｄ合同约定的开工日起按招标文件中要求１２８在施工合同中，项目经理是（　B　）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。Ａ发包人单位法定代表人Ｂ承包人单位法定代表人 Ｃ总监理工程师Ｄ发包人代表１２９下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（　D　）。Ａ在合同协议书内应明确注明开工日期Ｂ在合同协议书内应明确注明竣工日期Ｃ在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数Ｄ招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数１３０建设单位在（　D　）合同中承担了项目的全部风险。Ａ单价Ｂ总价可调Ｃ总价不可调Ｄ成本加酬金合同１３１某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用（　D　）合同。Ａ可调价的总价Ｂ不可调价的总价Ｃ单价Ｄ成本加酬金１３２组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（　C　）。Ａ合同专用条款Ｂ投标书Ｃ协议书Ｄ合同通用条款１３３在下列合同文件中，（　D　）具有优先的解释效力。Ａ合同履行中工程洽商协议Ｂ施工合同通用条款Ｃ图纸Ｄ施工合同专用条款１３４在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（　A　）。 Ａ保护施工现场地下管线Ｂ办理土地征用Ｃ进行设计交底Ｄ协调处理施工现场周围地下管线的保护１３５在施工合同中，（　D　）是承包人的义务。Ａ提供施工场地Ｂ办理土地征用Ｃ在保修期内负责照管工程现场Ｄ工程施工期内对施工现场的照管负责１３６如果承包人要求延期开工，应当由（　B　）批准。Ａ发包人Ｂ工程师Ｃ承包人代表Ｄ建设行政主管部门１３７发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（　A　）。Ａ发包人承担损失责任Ｂ保管员负责赔偿损失Ｃ承包人负责赔偿损失Ｄ发包人和承包人各承担损失的５０１３８承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。 该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（　B　）。Ａ费用和工期损失全部由业主承担Ｂ费用和工期损失全部由承包商承担Ｃ费用由承包商承担，工期给予顺延Ｄ工期不予顺延，但费用由业主给予补偿１３９设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应（　C　）。Ａ追加合同价款但工期不予顺延Ｂ由承包人承担费用和工期的损失Ｃ追加合同价款并相应顺延合同工期Ｄ工期相应顺延但不补偿承包人的费用１４０施工合同文本规定，承包人有权（　D　）。Ａ自主决定分包所承包的部分工程Ｂ自主决定分包和转让所承担的工程Ｃ经发包人同意转包所承担的工程Ｄ经发包人同意分包所承担的部分工程１４１在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新 检验的，（　D　）。Ａ检验由发包人负责，费用由承包人负责Ｂ检验由发包人负责，费用由发包人负责Ｃ检验由承包人负责，费用由承包人负责Ｄ检验由承包人负责，费用由发包人负责１４２在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（　A　）。Ａ如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用Ｂ如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用Ｃ若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用Ｄ若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用１４３关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（　B　）。Ａ工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收Ｂ工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 Ｃ无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验Ｄ重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失１４４在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（　C　）承担。Ａ发包人Ｂ工程师Ｃ承包人Ｄ监理单位１４５因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的４８小时未及时作出任何答复，此时承包人应（　A　）。Ａ继续后续工作的施工Ｂ向发包人发出请求复工的通知Ｃ向工程师再次发出请求复工的通知Ｄ向发包人发出解除合同的通知１４６在工程施工中由于（　B　）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。Ａ不可抗力Ｂ承包方的设备损坏Ｃ设计变更Ｄ工程量变化１４７关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（　A　）。 Ａ施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类Ｂ施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更Ｃ承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意Ｄ施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请１４８建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（　D　）。