江苏2011年造价员考试《基础知识》真题及答案(打印版).docx 61页

'2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题一、单选题：(1)以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[D]　A．10-15％　B．20-35％　C．75-95％　D．5-35％E．5-75％(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[C]A．500B．5000C．1500D．3500(3)工程建设其他费除土地使用费用和与未来生产经营有关的费用外还包括：[C]A．生产准备费B．土地征用及迁移补偿费C．与项目建设有关的费用D．设备及工器具购置费(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[C]A．最低限额B．最终限额C．最高限额D．规定限额(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[D]A．30、60B．20、50C．10、40D．60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？[A]个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A．16.072B．14.572C．14.000D．17.220(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。A．一、二位B．五、六位C．七至八位D十至十二位(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[C]提供的文件。A．工程造价中介机构B．工程招标代理机构C．招标人D．投标人(9)[A]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。　A．措施项目　B．零星工作项目C．分部分项工程项目D．其他项目(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[C]A．±30%B．±20%C．±10%D．±10%以内（11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。　　A．造价咨询机构　　B．发包人　　C．造价管理部门　　D．投标人个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　（12）实行工程量清单报价宜采用[A]合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。　　A．固定单价　　B．固定总价　　C．成本加酬金　　D．可调价格　　（13）在约定风险范围时，[C]不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。　　A．自然灾害　　　B．不可预见性灾害　　　C．设计变更及施工条件变更　　　D．政策性调整　　（14）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（D）计价。　　A．分部分项工程项目　　B．措施项目　　C．其他项目　　D．零星项目　　（15）规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。　　A．基础底面积乘以挖土深度　　　B．基坑底面积乘以挖土深度　　C．基础垫层底面积乘以挖土深度　　　D．基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度　　二、多项选择选题：　　（1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ACD]　　A．建设项目的预备、筹建、设备购置　　B．生产大修理、购进施工机械　　C．勘察设计、试车调试　　D．建筑安装、竣工投产　　（2）按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ABDE]：　　A．运输工程项目　　B．能源工程项目　　C．物质文化生活需要的项目个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　D．工业工程项目　　E．农田水利工程项目等　　（3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需［ABC］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。　　A．人工　　　B．材料　　　C．机械台班　　D．管理费E、利润　　（4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[B]并具有[CE]社会功能。　　A．第一产业　　B．第三产业　　　C．服务和引导功能　　D．指导和引导功能　　E．联系功能　　（5）我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ABCE]　　A．人工费和材料费　　B．施工机械使用费、　　　C．临时设施费和现场管理费　　D．企业管理费　　E．其他直接费二、多选题　　　　（1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ACD]　　A．建设项目的预备、筹建、设备购置　　B．生产大修理、购进施工机械　　C．勘察设计、试车调试　　D．建筑安装、竣工投产　　（2）按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ABDE]：　　A．运输工程项目　　B．能源工程项目　　C．物质文化生活需要的项目　　D．工业工程项目个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　E．农田水利工程项目等　　（3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需［ABC］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。　　A．人工　　　B．材料　　　C．机械台班　　D．管理费E、利润　　（4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[B]并具有[CE]社会功能。　　A．第一产业　　B．第三产业　　　C．服务和引导功能　　D．指导和引导功能　　E．联系功能　　（5）我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ABCE]　　A．人工费和材料费　　B．施工机械使用费、　　　C．临时设施费和现场管理费　　D．企业管理费　　E．其他直接费　　（6）临时设施费用内容包括[ACDE]等费用。　　A．临时设施的搭设　　B．照明设施的搭设　　C．临时设施的维修　　D．临时设施的拆除　　E．摊销　　（7）工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为[ＡBＣＤ]等。　　A．建筑工程定额　　B．建筑安装工程费用定额、　　　C．设备安装工程定额、工器具定额　　D．工程建设其他费用定额　个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题E、施工定额　　（8）《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[ABCD]　　A．强制性　　B．竞争性　　C．合理性　　D．实用性　　E．通用性　　（9）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。　　A．人工　　B．材料　　C．机械台班　　D．管理费　　E．利润　　（10）不可竞争费用有（A．C．D．E．）。　　A．现场安全文明施工措施费　　B．临时设施费、二次搬运费　　C．工程定额测定费　　D．安全生产监督费(11）工程量清单应采用统一格式。由封面、［A］、［B］、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、［D］组成。　　A．填表须知　　B．总说明　　C．分部分项工程量清单综合单价分析表　　D．甲供材料表、　　E．综合费用计算表　　（12）、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、［BD］，并考虑风险因素。　　A．材料购置费　　B．利润　　C．税金　　D．管理费　　E．其他项目费　　（13）工程造价管理是[ABC]的保障。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　A．合理确定工程造价　　B．有效控制工程造价　　C．提高投资效益　　　D．建筑安装费用　　　E．工程建设其他费用　　（14）当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的[BD]工程量应调整。　　A．机械　　B．模板　　C．人工　　D．脚手架　　　E．材料　　（15）我国的法律形式具体包括：［BCDE］　　A．主管部门的文件　　　B．行政法规　　　C．宪法、法律　　　D．地方性法规　　　E．行政规章　　（16）合同法规定：当事人订立合同有［E］种形式，其书面形式包括：［BCD］　　A．五　　　B．合同书　　　C．信件　　　D．数据电文等　　　E．三　　（17）《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：［ACD］　　A．保证　　　B．书面　　　C．抵押和质押　　　D．留置和定金　　　E．口头　　（18）施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人［CD］　　A．4　个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　B．电文　　　C．8　　　D．书面　　　E．随便什么形式　　（19）施工合同中的索赔及其争议的处理方法有［ACD］　　A．协商谈判　　　B．中间人谈判　　　C．邀请中间人调解　　　D．向仲裁机构申请仲裁　　　E．行政机关裁决　　（20）目前工程造价管理工作所需的意识[AB]。　　A．创新意识　　B．服务意识　　C．自主意识　　D．管理意识E、指导意识江苏造价员考试—工程造价基础理论试卷考试,基础理论,试卷,工程造价,江苏多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）  1．建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ACE）。  A．迁建项目  B．自筹资金  C．新建项目  D．中外合资  E．改建项目  2．工程造价的特殊职能表现在（ABCE）。  A．预测职能  B．控制职能  C．评价职能  D．监督职能个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题E.调控职能  3．清单计价法的分部分项工程费包括（ABC）。  A．人工费  B．材料费  C．机械费  D．措施项目费  E．规费  4．材料采购保管费包括（ACDE）。  A．采购费B．场外运输费  C．工地保管费  D．仓储损耗  E．仓储费采集者退散  5．清单计价法的施工机械费构成包括（ABCD）。  A．折旧费  B．大修理费  C．人工费  D．燃料动力费  E．管理费6.承包人具有（ABC）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。  A．将承包的建设工程非法转包的  B．将承包的建设工程违法分包的  C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的  D．超越资质等级承包的  E．工期延误的  7．工程建设定额具有（BCE）的特征。  A．计划性  B．科学性  C．系统性  D．强制性  E．