监理工程师《合同管理》复习题及答案.doc 69页

'2012年监理工程师考试《合同管理》复习题及参考答案1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于(　　)。A.职务代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为(　　)之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有3.下列关于留置担保的说法中，正确的是(　　)。A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提4.投标保证的有效期限从(　　)之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出 5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为(　　)。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人6.下列关于合同公证的说法中，正确的是(　　)。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是(　　)。A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由(　　)。A.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.承包人与发包人代表承担法律责任 D.施工企业决定责任承担人参考答案1D2.A3.B4.C5.A6D7.C8.A9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是(　　)。A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨(　　)元。A.4300B.4250C.4200D.415011.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是(　　)。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权12.根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是(　　)。 A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让13.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为(　　)万元。A.2B.5C.7D.1214.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是(　　)。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是(　　)。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效16.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应(　　)。A.审请仲裁机构重新仲裁 B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决参考答案9.C10.D11.B12.A13.C14.D15.B16.C17.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是(　　)。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理18.下列关于最低评标价法的说法中，正确的是(　　)。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价19.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在(　　)天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.4020.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是(　　)。 A.监理能力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉21.按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是(　　)。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件22.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是(　　)。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策23.建设工程委托监理合同的终止日为(　　)之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满24.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是(　　)。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求 B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔参考答案17.C18.D19.C20.A21.B22.C23.C24.C25.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是(　　)。A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求26.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是(　　)。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退;完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费27.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是(　　)。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书 D.中标通知书、专用条款、工程量清单28.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是(　　)。A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同29.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是(　　)。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据30.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为(　　)。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日31.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过(　　)共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人 32.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为(　　)。A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担参考答案25.C26.B27.D28.A29.B30.B31.C32.D33.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是(　　)。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担34.某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是(　　)。A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期35.工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是(　　)。 A.停止施工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的要求C.自行复工D.向发包人发出请求复工的要求36.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为(　　)之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付37.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是(　　)。A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期38.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是(　　)。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任 39.承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与(　　)共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门40.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是(　　)。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款参考答案33.A34.A35.C36.D37.D38.B39.B40.A41.根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至(　　)之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效42.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是(　　)。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减 C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减43.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由(　　)。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定44.根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为(　　)。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天45.根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是(　　)的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款46.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于(　　)。A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施 47.根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是(　　)。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限48.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是(　　)。A.立即执行B.变更执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行参考答案41.D42.C43.C44.C45.B46.D47.C48.C49.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是(　　)。A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失50.