Ａ更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸Ｂ增减合同中约定的工程量Ｃ改变有关工程的施工时间和顺序Ｄ变更合同中约定的价款１４９建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是（　A　）。Ａ确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平Ｂ合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款Ｃ合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款Ｄ合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行１５０关于工程量计量，正确的处理方法是（　B　）。Ａ工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量Ｂ工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 Ｃ若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效Ｄ承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内１５１如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（　C　）。Ａ只需经过发包人的书面同意即可Ｂ只需经过工程师的书面同意即可Ｃ需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意Ｄ任选发包人和工程师同意都行１５２在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由（　D　）组织试车。Ａ发包人Ｂ监理单位Ｃ设备供应商Ｄ承包人１５３设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（　A　）组织试车。Ａ发包人Ｂ设计单位Ｃ承包人Ｄ设备供应单位１５４施工的竣工验收应当由（　A　）负责组织。Ａ发包人Ｂ工程师Ｃ承包人Ｄ监理单位１５５工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必 须经（　A　）签署意见。Ａ总监理工程师Ｂ监理工程师Ｃ发包人代表Ｄ质量监督机构负责人１５６根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（　A　）。Ａ基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限Ｂ屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为３年Ｃ供热与供冷系统，为１个采暖期、供冷期Ｄ电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为１年１５７在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（　B　）承担。Ａ发包人Ｂ承包人Ｃ工程师Ｄ发包人与承包人共同１５８因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（　A　）推迟开工日期。Ａ工程师应以书面形式通知承包人Ｂ应当经过承包人批准Ｃ发包人与承包人协商Ｄ应当经过建设行政主管部门批准１５９施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了 修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（　B　）承担。Ａ发包人Ｂ承包人Ｃ工程师Ｄ发包人与承包人共同１６０发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由（　B　）保管。Ａ发包人Ｂ承包人Ｃ工程师Ｄ发包人与承包人共同１６１工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（　A　）。Ａ追加合同价款和工期损失全部由业主承担Ｂ追加合同价款和工期损失全部由承包商承担Ｃ追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延Ｄ工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿１６２在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（　B　）承担。Ａ承包人Ｂ发包人Ｃ工程师Ｄ工程师与发包人共同１６３因承包人的原因不能按期开工的，（　B　）推迟开工日期。Ａ承包人应以书面形式通知工程师Ｂ应当经过工程师批准 Ｃ承包人与发包人协商Ｄ应当经过建设行政主管部门批准１６４依据材料采购合同的约定，供货方对（　B　）承担责任。Ａ因使用不当导致的质量下降Ｂ到货检验时采购方提出的质量异议Ｃ因交货后保管不善导致的质量下降Ｄ超过合同约定时间采购方提出的质量异议１６５钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应（　A　）。Ａ按订购数量及时支付货款Ｂ按实际交货数量及时支付货款Ｃ待供货方补齐短少的数量后再支付Ｄ按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量１６６设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（　A　）组织试车。Ａ发包人Ｂ承包人Ｃ监理人Ｄ设备供应人１６７在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（　B　）。Ａ招标文件要求的天数Ｂ投标书内承包人承诺的天数 Ｃ工程实际需要施工的天数Ｄ经政府主管部门认可的天数１６８施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（　A　）组织。Ａ发包人Ｂ承包人Ｃ监理人Ｄ设计人１６９承包人负责采购的材料和设备，应（　C　）。