时效性  8．施工定额的作用表现在（ACDE）。  A．是企业计划管理的依据  个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题B．是企业提高劳动生产率的手段  C．是企业计算工人劳动报酬的依据  D．是编制施工预算、加强企业成本管理的基础  E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具  9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（AD）组成的。  A．基本用工B．人工幅度差  C．辅助用工  D．其他用工  E．超运距运费用工  10．工程量清单计价方法的作用是（ABCE）。  A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标  B．有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来  C．有利于业主获得最合理的工程造价  D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控  E．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势11．《工程量清单计价规范》的特点是（ACDE）。  A．强制性  B．市场性  C．实用性  D．竞争性  E．通用性  12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ABDE）。  A．企业内部核算、制定企业定额的参考依据  B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算  C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据  D．编制建筑工程概算定额的依据E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据  13．设计概算的主要作用可归纳为：（ABCD）。  A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据  B．是控制施工图设计和施工图预算的依据  C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据  D．是考核建设项目投资效果的依据  个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题E．是建设项目签订贷款合同的依据  14．按计价方式划分合同形式,一般分为:（ABE）。  A．总价合同  B．成本加酬金合同C．风险包干合同  D．固定费率合同  E．单价合同  15．法律责任的类别包括（ACDE）。  A．行政法律责任  B．连带法律责任  C．刑事法律责任  D．民事法律责任  E．经济法律责任16．合同法的基本原则是（ACDE）。  A．平等、自愿原则  B．权利与义务相统一的原则  C．遵守法律、维护社会公共利益的原则  D．公平、诚实信用原则  E．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则  17．《担保法》规定的担保方式有（BCDE）。  A．保函  B．抵押  C．保证  D．留置  E．定金18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ABCDE）。  A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款  B．工程造价管理机构的价格调整  C．经批准的设计变更D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加  E．双方约定的其他因素  19．我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ABCD）。  个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的  B．施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的  C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的  D．总投资在2000万元人民币以上的E．政府投资、融资金额在50万元以上的  20．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ACDE）。  A．现场安全文明施工措施  B．环境保护费C．工程定额测定费  D．劳动保险费  E．税金一.单项选择题(共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)　　1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于(D)。A.分部分项工程B.单项工程C.分项工程D.单位工程2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价(C)特点。A.个别性B.差异性C.层次性D.动态性　　3.对工程量清单概念表述不正确的是(B)。　　A.工程量清单是包括工程数量的明细清单　　B.工程量清单也包括工程数量相应的单价　　C.工程量清单由招标人提供　　D.工程量清单是招标文件的组成部分　　4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D)。A.加强政府对工程造价的管理B.企业自主报价，国家定额只作参考C.实行工程量清单计价个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题D.建立以市场形成价格为主的价格机制　　5.下列哪项费用属于静态投资(A)。A.建筑安装工程费用B.价差预备费C.投资方向调节税D.建设期贷款利息　　6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(D)。A75%～95%B.35%～75%C.15%～50%D.5%～35%　　7.(D)是控制工程造价最有效的手段。A.采用先进技术B.招标竞价C.实施工程造价全过程控制D.技术与经济相结合　　8.工程造价咨询业的首要功能(A)。A.服务功能B.引导功能C.联系功能D.审核功能　　9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于(B)。A.20学时B.30学时C.40学时D.60学时　　10.我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过(B)，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。A.5%B.10%C.15%D.20%　　11.根据我省清单计价法的规定，(B)不属于措施项目费的内容。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A.环境保护费B.低值易耗品摊销费C.临时设施费D.脚手架费　　12.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计(D)的现场管理人员的人工数确定。A.2%B.3%C.5%D.10%　　13.我国进口设备采用最多的一种货价是(A)。A.装运港船上交货价(FOB)B.目的港船上交货价(FOS)C.离岸价加运费(C&F)D.到岸价(CIF)14.某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是(D)。A.112.5m3B.90m3/工日C.80m3/工日D.72m3答：15x6＝9090/1.25=360/5=72方，/0.36=200平　　15.地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为(B)。A.2475块B.2513块C.2500块D.2462.5块　　回答：地砖块料的净用量为=100/（0.2+0.001）*（0.2+0.001）=2475.2块，如果损耗率为1.5％则2475.2*1.015=2512.3块16.工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在(C)费用中考虑。A.分部分项工程费B.零星工程项目费个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题C.预留金D.措施项目费　　17.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是(C)。A.项目编码统一B.项目名称统一C.计价依据统一D.工程量清单计算规则统一　　18.采用工程量清单计价，规费计取的基数是(D)。A.分部分项工程费B.人工费C.人工费+机械费D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费　　19.分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为(D)工程项目。A.装饰装修工程B.建筑工程C.安装工程D.市政工程20.对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用(D)。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法　　21.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过(C)小时可调整合同价款。A.6B.12C.8D.10　　22.不平衡报价法又称(B)。A.先盈后亏法B.前重后轻法C.突然降价法D.增加建议法个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　23.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用(C)合同。A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本加酬金　　24.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在(B)天内进行核对审查并提出审查意见。A.20B.30C.45D.60　　25.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的()，不高于合同全额的(C)。A.10%，20%B.20%，30%C.10%，30%D.15%，25%　　26.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为25%，当累计结算工程款为(C)时，开始扣回备料款。A.180万元B.600万元C.700万元D.720万元扣回备料款=年度承包工程总值-预付备料款÷主要材料费比重=1200-1200*0.25/0.6　　27.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该(D)。A.按审价部门提出的价格调整B.按发包人指定的价格调整　　C.按设计部门提出的价格调整　　D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整　　28.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后(C)天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A.7B.14C.15D.10　　29.实行工程量清单计价，(B)。　　A.业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险　　B.业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险　　C.