《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案解析.pdf 124页

'全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》2015年真题（时间：120分钟满分：100分）一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。A．项目经理部承担B．企业法人承担C．企业法定代表人承担D．项目经理部与企业法人共同承担2.关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。A．被代理人恢复了民事行为能力B．被代理人取得了民事行为能力C．指定单位取消指定D．代理期间届满或者代理事务完成3.甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户景观的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）。A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C．甲公司约定的权利自合同公证后获得D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A．不动产物权的设立应依法登记B．不动产物权的设立属自愿登记C．不动产物权的设立自合同成立之日时生效D．不动产登记由合同签订地的登记机构办理5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A．施工企业的名称或标志B．施工企业编制的投标文件 C．施工企业编制的施工方案D．施工企业发明的新技术6.关于担保的说法，正确的是（）。A．担保是用益物权的一种B．担保的目的是保障特定债权实现C．担保合同是主合同D．反担保不适用《担保法》的规定7.某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（）。A．保证B．质押C．抵押D．留置8.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。A．招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B．招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C．招投投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D．招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开9.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A．安全员B．资料员C．材料员D．标准员10.关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收。下列说法中，正确的是（）。 A．分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收B．需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收C．建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收D．环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产11.根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。A．县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B．县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C．县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D．县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿。处以罚款12.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工管理招标的情形是（）。A．技术复杂，有特殊要求的B．已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C．采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的D．需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的13.租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A．优先购买权B．留置权C．抗辩权D．优先受偿权14.“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。 A．节电，节能、节水、节材B．节能、节地、节水、节材C．节能、节水、节油、节材D．节能、节电、节水、节材15.根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A．撤销注册B．处1万元以上罚款C．三年内不得再次申请注册D．不予注册16.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目负责人的情形是（）。A．两个项目的发包人是同一单位B．因发包人原因导致停工超过3个月C．合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D．建造师同时具有两个专业的执业资格17.某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A．建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B．甲、乙承担连带赔偿责任C．实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D．因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失18.根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A．建设、施工、监理B．设计、施工、监理 C．建设、设计、施工D．建设、设计、监理19.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A．法院调解应由审判员一人主持B．调解书经双方当事人签收即发生法律效力C．法院调解必须邀请有关单位和个人协助D．调解书与判决书的效力不同20.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A．屋面、厕浴间使用的防水材料B．非承重结构的钢筋及连接接头试件C．用于防水层上保护层的商品混凝土D．抹灰砂浆中使用的掺加剂21.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。A．被拘留B．被罚款5000元C．被质量监督站开除D．被没收违法所得22.根据履约保证金的说法，正确的是（）。A．中标人必须交纳履约保证金B．履约保证金不得超过中标合同金额的20%C．履约保证金是投标保证金的另一种表述D．中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目23.根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A．安装单位自检合格B．建设单位检查验收 C．建设行政主管部门检查验收D．监理单位检查验收24.根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A．4年B．3年C．2年D．1年25.关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A．承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B．除非合同当事人双方书面约定，定作人和承揽人均不得随意解除承揽合同C．承揽人发现定作人提供的材料不符合规定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同D．承揽人可以随时解除承揽合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失26.下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.接受投标人提出的主动澄清C.对投标提出否决意见D.接受个人所提出的询问意见27.关于投标的说法，正确的是（）。A．投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收B．投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收C．投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D．联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员28.根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者签订劳动合同的，自应当订立劳动合同之日起向劳动者按时支付（）的工资。A．4倍 B．3倍C．2倍D．1倍29.关于招标方式的说法，正确的是（）。A．公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标C．省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标30.根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。A．擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B．擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C．刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D．刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款31.关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A．超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B．将承包的工程转包的责令改正并没收违法所得C．未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得，予以没收D．允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书32.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A．重大责任事故B．重大劳动安全事故C．串通投标罪D．工程重大安全事故罪 33.根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。A．人民法院B．人民政府C．建设行政主管部门D．安全生产监督管理部门34.关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A．示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B．示范文本为强制使用的合同文本C．采用示范文本是合同成立的前提D．采用示范文本是合同生效的前提35.甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。A．共同诉讼人B．原告C．有独立请求权的第三人D．无独立请求权的第三人36.根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当于被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。A．1年B．2年C．3年D．5年37.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A．设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B．承包人应负责返修，费用由承包人先行承担C．承包人应负责返修，费用由发包人先行承担 D．由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修38.根据《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指（）期间。A．21点至次日6点B．22点至次日6点C．22点至次日8点D．21点至次日8点39.下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A．价款或者报酬B．保险条款C．履行期限、地点和方式D．当事人的名称40.关于招标方式的说法，正确的是（）。A.《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式B.根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C.如果采用公开招标方式，为了限制投标人过多，招标人可以设置一定的条件进行限制D.国内竞争性招标包括公开招标和邀请招标41.下列情形中，投标人中标有效的是（）。A．投标人给予招标人金钱获取中标B．投标人在投标书中标明给予招标人折扣获取中标C．投标人在账外给予招标人回扣获取中标D．投标人在账外给予评标委员会财物获取中标42.某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决，因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决，关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（）。A．施工单位申请执行的期间为1年B．申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C．申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖 D．施工单位有权向人民法院申请执行43.某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A．13B．9C．8D．544.根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A．国务院批准开工报告的工程B．城镇市政基础设施工程C．建筑面积200平方米以上的工程D．工程投资额在20万元以上的工程45.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法规问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A．未申领施工许可证B．迟延提供设计文件C．拖欠工程款D．直接指定分包人分包专业工程46.根据《建筑工程质量管理条例》，在工程建设过程中，有违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪，应对（）依法追究刑事责任。A．法定代表人B．经营负责人C．直接责任人D．项目负责人 47.根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。A．录音录像材料B．建筑材料样品C．工程质量鉴定报告D．施工合同48.关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。A．监理单位仅对施工质量承担责任B．监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务C．工程监理实行总监理工程师负责制D．监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任49.以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A．行业协会的综合信用评价B．行业协会协助政府部门的综合信用评价C．政府对市场主体的守法诚信评价D．社会中介信用机构的综合信用评价50.下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A．检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况B．落实制定安全生产规章制度和操作规程C．确保安全生产费用的有效使用D．组织制定安全施工措施51.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A．留置货物B．要求赔偿C．解除合同D．拒绝运输 52.下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。A．在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的B．未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的C．不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的D．未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的53.某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（）。A．安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动B．安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作C．安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作D．批准女工王某只能休产假120天54.关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A．依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B．招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续并获得批准C．招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新招标55.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A．一审程序包括普通程序和特殊程序B．必须以书面形式起诉C．原告必须与案件有直接利害关系D．提交起诉状的同时提交全部证据56.某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货。但乙和丁对于货物毁损，灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。 A．乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B．甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C．甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险由乙承担D．丙向丁交付货物前，货物毁损、灭失的风险由乙承担57.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。A．提交验收报告之日B．建设工程完工之日C．转移占有建设工程之日D．竣工验收合格之日58.根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A．埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款B．进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款C．未按规定要求贮存、销售商品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业D．故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款59.根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。A．12B．10C．8D．660.下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。A．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁D．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼 二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A．