Ａ发包人负责检验试验，费用发包人承担Ｂ发包人负责检验试验，费用承包人承担Ｃ承包人负责检验试验，费用承包人承担Ｄ承包人负责检验试验，费用发包人承担１７０施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（　D　）。Ａ专用条款、通用条款、中标通知书、图纸Ｂ中标通知书、协议书、专用条款、通用条款Ｃ中标通知书、投标书、协议书、图纸Ｄ中标通知书、专用条款、通用条款、图纸１７１某订购合同３００ｔ水泥的合同内列明第一批供货２００ｔ，第二批供货１００ｔ，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定１５天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（　C　）。Ａ不必追究对方的违约责任Ｂ按３００ｔ的数量计算违约金 Ｃ按１００ｔ的货款计算违约金Ｄ按逾期１５天的时间计算违约金１７２订购８０ｍ３木材的合同，在合同约定的时间交付了６０ｍ３木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这２０ｍ３木材而言（　D　）。Ａ供货方不应再继续发运Ｂ供货方发运后，采购方有权拒收Ｃ供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款Ｄ供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款１７３设备监理在（　D　）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。Ａ无负荷试车Ｂ带负荷试车Ｃ性能检验Ｄ保证期满１７４ＦＩＤＩＣ施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至（　D　）日止的时间间隔。Ａ接收证书中指明的竣工Ｂ颁发履约证书Ｃ承包商提交竣工报表Ｄ业主按结清单中注明的金额结算支付１７５ＦＩＤＩＣ施工合同条件规定，用从（　D　）之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。 Ａ合同签字日起至颁发接收证书Ｂ合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工Ｃ开工令要求的开工日起至颁发接收证书Ｄ开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工１７６招标文件要求工程的施工期限不得超过２０个月，承包商在投标书内承诺１８个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期１个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工０５个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（　A　）个月。Ａ１９Ｂ１９５Ｃ２１Ｄ２１５１７７ＦＩＤＩＣ施工合同条件规定，用从（　D　）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。Ａ开工日起至颁发接收证书Ｂ开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工Ｃ颁发接收证书日起至颁发履约证书Ｄ接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书１７８施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第１０个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期０５个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期０５个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工０５ 个月。根据ＦＩＤＩＣ施工合同条件相应通用条款的规定，（　A　）个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。Ａ１０Ｂ１０５Ｃ１１Ｄ１１５１７９业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价２０００万元；工程提前６个月发挥效益，每个月的预计收益为５０万元；但运行成本比原设计方案增加了１０００万元。依据ＦＩＤＩＣ施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（　A　）万元的奖励。Ａ６５０Ｂ１１５０Ｃ２０００Ｄ２３００１８０为了正确区分合同风险的责任归属，ＦＩＤＩＣ施工合同条件中定义的“基准日”是指（　C　）。Ａ投标截止日Ｂ风险事件发生日Ｃ投标截止日前第２８天Ｄ承包商接到中标通知书日１８１承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出１３万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为１０万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了２万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（　A　）万元。 Ａ８Ｂ１０Ｃ１１Ｄ１３１８２ＦＩＤＩＣ施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的（　B　）。Ａ和解Ｂ调解Ｃ仲裁Ｄ诉讼１８３承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（　C　）。Ａ必须接受裁决委员会的决定Ｂ可以将争议提交业主做决定Ｃ可以提交仲裁机构做决定Ｄ可以再次提交工程师做决定１８４由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（　C　）。Ａ因不属于自己的原因拒绝索赔要求Ｂ认为要求合理，先行支付后再向业主索要Ｃ不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告Ｄ不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告１８５监理工程师有权处理的索赔是承包商（　A　）。