业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D.承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险30.中标通知书发出后(B)天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A.15天B.30天C.45天D.三个月　　31.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：(C)。A.中标人报价最低B.经评审的合理低价　　C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。　　D.经评审的合理低价且不低于成本　　32.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求(D)撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院　　33.施工合同文件正确的解释顺序是(D)。　　A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书　　B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单　　C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款施工合同的组成：个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题1、施工合同协议书2、中标通知书3、投标书及附件4、施工合同专用条款5、施工合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书　　34.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由(B)承担所有差价。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.承包人与发包人协商　　35.当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应(D)。　　A.以工程量清单中的工程量为准　　B.以施工图中的工程量为准　　C.以上面A、B两者的平均值为准　　D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整　　36.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为(D)。　　A.不低于工程价款30%，不高于工程价款60%　　B.不低于工程价款40%，不高于工程价款70%　　C.不低于工程价款40%，不高于工程价款80%　　D.不低于工程价款60%，不高于工程价款90%　　37.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是(A)。　　A.违约方当事人客观上存在违约行为　　B.违约方当事人主观上有过错　　C.守约方当事人客观上存在损失　　D.由合同当事人在法定范围内自行约定个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　38.以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该(B)。　　A.作为独立费列入主体工程工程量清单中　　B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同　　C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同30.中标通知书发出后(B)天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。　　A.15天B.30天C.45天D.三个月　　31.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：(C)。A.中标人报价最低B.经评审的合理低价　　C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。　　D.经评审的合理低价且不低于成本　　32.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求(D)撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院　　33.施工合同文件正确的解释顺序是(D)。　　A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书　　B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单　　C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单　　D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款　　34.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由(B)承担所有差价。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题D.承包人与发包人协商　　35.当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应(D)。　　A.以工程量清单中的工程量为准　　B.以施工图中的工程量为准　　C.以上面A、B两者的平均值为准　　D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整　　36.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为(D)。　　A.不低于工程价款30%，不高于工程价款60%　　B.不低于工程价款40%，不高于工程价款70%　　C.不低于工程价款40%，不高于工程价款80%　　D.不低于工程价款60%，不高于工程价款90%　　37.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是(A)。　　A.违约方当事人客观上存在违约行为　　B.违约方当事人主观上有过错　　C.守约方当事人客观上存在损失　　D.由合同当事人在法定范围内自行约定　　38.以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该(B)。　　A.作为独立费列入主体工程工程量清单中　　B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同　　C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同39.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的(C)预付安全防护、文明施工措施费。A.30%B.40%C.50%D.60%　　40.我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为(D)。　　A.一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日　　B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日　　C.一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　D.一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日　　二.多项选择题(共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分;少选，选择正确的每个选项得0.5分)　　1.建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为(ACE)。A.迁建项目B.自筹资金C.新建项目D.中外合资E.改建项目　　2.工程造价的特殊职能表现在(ABCE)。A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.监督职能E.调控职能　　3.清单计价法的分部分项工程费包括(ABC)。A.人工费B.材料费C.机械费D.措施项目费E.规费　　4.材料采购保管费包括(ACDE)。A.采购费B场外运输费C.工地保管费D.仓储损耗E.仓储费　　5.清单计价法的施工机械费构成包括(ABCD)。A.折旧费B.大修理费C.人工费D.燃料动力费E.管理费个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　6.承包人具有(ABC)情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。　　A.将承包的建设工程非法转包的　　B.将承包的建设工程违法分包的　　C.已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的　　D.超越资质等级承包的　　E.工期延误的　　7.工程建设定额具有(BCE)的特征。A.计划性B.科学性C.系统性D.强制性E.时效性　　8.施工定额的作用表现在(ACDE)。A.是企业计划管理的依据B.是企业提高劳动生产率的手段C.是企业计算工人劳动报酬的依据D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础　　E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具　　9.在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由(AD)组成的。A.基本用工B.人工幅度差C.辅助用工D.其他用工E.超运距运费用工　　10.工程量清单计价方法的作用是(ABCE)。　　A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标　　B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来　　C.有利于业主获得最合理的工程造价　　D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势11.《工程量清单计价规范》的特点是(ACDE)。A.强制性B.市场性C.实用性D.竞争性个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题E.通用性　　12.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是(ABDE)。　　A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据　　B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算　　C.国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据　　D.编制建筑工程概算定额的依据　　E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据　　13.设计概算的主要作用可归纳为：(ABCD)。　　A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据　　B.是控制施工图设计和施工图预算的依据　　C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据　　D.是考核建设项目投资效果的依据　　E.是建设项目签订贷款合同的依据　　14.按计价方式划分合同形式,一般分为:(ABE)。A.总价合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同D.