招标人与投标人就投标方案进行谈判的B．招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的C．招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行整改D．招标人在合同建立时向中标人提出附加条件E．招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改62.根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有（）。A．委托合同B．承揽合同C．建设工程勘察合同D．建设工程施工合同E．建设工程设计合同63.根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。A．具有违约行为B．造成损失后果C．违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿D．具有惩罚目的E．违约行为与损失后果之间具有因果关系64.根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有（）。A．合同解除B．债务相互抵消C．债务人依法将标的物抵押D．债权人依法将标的物提存E．债权人免除债务65.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A．完成建设工程设计的各项内容 B．有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件C．有完整的技术档案和施工管理资料D．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告E．有建筑单位签署的工程保修书66.关于无效合同的说法，正确的有（）。A．无效合同具有违法性B．无效合同不具有违法性C．无效合同自订立之时就不具有法律效力D．无效合同可能会损害社会公共利益E．无效合同部分无效会影响其他部分的效力67.依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。A．项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标D．施工主要技术采用不可能替代的专有技术E．在建工程追加附属小型工程或者追加主体加层工作68.关于投标人的说法，正确的有（）。A．投标人发生合并、分离、破产等重大变化的，其投标无效B．投标人参加依法必须进行的项目招标，不受地区或者部门的影响C．存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标D．单位负责人为同一人的不同单位参加同一段投标的，相关投标无效E．两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标69.根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。A．劳动者被依法追究刑事责任 B．劳动者严重违反用人单位的规章制度C．在规定的医疗期内职工患病D．女职工在哺乳期内E．劳动者在试用期内被证明不符合录用条件70.无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）。A．申请参加诉讼B．申请提起诉讼C．提起反诉D．由法院通知参加诉讼E．申请提起公益诉讼71.在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。A．在资格预审前，联合体可以增加成员B．联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标C．联合体各方就中标项目承担连带责任D．两个以上的个人可以组成联合体E．招标人可以强制投标人组成联合体72.下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（）。A．编制安全技术措施或专项施工方案B．对施工现场的安全生产责任负总责C．出现安全事故，负责成立事故调查组D．审查安全技术措施或专项施工方案E．对施工安全事故隐患提出整改要求73.根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。A．施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加C．因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误D．由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E．因迟延履行遭遇洪水，导致工期延误74.根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）。A．替代性B．辅助性C．长期性D．临时性E．关键性75.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A．承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任B．未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任C．承包人应当负责返修，费用由承包人承担D．承包人应当负责返修，费用由发包人承担E．造成发包人损失的，承包人不承担责任76.下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A．检举权B．控告权C．批评权D．接受安全教育培训的权利E．危险报告权77.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故等级的划分包括（）。A．一般事故B．较大事故C．严重事故D．重大事故E．特别重大事故78.招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有（）。 A．中标候选人未缴纳履约保证金B．中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力C．中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力D．中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力E．中标候选人放弃中标79.根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。A．由用人单位提供的格式劳动合同B．违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同C．与用人单位代理人签订的劳动合同D．用人单位免除自己法定责任，排除劳动者权利的劳动合同E．未明确规定合同期限的劳动合同80.下列关于分包的说法中，正确的有（）。A．招标人可以直接指定分包人B．中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成C．经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成D．经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人E．中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》2014年真题（时间：120分钟满分：100分）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法。正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格 B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构2.单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲承担付款义务3.根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效5.工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权6.根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（） A.厂房B.可转让专利权C.生产原料D.公立幼儿园的教育设施7.根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地8.某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金9.某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（）个月。A.24B.18C.12D.610.关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。 A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包B.个人可以承揽分包工程业务C.建设单位有权直接指定分包工程承包人D.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝11.以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.市场主体的自我综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价12.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥13.承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任14.按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。A.昼间60dB(A)，夜间50dB(A) B.昼间65dB(A)，夜间50dB(A)C.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)D.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)15.根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院16.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月17.发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付18.关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（）。 A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告19.根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同20.某项目由具备相应建筑企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法，正确的是（）。A.应当自行委托监理单位B.应当招标选择监理单位C.可不委托监理单位D.应当由建设主管部门指定监理单位21.根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下B.3个月以上1年以下C.6个月以上2年以下D.1年以上3年以下 22.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的23.施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以（）罚款。A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下24.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失25.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（）。。A.撤职B.降职C.刑罚 D.行政拘留26.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书27.工程项目质量安全第一责任人是（）。A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理28.根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认29.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间 D.评标报告提交之前30.下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是（）。A.仲裁事项B.选定的仲裁委员会C.请求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力31.某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检查C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业32.监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理利润33.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更 34.根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%35.注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以1万元罚款36.诉讼时效期间应当从（）起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵害并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日37.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全，国家机密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目 38.各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议39.下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成40.施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（）强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门41.根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。A.勘察单位B.建设单位和施工企业C.设计单位D.建设单位和监理单位 42.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的43.建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，没收违法所得C.降低资质等级D.处以罚款44.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门45.关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）说法中，正确的是（）。A.当事人必须采用示范文本B.示范文本为强制性条文C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本 46．关于施工合同特征的说法，错误的是（）。A．施工合同是双务合同B．施工合同是要式合同C．施工合同客体是工程D．施工合同是有偿合同47.在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。A.撤回投标B.提高投标保证金额C.撤销投标D.及时书面告知招标人48．某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向（）申请行政复议。A．市环保局B．省建设厅C．市人民政府D．省级人民政府49．根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A．1.5B．2C．3D．450．因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。 A．签约时的签约地B．履约时的签约地C．履约时的项目所在地D．签约时的项目所在地51.某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。A.甲、乙应承担连带赔偿责任B.甲与乙属于联合体投标C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任52.职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位53.某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（）。A.联合投标B.合法投标C.串通投标D.独立投标54.下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。 A.质量检测站B.项目咨询单位C.监理单位D.建设行政主管部门55.关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权56.关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业57.投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（）。A.由工商行政管理机关吊销营业执照B.取消其1~2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金58．施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（）。A．犯罪行为发生之日 B．刑罚执行完毕之日C．案件移送审查之日D．刑事判决生效之日59.某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重，有权作出行政罚款的主管部门是（）。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门60.涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。A.30%B.50%C.75%D.80%二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（）。A.土石方工程B.地基基础工程C.电气管线工程D.景观绿化工程E.屋面防水工程 62.根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括（）。A.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包项目情况表D.资格审查资料E.施工组织设计63.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（）。A.严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的64.生产安全事故等级划分的主要因素有（）。A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济65.下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（）。 A.定金B.罚金C.违约金D.罚款E.消除危险66.合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（）。A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金67.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（）。A.防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理等水利项目B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目E.生态环境保护项目68.关于合同成立时间的说法，正确的有（）。A.合同书自双方签字时成立B.双方意思表示一致合同即成立 C.承诺生效时合同成立D.口头合同自交付标的物时成立E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立69.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D.