Ａ依据合同条款提出的索赔Ｂ依据其他法律文书提出的索赔 Ｃ提出的道义索赔Ｄ无合法理由延误竣工对业主的违约索赔１８６承包人在索赔意向通知提交后的（　B　）天内递交正式的索赔报告。Ａ１４Ｂ２８Ｃ７Ｄ５６　二、多项选择题（每题的备选项中，有２个或２个以上符合题意，至少有１个错项）１合同法律关系由（　ABE　）等要素构成。Ａ主体Ｂ客体Ｃ行为Ｄ事件Ｅ内容２以代理权产生的依据不同，可将代理分为（　ACE　）。Ａ委托代理　　Ｂ间接代理Ｃ法定代理　　Ｄ直接代理Ｅ指定代理３担保方式包括（　ABCE　）等。Ａ保证Ｂ抵押Ｃ质押Ｄ预付款Ｅ定金４合同公证与鉴证的（　CDE　）等相同。 Ａ性质Ｂ效力Ｃ内容Ｄ范围Ｅ目的５法人应当具备（　ACDE　）等条件。Ａ依法成立Ｂ经过国家管理机构核准Ｃ有必要的财产和经费Ｄ有自己的名称、组织机构和场所Ｅ能够独立承担民事责任６合同法律关系客体包括（　ABC　）。Ａ物Ｂ行为Ｃ智力成果Ｄ权利Ｅ义务７经过公证后，具有强制执行效力的文书是（　AE　）。Ａ追偿债款的债权文书Ｂ遗嘱文书Ｃ施工合同文书Ｄ保险合同文书Ｅ追偿物品的债权文书８可以通过合同约定的担保方式包括（　ABCE　）。Ａ保证Ｂ抵押Ｃ质押Ｄ留置Ｅ定金９债权人可以留置的合同限于（　BCE　）合同。 Ａ建设工程Ｂ保管Ｃ运输Ｄ加工承揽Ｅ买卖１０在建筑工程一切险中，保险人对（　AC　）等原因造成的损失负责赔偿。Ａ自然事件Ｂ设计错误Ｃ意外事件Ｄ自然磨损Ｅ维修养护１１质押包括（　BC　）。Ａ工程质押Ｂ动产质押Ｃ权利质押Ｄ地产质押Ｅ不动产质押１２在下列财产中，（　AD　）不能质押。Ａ工程Ｂ汇票Ｃ邮票Ｄ地产Ｅ专利权中的财产权１３下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（　BD　）。Ａ质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押Ｂ抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿Ｃ抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿Ｄ可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 Ｅ所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权１４招标人可以没收投标保证金的情况有（　BCD　）。Ａ投标人在投标截止日前撤回投标书Ｂ投标人在投标有效期内撤销投标书Ｃ投标人在中标后拒签合同Ｄ投标人在中标后拒交履约保函Ｅ投标人有可能在合同履行中违约１５在下列几种情形中，（　DE　）合同是可变更的合同。Ａ损害公共利益的Ｂ以合法活动掩盖非法目的的Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的Ｄ因重大误解而订立的Ｅ在订立合同时显失公平的１６合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（　ABCD　）确定的价格履行。Ａ协议补充Ｂ按照有关合同条款确定Ｃ按照交易习惯确定Ｄ按照订立合同时履行地的市场价格履行Ｅ按照订立合同时订立地的市场价格履行 １７在合同仲裁制度中，首席仲裁员由（　AD　）。Ａ当事人共同选定Ｂ仲裁申请人选定Ｃ未申请仲裁一方当事人选定Ｄ当事人共同委托仲裁委员会主任指定Ｅ仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定１８在下列行为中，（　ABDE　）属于要约邀请。Ａ价目表的寄送Ｂ招标公告Ｃ投标Ｄ招股说明书Ｅ不含价格的商业广告１９合同当事人承担违约责任的形式有（　ABE　）。Ａ支付违约金Ｂ支付赔偿金Ｃ返回财产Ｄ追缴财产Ｅ继续履行２０工程建设合同是（　AC　）合同。Ａ主合同Ｂ从合同Ｃ诺成性合同Ｄ实践性合同Ｅ无偿合同２１所有的合同的订立都必须经过（　BC　）。Ａ要约引诱Ｂ要约 Ｃ承诺Ｄ批准Ｅ公证２２下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（　BE　）。Ａ要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力Ｂ撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人Ｃ撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人Ｄ撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人Ｅ撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人２３受要约人对要约内容的实质性变更包括（　ABE　）等。Ａ违约责任的变更Ｂ数量的变更Ｃ增加建议性条款Ｄ增加说明性条款Ｅ履行期限的变更２４当事人在合同的订立过程中有（　ACD　）情形，给对方造成损失的，应当承担订约责任。Ａ假借订立合同，恶意进行磋商的Ｂ准备订立合同后违约的Ｃ提供虚假情况的Ｄ故意隐瞒与订立合同有关的重要事实Ｅ经过艰苦的谈判但最终未签订合同的２５无效建设工程合同的确认权归（　BC　）。 Ａ建设行政主管部门Ｂ人民法院Ｃ仲裁机构Ｄ工商行政管理部门Ｅ监理单位２６可撤销的建设工程施工合同应当由（　BC　）撤销。Ａ建设行政主管部门Ｂ人民法院Ｃ仲裁机构Ｄ工商行政管理部门Ｅ监理公司２７下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（　ABCD　）。Ａ因重大误解而订立的合同Ｂ显失公平的合同Ｃ以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同Ｄ乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同Ｅ以合法形式掩盖非法目的的合同２８在下列几种情形中，（　DE　）合同是可变更的合同。Ａ损害公共利益的Ｂ以合法活动掩盖非法目的的Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的Ｄ因重大误解而订立的Ｅ在订立合同时显失公平的 ２９合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（　ACE　）确定履行方式。