固定费率合同E.单价合同　　15.法律责任的类别包括(ACDE)。A.行政法律责任B.连带法律责任C.刑事法律责任D.民事法律责任E.经济法律责任　　16.合同法的基本原则是(ACDE)。A.平等、自愿原则B.权利与义务相统一的原则C.遵守法律、维护社会公共利益的原则D.公平、诚实信用原则　　E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则　　17.《担保法》规定的担保方式有(BCDE)。A.保函个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题B.抵押C.保证D.留置E.定金　　18.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括(ABCDE)。　　A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款　　B.工程造价管理机构的价格调整　　C.经批准的设计变更　　D.发包人更改经审定批准的的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加　　E.双方约定的其他因素　　19.我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为(ABCD)。　　A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的　　B.施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的　　C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的　　D.总投资在2000万元人民币以上的E.政府投资、融资金额在50万元以上的20.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括(ACDE)。A.现场安全文明施工措施B.环境保护费C.工程定额测定费D.劳动保险费E.税金　　三.判断题(共20题，每题1分，共20分)　　1.建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。(是)　　2.初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。(是)　　3.我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。(否)　　4.建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。(是)　　5.时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额=1。(是)个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题　　6.当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。(是)　　7.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。(是)　　8.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。(否)　　9.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。(是)　　10.清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。(是)　　11.作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。(否)　　12.分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。(是)　　13.列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。(否)　　14.计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。(否)　　15.劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。(是)　16.《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。(是)　　17.江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。(否)　　18.开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。(否)　　19.政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。(是)20.我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。(否)一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（B）A、概算定额B、施工定额C、预算定额个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题D、投资估算指标2、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为20工日，超运距用工为3工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（D）工日。A、3.36B、22.4C、5.6D、28=20+3+2+（20+3+2）*12%=283、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（A）确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位D、项目编码4、建设项目总概算是编制和确定建设项目（B）A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件5、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（D）A、费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担6、进口设备的原价是指（B）。A、FOB价B、抵岸价C、合同价D、到岸价7、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（D）个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A、不能索赔B、费用C、工期D、工期和费用8、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（B）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。A、48小时B、8小时C、24小时D、16小时9、工程竣工后，由于地震、洪水等不可抗力造成的损坏，在保修期内承担保修费用的单位是（C）A、施工单位B、设计单位C、建设单位D、监理单位10、建设项目竣工决算包括的范围是（B）A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、建安工程费用和设备工器具购置费用D、建安工程费用和其他费用11、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单(B)A、必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制B、应作为招标文件的组成部分C、应采用工料单价计价D、由分部分项工程清单和措施项目清单两部分组成12、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（B）A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程13、对工程招投标来说，（B）。A、招标是要约，投标是承诺个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题B、投标是要约，中标通知书是承诺C、招标是要约邀请，投标是承诺D、开标是要约，中标通知书是承诺14、我省2008年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D）A.一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日C.一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日D.一类工47元/工日，二类工44元/工日，三类工41元/工日15、某制药厂的原料药车间是（A）。A、单项工程B、分部工程C、单位工程D、分项工程16、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（A）。A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、FIDIC合同条件17、无效合同从（B）之日起无法律效力。A、被发现无效B、合同订立C、人民法院确认无效D、仲裁机构确认无效18、初级水平造价员应受聘于一个工作单位，并可以从事多少万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制（C）。A、1000B、5000C、1500D、350019、咨询项目组的人员包括（A）A.项目负责人、专业工程造价师和造价员个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题B.项目负责人C.专业工程造价师D.造价员20、工程造价咨询企业管理办法（建设部第149号）规定：工程造价咨询企业资质标准不论甲级企业还是乙级企业，出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于出资人和企业注册资本总额的（D）。A、50、50B、40、50C、40、40D、60、6021、工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。A、一、二位B、五、六位C、七至八位D十至十二位22、（A）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目B、零星工作项目C、分部分项工程项目D、其他项目23、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。A、造价咨询机构B、发包人C、造价管理部门D、投标人24、实行工程量清单报价宜采用（A）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。A、固定单价B、固定总价C、成本加酬金个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题D、可调价格25、工程量清单计价规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。A、基础底面积乘以挖土深度B、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度C、基础垫层底面积乘以挖土深度D、基坑底面积乘以挖土深度26、下列属于财务评价静态指标的是(A)。A、投资利润率B、动态投资回收期C、净现值D、内部收益率27、价值工程的核心是(A)。A功能分析B成本分析C费用分析D价格分析28、"建设工程工程量清单计价规范"(GB50500-2003)的性质属于(A)。A、国家标准B、行业标准C、地方标准D、推荐性标准29、下列费用属于措施费用的是(A)。A、材料二次搬运费B、联合试运转费C、设备运杂费D、差旅交通费30、建安工程造价中的税金不包括（B）。