分包单位胁迫施工企业订立的合同E.建设单位为逃税而订立的施工合同70.根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目，其（）应当报项目审批核准。A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构71．依法必须进行招标的项目的招标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（）。A．认定招标、投标、中标无效B．依法重新招标C．依法重新评标D．由行政监督部门接管剩余招标投标工作E．依法禁止就该项目再次招标 72．工程监理单位的主要安全责任有（）。A．采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B．组织抢救生产安全事故C．审查专项施工方案D．对施工安全事故隐患要求整改E．及时报告生产安全事故73．下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（）。A．使用伪造、变造的许可证件B．提供虚假的财务状况或者业绩C．提供虚假的信用状况D．提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E．不同投标人的投标文件相互混装74．根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。A．约定专业技术培训服务违约金B．扣押居民身份证C．签订竞业限制协议书D．扣押职业资格证E．要求提供担保75．根据《民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A．第三人B．刑事附带民事案件自诉人C．辩护人D．原告与被告 E．共同诉讼人76.根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有（）。A.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人E.招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判77.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的报价竞标78.施工作业人员享有的主要安全生产权利有（）。A.建议权B.检举权C.收益权D.获得工伤保险赔偿权E.紧急避险权79.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同C.建设单位为洗钱而订立的施工合同D.显失公平的合同 E.一方乘人之危与他人订立的合同80.根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案B.完成工程结算备案C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》2013年真题(时间：120分钟满分：100分）一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)▲1.当事人可以请求人民法院或中国仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）。【2Z204015】A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同2.适用《产品质量法》调整的是（）。A.建筑工程B.设备安装工程C.销售用预制件D.装修工程 ▲3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的（）。【2Z208030】A.快捷性B.经济性C.灵活性D.独立性▲4.行政处罚案件中，组织听证的费用由（）承担。【2Z201093】A.行政机关B.当事人C.受益人D.行业协会5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人做出承诺C.受要约人对要约内容做出实质性修改D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人▲6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。【2Z202021】A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程▲7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。【2Z205022】 A.政府全部B.房屋公共维修基金C.建筑所有权人自行D.政府与建筑所有权人共同▲8.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。【2Z204021】A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资▲9.下列事项中，能够申请行政复议的是（）。【2Z208052】A.行政处分决定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信息发布10.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺 ▲11.当事人为自己利益组织合同条件成就的，法律后果是（）。【2Z204014】A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效12.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所在地▲13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）。【2Z204015】A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系▲14.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。【2Z204012】A.1B.0.9C.0.95D.1.115.关于合同成立地点的说法，正确的是（）。 A.当事人不得约定合同成立地点B.要约发出地点为合同成立地点C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点D.承诺生效地点为合同成立地点16.下列法律中，属于行政法的是（）。A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》17.关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起▲18.下列情形中，构成委托代理终止的是（)。【2Z201032】A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人死亡D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭▲19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（）。【2Z201042】 A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力▲20.根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。【2Z205014】A.建设项目审批部门B.原环评文件审批部门C.建设单位D.建设行政主管部门▲21.根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是（）。【2Z204016】A.未依法撤销的合同B.未成立的合同C.有效合同D.无效合同▲22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()。【2Z204015】A.客体、内容均变更B.主体、客体均变更C.主体、内容均变更D.形式、主体均变更▲23．某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前建设单位已经领取的施工许可证应当（）。【2Z206012】A.申请延期B.自行废止 C.报发证机关核验D.重新更换24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）小时内做出裁定。A.6B.48C.12D.24▲25.禁止投标人低于成本竞标，其中“成本”是指（）。【2Z203013】A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本26.人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。A.1B.26C.5D.10▲27.施工企业的项目负责人应当对（）负责。【2Z206022】A.本单位的安全生产B.建设工程项目的安全施工C.本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定28.建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位。A.拒绝B.指定C.认可D.考察 29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）。A.提出上诉B.提起再审C.申请复议一次D.不予执行▲30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的,投标文件应当（）。【2Z203011】A.包括拟用于完成招标项目的机械设备B.由投标人自行编制C.完全响应招标文件各项要求D.包括投标担保▲31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。【2Z204022】A.其同住的近亲属B.发布决定C.额外支付劳动者一个月工资D.赔偿损失▲32.预制件定做合同总价款100万元，施工企业向预制作厂支付定金50万元，预制作厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。【2Z204013】A.50B.100C.70D.150 ▲33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定;②签订补充协议;③按合同法其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是()。【2Z204011】A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①▲34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。【2Z208032】A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前▲35.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以（)。【2Z208033】A.向人民法院上诉B.向人民法院申请再审C.向人民法院执行庭申请复议D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁36.超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼B.提出请求 C.主张权利D.自愿履行▲37.建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。【2Z204013】A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损失D.支付违约金▲38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。【2Z208032】A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院▲39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（）的权利。【2Z206034】A.拒绝违章指挥和强令冒险作业B.紧急避险C.请求赔偿D.批评和检举控告权40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。 A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门▲41.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（）日。【2Z203011】A.5B.20C.10D.15▲42.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。【2Z201071】A.抵押B.保证C.质押D.留置▲43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担（）责任。【2Z201042】A.授权B.违约C.不当得利D.无因管理 ▲44.建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。【2Z202012】A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.房屋销售许可证D.建设工程施工许可证▲45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是()。【2Z204015】A.自撤销后无效B.申请撤销时无效C.自始无法律约束力D.合同有效46.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行（）规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.国家技术标准B.强制性标准C.行业质量标准D.地方质量标准▲47.甲乙双方签订了购货合同，在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是（）。【2Z204015】A.合同已经终止B.必须签订变更协议C.合同主体未变更 D.合同内容已变更▲48.分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人的尚有待付工程款200万元未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息，关于分包人行为的说法，正确的是（）。【2Z204012】A.起诉没有法律依据B.只能以总包人的名义起诉C.只能起诉总包人D.属于行使代位权49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.项目经理本人D.施工企业▲50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。【2Z206012】A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 ▲51.甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是（）【2Z204015】A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙、丙行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理▲52.关于合同成立时间的说法，正确的是（）。【2Z204014】A.承诺生效时合同成立B.口头合同自交付标的物时成立C.合同书自生效时成立D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是（）。A.追索赡养费，抚养费B.追索抚恤金，医疗费C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动报酬▲54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）。【2Z204015】A.附条件解除B.附期限解除C.附期限终止D.附条件终止▲55.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。【2Z204024】A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工生育享受不少于90天的产假▲56.投标有效期的起始时间是（）。【2Z203013】 A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书▲57.违约责任承担的方式包括（）。【2Z204016】A.继续履行B.提供担保C.解除合同D.代位追偿▲58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月（）日。【2Z204014】A.8B.4C.18D.24▲59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）。【2Z204015】A.侵权B.预期违约C.合法行为D.单方解除合同▲60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（）履行。【2Z204012】A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）▲61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）。【2Z206023】A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责▲62.关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。【2Z204021】A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期63.民事法律关系的主体包括（）。A.法人B.财务C.权利义务D.行为E.自然人▲64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（）。【2Z204015】A.全面履行B.履约担保C.结算和清理D.争议解决E.竣工验收 65.下列情形中，人民法院应当再审的有（）。A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的E.审判庭组成不合法▲66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（），可以中止履行。【2Z201052】A.经营状况严重恶化的B.丧失商业信誉的C.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的D.有大量诉讼及仲裁案件的E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的67.根据《产品质量法》，生产者不得（）。A.生产国家明令淘汰的产品B.伪造或者冒用他人的厂名C.对产品使用性能瑕疵作出说明D.伪造或者冒用认证标志等质量标志E.以不合格产品冒充合格产品▲68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判。后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件。甲的行为（)。【2Z204016】 A.属于正常的商业行为B.属于泄露或不正当使用商业秘密C.应承担缔约过失责任D.构成侵权行为E.构成违约行为▲69.下列责任中，属于行政处罚的有（）。【2Z201093】A.责令停产停业B.罚金C.暂扣或者吊扣执照D.赔偿损失E.治安拘留▲70.不能作为民事诉讼证人的有（）。【2Z208023】A.本案书记员B.本案鉴定人员C.本案诉讼代理人D.无民事行为能力的人E.当事人亲属71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。A.市容市貌B.质量 C.安全D.卫生E.环境保护▲72.根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。【2Z204022】A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满▲73.建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。【2Z206011】A.已经办理了用地批准手续B.施工图设计文件已按规定通过了审查C.消防设计图纸已经公安消防机构审核D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理E.已经办理了招标投标的手续74.民事诉讼的基本特点包括（）。A.公权性B.自愿性C.保密性D.强制性E.程序性 ▲75.某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管理。后双方发生合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。【2Z208031】A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.合同签订地法院D.