Ａ协议补充Ｂ按照有利于债务人的方式履行Ｃ按照交易习惯确定Ｄ按照有利于债权人的方式履行Ｅ按照有利于实现合同目的的方式履行３０合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有（　ACE　）。Ａ如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格Ｂ如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行Ｃ如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价Ｄ如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行Ｅ如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行３１在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（　BCE　）情形之一时，可以行使抗辩权。 Ａ未按合同约定办理保险Ｂ经营状况严重恶化Ｃ为逃避债务转移财产、抽逃资金Ｄ合同履行的准备不充分Ｅ丧失商业信誉３２下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（　ABD　）。Ａ保全措施包括代位权和撤销权两种Ｂ代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权Ｃ代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权Ｄ债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形Ｅ撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起２年内行使３３违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（　ABCD　）。Ａ继续履行Ｂ采取补救措施Ｃ赔偿损失Ｄ支付违约金Ｅ返还财产３４在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（　BCE　）。Ａ仲裁申请书Ｂ请求仲裁的意思表示 Ｃ仲裁事项Ｄ选定的仲裁员Ｅ选定的仲裁委员会３５选择招标方式时主要考虑因素包括（　ABCE　）。Ａ工程项目的特点Ｂ图纸和技术资料的准备情况Ｃ招标单位的管理能力Ｄ业主与施工单位的关系Ｅ施工的专业技术特点３６公开招标设置资格预审程序的目的是（　BC　）。Ａ选取中标人Ｂ减少评标工程量Ｃ优选最有实力的承包商参加投标Ｄ迫使投标单位降低投标报价Ｅ了解投标人准备实施招标项目的方案３７设计招标的特点主要表现在（　BDE　）方面。Ａ开标时仅公布报价金额Ｂ在投标书内写明实施计划Ｃ按照工程量清单中的规定工程量填报单价Ｄ评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性Ｅ要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案３８监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（　ACE　）的标书。 Ａ总监理工程师的素质高Ｂ拟派驻监理人员的数量多Ｃ专业方面满足监理工作范围的需要Ｄ人员的取费标准最低Ｅ人员派驻计划合理３９施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（　CDE　）。Ａ有利于本地区的承包商Ｂ有利于本系统的承包商Ｃ施工内容的专业性较强Ｄ避免施工现场的交叉干扰Ｅ对项目建设总投资的影响４０有资格代理招标的机构应具备的条件包括（　BCDE　）。Ａ必须是法人组织Ｂ不得与行政机关有隶属关系Ｃ有从事招标代理业务的场所Ｄ有编制招标文件的能力Ｅ有自己的评标专家库４１建设行政主管部门发现（　BCD　）情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。Ａ没有编制标底 Ｂ在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定Ｃ在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定Ｄ强制投标人必须结成联营体投标Ｅ没有委托代理机构招标４２投标单位有以下行为时，（　CD　）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。Ａ通过资格预审后不投标Ｂ不参加开标会议Ｃ中标后拒绝签订合同Ｄ开标后要求撤回投标书Ｅ不参加现场考察４３开标时，所列（　ABDE　）情况之一视为废标。Ａ投标书逾期到达Ｂ投标书未密封Ｃ报价不合理Ｄ无单位和法定代表人或其他代理人印鉴Ｅ招标文件要求保函而无保函４４构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括（　BCDE　）。Ａ招标广告Ｂ合同条件Ｃ技术规范Ｄ图纸和技术资料 Ｅ对投标人质疑的书面解答４５按照规定可以不进行招标的范围包括（　ABDE　）的工程。Ａ抢险救灾Ｂ建筑造型有特殊要求Ｃ基础设施Ｄ施工企业自建自用Ｅ涉及国家秘密　２８全国监理工程师执业资格考试辅导资料（下）４６对投标人资格审查时，投标必要的合格条件有（　ACDE　）。Ａ资质等级Ｂ是否部门内企业Ｃ财务状况Ｄ分包计划Ｅ企业信誉４７建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（　AE　）。Ａ因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作Ｂ由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长Ｃ原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担Ｄ应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容Ｅ不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作４８因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是（　CE　）。 