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是(　　)。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿 C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)51.施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是(　　)。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任52.施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有(　　)。A.该担保方式是抵押B.该担保方式是质押C.施工企业应当将汇票交付债权人D.双方应当办理登记E.汇票应由施工企业保管53.某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是(　　)。A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标 54.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有(　　)。A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满55.下列关于合同订立过程的说法中，正确的有(　　)。A.发布招标公告是要约邀请B.发布招标公告是要约C.投标是要约D.发出中标通知书是承诺E.发出中标通知书是新要约56.根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有(　　)的合同。A.因重大误解而订立B.一方以欺诈、胁迫的手段订立C.以合法形式掩盖非法目的D.订立合同时显失公平E.损害社会公共利益参考答案C49.B50.D51.AD52.BC53.CD54.AC55.ACD56.ABD57.根据《中华人民共和国合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当(　　)。A.返还财产 B.赔偿损失C.没收财产D.上缴法院所有E.追缴收归国库58.建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位(　　)。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利59.根据《中华人民共和国合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有(　　)。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用60.在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有(　　)。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目 E.单项合同估算价为20万元的监理项目61.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有(　　)。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标报价的大小写金额不一致的E.投标报价明显低于市场价格的62.某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是(　　)。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人63.在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有(　　)。A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系64.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中属于监理人附加工作的有(　　)。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作 B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续参考答案57.ABE58.AD59.ADE60.AB61BC62.AC63.ADE64.BCD65.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有(　　)。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故66.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有(　　)。A.设计合同经签字盖章后立即生效B.设计合同在支付定金后生效C.设计合同的定金为合同总价的20%D.设计人收到定金为设计开工的标志E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任67.工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括(　　)。A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致 C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求68.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有(　　)。A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护69.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有(　　)。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护70.施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有(　　)。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法 71.下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有(　　)。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸72.根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有(　　)。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程参考答案65.DE66.BCD67.ACDE68.AD69.ABDE70.ABCD71.ABC72.CDE2012年监理工程师合同管理测试试题及答案第一题单项选择题第1题 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人（　　）。A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更正确答案：C 第2题 依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明（　　）。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算正确答案：A第3题 某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（　）。A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立正确答案：C第4题 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（　　）。A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担正确答案：D第5题 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（　　）。 A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 C.批准承包人缩短合同工期 D.将批准的索赔额纳入月进度款中正确答案：C第6题 某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（　　）。A.4850万元和5000万元  B.4850万元和4850万元 C.5150万元和5000万元 D.5150万元和4850万元正确答案：A第7题 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（　　）。A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额正确答案：D第8题 (2008年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由（　　）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同正确答案：C第9题 施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（　　）。　　 A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延正确答案：A第10题  某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（　　）。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延正确答案：A第11题 勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（　　）状态。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立正确答案：A第12题 委托监理合同的标的是（　　）。A.服务B.工程C.管理D.项目目标正确答案：A第13题 依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，（　　）后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人正确答案：C第14题 建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是（　　）。A.科学检测B.抽查C.旁站验收D.隐检正确答案：B 第15题 工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由（　　）承担责任。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案：A第16题 设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（　　）。A.投标单位的企业规模大小 B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚 D.投标单位的质量管理体系是否科学正确答案：A第17题 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（　　）。 A.发包人赔偿，延误的工期顺延 B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C.自己承担，延误的工期顺延 D.自己承担，延误的工期不予顺延 正确答案：A第18题 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（　　）日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续正确答案：B第19题  指定分包商是（　　），完成某项特定工作内容的特殊分包商。A.由建设单位选定，与总包商签订合同B.由总包商选定，与建设单位签订合同C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同D.由建设单位选定，与工程师签订合同正确答案：A第20题 (2008年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（　　）。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定正确答案：B第21题 (2008年)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验。