被告住所地法院E.原告住所地法院76.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是（）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包▲77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有（）。【2Z204015】A.债务人不同意履行B.债务人公司分立C.法律上不能履行D.事实上不能履行E.履行费用过高▲78.合同无效的原因有（）。【2Z204014】A.恶意串通，损害他人利益B.以合法形式掩盖非法目的C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平E.损害社会公共利益▲79.下列合同中，属于可变更、可撤销的合同有（）。【2Z204015】A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同D.建设单位为偷税而订立的施工合同E.村民胁迫施工企业订立的供货合同▲80.下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）。【2Z206041】A.重伤80人B.直接经济损失5000万元C.死亡20人D.直接经济损失8000万元E.死亡30人全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》2012年真题(时间：120分钟满分：100分）一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)▲1.关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。【2Z202032】 A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任2.关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示3.《建设工程质量管理条例》属于（）。A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释4.总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是（）。A.行为人不具有相应的行为能力B.行为人意思表示不真实C.行为内容不合法D.行为形式不合法5.下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包▲6.表见代理的法律后果应该由（）承担。【2Z201032】A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人 ▲7.债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是（）。【2Z201052】A.抵销B.提存C.混同D.免除▲8.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期最长不得超过（）个月。【2Z204021】A.1B.2C.3D.4▲9.劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。【2Z204022】A.3B.6C.10D.12▲10.行政机关作出（）决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。【2Z201093】A.警告B.开除C.责令停产停业D.撤职处分▲11.项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。【2Z206022】A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.危害公共安全罪12.下列行为中，属于要约的是（）。A.发布招标公告B.寄送价目表C.寄送订货单D.发布招股说明书13.根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人 C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期内作出▲14.根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。【2Z204011】A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同15.下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（）。A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C.承包人在资格预审时没有通过审查D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况，给发包人造成损失▲16.甲、乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010年11月30日，甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（）。【2Z204011】A.2010年11月10日B.2010年11月20日C.2010年11月30日D.2010年12月10日▲17.因欺诈、胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。【2Z204014】A.当事人产生重大误解B.损害合同相对人利益C.当事人意思表示不真实D.损害国家利益▲18.后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。【2Z204015】A.经营状况严重恶化B.丧失商业信誉 C.企业负有巨额债务D.转移资产以逃避债务19.债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.6个月B.1年C.2年D.5年20.根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）。A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同▲21.甲、乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（）万元。【2Z204012】A.15B.20C.25D.30▲22.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。【2Z201071】A.3个月B.6个月C.1年D.2年23.关于留置的说法，正确的是（）。A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物▲24.仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。【2Z208041】A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达对方时D.经双方当事人签收时▲25.下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。【2Z208023】 A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范▲26.根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（）提出。【2Z208023】A.举证期限届满前B.首次开庭前15日C.不迟于举证期限届满前7日D.一审法庭辩论终结前27.申请诉前财产保全应当向（）人民法院申请。A.财产所在地B.被告住所地C.合同履行地D.原告所在地▲28.根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（）未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。【2Z208024】A.3个月B.6个月C.1年D.2年▲29.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷，承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。【2Z208032】A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理30.债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的（）。A.中止B.中断 C.延长D.消灭31.下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。A.正在建造的船舶B.在建工程项目C.城市土地使用权D.被法院扣押的车辆32.同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。A.抵押权人B.质权人C.留置权人D.已登记的担保物权人33.根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.建设用地使用权登记信息公示D.建设用地使用权登记信息公开34.建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定▲35.建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。【2Z206012】A.1B.2C.3D.436.专业工程分包单位可以将（）分包给符合资质条件的分包单位。A.全部专业工程B.部分专业工程C.专业工程施工管理D.劳务作业37.工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位▲38.关于建设项目招标的说法，正确的是（）【2Z203011】A.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于7个工作日 B.对招标文件的收费应当合理，只能获取微利C.招标人必须编制标底D.招标人编制的标底必须保密▲39.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知招标人。【2Z203013】A.投标有效期内B.评标之前C.投标文件截止时间后D.提交投标文件截止时间前▲40.下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。【2Z203014】A.投标人为了争取中标而降低报价B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标C.某投标人为其他投标人陪标D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人▲41.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，投标有效期从（）之日开始计算。【2Z203013】A.发布招标文件B.购买招标文件C.提交投标文件截止D.发布中标通知▲42.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。【2Z201094】A.1B.3C.5D.7▲43.关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。【2Z206021】A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案▲44.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。【2Z206023】A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任▲45.关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。【2Z206010】A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应对建筑施工企业安全生产许可证进行审查D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件▲46.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。【2Z207032】A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部装修D.改变建筑工程局部使用功能▲47.施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）监督下现场取样并送交检测。【2Z206053】A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位48.施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。A.非施工单位原因产生的质量问题B.工程未按期交工 C.属于保修书中约定的保修范围D.工程价款结算完毕49.根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（）。A.产品质量检验合格证明B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.生产日期和安全使用期或失效日期D.警示标志或者中英文警示说明▲50.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。【2Z206055】A.建设项目规划审查部门B.建筑安全监督管理机构C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门51.某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响（）。A.报告书B.报告表C.公告书D.登记表▲52.施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。【2Z205021】A.建设单位的节能设计要求B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况53.依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由（）报送公安机关消防机构审核。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位 ▲54.建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某促裁机构后，承包人需要人民法院确认该仲裁协议效力的，应由（）中级人民法院办理。【2Z208031】A.仲裁协议签订地B.某仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地55.律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会公共利益▲56.合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成协议，按照过去习惯又无法确定的，给付货币的，应该在（）履行。【2Z204012】A.给付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.合同签订地D.被告所在地▲57.下列请求事项中，属于人民法院不予受理公民法人申请行政复议的事项是（）。【2Z208052】A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的B.对财产的查封等行政强制措施不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.认为某地方性法规违法的58.工程项目建设过程中发生下列情况时，处理不正确的是（）。A.建设单位压缩合同约定工期而被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对工作人员的治安管理处罚▲59.当事人申请撤销仲裁协议的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。【2Z208033】A.3个月B.6个月 C.1年D.2年▲60.当事人申请仲裁必须符合的条件不包括（）。【2Z208031】A.未达成调解协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会的受理范围D.存在有效的仲裁协议二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B.省、自治区、直辖市的人民政府C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D.省级人民政府所在地的市级人民政府E.国务院各部委62.下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。A.建筑作品B.工程设计图C.注册商标D.外观设计专利E.立体作品▲63.关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（）。【2Z203011】A.招标信息公开B.评标标准公开C.开标程序公开D.评标委员会组成人员公开E.中标结果公开▲64.下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。【2Z203014】A.投标人之间先行内部竞价确定中标人 B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价C.招标人向投标人泄露标底D.投标人借用其他企业名义投标E.招标人预先内定中标人▲65.下列属于安全生产从业人员权利的有（）。【2Z206024】A.知情权B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权C.请求赔偿权D.危险报告权E.紧急避险权▲66.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。【2Z206055】A.施工单位资质等级证明B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料D.拆除施工组织方案E.堆放、清除废弃物的措施67.关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（）。A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件D.设计文件需要作重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准E.设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计▲68.根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（）。【2Z207024】 A.外墙防渗漏B.设备安装C.给排水管道D.防水工程E.装修工程69.关于消防设计审核和验收的说法，错误的有（）。A.建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核B.建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收▲70.在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。【2Z204022】A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职给本单位造成重大损失C.严重违反施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E.被依法追究刑事责任▲71.下列刑罚类型中，属于附加刑的是（）。【2Z201094】A.管制B.拘役C.无期徙刑D.罚金E.没收财产▲72.合同形式可以以口头形式、书面形式和其他形式来体现，下列属于书面形式的是（）。【2Z204011】A.以言语的方式B.合同协议书C.传真D.电子邮件E.行为推定形式 ▲73.根据《合同法》的规定，当事人在订合同过程中实施的下列行为，属于缔约过失的有（）。【2Z204016】A.假借订立合同，恶意进行磋商B.不正当地使用在订立合同过程中知悉的商业秘密C.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实D.提供与订立合同有关的虚假信息E.未按约定支付合同价款74.关于格式合同与非格式合同的表述中，正确的有（）。A.格式合同，又称为定式合同、附和合同或一般交易条件B.提供格式条款一方加重对方责任的，该条款无效C.提供格式条款一方免除其责任、排除对方主要权利的，该条款无效D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款E.对格式条款有两利以上解释的，应当作出利于提供格式条款一方的解释75.要据《合同法》的规定，可能导致债权人行使撤销权的债务人行为包括（）。A.债务人实施了处分财产的行为B.