Ａ按工程实际受到的损害计算Ｂ按委托人认为所受到的损害计算了Ｃ按实际损害计算一定比例的赔偿金Ｄ监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额Ｅ监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额４９按照监理合同示范文本的规定，委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，（　BDE　）。Ａ发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表Ｂ及时地发出异议通知书Ｃ按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款Ｄ按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金Ｅ拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息５０监理合同文件包括有（　ACDE　）。Ａ中标函Ｂ工程量清单Ｃ监理委托函Ｄ监理委托合同专用条件Ｅ实施过程中双方签署的修正文件５１监理委托合同中，属于委托人权利有（　ABE　）。Ａ规划设计决定权Ｂ工程设计变更审批权Ｃ实施项目的质量监督控制权 Ｄ工程建设有关协作单位协调主持权Ｅ生产工艺设计认定权５２委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（　BD　）。Ａ完成设计任务Ｂ制订特殊工艺的质量标准Ｃ编制施工组织设计Ｄ监督工程施工质量Ｅ负责采购设备５３监理单位的义务包括（　CDE　）。Ａ选择承担工程项目建设的实施单位Ｂ与承包商签订施工合同Ｃ公正地维护有关各方的合法权益Ｄ不得泄露与本工程有关的保密资料Ｅ不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动５４委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照《建设工程勘察合同》范本要求的主要内容应包括（　ABCD　）方面的条款。Ａ合同生效的条件Ｂ勘察成果的提交Ｃ勘察费用的支付Ｄ发包人应提供的资料Ｅ提供履约担保５５进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括（　CE　）。Ａ钻机动力的燃油费 Ｂ钻探设备的进场费用Ｃ修建进入勘察现场临时道路的费用Ｄ雇用临时工人平整钻机平台场地的费用Ｅ地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费５６订立设计合同后，由于发生（　ADE　）原因可以延长设计合同期限。Ａ增加委托设计的范围Ｂ设计的技术参数取值偏低修改设计Ｃ设计文件未能通过审批修改设计Ｄ勘察资料不准确导致设计返工Ｅ发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行５７为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括（　BCDE　）。Ａ设计方案Ｂ规划许可文件Ｃ工程勘察资料Ｄ限额设计要求Ｅ高于设计规范要求的标准５８设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（　CE　）。Ａ收集设计依据文件和现场地质、水文资料Ｂ施工现场必要的工作和生活条件Ｃ采用先进的设计方案Ｄ向设计审批部门完成报批手续 Ｅ审查工程项目外商提供设计部分的设计资料５９设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（　ACE　）。Ａ向施工单位进行设计交底Ｂ组织设计成果的鉴定和验收Ｃ确定所设计工程的合理使用年限Ｄ提供设计依据的文件和基础资料Ｅ按设计审查会提出的意见完善设计文件６０对设计成果的要求包括（　ABCE　）。Ａ建筑物稳定、安全Ｂ满足环境保护的要求Ｃ施工图纸满足规定的设计深度Ｄ不得超过国家规范规定的标准Ｅ不得低于消防规定的强制性标准６１设计合同规定设计人的义务包括（　ACD　）。Ａ按约定时间提交设计文件Ｂ组织设计审查会Ｃ负责设计交底Ｄ完成必要的设计变更Ｅ组织工程验收６２《建设工程施工合同文本》由（　ACE　）组成。Ａ协议书Ｂ中标通知书Ｃ通用条款Ｄ工程量清单 Ｅ专用条款６３《建设工程施工合同文本》的附件包括（　CE　）等。Ａ协议书Ｂ通用条款Ｃ工程质量保修书Ｄ专用条款Ｅ发包人供应材料设备一览表６４建设工程施工合同的当事人包括（　BD　）。Ａ建设行政主管部门Ｂ建设单位Ｃ监理单位Ｄ施工单位Ｅ材料供应商６５施工合同按照计价方式的不同可以分为（　CDE　）等。Ａ总承包合同Ｂ分别承包合同Ｃ固定价格合同Ｄ可调价格合同Ｅ成本加酬金合同６６组成施工合同的文件包括（　BCDE　）等。Ａ招标公告Ｂ协议书Ｃ中标通知书Ｄ图纸Ｅ工程量清单６７在施工合同中，（　ABE　）属于发包人应当完成的工作。Ａ使施工现场具备施工条件Ｂ提供施工场地的工程地质资料 Ｃ提供工程进度计划Ｄ向工程师提供在施工现场办公的设施Ｅ开通施工场地与城乡公共道路的通道６８．在施工合同中，（　ABC　）等工作应由发包人完成。Ａ土地征用和拆迁Ｂ临时用地、占道申报批准手续Ｃ提供工程地质报告Ｄ保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物Ｅ提供相应的工程进度计划及进度统计报表６９工程建设施工的分包合同当事人包括（　DE　）。Ａ建设行政主管部门Ｂ建设单位Ｃ监理单位　　Ｄ施工单位Ｅ分包单位７０工程师在施工过程中应采用（　ABE　）等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。Ａ巡视　　Ｂ旁站Ｃ询问Ｄ质疑Ｅ平行检验７１．按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（　BDE　）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。 