3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（　　）。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日正确答案：A第22题 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（　　）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购正确答案：C第23题  (2010年)施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于（　　）。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务，D.由第三人向债权人履行债务正确答案：D第24题 某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。建设单位在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（　　）。A.10月l0日B.10月13日C.10月20日D.10月30日正确答案：A第25题 某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（　　）的范围。 A.正常监理工作 B.额外监理工作 C.变更监理工作 D.附加监理工作正确答案：D第26题 某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是（　　）。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权正确答案：C第27题 某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于 4月20日组织生产设备启动试车检验，4月23日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于4月25日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为（　　）。A.4月6日B.4月20日C.4月23日D.4月25日正确答案：A第28题 某工程双方口头协议委托施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时就认定（　　）。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任正确答案：C第29题 (2008年)委托监理合同法律关系的客体是（　　）。A.监理工程B.监理服务C.监理规划D.监理投标方案正确答案：B第30题 某施工合同的合同工期为18个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第14个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第20个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第19个月，则竣工结算时应按（　　）。A.延误1个月竣工赔偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿正确答案：A 第31题 对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人（　　）。A.可自愿选择公开或邀请招标方式B.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D.选择公开或邀请招标方式均应得到批准正确答案：B第32题 设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（　　）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作正确答案：A第33题 (2009年)按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到（　　）不属于业主应承担的风险。A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物正确答案：B第34题 设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批造成的损失应由（　　）。A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担正确答案：A第35题  甲建设单位与乙水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是（　　）。A.物B.财C.行为D.智力成果正确答案：A第36题 合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（　　）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地正确答案：B第37题 在评标委员会成员中，不能包括（　　）。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家正确答案：B第38题 某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（　）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延正确答案：B第39题 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（　　）承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师正确答案：B 第40题 合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为6个月；主要工程及设备大多为（　　）；个别重要设备也可约定为18个月。A.18个月B.12个月C.8个月D.6个月正确答案：B第41题 某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（　　）。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担 C.承包人全部承担 D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失正确答案：C第42题 下列选项中，属于无效合同的是（　　）。A.因重大误解而订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同正确答案：C第43题 根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于（　　）。A.费用 B.追加合同价款C.索赔款 D.可接受合同金额正确答案：B第44题  建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（　　）。A.解决施工中出现的设计问题B.保护设计人的知识产权C.保证设计质量D.对外商的设计资料进行审查正确答案：B第45题 根据代理权产生依据的不同，可将代理分为（　　）。A.直接代理与间接代理B.无权代理与有权代理C.法定代理、指定代理与委托代理D.显名代理与隐名代理正确答案：C第46题 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（　　）。 A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失正确答案：C第47题 发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。（　　）后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A.施工全部完毕B.保修期满C.试车合格D.竣工验收报告被批准正确答案：D第48题  对承包商设备的控制，其目的是（　　）。A.保证本工程的施工，同时，承包商不能将其中的任何一部分运出施工现场B.保证本工程的施工，同时，承包商在经工程师同意后，可以将其中的任何一部分运出施工现场C.不是为了保证本工程施工D.上面说法均不正确正确答案：B第49题 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（　　）。A.竣工后一次支付B.与工程进度款同期支付C.确认后一次支付D.提前支付正确答案：B第50题 依据FIDIC《施工合同条件》的规定，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（　　）。A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还正确答案：C第二题多项选择题第51题在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（　　）。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E.承包人可以留置该工程正确答案：BC第52题(2008年)设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（　　）。A.单机无负荷试车由发包人组织B.单机无负荷试车由承包人组织C.联动无负荷试车由发包人组织D.联动无负荷试车由承包人组织E.竣工后的试车由承包人组织正确答案：BC 第53题下列合同中，属于效力待定合同的有（　　）。A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.与无代理权人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同正确答案：ACE第54题 根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（　　）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同正确答案：ABCD第55题FIDIC合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是（　　）。A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%-90%内C.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同正确答案：ABDE第56题(2008年)工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（　　）。A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计正确答案：ACD 第57题招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（　　）。A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求正确答案：BCD第58题下列情况中，属于额外监理工作的有（　　）。 A.由于变更而需延长的监理工作 B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作 C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作 D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作 E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作 正确答案：CD第59题按《合同法》规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，（　　）。A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务正确答案：ACDE第60题依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括（　　）。A.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令正确答案：CE 第61题依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同发包人的义务包括（　　）。