债务人放弃其到期债权C.债务人无偿转让财产D.债务人以明显不合理的低价为尚未生效E.债务人以明显不合理的低价转让财产▲76.下列属于不能免除违约方违约责任的情形是（）。【2Z204016】A.发生不可抗力后未及时通知对方采取补救措施导致损失扩大的B.当事人迟延履行后发生不可抗力的C.合同明确约定不因不可抗力而免除违约责任的D.保险合同的保险方因不可抗力应承担赔偿责任的 E.当事人履行合同前发生不可抗力的▲77.关于定金与预付款的说法，正确的是（）。【2Z204012】A.定金与预付款的约定都是在交款后生效B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E.定金和预付款都适用双倍罚款▲78.根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。【2Z208033】A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议79.下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有（）。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D.鉴定程序本身严重违法E.鉴定结论明显依据不足▲80.建设工程价款优先受偿权的范围是（）。【2Z204013】A.施工工作人员的报酬B.实际支付的建筑构配件价款C.欠付工程价款的利息D.实际支付的材料款 E.当事人未约定的垫资利息参考答案与解析全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》2015年真题一、单项选择题1.B【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任，所以项目经理部的法律后果将由企业法人承担。对于企业法人来讲能够独立的承担民事责任，也能够享有相应的民事权利。2.D【解析】《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。选项AB属于法定代理终止的情形，C选项是指定代理终止的情形。3.A【解析】A选项正确，地役权是指为使自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，甲乙之间设立的是地役权。B选项错误，甲乙之间设立的是地役权，不是担保物权。C选项错误，地役权自地役权合同生效时设立。公正和登记都不是地役权设立的条件。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。D选项错误，甲公司将需役地上的建设用地使用权转让给丙公司，丙公司享有地役权。4.A【解析】选项A正确，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记。选项B错误，不动产物权转让必须经过登记才发生物权变动的效力，不是自愿登记。选项C错误，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。选项D错误，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。5.D【解析】选项A错误，其属于商标权的保护对象。选项BC错误，其属于著作权的保护对象。6.B【解析】选项A错误，担保是担保物权不是用益物权的一种。选项C错误，担保合同是主合同的从合同。选项D错误，反担保适用《担保法》担保的规定。 7.C【解析】抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。题中开发商将建设用地使用权作为向银行贷款的担保，属于抵押的担保方式。8.D【解析】招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。9.A【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。同时，第37条进一步规定：“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。”10.A【解析】选项B错误，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C错误，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D错误，环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，应由环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用。11.A【解析】《大气污染防治法》第58条规定“违反本法第四十三条第二款规定，在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处以两万元以下罚款；对逾期仍未达到当地环境保护规定要求的，可以责令其停工整顿。前款规定的对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定，对其他造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府指定的有关主管部门决定。”12.B【解析】《招标投标法实施条例》规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。13.A【解析】出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。14.B【解析】节电属于节能的一种，选项A、D错误。节油属于节能的一种，选项C错误。15.D【解析】《注册建造师继续教育管理暂行办法》第二十六条规定，注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册。 16.C【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。17.B【解析】《建筑法》第67条规定：“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接收转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。”18.B【解析】《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。19.B【解析】选项A错误，《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。选项C错误，人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。选项D错误，调解书与判决书的效力相同。20.A【解析】涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。21.C【解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。李某属于质量监督站的人员，对其开除属于对内的决定，不能提出行政复议和行政诉讼。22.D【解析】选项A错误。《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项B错误。《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。选项C错误。投标保证金在先，履约保证金在后，不是同一种表述。 23.A【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。24.D【解析】《建筑业企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在一年内不得再次申请建筑业企业资质。25.A【解析】合同法规定了承揽人和定作人均享有法定解除权，选项B错误。选项C错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。提供材料不符合约定，不是承揽人解除合同的法定事由。选项D错误，定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，定作人应当赔偿。26.C【解析】A选项属“向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求”的违法行为；B、D选项属“暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明”的违法行为。27.B【解析】《招标投标法》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。选项A错误，投标文件未经投标单位盖章或单位负责人签字的，招标人应当拒收。选项C错误，投标人必须在规定的时间送达投标文件。选项D错误，联合体投标的，不可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员。在资格预审前可以更改。28.C【解析】《劳动合同法》规定，用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。29.C【解析】公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，选项A错误。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求三个以上待定的法人或者其他组织投标，选项B错误。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目原则上必须公开招标，技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择以及采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目可以采用邀请招标。选项D错误。30.D【解析】《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书：（1）擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的；（2）在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准， 对文物保护单位的历史风貌造成破坏的；（3）擅自迁移、拆除不可移动文物的；（4）擅自修缮不可移动文物，明显改变文物原状的；（5）擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物，造成文物破坏的；（6）施工单位未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的。刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。31.C【解析】选项A错误，《建筑法》规定，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。选项B错误，《建筑法》规定，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重者，吊销资质证书。选项D错误，《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。32.D【解析】《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，属于工程重大安全事故罪。33.A【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。34.A【解析】合同示范文本，是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。选项B错误。合同成立与生效与是否采用示范文本无关，选项CD错误。35.A【解析】《民事诉讼法》规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务。36.B【解析】根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。37.C【解析】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。注意施工单位和发包人有合同关系，所以费用应由发包方先行承担，而后发包方再去找设计单位进行责任的追究。 38.B【解析】建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。39.B【解析】合同的内容，即合同当事人的权利、义务，除法律规定的以外，主要由合同的条款确定。合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（1）当事人的名称或者姓名和住所；（2）标的，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等；（3）数量，应选择使用共同接受的计量单位、计量方法和计量工具；（4）质量，国家有强制性标准的，必须按照强制性标准执行，并可约定质量检验方法、质量责任期限与条件、对质量提出异议的条件与期限等；（5）价款或者报酬，应规定清楚计算价款或者报酬的方法；（6）履行期限、地点和方式；（7）违约责任，可在合同中约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等；（8）解决争议的方法。40.B【解析】A选项错误，应为“公开招标和邀请招标”；C选项错误，“招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人”；D选项错误，国际竞争性招标包括公开招标和邀请招标。41.B【解析】《反不正当竞争法》规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的，必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。42.D【解析】A选项错误，申请仲裁裁决强制执行的期间是2年。BC选项错误，施工单位可以向被执行人所在地或被执行财产所在地中级人民法院申请执行。43.B【解析】施工单位首先要求退还定金4万，再根据违约金条款要求对方承担责任，因此可要求供应商支付9万元。44.B【解析】工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。45.D【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。 46.C【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。47.D【解析】选项A属于电子数据，选项B属于物证，选项C属于鉴定意见。48.C【解析】选项A错误，施工单位对建设工程的质量负总责，而非监理单位承担质量责任。选项B错误，监理单位不得转让监理业务，也要遵守回避规定，如果有这种关系，工程监理单位在接受监理委托前，应当自行回避；对于没有回避而被发现的，建设单位可以依法解除委托关系。选项D错误，监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，应承担连带责任。49.C【解析】只有政府才能对违法违规的行为进行相应的监督和处罚，并且处理的方式是行政处罚。政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。50.A【解析】建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：（1）查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；（2）检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；（3）监督项目专职安全生产管理人员履责情况；（4）监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；（5）对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定；（6）对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出査封的处理决定；（7）对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告；（8）企业明确的其他安全生产管理职责。选项BCD均属于项目经理的安全职责。51.D【解析】对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。52.B【解析】ACD均属于工程质量不良行为认定标准。未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的，会造成安全事故，属于工程安全的不良行为，选项B是正确选项。53.A【解析】根据《劳动法》，对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。54.B【解析】《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。选项A错误，依法必须进行招标的项目，如果招标人有能力进行招标可以不委托招标代理机构。选项C错误，招标文件需要包括 拟签订合同的主要条款。选项D错误，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。55.C【解析】选项A错误，一审程序包括普通程序和简易程序。选项B错误，起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。选项D错误，提交起诉状的时候可以没有证据。56.A【解析】根据《合同法》，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。57.C【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。58.A【解析】选项B错误，根据《食品安全法》，进货时未查验许可证和相关证明文件的，由有关主管部门按照各自职能分工，责令改正，给予警告，拒不改正的，处2000元以上2万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。选项C错误，根据《食品安全法》，未按规定要求贮存、销售商品或者清理库存食品的，由有关主管部门按照各自职能分工，责令改正，给予警告，拒不改正的，处2000元以上2万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。选项D错误，根据《消防法》，故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，处10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较轻的，处警告或者500元以下罚款。59.A【解析】停工留薪期待遇：治疗工伤需要确定停工留薪期，通常由治疗工伤的医疗机构出具意见，由劳动能力鉴定委员会确认，一般不超过12个月，伤情严重或者情况特殊可以申请延长，经劳动能力鉴定委员会确认，最多延长12个月。在停工留薪期内原工资福利待遇不变，由单位按月支付。60.C【解析】选项A错误，《关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。选项B错误，当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定无法判定当事人有明确的仲裁意愿，此仲裁协议无效。选项D错误，法律规定，仲裁一裁终局，约定先仲裁后诉讼违反法律规定，该仲裁协议无效。二、多项选择题 61.ABD【解析】选项A违法，在招标过程中不允许招标人与投标人就投标方案进行谈判，进行谈判属于串通投标。招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的属于违法行为，选项B要选。选项D违法，招标人在合同建立时不能向中标人提出附加条件。62.CDE【解析】建设工程合同应当采用书面形式。所以正确选项为CDE。对于委托、承揽合同可以是书面也可以是口头形式。63.ABCE【解析】承担赔偿损失责任的构成要件是：（1）具有违约行为；（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。64.ABDE【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。65.ACD【解析】根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。66.ACD【解析】根据《合同法》，无效合同的特征是：（1）具有违法性；（2）具有不可履行性；（3）自订立之时就不具有法律效力。67.ABC【解析】国家投资工程建设项目拟采用邀请招标的，符合下列情形之一的，经项目审批部门批准，可以采用邀请招标，属于省重点项目的，应经省政府批准：(1)因技术复杂或者特殊要求，只有少数潜在投标人可供选择的;(2)受自然地域环境限制的;(3)涉及国家安全、国家秘密的;(4)采用公开招标的费用占项目总投资的比例过大的;(5)法律、法规、规章规定不宜公开招标的。68.BCDE【解析】选项A错误，如发生重大变化会影响后期公平公正的投标，才会投标无效。