A、营业税B、所得税C、城乡维护建设税D、教育费附加31、按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价不包括(C)。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A、利润B、风险因素C、规费D、管理费32、劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是(D)。A、独立关系B、正比关系C、互为相反关系D、互为倒数33、关于代理的种类，下列说法正确的是（B）。A、代理有委托代理、法定代理和协议代理三种形式B、代理有委托代理、法定代理和指定代理三种形式C、代理有委托代理、指定代理和协议代理三种形式D、代理有指定代理、法定代理和协议代理三种形式34、建设工程定额中的基础性定额是(C)。A、概算定额B、产量定额C、施工定额D、预算定额35、分部分项工程量清单应包括(B)。A、工程量清单表和工程量清单说明B、项目编码,项目名称，计量单位和工程数量C、工程量清单表，措施项目一览表和其他项目清单D、项目名称,项目特征,工程内容等36、采用工程量清单计价时，要求投标报价根据(B)。A、招标人提供的工程量，按照现行概算扩大指标编制得出B、招标人提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出C、承包商自行计算工程量，参照现行预算定额规定编制得出D、承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出37、在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程综合单价由(C)。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A、人工费、材料费、机械费B、人工费、材料费、机械费、管理费C、人工费、材料费、机械费、管理费、利润D、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金38、工程造价管理体制改革的最终目标是以（A）为主的价格机制。A、市场形成价格B、政府颁布指令价格C、政府颁布指导价格D、政府与企业协商价格39、工程造价的控制职能表现在(A)。A、对投资的控制B、对工程质量的控制C、对安全的控制D、对进度的控制40、材料长期在饱和水状态下不破坏，强度也不明显降低的性质，指的是材料的（B）A抗渗性B耐水性C吸水性D吸湿性二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）1、《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[（ABCD）A、强制性B、竞争性C、合理性、D、实用性E、通用性2、按计价方式划分合同形式,一般分为:（ABE）。A.总价合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同D.固定费率合同个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题E.单价合同3、法律责任的类别包括（ACDE）。A.行政法律责任B.连带法律责任C.刑事法律责任D.民事法律责任E.经济法律责任4、财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ABCDE）。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理机构的价格调整C.经批准的设计变更D.发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加E.双方约定的其他因素5、我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ACDE）。A.现场安全文明施工措施B.临时设施费C.工程定额测定费D.劳动保险费E.税金6、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需［ABC］的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工B、材料C、机械台班D、管理费E、利润7、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、［BD］，并考虑风险因素。A、材料购置费B、利润C、税金D、管理费E、其他项目费个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题8、下列时间中应该计入定额时间的是（AD）A、休息时间B、多余工作时间C、施工本身造成的停工时间D、与施工过程工艺特点有关的工作中断时间E、与施工过程工艺特点无关的工作中断时间9、关于工程量清单说法正确的是（ACE）A、工程量清单是招标文件的组成部分B、工程量清单是投标文件的组成部分C、工程量清单是合同的组成部分D、工程量清单由投标人提供E、工程量清单由招标人提供10、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为（AE）A、工期索赔B、时间索赔C、经济索赔D、利润索赔E、费用索赔11、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ACD）。A.脚手架B.构成工程实体的材料费C.材料二次搬运费D.施工排水、降水费E施工现场办公费12、在（ABDE）情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。A.工程量增加B.设计变更C.质量事故D.不可抗力E.发包方不能按时支付工程款引起的停工13、工程造价的有效控制应遵循的原则包括（AC）。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.最优化控制个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题C.主动控制D.以技术措施为主进行控制E.以经济措施为主进行控制14、工程造价控制的基本方法有（ABC）A、可行性研究B、价值工程C、合同管理D、动态控制E、全过程管理15、财务评价指标体系根据不同的标准，可作不同形式的分类，按是否考虑资金的时间价值因素，可分为（AB）A、静态指标B、动态指标C、时间性指标D、价值性指标E、比率性指标16、建设工程工程量清单计价规范提出了分部分项工程量清单的四个统一，即（ABCE）。A、项目编码统一B、项目名称统一C、计量单位统一D、小数点位数统一E、工程量计算规则统一17、工程建设定额就其物质消耗的性质而言，是由（A、B、C）三部分组成的。A、人工消耗定额B、材料消耗定额C、机械消耗定额D、时间消耗定额E、产量消耗定额18、合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同量有约定外，应按照下列办法确定（A、C、D、E）A、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确定后作为结算的依据。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题B、由于工程量清单的工程数量有误，属合同约定幅度以外的，应执行原有的综合单价。C、由于工程量清单的工程数量有误，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价。D、设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价。E、由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为清单的依据。19．我国的法律形式具体包括：［BCDE］A、主管部门的文件B、行政法规C、宪法、法律D、地方性法规E、行政规章20.施工合同中的索赔及其争议的处理方法有［ＡＣＤ］A、协商谈判B、中间人谈判C、邀请中间人调解D、向仲裁机构申请仲裁E、行政机关裁决三、.判断题（共20题，每题1分，共20分）1、水灰比过小或过大，都会影响砼的和易性，它们成正比。（×）2、工程造价的合理确定是控制工程造价的前提和先决条件（√）3、综合单价的组成是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，不考虑风险因素。（×）4、合同工期是指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。（√）5、造价员可以同时受聘在一个工程造价咨询单位和一个施工企业执业。（×）6、在同一槽、坑内或沟内有干、湿土时，应分别计算干、湿土工程量，但使用定额时，应按槽、坑或沟的全深套用定额。（√）7、砼垫层厚度以15cm内为准，厚度在15cm以上的应按砼基础相应项目执行（√）8、金属结构制作在计算不规则或多边形钢板时均以实际面积计算。（×）9、外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内，另一面墙可计算抹灰脚手架。（√）个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题10、混凝土构件，使用泵送混凝土浇注者，卷扬机施工定额台班乘系数0.96；塔式起重机施工定额中的塔式起重机台班含量乘系数0.92。（√）11、包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。（√）12、建设工程必须进行招标而未招标的，承包人与发包人签订的建设工程施工合同无效。（√）13、措施项目清单是工程中的实体性项目，是为完成分部分项工程所采取的措施。（×）14、混凝土阳台、雨蓬、楼梯的砼含量设计与定额不符不调整（×）15、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程必须采用工程量清单计价方式。（√）16、我省现场安全文明施工措施费分为基本费、现场考评费二部分。（×）17、材料在吸水饱和状态下，抵抗冻融破坏的能力称为耐寒性（×）18、建筑物的阳台，不论是凹阳台、挑阳台、封闭阳台、不封闭阳台均按水平投影面积的一半计算建筑面积。（√）19、计价表中的檐高是指设计室内地面至檐口的高度。（×）檐高是指室外设计地坪至檐口的高度20、檐高在3.6m内的平房、围墙，不得计取垂直运输机械费（√）一、单选题：1、工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：（C）]A、生产准备费　　B、土地征用及迁移补偿费　　　　　C与项目建设有关的费用D设备及工器具购置费2、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为：（E）A、10-15％B、20-35％C、75-95％D、5-35％E、35-75％3、中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：（B）个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A、500　B、5000　C、1500D、3500４、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[（C）。A、最低限额　B、最终限额　C、最高限额　D、规定限额5、工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于（D）。A、30、60B、20、50C、10、40D、60、606、已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？（A）A、16.072B、14.572C、14.000D、17.22=12.5+0.8+1.05+（12.5+0.8+1.05）*12%=16.0727、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（C）表示节顺序码。