Ａ承包人未能及时调配施工机械Ｂ发生不可抗力Ｃ雨季天数增多Ｄ工程量变化和设计变更Ｅ一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过８小时７２工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（　BE　）。Ａ质量合格Ｂ需重新修复Ｃ不补偿费用但顺延合同工期Ｄ顺延合同工期并追加合同价款Ｅ承包人损失的工期和费用均不予补偿７３施工合同履行过程中，发生（　ABD　）等情况，应给承包人顺延合同工期。Ａ发生设计变更Ｂ发包人延误移交施工现场Ｃ承包人采购的材料供货商未能按时交货Ｄ基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线Ｅ分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工７４发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（　BD　）。Ａ向承包人发出必须提前竣工的指令 Ｂ与承包人协商并签订提前竣工协议Ｃ负责修改施工进度计划Ｄ为承包人提供赶工的便利条件Ｅ减少对工程质量的检测试验项目７５采用可调价格合同，施工过程中发生（　ABCD　）情况时，可以调整合同价款。Ａ设计变更Ｂ工程师批准的承包人索赔Ｃ当地税务部门对税费的调整Ｄ遇到图纸未标明的地下构筑物Ｅ中期支付进度款扣回部分预付款７６《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（　CE　）发生的费用由承包人承担。Ａ工程本身的损害Ｂ发包人人员伤亡Ｃ造成承包人设备、机械的损坏及停工Ｄ所需清理修复工作Ｅ承包人人员伤亡７７下列关于竣工验收说法正确的是（　ABE　）。Ａ工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验 收未通过的，发包人不得使用Ｂ发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任Ｃ竣工验收是指整体工程的竣工验收Ｄ对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后１４天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案Ｅ发包人在验收后１４天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后２８天内不组织验收，或验收后１４天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可７８竣工结算中发包人应承担的违约责任有（　ABD　）。Ａ发包人收到竣工结算报告及结算资料后２８天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第２９天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任Ｂ发包人收到竣工决算报告及结算资料后２８天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款Ｃ发包人收到竣工决算报告及结算资料后２８天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程Ｄ发包人在收到竣工结算报告及结算资料后５６天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 Ｅ承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权７９在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后５６天仍不支付结算价款时，承包人可以（　ADE　）。Ａ与发包人协议将该工程折价Ｂ留置该工程Ｃ自行拍卖该工程Ｄ申请人民法院将该工程依法拍卖Ｅ申请仲裁或者向人民法院起诉８０对于发包人供应的材料设备，（　ABDE　）等工作应当由发包人承担。Ａ到货后，通知清点Ｂ参加清点Ｃ清点后负责保管Ｄ支付保管费用Ｅ如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购８１在安全施工方面，（　AE　）等应当由发包人承担。Ａ安全防护措施费用Ｂ提出安全防护措施Ｃ实施安全措施Ｄ因承包人措施不力造成的事故责任Ｅ因发包人原因导致的安全事故责任８２发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（　ACE　）。Ａ承包人负责检查试验Ｂ发包人负责检查试验Ｃ费用由发包人负责Ｄ费用由承包人负责 Ｅ检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购８３在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（　ADE　）。Ａ申请验收Ｂ组织验收Ｃ提出修改意见Ｄ递交竣工结算报告Ｅ移交工程８４大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定（　ABCD　）等内容。Ａ质量应达到的标准Ｂ抽样检查的抽样方法Ｃ检测单位Ｄ提出质量异议的时间Ｅ水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准８５供货方比合同约定的交货日期提前１个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后应（　CD　）。Ａ拒绝提货Ｂ将钢材发运回供货方Ｃ及时提货Ｄ通知对方要求其承担提前期间的保管费用Ｅ不承担提前期间保管不善导致的货物损失８６订购５０ｔ钢材的合同，现场交货时发现供货方由于货源短缺，所交付的钢材中有１０ｔ与合同约定的型号、规格不符。为了不耽误施工，采购方只 能以高于本合同订购的价格紧急从另一供货商处采购了１０ｔ钢材。对此事件采购方应（　ABDE　）。Ａ及时将违约行为和处理意见通知供货方Ｂ要求对方将不合格钢材运出工地Ｃ按５０ｔ钢材不能按时交货对待Ｄ按１０ｔ钢材不能按时交货对待Ｅ要求供货方承担１０ｔ钢材采购差价的损失８７设备制造阶段的监理任务包括（　ABCD　）。