A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道正确答案：ACE第62题 (2008年)甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有（　　）。A.拒收货物B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C.不接收货物并要求对方承担违约责任D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责正确答案：ABD第63题(2010年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有（　　）。A.中标函B.监理委托函C.工程监理合同标准条件D.投标保函，E.规范和规程正确答案：ABC第64题  在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（　　）。A.投标人资质B.监理大纲C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价正确答案：ABDE第65题某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在（　）。A.要求设计单位修改设计B.承担设备拆除的费用C.负责设备重新安装D.承担重新安装的费用E.重新组织单机无负荷试车正确答案：ABD第64题在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（　　）。A.选定施工合同的承包人 B.批准施工合同承包人选定的分包人 C.确定工程规模 D.主持工程建设有关协作单位的组织协调 E.审核承包人的索赔 正确答案：DE第67题指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入（　　）的工作，因此不损害承包商的合法权益。A.间接费B.管理费C.人工费D.机械费E.材料费正确答案：AB第68 题下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有（　　）。A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议 正确答案：CD第69题工程A.师对分包合同的管理包括（　　）。检查确认分包工程质量 B.对分包商索赔的批准C.对分包商发布变更指令 D.对分包商资质进行审查E.计量、确认分包商完成的工程量正确答案：ADE第70题某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有（　）。A.计量98吨，则应补交2吨B.计量98吨，则应补交1.5吨C.计量99.8吨，则不再补交D.计量99.8吨，则应补交0.2吨E.计量102吨，则退还2吨正确答案：ACE第71题不同形式的合同，其生效的时间可以是（　　）生效。A.自合同成立时B.自受要约人承诺时C.当事人双方签字D.当事人双方盖章E.自要约人要约时正确答案：ABCD第72 题在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（　　）。A.立即停止施工B.要求签订延期付款协议C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D.追究违约责任E.立即解除合同正确答案：BCD第73题建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有（　　）。A.开通施工现场公共道路B.水准点与坐标控制点的交验C.办理施工许可手续 D.审查承包人提交的施工进度计划E.书面通知发包人及时支付工程预付款正确答案：BD第74题公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（　　）。A.办理招标备案B.资格预审C.发布招标公告D.解答投标人的质疑E.组织现场考察正确答案：BCDE第75题某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法的要求，评标委员会成员的修改方式可为（　　）。A.只减少1名招标人代表B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家正确答案：BDE第76 题某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（　　）。A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求正确答案：BCDE第77题(2009年)某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（　　）。A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按原约定期限支付预付款正确答案：ABC第78题施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（　　）。A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法正确答案：BCD第79题某工程项目，技术复杂而又缺乏经验，则其设计工作应当包括（　　）等阶段。A.技术设计B.安全设计C.施工图设计D.初步设计E.深化设计正确答案：ACD第80题监理人依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括（　　）。  A.发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制C.审查批准工程设计的变更D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求 E.批准承包人的索赔要求正确答案：AB2012年监理工程师《合同管理》冲刺试题二一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题对于肯定不能排除，但又不能肯定予以确认的风险按（　　）考虑。A．排除B．排除与确认并重C．确认D．先怀疑，后排除【正确答案】：C试题解析：在风险识别过程中应遵循以下几个原则：①由粗及细，由细及粗。②严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。③先怀疑，后排除。④排除与确认并重。对于肯定可以排除和肯定可以确认的风险应尽早予以排除和确认。对于一时既不能排除又不能确认的风险再作进一步的分析，予以排除或确认。对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。⑤必要时，可作实验论证。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第2题不属于监理工程师的职业道德内容的是（　　）A．不以个人名义承揽监理业务B．不收受被监理单位的任何礼金C．坚持公正的立场，公平地处理有关各方面的争议D．不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职【正确答案】：C试题解析：在监理行业中，监理工程师应严格遵守的通用职业道德守则有以下几方面：①维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；②执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；③努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；④不以个人名义承揽监理业务；⑤不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；⑥不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；⑦不收受被监理单位的任何礼金；⑧不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；⑨坚持独立自主地开展工作。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第3题监理人员应当采用旁站、巡视和平行检验等方式作好（　　）控制环节工作。A．投入B．转换C．反馈D．纠正【正确答案】： B试题解析：转换过程中的控制工作是实现有效控制的重要工作。监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因、确定纠偏措施提供可靠依据；对于可以及时解决的问题，应及时采取纠偏措施。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第4题在EPC模式下，业主或业主代表不能过分地干预承包商的工作，进行质量控制时要突出（　　）A．审核承包商提交的文件B．对工程材料、工程设备的检验C．承包商质量保证体系的审查D．审查承包商过去业绩【正确答案】：D试题解析：虽然业主或业主代表有权监督承包商的工作，但不能过分地干预承包商的工作，也不要审批大多数的施工图纸。这样有利于简化管理工作程序，保证工程按预定时间建成。而从质量控制的角度考虑，应突出对承包商过去业绩的审查，尤其是在其他采用EPC模式的工程上的业绩，并注重对承包商投标书中技术文件的审查以及质量保证体系的审查。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第5题建设工程监理的服务对象是（　　）A．建设单位B．承包单位C．设计单位D．招标单位【正确答案】：A试题解析：建设工程监理具有服务性，工程监理企业不能完全取代建设单位的管理活动。它不具有工程建设重大问题的决策权，它只能在授权范围内代表建设单位进行管理。建设工程监理的服务对象是建设单位。监理服务是按照委托监理合同的规定进行的，是受法律约束和保护的。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第6题在风险坐标图上，等风险量曲线离原点的距离越远，则说明风险量（　　）A．越小B．越大C．为零D．不能判断【正确答案】：B试题解析：在选择对策之前，需要对建设工程风险量作出相对比较，以确定建设工程风险的相对严重性。不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其风险坐标原点的距离成正比，即在风险坐标图上，离原点位置越近则风险量越小。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第7题承包商进行合同转让或工程分包，这属于（　　）A．风险回避 B．损失控制C．非保险转移D．风险自留【正确答案】：C试题解析：非保险转移又称为合同转移，因为这种风险转移一般是通过签订合同的方式将工程风险转移给非保险人的对方当事人。建设工程风险最常见的非保险转移有以下三种情况：①业主将合同责任和风险转移给对方当事人。被转移者多数是承包商。②承包商进行合同转让或工程分包。③第三方担保。合同当事人的一方要求另一方为其履约行为提供第三方担保。担保方所承担的风险仅限于合同责任，即由于委托方不履行或不适当履行合同以及违约所产生的责任。第三方担保的主要表现是业主要求承包商提供履约保证和预付款保证(在投标阶段还有投标保证)。我国施工合同(示范文本)也有发包人争承包人互相提供履约担保的规定。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第8题目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此目标分解结构（　　）A．必须与组织分解结构完全一致B．在较粗的层次上应当与组织分解结构一致C．在较细的层次上应当与组织分解结构一致D．应在各个层次应当与组织分解结构基本一致【正确答案】：B试题解析：目标控制必须要有组织加以保障，要落实到具体的机构和人员，因而就存在一定的目标控制组织分解结构。只有使目标分解结构与组织分解结构相对应，才能进行有效的目标控制。当然，一般而言，目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少，目标分解结构在较粗的层次上应当与组织分解结构一致。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第9题总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照（　　）的约定签发。A．施工合同B．委托监理合同C．施工合同和委托监理合同D．建设工程合同【正确答案】：C试题解析：根据《建设工程监理规范》6.1.1，总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第10题《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对（　　）向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A．