A、一、二位B、三、四位C、五、六位D十至十二位8、在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由（C）提供的文件。A、工程造价中介机构B、工程招标代理机构C、招标人D、投标人9、（A）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目B、零星工作项目C、分部分项工程项目D、其他项目10、　投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（C）。A、±30%　B、±20%C、±10%　D、±10%以内11、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。A、造价咨询机构B、发包人C、造价管理部门D、投标人12、实行工程量清单报价宜采用（B）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A、固定总价B、固定单价C、成本加酬金D、可调价格13、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。Ａ、自然灾害　　B、不可预见性灾害　　C、设计变更及施工条件变更　　D、政策性调整14、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（C）计价。A、分部分项工程项目B、措施项目C、零星项目D、其他项目15、规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。A、基础底面积乘以挖土深度　　B、基坑底面积乘以挖土深度C、基础垫层底面积乘以挖土深度D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度二、多项选择选题：1、建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：（ACDE）A、建设项目的预备、筹建、设备购置B、生产大修理、购进施工机械C、勘察设计、试车调试D、建筑安装、E、竣工投产2、按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有（ABDE）：A、运输工程项目B、能源工程项目C、物质文化生活需要的项目D、工业工程项目E、农田水利工程项目等3、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工　　B、材料　　C、机械台班个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题D、管理费E、利润4、咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于（B），并具有（CE）社会功能。A、第一产业　B、第三产业C、服务和引导功能　D、指导和引导功能E、联系功能5、我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括（ABCE）。A、人工费和材料费　B、施工机械使用费C、临时设施费和现场管理体费　D、企业管理费E、其他直接费　6、临时设施费用内容包括（ACDE）等费用。A、临时设施的搭设　B、照明设施的搭设C、临时设施的维修　D、临时设施的拆除E、摊销7、工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为（ＡBＣＤ）等。A、建筑工程定额　B、建筑安装工程费用定额C、设备安装工程定额、工器具定额D、工程建设其他费用定额　E、施工定额（8）《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括方面有（ABCD）。A、强制性B、竞争性C、合理性个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题D、实用性E、通用性9、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工B、材料C、机械台班D、管理费E、利润１0、不可竞争费用有（ACDE）。A、现场安全文明施工措施费B、临时设施费、二次搬运费C、工程定额测定费　D、安全生产监督费　E、劳动保险费１1、工程量清单应采用统一格式。由封面、（Ａ）、（Ｂ）、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、（Ｄ）组成。A、填表须知B、总说明C、分部分项工程量清单综合单价分析表D、甲供材料表E、综合费用计算表１2、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（BD），并考虑风险因素。A、材料购置费B、利润C、税金D、管理费Ｅ、其他项目费１3、工程造价管理是（ABC）的保障。A、合理确定工程造价B、有效控制工程造价C、提高投资效益　Ｄ、建筑安装费用　Ｅ、工程建设其他费用个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题１4、当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的（BD）工程量应调整。A、机械B、模板C、人工D、脚手架　Ｅ、材料１5、我国的法律形式具体包括：（ＢＣＤＥ）Ａ、主管部门的文件　Ｂ、行政法规　　Ｃ、宪法、法律　　Ｄ、地方性法规　Ｅ、行政规章１6、合同法规定：当事人订立合同有（E）种形式，其书面形式包括：（ＢＣＤ）Ａ、五　　Ｂ、合同书　Ｃ、信件Ｄ、数据电文等　Ｅ、三17、《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：（ＡＣＤ）Ａ、保证　Ｂ、书面Ｃ、抵押和质押　Ｄ、留置和定金　Ｅ、口头18、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人（ＣＤ）。Ａ、４　Ｂ、电文　Ｃ、８　Ｄ、书面　Ｅ、随意形式19、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（ＡＣＤ）Ａ、协商谈判　Ｂ、中间人谈判　Ｃ、邀请中间人调解　Ｄ、向仲裁机构申请仲裁　Ｅ、行政机关裁决20、目前工程造价管理工作所需的意识（AB）。A、创新意识B、服务意识C、自主意识D、管理意识E、指导意识第一章建设工程造价概论1、（√）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。2、建设工程分类有多种形式，按建设用途可分为（AC）。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A、生产性建设项目B、新建项目C、非生产性建设项目D、扩建项目E、改建项目3、某新建工厂建设项目的生产车间应看作是一个（B）A、分部分项工程B、单项工程C、分项工程D、单位工程4、（√）无论是政府投资还是企业投资在建设准备阶段都分为施工图设计和审查、办理用地、招标等程序。5、施工图设计和审查属于建设项目的（B）阶段。A、建设前期阶段B、建设准备阶段C、建设施工阶段D、竣工验收阶段6、（×）建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内组织开工。因故不能按期开工的，建设单位应当在期满前向发证机关说明理由，申请延期。延期以三次为限，每次不超过三个月。7、工程造价的含义之一是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用，这是对应于（D）而言的。A、承包人B、承发包双方C、建设单位D、投资和项目法人8、设计变更、材料、设备价格、工资标准以及取费费率的调整，贷款利率、汇率的变化，都必然会影响到工程造价的变动，这体现了工程造价的（C）。A、大额性B、个别性C、动态性D、层次性9、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据体现了工程造价的（A）职能。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A、预测职能B、控制职能C、评价职能D、调控职能10、（×）我国工程造价管理体制改革的最终目标是逐步实行工程量清单计价。11、工程造价管理组织包含以下系统（ABC）。A.政府行政管理系统B.企、事业机构管理系统C.行业协会管理系统D.业主机构管理系统E.承包商管理系统12、（×）建设工程的投资费用管理，属于工程价格管理范畴。13、（√）工程造价合理确定是控制工程造价的前提和先决条件。14、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（C）。A、合理设置工程造价控制目标B、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制C、采取主动控制措施D、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段15、不属于工程造价咨询及咨询业的社会功能的是（C）。A、服务功能B、引导功能C、评价功能D、联系功能16、（√）工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。17、（×）申请甲级工程造价咨询企业资质须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满2年。18、（×）工程造价咨询企业可以将承接的造价业务转包给社会个人。19、（√）参加继续教育是造价工程师的权利，也是其义务。20、（×）造价员须每两年参加不少于30小时继续教育。第二章工程造价构成1、（×）建设项目费用就是工程造价。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题2、建设单位管理费属于（C）部分内容。A、建筑安装工程费用B、设备及工器具购置费C、工程建设其他费用D、预备费3、（×）经营性项目铺底流动资金是建设项目总造价的一部分。4、我省09费用定额规定，（B）不属于规费项目。A.工程排污费B.安全文明施工措施费C.社会保障费D.住房公积金5、采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D）。A.分部分项工程费B.人工费C.人工费＋机械费D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费6、清单计价法的材料预算价构成包括（ABDE）。A.材料原价B.采购保管费C.二次搬运费D.包装费E.风险费7、根据我省09费用定额规定，（BCDE）属于措施项目费的内容。A.环境保护费B.现场安全文明施工措施费C.地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费D.冬雨季施工增加费E、已完工程及设备保护费8、材料采购保管费包括（ACDE）。A.采购费B场外运输费C.工地保管费D.仓储损耗个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题E.仓储费9、清单计价法的施工机械费构成包括（ABCD）。A.折旧费B.大修理费C.人工费D.燃料动力费E.管理费10、现场安全文明施工措施费不包括（B）。A.施工现场安全B.建筑安全监督管理C.文明施工D.环境保护及职工健康生活11、其他项目包括（ABCD）。A、暂列金额B、计日工C、总承包服务费D、暂估价E、预留金12、（√）企业检验试验费是指施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样和其他为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用。13、（×）暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的款项，用于施工合同签订时尚未明确或不可预见的所需材料、设备和服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整及发生的索赔、现场签证确认等费用及专业工程的金额。14、关税的计税基础为（B）A.货价（FOB）B.货价（FOB）+国际运费+运输保险费C.货价（FOB）+国际运费D.