Ａ使用原材料质量的确认Ｂ制造过程重要试验结果的质量确认Ｃ审查供货方提供的月报表Ｄ对发运设备前包装质量的检验Ｅ货物运抵现场后进行开箱检验８８设备监理的工作大致可以划分为（　BCDE　）等阶段的工作。Ａ设备的定型设计Ｂ订购的制造Ｃ货物运抵施工现场Ｄ设备安装施工Ｅ设备验收８９ＦＩＤＩＣ施工合同条件规定，下列的（　ACDE　）文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。Ａ合同协议书Ｂ中标意向书 Ｃ专用条件Ｄ图纸Ｅ资料表９０ＦＩＤＩＣ施工合同条件的“规范”文件中，可包括（　BCDE　）等的约定内容，作为对当事人双方有约束力的文件组成部分。Ａ工程款调价的方法Ｂ必须遵守的施工环境限制Ｃ施工中检验的内容、方法Ｄ各工程部位应达到的质量标准Ｅ业主选择指定分包商施工部位的说明９１指定分包商的特点主要表现为（　ACD　）。Ａ业主选择实施该部分工程的施工单位Ｂ指定分包商与业主签订合同Ｃ承包商负责指定分包商施工的协调管理Ｄ指定分包商的工程款从暂定金额内支付Ｅ指定分包商的违约行为视为承包商违约９２施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就（　ABD　）情况发布变更指令。Ａ改变某单位工程的标高Ｂ增加工程量清单中列明某项工作的数量Ｃ从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 Ｄ为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间Ｅ指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作９３分包商应立即执行的变更指令包括（　DE　）的书面指令。Ａ业主直接送达Ｂ工程师直接送达Ｃ工程师代表直接送达Ｄ承包商代表直接送达Ｅ经承包商代表确认工程师发布９４承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（　ACDE　）。Ａ所引用的合同条款内容Ｂ政府公告资料Ｃ施工进度计划Ｄ事件发生的现场同期纪录资料Ｅ承包商受到损害的照片９５工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商（　CDE　）。Ａ必须执行Ｂ可以不予理睬Ｃ可以执行Ｄ可以要求工程师重新考虑Ｅ可以依据合同提交仲裁９６承包商向业主索赔成立的条件包括有（　ABDE　）。Ａ由于业主原因造成费用增加和工期损失 Ｂ由于工程师原因造成费用增加和工期损失Ｃ由于分包商原因造成费用增加和工期损失Ｄ按约定提交了索赔意向Ｅ提交了索赔报告９７索赔按目的划分包括（　CE　）。Ａ综合索赔Ｂ单项索赔Ｃ工期索赔Ｄ合同内索赔Ｅ费用索赔９８ＦＩＤＩＣ《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有（　AC　）。Ａ延误移交施工现场Ｂ不可预见的外界条件Ｃ非承包人原因检验导致施工的延误Ｄ业主提前占用工程Ｅ不可抗力事件造成的损失 《建设工程合同管理》模拟试题参考答案一、单项选择题１.Ａ２.Ｄ３.Ｂ４.Ｂ５.Ｂ６.Ｄ７.Ａ８.Ｄ９.Ｄ１０.Ｂ１１.Ａ１２.Ｃ１３.Ｂ１４.A１５.Ａ１６.Ａ１７.Ｂ１８.Ｂ１９.Ｂ２０.Ｃ２１.Ｃ２２.Ａ２３.Ｂ２４.Ｃ２５.Ｃ２６.Ａ２７.Ｃ２８.Ｂ２９.Ｂ３０.Ｄ３１.Ｂ３２.Ｃ３３.Ｄ３４.Ｃ３５.Ａ３６.Ｄ３７.Ｃ３８.Ａ３９.Ｂ４０.Ｂ４１.Ｄ４２.Ｂ４３.Ａ４４.Ｂ４５.Ｂ４６.Ｄ４７.Ｃ４８.Ｄ４９.Ｃ５０.Ｄ５１.Ｄ５２.Ｃ５３.Ｂ５４.Ｄ５５.Ａ５６.Ｄ５７.Ｃ５８.Ｄ５９.Ｃ６０.Ａ６１.Ｄ６２.Ｄ６３.Ｃ６４.Ｃ６５.Ｄ６６.Ａ６７.Ｃ６８.Ｃ６９.Ａ７０.Ｂ７１.Ａ７２.Ｃ７３.Ｄ７４.Ｃ７５.Ｃ７６.Ｃ７７.Ｃ７８.Ａ７９.Ａ８０.Ｄ８１.Ｃ８２.Ｃ８３.Ｄ８４.Ａ８５.Ｂ８６.Ｄ８７.Ｄ８８.Ｃ８９.Ａ９０.Ｃ９１.Ｂ９２.Ａ９３.Ｄ９４.Ｃ９５.Ａ９６.Ｂ９７.Ｃ９８.Ｂ９９.Ｂ１００.Ａ１０１.Ａ１０２.Ｂ１０３.Ｄ１０４.Ｃ１０５.Ｃ１０６.Ｂ１０７.Ｄ１０８.Ｄ１０９.Ｂ１１０.Ｃ１１１.Ａ１１２.Ｄ１１３.Ｄ１１４.Ｄ１１５.Ｄ１１６. Ｄ１１７.Ａ１１８.Ｃ１１９.Ｃ１２０.Ｄ１２１.Ａ１２２.Ｃ１２３.Ｃ１２４.Ａ１２５.Ｄ１２６.Ｂ１２７.Ｃ１２８.Ｂ１２９.Ｄ１３０.Ｄ１３１.Ｄ１３２.Ｃ１３３.Ｄ１３４.Ａ１３５.Ｄ１３６.Ｂ１３７.Ａ１３８.Ｂ１３９.Ｃ１４０.Ｄ１４１.Ｄ１４２.Ａ１４３.Ｂ１４４.Ｃ１４５.Ａ１４６.Ｂ１４７.Ａ１４８.Ｄ１４９.Ａ１５０.Ｂ１５１.Ｃ１５２.Ｄ１５３.Ａ１５４.Ａ１５５.Ａ１５６.Ａ１５７.Ｂ１５８.Ａ１５９.Ｂ１６０.Ｂ１６１.Ａ１６２.Ｂ１６３.Ｂ１６４.Ｂ１６５.Ａ１６６.Ａ１６７.Ｂ１６８.Ａ１６９.Ｃ１７０.Ｄ１７１.Ｃ１７２.Ｄ１７３.Ｄ１７４.Ｄ１７５.Ｄ１７６.Ａ１７７.Ｄ１７８.Ａ１７９.Ａ１８０.Ｃ１８１.Ａ１８２.Ｂ１８３.Ｃ１８４.Ｃ１８５.Ａ１８６.Ｂ二、多项选择题１.ＡＢＥ　　　　２.ＡＣＥ　　　　３.ＡＢＣＥ　　　　４.ＣＤＥ　　　　５.ＡＣＤＥ６.ＡＢＣ７.ＡＥ８.ＡＢＣＥ９.ＢＣＤ１０.ＡＣ１１.ＢＣ１２.ＡＤ１３.ＢＤ１４.ＢＣＤ１５.ＤＥ１６.ＡＢＣＤ１７.ＡＤ１８.ＡＢＤＥ１９.ＡＢＥ２０.ＡＣ２１.ＢＣ２２.ＢＥ２３.ＡＢＥ２４.ＡＣＤ２５.ＢＣ２６.ＢＣ２７.ＡＢＣＤ２８.ＤＥ ２９.ＡＣＥ３０.ＡＣＥ３１.ＢＣＥ３２.ＡＢＤ３３.ＡＢＣＤ３４.ＢＣＥ３５.ＡＢＣＥ３６.ＢＣ３７.ＢＤＥ３８.ＡＣＥ３９.ＣＤＥ４０.ＢＣＤＥ４１.ＢＣＤ４２.ＣＤ４３.ＡＢＤＥ４４.ＢＣＤＥ４５.ＡＢＤＥ４６.ＡＣＤＥ４７.ＡＥ４８.ＣＥ４９.ＢＤＥ５０.ＡＣＤＥ５１.ＡＢＥ５２.ＢＤ５３.ＣＤＥ５４.ＡＢＣＤ５５.ＣＥ５６.ＡＤＥ５７.ＢＣＤＥ５８.ＣＥ５９.ＡＣＥ６０.ＡＢＣＥ６１.ＡＣＤ６２.ＡＣＥ６３.ＣＥ６４.ＢＤ６５.ＣＤＥ６６.ＢＣＤＥ６７.ＡＢＥ６８.ＡＢＣ６９.ＤＥ７０.ＡＢＥ７１.ＢＤＥ７２.ＢＥ７３.ＡＢＤ７４.ＢＤ７５.ＡＢＣＤ７６.ＣＥ７７.ＡＢＥ７８.ＡＢＤ７９.ＡＤＥ８０.ＡＢＤＥ８１.ＡＥ８２.ＡＣＥ８３.ＡＤＥ８４.ＡＢＣＤ８５.ＣＤ８６.ＡＢＤＥ８７.ＡＢＣＤ８８.ＢＣＤＥ８９.ＡＣＤＥ９０.ＢＣＤＥ９１.ＡＣＤ９２.ＡＢＤ９３.ＤＥ９４.ＡＣＤＥ９５.ＣＤＥ９６.ＡＢＤＥ９７.ＣＥ９８.ＡＣ'