施工组织设计B．有关安全施工的技术要求C．各种专项防护措施D．安全生产规章制度和操作规程 【正确答案】：B试题解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十七条，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第11题既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是（　　）A．接受对社会的职业责任B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．不同时在两个或两个以上单位执业【正确答案】：D试题解析：在监理行业中，监理工程师应严格遵守的通用职业道德守则有以下几方面：①维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；②执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；③努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；④不以个人名义承揽监理业务；⑤不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；⑥不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；⑦不收受被监理单位的任何礼金；⑧不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；⑨坚持独立自主地开展工作。监理工程师应履行的义务有以下几方面：①遵守法律、法规和有关管理规定；②履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；③保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；④接受继续教育，努力提高执业水准；⑤在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；⑥保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；⑦不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；⑧不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；⑨在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；⑩协助注册管理机构完成相关工作做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第12题发包人将施工监理服务中的某一部分工作单独发包给监理人，按照其占施工监理服务工作量的比例计算施工监理服务收费，其中质量控制和安全生产监督管理服务收费不宜低于施工监理服务收费额的（　　）A．20%B．40%C．50%D．70%【正确答案】：D试题解析：《建设工程监理与相关服务收费标准》第1.0.10规定，发包人将施工监理服务中的某一部分工作单独发包给监理人，按照其占施工监理服务工作量的比例计算施工监理服务收费，其中质量控制和安全生产监督管理服务收费不宜低于施工监理服务收费额的70%。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第13题对实行强制性监理的工程范围作出原则性规定的法规是（　　） A．《中华人民共和国建筑法》B．《建设工程质量管理条例》C．《建设工程监理范围和规模标准规定》D．《国家重点建设项目管理办法》【正确答案】：B试题解析：根据《中华人民共和国建筑法》，国务院公布的《建设工程质量管理条例》对实行强制性监理的工程范围作了原则性的规定，2001年建设部颁布了《建设工程监理范围和规模标准规定》，规定必须实行监理的建设工程项目的具体范围和规模标准。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第14题与传统模式相比，快速路径法的优点在于（　　）A．可以减少建设费用B．可以缩短建设周期C．可以提高建设工程的质量D．可以降低建筑施工的难度【正确答案】：B试题解析：采用快速路径法可以将设计工作和施工招标工作与施工搭接起来，整个建设周期是第一阶段设计工作和第一次施工招标工作所需要的时间与整个工程施工所需要的时间之和。与传统模式相比，快速路径法可以缩短建设周期。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第15题新技术、新设备、新工艺、新材料的专业配套能力方面的信息宜在（　　）阶段收集。A．决策B．设计C．招投标D．施工【正确答案】：A试题解析：解答本题，主要是区别“新技术、新设备、新工艺、新材料”在不同阶段的表述。在项目决策阶段的表述为：新技术、新设备、新工艺、新材料，专业配套能力方面的信息。在项目设计阶段的表述为：同类工程相关信息，建筑规模，结构形式，造价构成，工艺、设备的选型，地质处理方式及实际效果，建设工期，采用新材料、新工艺、新设备、新技术的实际效果及存在问题，技术经济指标。在施工招投标阶段的表述为：该建设工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，投标单位对“四新”的处理能力和了解程度、经验、措施做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第16题施工准备阶段，监理工作应包括（　　）A．审批施工单位提交的开工申请B．审查施工方案C．进行设计交底D．制定监理组织的分工表【正确答案】： B试题解析：施工准备阶段监理工作的主要内容包括：①审查施工单位选择的分包单位的资质；②监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施。完善质量管理程序与制度；③参加设计单位向施工单位的技术交底；④审查施3-单位上报的实施性施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督，并向业主提出监理意见；⑤在单位工程开工前检查施工单位的复测资料，特别是两个相邻施工单位之间的测量资料、控制桩橛是否交接清楚，手续是否完善，质量有无问题，并对贯通测量、中线及水准桩的设置、固桩情况进行审查；⑥对重点工程部位的中线、水平控制进行复查；⑦监督落实各项施工条件，审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报业主备查。网友解析(1)做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第17题风险分担的原则是（　　）A．任何一种风险都应由建设单位或承建单位承担B．任何一种风险都应由建设单位、承建单位共同承担C．任何一种风险都应由建设单位、承建单位或保险公司承担D．任何一种风险都应由最适宜承担该风险或最有能力进行损失控制的一方承担【正确答案】：D试题解析：风险分担的原则是：任何一种风险都应由最适宜承担该风险或最有能力进行损失控制的一方承担。符合这一原则的风险转移是合理的，可以取得双赢或多赢的结果做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第18题专业监理工程师在项目监理中承担（　　）职责。A．调解合同争议B．审核施工组织设计C．审核工程计量原始凭证D．检查承包单位人力、材料、机构投入及运行情况【正确答案】：C试题解析：专业监理工程师应履行以下几种职责：①负责编制本专业的监理实施细则；②负责本专业监理工作的具体实施；③组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时向总监理工程师提出建议；④审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；⑤负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；⑥定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；⑦根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；⑧负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；⑨核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；⑩负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第19题关于工程咨询的相关说法，错误的是（　　）A．卫星测绘、地质钻探属于咨询服务B．工程咨询是智力服务C．工程咨询本身通常并不决策，但它可以弥补决策者职责与能力之问的差距 D．工程咨询是近代工业化的产物，于9世纪初首先出现在建筑业【正确答案】：A试题解析：工程咨询是指适应现代经济发展和社会进步的需要，集中专家群体或个人的智慧和经验，运用现代科学技术和工程技术以及经济、管理、法律等方面的知识，为建设工程决策和管理提供的智力服务。如果某项工作的任务主要是采用常规的技术且属于设备密集型的工作，那么该项工作就不应列为咨询服务，在国际上通常将其列为劳务服务。例如卫星测绘、地质钻探、计算机服务等就属于这类劳务服务。工程咨询的作用：工程咨询是智力服务，也是知识的转让，可有针对性地向客户提供可供选择的方案、计划或有参考价值的数据、调查结果、预测分析等，亦可实际参与工程实施过程的管理，其作用有：①为决策者提供科学合理的建议；②为客户提供信息和先进技术；③发挥准仲裁人的作用；④促进国际工程领域的交流和合作；⑤保证工程的顺利实施。工程咨询是近代工业化的产物，于19世纪初首先出现在建筑业做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第20题下列内容属于施工阶段建设工程安全监理的工作内容的是（　　）A．编制包括安全监理内容的项目监理规划B．审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施C．检查自升式架设设施和安全设施的验收手续D．检查施工单位的安全生产规章制度【正确答案】：C试题解析：施工阶段的安全监理工作有：①监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。②定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。③核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。④检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。⑤督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第21题（　　）阶段的信息收集工作更应该注重组建工程信息合理的流程，确定合理的信息源，规范各方的信息行为，建立必要的信息秩序。A．设计B．施工招投标C．施工准备期D．施工实施期【正确答案】：C试题解析：在施工准备期，信息的来源较多、较杂，由于参建各方相互了解还不够，信息渠道没有建立，收集有一定困难。因此，更应该组建工程信息合理的流程，确定合理的信息源，规范各方的信息行为，建立必要的信息秩序。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第22题在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有（　　）A．工程建设重大问题的决策权B．工程建设重大问题的建议权 C．工程建设有关问题的决策权D．工程建设有关问题的建议权【正确答案】：A试题解析：工程监理企业不能完全取代建设单位的管理活动。它不具有工程建设重大问题的决策权，它只能在授权范围内代表建设单位进行管理。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第23题依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经（　　）签字。A．项目负责人B．建造师C．监理工程师D．监理员【正确答案】：C试题解析：《建设工程质量管理条例》第三十七条规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第24题风险管理的具体目标与风险事件的发生联系起来，就建设工程而言，在风险事件发生前，风险管理的首要目标是（　　）A．使潜在损失最小B．减少忧虑及相应的忧虑价值C．满足外部的附加义务D．保证建设工程实施的正常进行，按原定计划建成工程【正确答案】：A试题解析：就建设工程而言，在风险事件发生前，风险管理的首要目标是使潜在损失最小。其次，是减少忧虑及相应的忧虑价值。