货价（FOB）+运输保险费15、设备运杂费由下列各项构成（ABCD）A运费和装卸费B包装费C设备供销部门的手续费个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题D采购与仓库保管费E运输保险费16、（C）不属于与建设项目有关的其他费用。A建设单位管理费B工程监理费C生产准备费D工程保险费第三章工程造价计价依据1、（×）定额是计划经济的产物，是与市场经济相悖的体制改革对象。2、以下表述中正确的有（ABCD）。A在工程建设中，定额具有节约社会劳动和提高生产效率的作用。B定额有利于建筑市场公平竞争。C定额是对市场行为的规范。D工程建设定额有利于完善市场的信息系统。E定额有利于企业形成自主报价。3、随着科学技术水平和管理水平的提高，社会生产力的水平也必然会提高。原有定额不能使用生产发展时，定额授权部门根据新的情况对定额进行修订和补充。这体现了定额的（D）。A.真实性B系统性C.稳定性D.时效性4、工程建设定额按使用范围可分为（ABCE）A施工定额B预算定额C概算定额D费用定额E投资估算指标。5、（×）预算定额的项目划分很细，是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程建设定额中的基础性定额。6、（√）施工定额是企业定额，它反映了企业的施工水平。7、施工定额的作用表现在（ABCD）。A.是企业计划管理的依据。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题B.是组织和指挥施工生产的有效工具。C.是计算工人劳动报酬的依据。D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础。E.是工程价款结算的依据。8、（√）施工定额是衡量工人劳动数量和质量，提供成果和效益标准。9、（√）施工定额的水平直接反映劳动生产率水平，反映劳动和物质消耗水平。施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。10、不属于劳动定额表现形式的是（D）A时间定额B产量定额C工时定额D人工定额11、（√）时间定额与产量定额互为倒数关系。12、时间定额包括（ABCE）A工作时间B辅助工作时间C准备与结束工作时间D等待时间E不可避免的中断时间。13、某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（B）。A.80m3B.76.8m3C.115.2m3D.120m314、某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的时间定额是（D）。A.0.89工日/m3B.1.12m3/工日C.0.89m3/工日D.1.12工日/m315、（x）材料消耗定量=材料的净耗量+材料的损耗量，而材料损耗率=材料损耗量/材料净耗量×100%16、预算定额水平以绝大多数施工单位的施工水平定额为基础，贯彻的是预算定额编制原则中的（D）。A按社会平均先进水平确定预算定额的原则B简明实用的原则C坚持统一性和差别性相结合的原则D按社会平均水平确定预算定额的原则个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题17、（x）预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、辅助用工两部分组成的。18、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（A）工日。A13.09B15.58C12.75D12.9619、（√）砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。20、概算定额的作用(ABCD)A是编制概算的依据。B是设计方案比较的依据。C是编制概算指标和投资估算指标的依据。D实行工程总承包时，可作为投标报价参考。E编制施工组织设计的依据。21、（x）工程量清单由招标人或受其委托工程造价咨询人编制。22、工程量清单是工程量清单计价的基础，其作用主要表现为（ACDE）。A是编制工程预算或招标人编制控制价的依据B是供投标者报价的参考工程量C是确定和调整合同价款的依据D是计算工程量以及支付工程款的依据E是办理工程结算和工程索赔的依据23、（√）08计价规范包括正文和附录两部分，二者具有同等效力。24、（√）全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。25、工程量清单计价的意义在于（ABCE）。A提供一个平等的竞争条件。B满足市场经济条件下竞争的需要。C有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价。D建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据。E有利于业主对投资的控制。第四章工程造价编制与确定个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题1、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（C）A、±30%B、±20%C、±10%D、±10%以内2、建设项目投资决策过程可分为（ABDE）几个阶段。A.项目规划阶段B.可行性研究阶段C.项目后评价阶段D.项目评审阶段E.项目建议书阶段3、（√）投资估算已经批准，在一般情况下不得随意突破。4、某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（B）万元。A..1023B.1125C.1180D.12395、固定资产动态投资包括（BCD）。A．建筑安装工程费B.涨价预备费C.投资方向调节税D.贷款利息E.设备及工器具购置费6、（x）生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。7、（√）经批准的建设项目设计总概算的投资额，是该工程建设投资的最高限额。8、（√）施工图预算是考核工程成本、确定工程造价的主要依据。9、施工图预算的作用（BCDE）。A.施工图预算是签订建设工程合同和贷款合同的依据。B.施工图预算是编制投标文件、签订承发包合同的依据。C.施工图预算是工程价款结算的主要依据。D.施工图预算是落实或调整年度建设计划的依据。E.施工图预算是施工企业编制施工计划的依据。10、施工图预算的编制依据是（BCD）。A.《建设工程工程量清单计价规范》个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题B.施工图纸及说明书和标准图集。C.适用的预算定额或专业工程计价表。D.施工组织的设计或施工方案。E.承包合同文件。11、工程量计算规则包括下列内容（ABCD）。A.工程量的项目划分B.工程量的计算内容C.工程量计算范围D.工程量计算公式E.工程量的大小12、施工图预算编制方法有（AD）。A.单价法B.工程量清单单价法C.计价表单价法D.实物量法E.定额法13、（√）08计价规范规定同一招标工程的项目编码不得有重码。14、（×）编制工程量清单出现附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中未包括的项目，编制人应当补充，并报市级或行业工程造价管理机构备案。15、（√）08计价规范中“安全文明施工”措施项目内容包含“文明施工”、“安全施工”、“环境保护”三项。16、08规范“通用措施项目一览表”中，增加了（ＡＢＣＤ）目A.材料与设备检验试验B.赶工措施C.工程按质论价D.特殊条件下施工增加E.脚手架17、措施项目清单的编制依据（ＡＢＤＥ）。A.拟建工程的施工组织设计B.拟建工程的施工技术方案C.与拟建工程相关的工程施工规范和工程验收规范D.投标文件个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题E.设计文件18、其它项目清单宜按照下列内容列项，有（ＡＢＣＤ）。A.暂列金额B.暂估价C.计工日D.总承包服务费E.现场安全文明施工措施费19、（√）暂列金额不宜超过分部分项工程费的10%。20、我省执行08计价规范（苏建价[2009]40号），对规费项目清单规定，应按照（ＡＢＣＥ）内容列项。A.工程排污费B.社会保障费C.住房公积金D.危险作业意外伤害保险E.安全生产监督管理费21、（×）全面审查法适用于工程量较大、结构和工艺较复杂的工程。22、（√）招标控制价是招标人对招标工程的最高限价。23、（√）当国有资金投资建设项目招标控制价超过批准的概算，招标人应当将其报原概算审批部门审核。24、下列属于招标控制价的编制依据是（ＡＢＣＤ）。A.08计价规范B.国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价定额和计价办法C.建设工程设计文件及相关资料D.建设工程投资估算25、招标人应当在招标控制价发给投标人的（Ｃ）内，将招标控制价有关资料报送工程所在地造价管理机构备案。A.5天B.5个工作日C.3天D.3个工作日26、（×）招标控制价可以由招标人编制，也可由受其委托的造价咨询人编写。27、（×）招标文件中提供了暂估单价的材料，可以不按暂估的单价计入综合单价。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题28、（√）不平衡报价是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以使其不提高总价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。29、不平衡报价法又称（Ａ）。A.前重后轻法B.前轻后重法C.突然降价法D.增加建议法30、工程竣工结算方式分为（ＡＢＣ）。A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.分项工程竣工结算E.单体工程竣工结算31、（×）工程完工后，发、承包双方应在一个月内办理工程竣工结算。32、（×）承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告后一周内递交给发包人。33、建设工期在12个月以内的小型建设项目适合采用（Ｂ）结算方式。A.按月结算B.竣工后一次结算C.分段结算D.其它结算方式34、某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为20％，当累计结算工程款为（D）时，开始扣回备料款。A.300万元B.450万元C.600万元D.500万元35、包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（C），不高于合同全额的（）。A.10％，20％B.20％，30％C.10％，30％D.15％，25％36、（×）招标时现浇砼构件项目特征描述砼强度为C20，但施工中发包人变更为砼强度等级为C30，这时应该重新确定综合单价。37、合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（D）。A.按审价部门提出的价格调整个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题B.按发包人指定的价格调整C.按设计部门提出的价格调整D.由承包人提出综合单价，经发包方确认后执行38、（×）根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到承包人申请后两周内支付结算款。39、（√）发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。40、全部使用或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额的（A）的比例计算保留金。A.5%B.2%C.3%D.10%41、（×）承发包双方发生工程造价合同纠纷时，在经合同约定的仲裁机构仲裁后，可以再向人民法院起诉。42、竣工决算由（ABCD）组成。A.竣工决算报告说明书B.竣工工程平面示意图C.竣工决算报表D.工程造价比较分析E.工程竣工图纸43、（×）地方级基本建设项目竣工财务决算由上一级财政部门审批。