69.ABE【解析】《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响， 或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。70.AD【解析】对于当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。71.AC【解析】两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。72.DE【解析】监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审査，依法对施工安全事故隐患进行处理,承担建设工程安全生产的监理责任。73.BD【解析】《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。74.ABD【解析】劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。75.AC【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。76.ABC【解析】施工作业人员安全生产的权利包括：（1）知情权和建议权；（2）安全防护用品获得权；（3）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；（4）紧急避险权；（5）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿权；（6）请求民事赔偿权。选项DE属于义务。77.ABDE【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。78.BCD【解析】在授予合同前,招标人发现经评标委员会推荐的中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,招标人有权在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。79.BD【解析】下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。 80.CE【解析】《招标投标法》规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》2014年真题一、单项选择题1.B【解析】项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目组建的非常设的下属机构。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。2.D【解析】乙向丙出具了授权委托书和加盖公章的空白合同，使丙相信其有权代表甲购买普通水泥代替特种水泥，所以乙的行为构成表见代理。《合同法》规定，表见代理行为有效，所以甲应承担付款义务。3.B【解析】物权包括所有权、用益物权和担保物权，而土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权又属于用益物权。4.A【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。 5.C【解析】侵犯著作权情形之一即未经著作权人许可，复制发行其文字作品，音乐、电影、电视、录像作品，计算机软件及其他作品，所以计算机软件是著作权的保护客体，受知识产权保护。6.D【解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产不得进行抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。7.D【解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产不得进行抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。8.B【解析】材料供应商由于自身原因，未履行提供原材料的合同义务，给工程建设项目造成经济损失，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。9.D【解析】《民事诉讼法》规定，有独立请求权的第三人因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，提起诉讼。 10.A【解析】分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，严禁个人承揽分包工程业务，还规定建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。11.B【解析】以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是社会中介信用机构的综合信用评价。政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。12.D【解析】建设工程招标的基本程序包括履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、发售招标文件、资格审查、开标、评标、发送中标通知书、签订合同，以及终止招标等。13.B【解析】《建筑法》规定，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。14.C【解析】建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。15.C【解析】根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第二十九条的规定：当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。16.A 【解析】《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。17.A【解析】人民法院应予支持承包人请求解除建设工程施工合同的情形有：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。18.C【解析】监理工程师签字后，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备才可在建筑上使用或安装。19.B【解析】当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。20.C【解析】《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。21.B【解析】《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。 22.A【解析】资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。B、D选项属于施工单位承揽业务不良行为，C选项属于工程质量不良行为。23.B【解析】《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款：（1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的；（2）未按照规定移交拣选文物的。24.C【解析】代理行为的法律后果归属于被代理人。多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。25.D【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调査处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处15日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。26.A 【解析】法院调解书经双方当事人签收后，效力与判决书相同，即具有强制执行力。27.D【解析】《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。施工项目负责人即建设工程项目的项目经理。28.B【解析】国务院规定的开工报告制度，是政府主管部门的一种行政许可制度，是建设单位向政府主管部门申报，也是建设单位应具备的开工条件。29.A【解析】投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。30.D【解析】合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。上述三项内容必须同时具备，仲裁协议才能生效。31.A【解析】《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。32.D【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检査后重 新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。33.A【解析】属于合同实质内容的变更，应当经合同当事人双方协商一致，符合此条件的只有A选项。34.C【解析】劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。35.C【解析】《注册建造师继续教育管理暂行办法》规定，对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。36.B【解析】《民法通则》规定，诉讼时效期间从当事人知道或应当知道权利被侵害时起计算。37.B【解析】《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。使用国有资金投资项目的范围包括：（1）使用各级财政预算资金的项目；（2）使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目；（3）使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。38.B 【解析】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。39.D【解析】承揽合同具有以下特征：（1）承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的；（2）承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作；（3）承揽人工作具有独立性。须经定作人同意，承揽人可以将主要工作交由第三人完成，但是应当就第三人完成的工作成果向定作人负责。40.D【解析】《公安机关办理行政案件程序规定修正案》将第一百七十二条修改为：“对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。41.B【解析】《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。42.B【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的。 43.A【解析】《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。44.A【解析】如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。45.C【解析】合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性，对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，为非强制性使用文本。46.C【解析】施工合同属于双务合同、要式合同还是有偿合同需要根据施工合同的内容来确定。施工合同的客体可以是工程项目本身，也可以是劳务服务，同样取决于合同签订的内容。47.D【解析】投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。48.C【解析】对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议”。49.B 【解析】《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。用人单位自用工之日起满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。50.A【解析】当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。51.A【解析】对因该承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。52.D【解析】职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。53.C【解析】有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。54.C【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 55.D【解析】租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人也只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权。租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件，当事人只要依法达成协议，合同即告成立。56.B【解析】二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人，发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。57.D【解析】《招标投标法》规定：投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员采用行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。58.B【解析】《建设工程安全管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责被处以刑罚的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。59.C【解析】《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款。 60.A【解析】原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。二、多项选择题61.BCE【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。62.BDE【解析】国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部等9部门联合颁布的《〈标准施工招标资格预审文件〉和〈标准施工招标文件〉暂行规定》中进一步明确，投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审査资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。但是，投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。63.BDE【解析】《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位， 仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。64.CE【解析】人身、经济和社会是事故等级划分的3个要素，可以单独适用。65.AC【解析】合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。B属于刑事责任承担方式，D属于行政责任承担方式，E属于侵权责任承担方式。66.BCD【解析】合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。但题目表明“合同中未约定违约责任”，因此支付违约金或定金的方式不能适用。67.ABCE【解析】经国务院批准的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进一步规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；（2）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；（3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；（4）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；（5）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；（6）生态环境保护项目；（7）其他基础设施项目。68.ABCE【解析】《合同法》第二十五条规定承诺生效时合同成立。第三十二条规定当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条规定当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书,签订确认书时合同成立。 69.ABE【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时承包人非法转包，违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设施工合同的行为无效。选项E属于以合法形式掩盖非法目的。70.ACD【解析】《招标投标法实施条例》规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。71.ABC【解析】《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。72.CD【解析】工程监理单位的安全责任包括：（1）对安全技术措施或专项施工方案进行审査；（2）依法对施工安全事故隐患进行处理；（3）承担建设工程安全生产的监理责任。73.ABCD【解析】投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（1）使用伪造，变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩； （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历，劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。74.AC【解析】《劳动合同法》规定，订立劳动合同，应当遵循合法，公平，平等自愿，协商一致，诚实信用的原则。用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物；不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。75.ADE【解析】广义的当事人包括原告和被告、共同诉讼人、有独立请求权的第三人、诉讼代表人；狭义的当事人专指原告和被告。76.BCD【解析】招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。国有资金与控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。77.ABD【解析】在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是：投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标、投标人以行贿手段谋取中标、投标人以低于成本的报价竞标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。78.ABDE【解析】施工作业人员应当享有的安全生产权利包括：施工安全生产的知情权和建议权、施工安全防护用品的获得权、批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权、紧急避险权、获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利和请求民事赔偿权。79.DE 【解析】《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的合同；（2）订立合同时显失公平的；（3）一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。80.ACDE【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》2013年真题一、单项选择题1.B【解析】由重大误解订立的或者显失公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。2.C【解析】适用于《产品质量法》的产品：指经过加工、制作，用于销售的产品;建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备。