再次，是满足外部的附加义务。在风险事件发生后，风险管理的首要目标是使实际损失减少到最低程度。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第25题以下不属于政治法律风险的是（　　）A．战争B．经济制裁C．禁运D．资金短缺【正确答案】：D试题解析：政治法律风险法律及规章的变化，战争和骚乱、罢工、经济制裁或禁运等经济风险通货膨胀或紧缩，汇率变动，市场动荡，社会各种摊派和征费的变化，资金不到位，资金短缺等 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第26题风险识别的不确定性特点是风险识别（　　）的结果。A．个别性和主观性B．个别性和复杂性C．主观性和复杂性D．复杂性和相关性【正确答案】：C试题解析：风险识别的特点：个别性、主观性、复杂性、不确定性。不确定性这一特点可以说是主观性和复杂性的结果。由风险的定义可知，风险识别本身也是风险。因而避免和减少风险识别的风险也是风险管理的内容。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第27题组织内部形成的较为稳定的相互关系及联系方式称为（　　）A．组织结构B．组织活动C．组织设计D．组织制度【正确答案】：A试题解析：组织结构是指组织内部构成和各部分间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式。以下几种提法反映了组织结构的基本内涵：①确定正式关系与职责的形式；②向组织各个部门或个人分派任务和各种活动的方式；③协调各个分离活动和任务的方式；④组织中权力、地位和等级关系做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第28题建设工程监理目前主要适用于（　　）A．投资决策阶段B．工程施工阶段C．工程设计阶段D．工程验收阶段【正确答案】：B试题解析：建设工程监理可以适用于工程建设投资决策阶段和实施阶段，但目前主要是建设工程施工阶段。在建设工程施工阶段，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理企业等工程建设的各类行为主体均出现在建设工程当中，形成了一个完整的建设工程组织体系。在这个阶段，建筑市场的发包体系、承包体系、管理服务体系的各主体在建设工程中会合，由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理企业各自承担工程建设的责任和义务，最终将建设工程建成投入使用。在施工阶段委托监理，其目的是更有效地发挥监理的规划、控制、协调作用，为在计划目标内建成工程提供最好的管理。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第29题工程监理企业的资质划分中不包括（　　）A．综合资质B．专业资质C．事务所资质 D．技术资质【正确答案】：D试题解析：工程监理企业的资质按照等级分为综合资质、专业资质和事务所资质。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第30题“通过增加风险单位以减轻总体风险的压力”，属于（　　）风险对策。A．风险回避B．损失控制C．风险自留D．风险分散【正确答案】：D试题解析：在采取风险控制的预防计划时，既可采取风险分隔措施，将不同的风险单位分离间隔开来，将风险局限在尽可能小的范围内，以避免某一风险发生时，产生连锁反应或互相牵连，如将木工加工场设在远离现场办公用房的位置；也可采取分散措施，通过增加风险单位以减轻总体风险的压力，达到共同分摊总体风险的目的，如在涉外工程结算中采用多种货币组合的方式付款，分散汇率风险网友解析(1)做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第31题《建筑法》以（　　）为中心。A．建筑工程质量B．建筑市场管理C．建筑工程安全D．建筑活动监督管理【正确答案】：B试题解析：《建筑法》是我国工程建设领域的一部大法。全文分8章共计85条。整部法律内容是以建筑市场管理为中心，以建筑工程质量和安全为重点，以建筑活动监督管理为主线形成的。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第32题监理单位投标书的核心内容是（　　）A．监理费报价B．监理规划C．监理大纲D．资质条件【正确答案】：C试题解析：工程监理企业投标书的核心：工程监理企业向业主提供的是管理服务，工程监理企业投标书的核心问题主要是反映所提供的管理服务水平高低的监理大纲，尤其是主要的监理对策。业主在监理招标时应以监理大纲的水平作为评定工程监理企业投标书优劣的重要内容。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第33题建设工程目标控制过程中，对实际输出值与计划值重度偏离情况采取的纠正措施是（　　） A．直接纠偏B．不改变总目标的计划值，调整后期实施计划C．重新确定目标的计划值，据此重新制定实施计划D．积极采取组织措施纠偏【正确答案】：C试题解析：对于目标实际值偏离计划值的情况要采取措施加以纠正(或称为纠偏)。根据偏差的具体情况，可以分为以下3种情况进行纠偏：①直接纠偏：是指在轻度偏离的情况下，不改变原定目标的计划值，基本不改变原定的实施计划，在下一个控制周期内，使目标的实际值控制在计划值范围内。②不改变总目标的计划值，调整后期实施计划。③重新确定目标的计划值，并据此重新制定实施计划。它是在重度偏离情况下所采取的对策。由于目标实际值偏离计划值的情况已经很严重，因而必须重新确定目标的计划值。对于建设工程目标控制来说，纠偏一般是针对正偏差而言。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第34题项目监理机构中总监理工程师办公室行政人员的工资应列入工程监理费中的（　　）A．直接成本B．间接成本C．成本D．利润【正确答案】：B试题解析：间接成本是指全部业务经济开支及非工程监理的特定开支，具体内容包括：①管理人员、行政人员以及后勤人员的工资、奖金、补助和津贴等；②经营性业务开支，包括招揽监理业务发生的广告费、宣传费、有关合同的公证费等；③办公费，包括办公用品、报刊、会议、文印、上下班交通等；④公用设施使用费，包括办公使用的水、电、气、环卫、保安等费用；⑤业务培训费、图书、资料购置费；⑥附加费；⑦其他费用。网友解析(2)做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第35题某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2000年4月15日中止施工，该建设单位应在（　　）之前向发证机关报告。A．2000年4月30日B．2000年5月15日C．2000年6月15日D．2000年7月15日【正确答案】：B试题解析：《中华人民共和国建筑法》第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第36题业主和工程监理企业均易接受，也是国家制定监理取费标准的主要形式的是（　　）A．按建设工程投资百分比计算法 B．工资加一定比例的其他费用计算法C．按时计算法D．固定价格计算法【正确答案】：A试题解析：按建设工程投资的百分比计算法，这种方法比较简单，业主和工程监理企业均容易接受，也是国家制定监理取费标准的主要形式。采用这种方法的关键是确定计算监理费的基数。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第37题未经（　　）签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A．监理工程师B．总监理工程师C．专业监理工程师D．总监理工程师代表【正确答案】：A试题解析：《民用建筑节能条例》第十六条规定，施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用。工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改正；施工单位拒不改正的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部门报告。墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工网友解析(1)做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第38题如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（　　）以上，或者其他主要指标需要变更时，应重新向原审批单位报批。A．15%B．10%C．15%D．20%【正确答案】：B试题解析：初步设计不得随意改变批准的可行性研究报告所确定的建设规模、产品方案、工程标准、建设地址和总投资等基本条件。如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上，或者其他主要指标需要变更时，应重新向原审批单位报批。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第39题FIDIC道德准则中，“加强按照能力进行选择的观念”，应列为（　　）方面的道德要求。A．能力B．正直性C．对他人的公正D．公正性 【正确答案】：C试题解析：对他人的公正方面的道德要求包括：①加强“按照能力进行选择”的观念。②不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情。③不得直接或间接取代某一特定工作中已经任命的其他咨询工程师的位置。④通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前不得取代该咨询工程师的工作。⑤在被要求对其他咨询工程师的工作进行审查的情况下，要以适当的职业行为和礼节进行。网友解析(1)做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第40题建设工程风险评价的结果主要在于（　　）A．系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类B．确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度C．确定建设工程风险事件最佳对策组合D．评价各项风险对策的执行效果【正确答案】：B试题解析：风险管理就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。风险管理过程包括以下五方面的内容：①风险识别。②风险评价，是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。它在系统地识别建设工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要的桥梁作用。风险评价的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度。③风险对策决策。④实施决策。⑤检查。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第41题监理规划是针对一个具体建设工程编写的，而不同的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和运行方式，这就要求在编写监理规划时应（　　）A．格式化、标准化B．分阶段编写C．具有针对性D．遵循建设工程的运行规律【正确答案】：D试题解析：监理规划是针对一个具体建设工程编写的，而不同的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和运行方式。这也决定了建设工程监理规划的内容必然与工程运行客观规律具有一致性，必须把握、遵循建设工程运行的规律网友解析(1)做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第42题建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为（　　）A．法律、行政法规、部门规章B．法律、部门规章、行政法规C．行政法规、法律、部门规章D．部门规章、行政法规、法律【正确答案】：A 试题解析：法律、法规、规章的效力：法律的效力高于行政法规；行政法规的效力高于部门规章。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第43题承包商要求业主提供履约担保，采用的是（　　）风险对策。A．风险回避B．损失控制C．保险转移D．非保险转移【正确答案】：D试题解析：非保险转移又称为合同转移，因为这种风险转移一般是通过签订合同的方式将工程风险转移给非保险人的对方当事人。建设工程风险最常见的非保险转移有以下三种情况：①业主将合同责任和风险转移给对方当事人。被转移者多数是承包商。