第五章建设工程施工合同1、下列哪项不是《施工合同文本》的组成部分。（D）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.工程量清单2、施工合同文件正确的解释顺序是（Ｄ）。A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。3、（×）工程师是指监理单位委派施工现场的监理人员。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题4、因工程师指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由（Ｃ）承担。A.承包人B.监理单位C.发包人D发包人和监理单位共同5、发包人供应的材料设备与约定不符时应按（ＡＢＣＥ）情况在专用条款中约定进行处理。A.材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价。B.材料设备品种、规格、型号、数量、质量等级与一览表约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购。C.发包人供应材料的规格、型号与一览表约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包人承担相应的费用。D.到货地点与一览表约定不符时，发包人负责运至一览表约定的地点。E.到货时间早于一览表约定时间，承包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表的约定时间，由发包人承担由此造成的承包人损失，工期延误，相应顺延工期。6、工程师不能按时参加验收，须在验收前（Ａ）小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过（）小时。A.24小时，48小时B.24小时，24小时C.48小时，48小时D.48小时，24小时7、工程合同计价方式（ＡＢＣ）A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.总价合同E.单价合同8、（√）当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。9、（×）工程量清单计价的工程，必须采用单价合同。10、在某工程土方开挖过程发下古建筑遗址，经文物部门勘察，须进行保护处理，由此增加费用由（Ｄ），工期（）。A.发包人、不顺延个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题B.承包人、顺延C.承包人、不顺延D.发包人、顺延11、（×）施工合同的监督管理仅指各级工商行政管理机关、建设行政主管机关、金融机构对施工合同的监督管理。12、因百年未遇的暴雨，导致在建工程基坑坍塌，由此产生的工程修复费用和工期延误如何处理。（Ｄ）A.发包人承担、不顺延B.承包人承担、顺延C.承包人承担、不顺延D.发包人承担、顺延13、（×）因百年未遇的暴雨，导致承包商机械设备损坏，由此产生的修复费用由发包人承担。14、（×）因不可抗力导致某项工作延期，则承包商有权获得工期补偿。15、索赔证据应具备（ABCD）。A.真实性B.关联性C.及时性D.可靠性E.独立性16、发生索赔时，不属于解决索赔的处理方式的是（D）。A.协商解决B.邀请中间人调解C.向仲裁机构申请仲裁D.向人民法院提起诉讼17、（×）费用索赔以赔偿或补偿实际损失为原则，直接损失可以赔偿，而间接损失无法补偿。第六章工程建设法律基本知识1、我国法律的表现形式有（ABCD）A.宪法B.法律C.行政法规D.地方性法规个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题E.部门行政规章2、甲乙双方就借款事宜签订了相关协议，明确了双方的权利和义务，则甲乙是该法律关系的（A）。A.主体B.客体C.内容D.法人3、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（C）。A.自然人B.公民C.组织D.法定代表人4、（√）甲乙双方就专利权转让达成了相关协议，在此法律关系中，专利权为法律关系的客体。5、法律责任具有下列特征（　ＡＢＣ）。A.法律责任具有强制性B.法律责任是由法律明文规定的C.法律责任是不履行法定义务的后果D.法律责任可以由法官认定E.法律责任具有义务性6、法律责任的类别包括（ＡＢＣＤ）。A.行政法律责任B.民事法律责任C.刑事法律责任D.经济法律责任E.社会法律责任7、法律责任追究的原则（　ＡＢＤＥ）。A.责任法定原则B.责任自负原则C.违法行为与法律责任相适应原则D.责任平等原则E.重在教育原则个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题8、下列工程承发包模式，（Ｃ）适用于简单、明确的常规性工程和一些专业性较强的工业建筑工程。A.平行承发包B.设计或施工总分包C.设计施工一揽子承包D.工程项目总承包管理9、（×）国有投资项目必须实行工程监理。10、（×）《招投标法》规定招标方式分为公开招标和非公开招标两种。11、（√）邀请招标邀请对象的数目以5-7家为宜，但不应少于3家。12、招标投标阶段的主要工作内容包括（ABCD）A.发布招标公告B.资格预审C.编制招标文件D.标前会议E.开标13、（√）评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数约5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。14、（√）中标通知书发出后30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。15、（×）成片开发的住宅小区项目因非国有投资项目，不需要进行招标。16、（×）建设工程交易招投标中心的工作人员可以作为评标委员会成员参加评标工作。17、合同法的基本原则是（ＡＣＤＥ）。A.平等、自愿原则B.权利与义务相统一的原则C.遵守法律、维护社会公共利益的原则D.公平、诚实信用原则E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则18、下列合同形式属于书面形式的有（ＡＢＣＤ）。A.合同书B.电子邮件C.信件D.传真E.口头约定19、合同内容中的标的是（ＢＤＥ）。A.合同内容B.合同法律关系客体个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题C.合同主体D.权利义务指向的对象E.合同的核心20、（×）对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。21、对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（Ｂ）。A.按照通常理解予以解释B.不利于提供格式条款一方的解释C.该条款无效D.有利于提供格式条款一方的解释22、（×）合同成立则一定生效。23、甲方致函乙方，欲订购1000套女士西服，并提供规格、单价，询问乙方是否同意，同月同日，乙方也致函甲方，表示现有1000套女士西服，提供规格、单价，询问甲方是否接受。双方收信后均未给对方回复，数月后，乙方向甲方发货，甲拒绝收货，付款。本案中，双方关系是（Ｂ）。A.合同关系成立B.合同关系未成立C.合同关系成立且生效D.合同关系成立不生效24、属于无效合同的情况包括（ＡＢＣＤ）。A.一切以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人C.合同标的实现损害社会公共利益D与对方恶意串通损害第三人利益根据《合同法》第五十五二条的规定，导致合同无效的原因包括：1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；2、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；3、以合法形式掩盖非法目的；4、损害社会公共利益；5、违法法律、行政法规的强制性规定。25、深夜，急于分娩的孕妇万某在丈夫的搀扶下准备乘出租车去医院，司机要求其支付相当于正常乘车费10倍的车费。万某的丈夫考虑到情况紧急，只好答应。双方达成的合同是（Ｂ）。个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题A.可撤销合同，理由是显失公平B.可撤销合同，理由是乘人之危C.无效合同，理由是受欺诈D.无效合同，理由是受胁迫26、（×）当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利和义务的全部结束。27、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商，对合同的（B）进行修订或调整所达成的协议。A.形式B.内容C.主体D.客体28、（√）甲乙双方签订二手房买卖合同，必须经房屋管理机构登记生效后才能生效。29、《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当予以赔偿。损失赔偿额应为（A）。A.相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益B.等于因违约所造成的损失C.等于合同履行后可以获得的利益D.原则上应超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失30、不属于当事人承担违约责任的方式的是（D）。A.继续履行合同B.采取补救措施C.赔偿损失D.赔礼道歉31、（×）合同违约一方在支付违约金后，如违约金低于造成的损失的，还需支付赔偿金。32、（√）合同法规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金。33、担保法规定的担保方式有以下几种（ABCE）。A.保证B.抵押C.质押个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页 2011年江苏省造价员考试《基础理论》习题D.处置E.定金34、（×）公办高等院校可以作为合同债务的保证人。35、（√）给付定金的一方不履行约定的义务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。36、下列不属于代理种类的是（B）。A.委托代理B.表见代理C.法定代理D.指定代理第一章建设工程造价概论1、是2、AC3、B4、是5、B6、否7、D8、C9、A10、否11、ABC12、否13、是14、C15、C16、是17、否18、否19、是20、否第二章工程造价构成1、否2、C3、否4、B5、D6、ABDE7、BCDE8、ACDE9、ABCD10、B11、ABCD12、是13、否14、B15、ABCD16、C第三章工程造价计价依据1、否2、ABCD3、D4、ABCE5、否6、是7、ABCD8、是9、是10、D11、是12、ABCE13、B14、D15、否16、D17、否18、A19、是20、ABCD21、否22、ACDE23、是24、是25、ABCE第四章工程造价编制与确定1、C2、ABDE3、是4、B5、BCD6、否7、是8、是9、BCDE10、BCD11、ABCD12、AD13、是14、否15、是16、ABCD17、ABDE18、ABCD19、是20、ABCE21、否22、是23、是24、ABCD25、C26、否27、否28、是29、A30、ABC31、否32、否33、B34、D35、C36、是37、D38、否39、是40、A41、否42、ABCD43、否第五章建设工程施工合同1、D2、ACD3、否4、C。5、ABCD6、A7、ABC8、是9、否10、D11、否12、D13、否14、否15、ABCD16、D17、否第六章工程建设法律基本知识1、ABCD2、A3、C4、是5、ABC6、ABCD7、ABDE8、C9、否10、否11、是12、ABCD13、是14、是15、否16、否17、ACDE18、ABCD19、BDE20、否21、B22、否23、B24、ABCD25、A26、否27、B28、是29、A30、D31、否32、是33、ABCE34、否35、是36、ACD个人收集整理，有错漏重复在所难免，请自行查证，责任自负。第61页'