3.C【解析】仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。4.A【解析】当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。5.D【解析】撤回要约的通知与要约同时到达受要约人，属于要约撤销的情形。要约撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。6.B【解析】禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业名义承揽工程;禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程;子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。7.D【解析】既有居住建筑的建筑节能改造费用，由政府与建筑所有权人共同负担。8.B【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。 9.B【解析】不得申请行政复议的事项：（1）行政机关的行政处分或其他人事处理决定；（2）行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理。10.A【解析】因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。《合同法》第17条规定：“要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。”11.C【解析】当事人为自己的利益不当促成或阻止条件成就的，视为条件不成就。12.C【解析】合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反民诉法对级别管辖和专属管辖的规定。仲裁机构所在地不在可供选择之列，再则选择该地法院管辖，极可能违反级别管辖或专属管辖的规定。13.B【解析】债务履行有先后顺序，且由履行顺序在先的当事人行使。14.A【解析】《合同法》第98条规定：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。15.D【解析】合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点；采用数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地；没有主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人另有约定的从其约定；当事人采用合同书形式订立合同的，合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。16.D【解析】行政法是调整国家行政管理活动中各社会关系的法律规范的总和。行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法等。17.D【解析】申请执行的期间为两年。申请的期限起算：从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。18.A【解析】委托代理终止的情形:（1）代理期间届满或者代理事务完成;（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托;（3）代理人死亡;（4）代理人丧失民事行为能力;（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。 19.D【解析】《物权法》的规定明确了不动产登记与合同效力的关系：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。20.C【解析】项目在建设与运作过程中，产生与审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响的后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。21.C【解析】构成缔约过失责任的条件：（1）发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但被确认无效或被撤销(与违约责任的区别);（2）当事人违反了诚实信用原则所要求的义务;（3）受害方的信赖利益遭受损失。22.A【解析】广义的合同变更包括了合同关系三要素即主体、客体、内容至少一项要素发生变更。狭义的合同变更不包括主体变更。23.C【解析】建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核实施工许可证。24.B【解析】人民法院接受当事人的财产保全申请后，必须在48小时内作出裁定。裁定采取诉前财产保全措施的，应当立即执行。25.C【解析】根据《招标投标法》第33条规定。“投标人不得以低于成本的报价竞标”。在这里，所谓“成本”，应指投标人的个别成本，该成本是根据投标人的企业定额测定的成本。如果投标人低于成本的报价竞标时，将很难保证建设工程的安全和质量。26.B【解析】如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。本案中判决书于2月10日方送达被告，因此应是2月26日生效。27.B【解析】施工单位的项目负责人（主要指项目经理）应当对建设工程项目的安全施工全面负责。28.B【解析】建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。29.C【解析】人民法院对当事人先予执行的申请，经审查认为符合法定条件的，应当及时作出先予执行的裁定。裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。 30.A【解析】根据《招标投标法》第27条的规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件的实质性要求做出响应。招标项目属于建设施工的，投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的资历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。31.C【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。32.C【解析】当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。注意定金不能超过合同价的20%，对于本题为20万元。33.D【解析】本题考查的是合同履行的一般规定。合同生效后，如果对合同内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。34.A【解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。35.D【解析】仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。36.D【解析】本题考查的是诉讼时效。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。37.D【解析】合同无效的法律后果是：返还财产、折价补偿、赔偿损失、收归国库所有。38.B【解析】当事人申请撤销仲裁裁决，必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出。 39.C【解析】生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿的权利。40.B【解析】《合同法》第117条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。”当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。41.B【解析】《招标投标法》第24条规定：“招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。42.D【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。43.B【解析】未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人需要为未能履行合同约定的义务而承担违约责任。44.D【解析】建设单位在申请领取建设工程施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措拖的资料。45.C【解析】在可变更、可撤销合同被撤销前，该合同具有效力。在被撤销后，该合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束。46.B【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。47.C【解析】合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。48.D【解析】代位权是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使债权的权利。 49.D【解析】因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。50.D【解析】除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。51.C【解析】无权代理的责任承担，没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认的表示的，视为同意。52.A【解析】合同成立时间关系到当事人何时受合同关系拘束，因此合同成立时间具有重要意义。确定合同成立时间，遵守如下规则：（1）当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。（2）当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。此时，确认书具有最终正式承诺的意义。53.C【解析】先予执行的适用范围有：（1）追索赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费用的；（2）追索劳动报酬的；（3）因情况紧急需要先予执行的。因此只有C选项不符合。54.A【解析】施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除。55.D【解析】根据我国《劳动法》的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括：（1）禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。（2）不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。（3）不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。（4）女职工生育享受不少于90天的产假。（5）不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。56.B【解析】投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。57.A【解析】《合同法》第107条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 58.A【解析】各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。59.B【解析】预期违约是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。60.A【解析】价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按照规定履行。二、多项选择题61.ABCD【解析】对于材料的采购，谁采购谁负责，所以A正确。《建筑法》第十五条：建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。62.CE【解析】同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，所以A错误。试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由，所以D错误。63.AE【解析】民事法律关系的主体(简称民事主体)，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人、法人和其他组织。64.CD【解析】合同解除，不影响合同中结算和清理条款及纠纷解决条款的效力。65.DE【解析】人民法院应当再审的有：违反法律规定，管辖错误的;违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的;未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。66.ABCE【解析】根据《合同法》第68条规定：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行；对方有下列情况，可以行使不安抗辨权（当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任)。（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情况。67.ABDE【解析】《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为： ①不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料。②不得伪造产地，不得伪造或冒用他人的厂名、厂址。③不得伪造或者冒用认证质量标志。④不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。68.BCD【解析】本题在合同订立谈判阶段，建设单位违背诚实信用原则，所以属于缔约过失责任，属于泄漏或不正当使用商业秘密，侵犯了乙设计单位的权利。69.ACE【解析】根据《行政处罚法》第8条规定，行政处罚的种类包括：（1）警告。（2）罚款。（3）没收违法所得、没收非法财物。（4）责令停产停业。（5）暂扣或吊销许可证和执照。（6）行政拘留、治安拘留是行政处罚之一。（7）其他行政处罚。70.ABC【解析】证人，是指了解案件事实情况并向法院或当事人提供证词的人。不能作证人的人：（1）不能正确表达意志的人。（2）诉讼代理人。（3）审判员、陪审员、书记员。（4）鉴定人员。 （5）参与民事诉讼的检察人员。71.BCDE【解析】依据2000年8月25日建设部发布的《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部第81号令）的第3条，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。72.ABCD【解析】E选项不属于劳动者可以解除劳动合同的情形。73.ABCD【解析】已办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已取得规划许可证；需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。74.ADE【解析】民事诉讼的特征：(1)公权性；(2)强制性；(3)程序性。75.AD【解析】《民事诉讼法》第24条规定：因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖。仲裁没有法定管辖的规定。76.CE【解析】建筑法严禁发包单位将建设工程肢解发包，也不可分解为若干标段进行招标。77.CDE【解析】非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况除外：（1）法律上或事实上不能履行。（2）债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高。（3）债权人在合理期限内未要求履行。78.ABE【解析】无效合同的原因：（1）一方欺诈，并损害国家利益的。（2）一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的。（3）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同。（4）以合法形式掩盖非法目的。（5）损害社会公共利益。（6）违反法律法规强制性规定的。 79.ACE【解析】导致合同变更与撤销的原因有：（1）因重大误解订立的合同。（2）显失公平的合同。（3）因欺诈胁迫而订立的合同。（4）乘人之危而订立的合同。80.ABCD【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失。以上包括本数，以下不包括。全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》2012年真题一、单项选择题1.B【解析】A项错误，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。B项正确，施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。C项错误，小型工程项目施工负责人不要求由注册建造师担任。D项错误，大型工程项目施工负责人必须由本专业一级建造师担任。2.C【解析】注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容，故A、B项错误。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示，故C项正确，D项错误。3.B【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。4.C【解析】根据《民法通则》的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。行为内容合法首先不得与法律、行政法规的强制性或禁止性规范相抵触。其次，行为内容合法还包括行为人实施的民事行为不得违背社会公德，不得损害社会公共利益。我国法律规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人。本题中总承包行为违反了这一规定，属于行为内容不合法。5.B【解析】民事法律行为，是民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合法行为。本题只限于考核合法性要件。只有B项符合这一要件。6.B【解析】《合同法》第49条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”这就是表见代理在合同领域的具体规定。可见，表见代理无须被代理人追认， 产生代理效力，即由被代理人对第三人承担授权责任。表见代理订立的合同如无其他导致合同无效的原因，该合同有效。7.B【解析】提存，是指债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为。8.B【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。9.D【解析】根据《劳动合同法》规定，月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。按照劳动者应得工资计算，包括计时工资或者计件工资以及奖金、津贴和补贴等货币性收入。劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资低于当地最低工资标准的，按照当地最低工资标准计算。劳动者工作不满12个月的，按照实际工作的月数计算平均工资。10.C【解析】听证程序，是指针对行政执法机关作出吊销资质证书、执业资格证书、责令停产停业、责令停业整顿(包括属于停业整顿性质的，责令在规定的时限内不得承接新的业务)、责令停止执业业务、没收违法建筑物、构筑物和其他设施以及处以较大数额罚款等行政处罚，而设定的行政处罚程序。对于适用听证程序的行政处罚，行政机关在作出行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。11.B【解析】重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 12.C【解析】要约的方式包括：（1）书面形式，如寄送订货单、信函、电报、传真、电子邮件等在内的数据电文等；（2）口头形式，可以是当面对话，也可以打电话；（3）行为。招标公告、拍卖公告、一般商业广告、寄送价目表、招股说明书等属于要约邀请。13.B【解析】承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备以下条件：(1)承诺必须由受要约人向要约人作出；(2)承诺应在要约规定的期限内作出；(3)承诺的内容应当与要约的实质性内容一致；（4）承诺的方式必须符合要约要求。故B项不属于承诺构成的要件。14.C【解析】建设工程合同属于要式合同。《合同法》规定，建设工程合同应当以书面形式订立。故选C。