②承包商进行合同转让或工程分包。③第三方担保。合同当事人的一方要求另一方为其履约行为提供第三方担保。担保方所承担的风险仅限于合同责任，即由于委托方不履行或不适当履行合同以及违约所产生的责任。第三方担保的主要表现是业主要求承包商提供履约保证和预付款保证(在投标阶段还有投标保证)。我国施工合同(示范文本)也有发包人和承包人互相提供履约担保的规定。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第44题工程监理企业开展监理工作的原则中不包括（　　）A．公正B．自主C．独立D．盈利【正确答案】：D试题解析：《建筑法》明确指出，工程监理企业应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。《工程建设监理规定》和《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照“公正、独立、自主”原则开展监理工作。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第45题合同管理的工作不包含（　　）A．协助业主拟订项目的各类合同条款，并参与合同的洽谈B．协助业主处理与项目有关的索赔事宜及合同争议事宜C．协助业主与中标单位商签承包合同D．合同执行情况的分析和跟踪管理【正确答案】：C试题解析：合同管理工作的主要内容：①拟定本建设工程合同体系及合同管理制度；②协助业主拟订工程的各类合同条款，并参与各类合同的商谈；③合同执行情况的分析和跟踪管理；④协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第46题“审核签认竣工结算”是（　　）的基本职责。A．总监理工程师B．专业监理工程师C．总监理工程师代表D．监理员 【正确答案】：A试题解析：总监理工程师的职责：①确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；②主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；③审查分包单位的资质，并提出审查意见；④检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；⑤主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；⑥审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；⑦审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；⑧审查和处理工程变更；⑨主持或参与工程质量事故的调查；⑩调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；⑩组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；⑥审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；⑩主持整理工程项目的监理资料。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第47题委托监理的一方一般是（　　）A．承包单位B．建设单位C．总包单位D．分包单位【正确答案】：B试题解析：建设单位，也称为业主、项目法人，是委托监理的一方。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第48题关于监理单位的工程文件档案资料管理职责的说法中，正确的是（　　）A．在项目监理部，由总监理工程师负责，并指定技术负责人具体实施B．监理单位对工程档案资料进行分级管理C．监理单位的技术负责人负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核D．监理单位的档案管理员负责工程档案资料的收集、整理工作【正确答案】：A试题解析：监理单位职责：①应设专人负责监理资料的收集、整理和归档工作，在项目监理部，监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。②监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。在设计阶段，对勘察、测绘、设计单位的工程文件的形成、积累和立卷归档进行监督、检查；在施工阶段，对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监督、检查。③可以按照委托监理合同的约定，接受建设单位的委托，监督、检查工程文件的形成积累和立卷归档工作。④编制的监理文件的套数、提交内容、提交时间，应按照现行《建设工程文件归档整理规范》(GB/T5038-2001)和各地城建档案管理部门的要求，编制移交清单，双方签字、盖章后，及时移交建设单位，由建设单位收集和汇总。监理公司档案部门的监理档案，按照《建设工程监理规范》(G9/50319-2000)的要求，及时由项目监理部提供。网友解析(2)做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第49题在改建、扩建和维修工程中，对改建的部位应当重新编写工程档案，并在工程竣工验收后（　　）个月内向城建部门移交。 A．1B．2C．3D．4【正确答案】：C试题解析：建设工程档案移交：①列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案。②停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管。③对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案。对改变的部位，应重新编写工程档案，并在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交。④建设单位向城建档案管理部门移交工程档案时，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。⑤有关单位应在工程竣工验收前将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第50题在采用（　　）模式时，业主对工程费用不能直接控制，因而在这方面存在很大的风险。A．非代理型CMB．代理型CMC．EPC模式D．项目总承包模式【正确答案】：A试题解析：采用非代理型CM模式，业主对工程费用不能直接控制，因而在这方面存在很大风险。为了促进CM单位加强费用控制工作，业主往往要求在CM合同中预先确定一个具体数额的保证最大价格(简称GMP，包括总的工程费用和CM费)。而且，合同条款中通常规定，如果实际工程费用加CM费超过了GMP，超出部分由CM单位承担；反之，节余部分归业主。为了鼓励CM单位控制工程费用的积极性，也可在合同中约定对节余部分由业主和CM单位按一定比例分成。2012年监理工程师《合同管理》冲刺试题一一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以（　　）A．不批准承包人的索赔要求B．要求承包人进一步提交索赔的证据资料C．将该事件确认为承包人的责任D．认定索赔不成立【正确答案】：B试题解析：如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。第2题 所有的施工合同价款都必须在（　　）中注明’。A．中标通知书B．协议书C．投标书D．招标书【正确答案】：B试题解析：不论是招标工程或非招标工程的施工合同，合同价款必须填写在协议书内。第3题委托代理、法定代理和指定代理的不同之处主要表现在（　　）A．目的不同B．范围不同C．依据不同D．权限不同【正确答案】：C试题解析：以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。第4题2012年10月，甲百货公司为组织元旦和春节货源，与乙电视机厂签订购买100台电视机的合同，合同约定，每台价格为2000元(当时市场价格2200元/台)，交货日期为2012年12月15日，货到付款。2012年12月14日乙厂司机醉酒驾车，将车开下山崖，车上100台电视机全部报废，甲两节期间因缺少电视机，其销售收入受到很大影响，另外，因乙的违约，使甲与另外两家约定的两节期间电视机展销会无法举行，甲为此支付违约金8000元，现甲要求乙承担甲的损失，其损失赔偿额应为（　　）A．28000元B．20000元C．8000元D．大于28000元【正确答案】：B试题解析：乙应赔偿甲的损失包括因违约行为所造成的损失和合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。其中，20000元是甲可获得的利益，而8000元的展销会的违约金是乙订立合同时不能预见到的，超出了损失赔偿额的范围。第5题设计开工的标志是（　　）A．合同签字盖章B．合同规定开工期限C．签字后第3天D．收到定金【正确答案】：D 试题解析：设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。第6题要约的撤回应在（　　）取消要约的意思表示。A．签订合同之前B．合同成立之后C．要约发生法律效力之前D．要约发生法律效力之后【正确答案】：C试题解析：要约的撤回应在要约发生法律效力之前取消要约的意思表示。第7题不可预见的物质条件的风险范围不包括（　　）A．自然条件B．污染物C．水文条件D．气候条件【正确答案】：D试题解析：承包商不可预见物质条件的风险范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。第8题分包合同改造过程中，当分包商认为由于工程师的责任使自己的合法权益受到损害，分包商可以向（　　）提出索赔要求。A．业主B．工程师C．承包商D．工程师代表【正确答案】：C试题解析：依据FIDIC《施工合同条件》规定，分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。承包商和分包商是分包合同的当事人。第9题属于正常监理工作酬金中的直接成本是（　　）A．业务培训费B．监理人员的差旅费C．办公费D．经营业务费【正确答案】：B试题解析：正常监理工作中的酬金的直接成本包括：①监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金；②用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费；③监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用；④ 所需的其他外部协作费用。第10题监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括（　　）A．开工令B．停工令C．复工令D．验收令【正确答案】：D试题解析：监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可发布开工令、停工令、复工令。第11题债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（　　）A．质押B．留置C．抵押D．保证【正确答案】：B试题解析：留置权以债权人合法占有对方财产为前提。第12题设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，设计人为合同项目的服务结束，合同终止的情形是（　　）A．按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B．按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C．工程施工完成竣工验收工作D．工程通过保修期检验【正确答案】：C试题解析：在合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。第13题不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由（　　）承担民事责任。A．勘察人B．政府C．保险机构D．发包人【正确答案】：D试题解析：在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。网友解析(1)第14题FIDIC《施工合同管理》规定的保留金属于（　　）A．合同价内的暂列金额 B．业主应交付的预付款C．承包商应交付的定金D．承包商应得的工程款【正确答案】：D试题解析：承包商在投标书附录中按招标文件提供的信息和要求确认了每次扣留保证金的百分比和保留金限额。保留金属于承包商应得的工程款，是作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。