A项，租赁合同：按照租赁期限，6个月以上应当采用书面形式，为要式合同；6个月以内，可以口头，为不要式合同。B项，买卖合同：房地产买卖合同应当采用书面形式，为要式合同；而其他买卖合同，则为不要式合同。D项，借款合同：银行借贷应当采用书面形式，为要式合同；而自然人之间借贷，则可以口头，为不要式合同。故选C。15.D【解析】构成缔约过失责任应具备如下条件：(1)该责任发生在订立合同的过程中。这是违约责任与缔约过失责任的根本区别。(2)当事人违反了诚实信用原则所要求的义务。(3)受害方的信赖利益遭受损失。A、B项应负违约责任；C项承包人虽有过失行为且发生在缔约过程中，但发包人并未存在信赖利益损失，第三个要件不具备，因此，发包人不能追究承包人的缔约过失责任；D项具备构成缔约过失责任的三个要件，故选D。16.B【解析】当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立。各方当事人签字或盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或盖章时合同成立。本题中甲、乙二人在合同书上签字的时间不在同一时间，乙的签字晚于甲，故该合同成立时间是2010年11月20日。17.D【解析】根据我国《合同法》，因欺诈、胁迫而订立的合同应区分为两类：一类是欺诈、胁迫 的手段订立合同而损害国家利益的，应作为无效合同对待；另一类是以欺诈、胁迫的手段订立合同但未损害国家利益的，应作为可撤销合同处理，即被欺诈人、被胁迫人有权将合同撤销。《合同法》未将欺诈、胁迫订立的合同一律作无效处理，充分体现了民法的意思自治原则，充分尊重被欺诈人、被胁迫人的意愿，并对维护交易安全具有重要意义。18.C【解析】不安抗辩权制度在于保护履行顺序在先的当事人，但不是无条件的，而是以该当事人的债权实现受到存在于对方当事人的现实危险威胁为条件。根据《合同法》第68条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”19.D【解析】《合同法》第75条规定：“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。”20.C【解析】《合同法》第84条规定：“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。”债权人同意是债务转移的重要生效条件。21.C【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。选择违约金条款时，乙向甲支付金额为15+10=25（万元）；选择定金条款时，乙应双倍返还定金，即20万元。故乙最多向甲支付25万元。22.B【解析】一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁 的，保证人免除保证责任；债权人已提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。23.C【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。债权人就是留置权人。动产被留置的债务人就是留置人。被留置的财产就是留置物。(1)留置财产：债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但企业之间留置的除外。(2)留置权人的权利：①收取留置财产的孳息，留置权人有权收取留置财产的孳息。收取的孳息应当先充抵收取孳息的费用。②留置权人的优先受偿权，同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。（3）留置权的实现：留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人两个月以上履行债务的期间，但鲜活易腐等不易保管的动产除外。债务人逾期未履行的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。留置财产折价或者变卖的，应当参照市场价格。故只有C项正确。24.D【解析】经仲裁庭调解，双方当事人达成协议的，仲裁庭应当制作调解书，经双方当事人签收后即发生法律效力。 25.C【解析】书证，是指以文字、符号、图形等形式所记载的内容或表达的思想来证明案件事实的证据。如合同文本、信函、电报、传真、图纸、图表等各种书面文件或纸面文字材料，但书证的物质载体并不限于纸质材料，非纸类的物质也可成为载体，如木、竹、金属等均不限。书证具有以下特征：一是书证以其表达的思想内容来证明案件事实，而不是以其外形、质量等来证明案件事实；二是书证往往能够直接证明案件的主要事实；三是书证的真实性较强，不易伪造。所列书证中，只有C项符合书证的概念和特征。26.C【解析】根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第23条规定，当事人依据《民事诉讼法》第74条的规定向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前7日。当事人申请保全证据的，人民法院可以要求其提供相应的担保。27.A【解析】诉前财产保全必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请，法院不依职权主动采取财产保全措施。28.B【解析】人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。29.D【解析】仲裁事项是当事人提交仲裁的具体争议事项。仲裁庭只能在仲裁协议确定的仲裁事项的范围内进行仲裁，超出这一范围进行仲裁，所作的仲裁裁决，经一方当事人申请，法院可以不予执行或者撤销。按照我国《仲裁法》的规定，对仲裁事项没有约定或者约定不明的，当事人应就此 达成补充协议，达不成补充协议的，仲裁协议无效。30.B【解析】《民法通则》第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。本题属于同意履行义务而中断的情形。31.D【解析】能作为抵押财产的是正在建造的船舶、在建工程项目和城市土地使用权。只有D项不能作为抵押财产。32.C【解析】留置权人的优先受偿权：同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。33.B【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。由此可知，建设用地使用权自建设用地使用权登记之日起设立。34.B【解析】建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。35.C【解析】《建筑法》第9条规定：“建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。”36.D【解析】专业工程分包单位可以将劳务作业分包给符合资质条件的分包单位。37.C【解析】工程监理单位只有保持独立性，才有可能做到客观公正。工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。 38.D【解析】自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。对招标文件的收费应当合理，不得以营利为目的。招标人可根据项目特点决定是否编制标底。编制标底的，标底编制过程和标底必须保密。39.D【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。40.D【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第47条规定，下列行为均属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；(2)招标人向投标人泄露标底；(3)招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；(4)招标人预先内定中标人；(5)其他串通投标行为。41.C【解析】投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。42.C【解析】生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。43.C【解析】建设单位的安全责任：(1)向施工单位提供资料的责任；(2)依法履行合同的责任；（3）提供安全生产费用的责任；(4)不得推销劣质材料设备的责任;(5)提供安全施工措施资料的责任;(6)对拆除工程进行备案的责任。44.A【解析】《建设工程安全生产管理条例》第24条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。但是，总承包单位与分包单位在安全生产方面的责任也不是固定 的，要根据具体的情况来确定责任。第24条还规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。45.A【解析】根据《安全生产许可证条例》和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业应当遵守如下强制性规定：(1)未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。(2)企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。(3)企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。因此B、C、D三项正确。故A项错误。46.B【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。47.A【解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。48.C【解析】《建设工程质量管理条例》第41条规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”49.A【解析】产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：(1)有产品质量检验合格证明。(2)有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址。(3)根据产品的特点和使用要求，需要标明 产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料。(4)限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期。(5)使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。50.C【解析】工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。51.A【解析】我国根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件：(1)可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价。(2)可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价。(3)对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。52.C【解析】施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。53.A【解析】按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，设计单位应当按照国 家工程建设消防技术标准进行设计，建设单位应当将建设工程的消防设计图纸及有关资料报送公安机关消防机构审核；未经依法审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位、施工单位不得施工。54.B【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。55.B【解析】律师出庭属于委托代理，委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理。56.B【解析】合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成协议，按照过去习惯又无法确定的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的,在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。57.D【解析】行政争议当事人认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的，有权依法提出行政复议申请。据此，可知行政复议必须是申请人认为具体的行政行为直接侵犯其合法权益时，保护其合法权益的一种行为。因此，选项A、B、C均明确了具体的行政行为，只有选项D不符合该条件，故不属于人民法院受理公民法人申请行政复议的事项。58.D【解析】建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款。施工单位在施工中偷工减料的，情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，情节严重的、吊销资质证书。对国家工作人员构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。59.B【解析】我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。60.A【解析】当事人申请仲裁必须符合下列条件:(1)存在有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求、事实和理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。二、多项选择题 61.AC【解析】地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会，在其法定权限内制定的法律规范性文件。62.ABE【解析】著作权法保护的对象是作品，即文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。根据《著作权法》及其实施条例的规定，作品的种类有很多种。其中，在工程建设领域较为常见的，除文字作品外，还主要包括：(1)美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。(2)建筑作品，是指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。(3)图形作品，是指为施工、生产绘制的工程设计图、产品设计图以及反映地理现象、说明事物原理或者结构的地图、示意图等作品。(4)模型作品，是指为展示、试验或者观测等用途，根据物体的形式和结构，按照一定比例制成的立体作品。63.ABCE【解析】招标投标活动公开原则是指：招标信息公开、评标标准公开、招标投标过程公开、中标结果公开。但这种公开是相对的，评标委员会名单不公开、评标过程不公开。64.AB【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第46条规定，下列行为均属于投标人串通投标报价：(1)投标人之间相互约定抬高或降低投标报价；(2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；(3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标； (4)投标人之间其他串通投标报价行为。故A、B属于投标人串通投标。C、E属于招标人与投标人串标，D属于骗标。65.ABCE【解析】安全生产中从业人员的权利：(1)知情权；(2)批评权和检举、控告权；(3)拒绝权；(4)紧急避险权；(5)请求赔偿权；(6)获得劳动防护用品的权利；(7)获得安全生产教育和培训的权利。D选项属于安全生产从业人员的义务。66.ABDE【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。67.AD【解析】《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。”建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位 有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。68.BCE【解析】《建设工程质量管理条例》第40条规定了建设工程的保修范围及其在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。上述保修范围属于法律强制性规定。超出该范围的其他项目的保修不是强制的，而是属于发承包双方意思自治的领域。最低保修期限同样属于法律强制性规定，发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限，但可以延长。69.ABCD【解析】A、B两项错误，只有两类工程(大型人员密集场所和特殊工程)才需要公安机关消防机构进行消防设计审核；C项错误，消防设计变更需要审核人同意；D项准确的表述是“人员密集场所”，而不是“公共场所”。E项正确。70.ABCE【解析】劳动者有下列情形之一的，用人单位可以随时解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背 真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。71.DE【解析】附加刑的种类包括：罚金、剥夺政治权利和没收财产。72.BCD【解析】书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。73.ABCD【解析】违反先合同义务是认定缔约过失责任的重要依据，包括以下情况：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚情况；（3）其他违背诚实信用原则的行为。具体包括两种情况，其一，违反强制缔约义务。其二，泄露或不正当使用商业秘密。当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用，泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。74.ABC【解析】格式合同，又称为定式合同、附和合同或一般交易条件，格式条款具有《合同法》规定的导致合同无效的情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。因此，选项ABC正确。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。对格式条款有两利以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。因此，选项DE不正确。75.ABCE【解析】可能导致债权人行使撤销权的债务人行为包括如下三种情形：（1）债务人放弃到期债权；（2）债务人无偿转让财产；（3）债务人以明显不合理的低价转让财产。76.ABCD【解析】《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效；（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造失的。造成对方人身伤害侵犯了对方的人身权，造成对方财产损失，侵犯了对方的财产权，均属于违法行为，因而这样的免责条款是无效的。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。77.BCD【解析】定金与预付款都是在合同履行前一方当事人预先给付对方的一定数额的金钱，都具有预先给付的性质，在合同履行后，都可以抵作价款。但二者有着根本的区别，这表现在以下方 面：(1)定金是合同的担保方式，主要作用是担保合同履行；而预付款的主要作用是为对方履行合同提供资金上的帮助，属于履行的一部分。(2)交付定金的协议是从合同，而交付预付款的协议一般为合同内容的一部分。(3)定金只有在交付后才能成立，而交付预付款的协议只要双方意思表示一致即可成立。(4)定金合同当事人不履行主合同时，适用定金罚则，而预付款交付后当事人不履行合同的，不发生丧失预付款或双倍返还预付款的效力。78.ABE【解析】法律规定应当撤销仲裁裁决的情形：(1)没有仲裁协议；(2)仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序；(4)仲裁裁决所依据的证据是伪造的；(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为。79.ADE【解析】当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：(1)鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。80.ABD【解析】建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、建筑构配件价款、材料款等实际支出的费用，适用建设工程价款优先受偿权，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。'