第15题FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的基本竣工要求后，承包商申请颁发接收证书，该基本竣工是指（　　）A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成所有缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或使用D．完成主体工程的施工任务【正确答案】：C试题解析：基本竣工是指工程已通过竣工检验，能够按照预定目的交给业主占用或使用，而非完成了合同规定的包括扫尾清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工，剩余工作允许承包商在缺陷通知期内继续完成。第16题用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（　　）不能从投标价中减去。A．工期提前带来的效益B．开标后投标人提出的优惠条件C．技术建设带来的效益D．为招标单位人员进行与项目相关的技术培训【正确答案】：B试题解析：采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括：①投标书承诺的3-期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值；②实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，给予相应的补项，增加到报价上去；③技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价．内减去该值；④投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一；⑤对其他可以折算为价格的要素，按照对招标人有利或不利的原则，减少或增加到投标报价上去。第17题当承包商获得工程进度款累计总额（　　）那个月起扣动员预付款。A．达到合同总价(减去暂列金额)10%B．达到合同总价10%C．达到合同总价5%D．达到合同总价(减去暂列金额)5%【正确答案】：A试题解析：通用条件内针对预付款金额不少于合同价22%的情况规定了管理程序。① 动员预付款的支付。预付款的数额由承包商在投标书内确认。承包商需首先将银行出具的履约保函和预付款保函交给业主并通知工程师，工程师在21天内签发“预付款支付证书”，业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款。预付款保函金额始终保持与预付款等额，即随着承包商对预付款的偿还逐渐递减保函金额。②动员预付款的扣还。预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还。1)起扣。自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)10%那个月起扣。2)每次支付时的扣减额度。本月证书中承包商应获得的合同款额(不包括预付款及保留金的扣减)中扣除25%作为预付款的偿还，直至还清全部预付款。即；每次扣还金额一(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)*25%。第18题招标人向建设行政主管部门办理（　　）手续认可后才可进行招标工作。A．立项批准B．征地许可C．安全许可D．申请招标【正确答案】：D试题解析：招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。第19题在FIDIC《施工合同条件》的履行过程中，工程师在（　　）前的任何时间可以发布变更指令或以任何一种方式提出变更。A．竣工验收B．颁发履约证书C．结清单生效D．颁发接收证书【正确答案】：B试题解析：D工程接收证书，表明承包商对工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主；B履约证书颁发后工程师无权指示承包商进行任何施工工作，承包商可以办理结算手续。C结清单生效承包商的索赔权终止。第20题主要是为了维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设定的代理方式是（　　）A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．优先代理【正确答案】：B试题解析：法定代理是根据法律的直接规定产生的代理关系。第21题在下列情形中，承包商可能承担逾期付款责任的情形是（　　）A．工程师不认可分包商报表中的某些款项B．业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款 C．分包商在合同约定的日期，向承包商报送该阶段施工的支付报表，承包商代表对支付报表未及时审查D．分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议【正确答案】：C试题解析：依据FIDIC《施工合同条件》规定，分包工程的支付管理的程序为：①分包商在合同约定的日期，向承包商报送该阶段施工的支付报表。②承包商代表对支付报表的审查。③承包商不承担逾期付款责任的情况。注意：如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项，业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款，分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报袁中某些支付要求发生争议三种情况，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商，则不承担逾期付款责任。第22题设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（　　）A．10%B．20%C．30%D．40%【正确答案】：C试题解析：根据设计费的支付与结算关于按设计阶段支付费用的百分率的规定可知：设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的30%。网友解析(1)第23题由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过（　　）以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。A．1个月B．2个月C．5个月D．6个月【正确答案】：D试题解析：如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。第24题甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（　　）A．要求甲公司支付电视机货款B．要求该采购员支付电视机货款C．中止合同并要求甲公司退货D．换货后要求甲公司支付电视机货款【正确答案】：A试题解析：采购员的代理行为属于委托代理，代理产生的后果由委托人承担。第25题施工投标人资格预审时的必要合格条件不包括（　　） A．营业执照B．人员状况C．资质等级D．分包计划【正确答案】：B试题解析：资格预审时的必要合格条件除了选项A、C、D外，还包括：财务状况通过开户银行的资信证明来体现；流动资金不少于预计合同价的百分率(例如：5%)；履约情况中没有毁约被驱逐的历史。第26题按照我国现行的监理费计算方法规定，对于新建、改建、扩建的工程，应按照（　　）A．监理工程概预算的百分比计收B．参与监理工作的年度平均人数计算C．委托人和监理人按商定的其他方法计收D．监理工程的工作时间【正确答案】：A试题解析：我国现行的监理费计算方法主要有四种，即国家物价局、建设部颁发的价费字479号文《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》中规定的：①按照监理工程概预算的百分比计收；②按照参与监理工作的年度平均人数计算；③不宜按①、②两项办法计收的，由委托人和监理人按商定的其他方法计收；④中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理收费双方参照国际标准协商确定。上述4种取费方法，其中第③、④种的具体适用范围，已有明确的界定，第①、②两种的使用范围，按照我国目前情况，有如下规定：第①种方法，不会出现的字符即按监理工程概预算百分比计收，这种方法比较简便、科学，在国际上也是一种常用的方法，一般情况下，新建、改建、扩建的工程，都应采用这种方式。第②种方法，主要适用于单工种或临时性，或不宜按工程概预算的百分比取监理费的监理项目。第27题工程建设监理招标，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人（　　）的选择。A．经验多少B．能力强弱C．财务状况和社会信誉D．报价高低【正确答案】：B试题解析：鉴于监理招标标的(监理服务，受招标人的委托对生产建设过程提供监督、管理、协调、咨询等服务)的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”，即能力的强弱。第28题设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（　　）核算设计费。A．初步设计概算B．投资估算C．施工图预算D．扩大的初步设计概算【正确答案】： A试题解析：如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第29题某材料采购合同是按照市场行情约定价格履行，当按约定时间交付材料时，市场价格上涨，则合同执行价格是（　　）A．新价格B．原价格C．政府指导价D．政府定价【正确答案】：B试题解析：合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。第30题某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的过失责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（　　）万元。A．45B．57C．42D．60【正确答案】：C试题解析：因监理人过失造成经济损失，应向业主进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额减妻新合第31题根据有关规定，施工合同的估算价在（　　）万元以上，必须进行招标。A．10B．50C．100D．200【正确答案】：D试题解析：必须招标的规模标准：施工单项合同估算价在200万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上；单项合同估算价低于上述规定，但项目总投资在3000万元人民币以上。第32题《监理合同示范文本》规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（　　）计算设施使用补偿费。A．补偿金额=设备在工程上使用的时间×设备原值B．补偿金额=设备原值设备在工程上使用时间×设备折旧率C．补偿金额=设备原值×设备折旧率-管理费D．补偿金额=备在工程上使用的时间占折旧年限比例×设备原值+管理费 【正确答案】：D试题解析：监理合同中监理自备设备的补偿计算。注意原值在使用年限的分摊，并要加上管理费。第33题在监理合同履行过程中，委托人提供监理人使用的有关设备，监理工作完成后，该设备应（　　）A．无偿归监理人所有B．按使用前的原值付款后归监理人C．归还委托人，监理人无须支付费用D．归还委托人，监理人支付折旧等费用【正确答案】：C试题解析：按照范本通用条件的规定，任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。第34题接到采购方的书面异议通知后，供货方应在（　　）天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。A．5B．7C．10D．14【正确答案】：C试题解析：采购方提出的书面异议中，应说明检验情况，出具检验证明和对不符合规定产品提出具体处理意见。在接到采购方的书面异议通知后，供货方应在10天内(或合同商定的时间内)负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。第35题甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将其卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（　　）合同。A．无效B．可撤销C．效力待定D．可变更【正确答案】：C试题解析：《合同法》规定，当事人订立合同处分财产时，应当享有财产处分权，否则合同无效。但是，法律规定。无处分权的人处分他人的财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。第36题材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当（　　）A．按原合同价支付B．按质论价C．按原合同价的一定比例支付D．不支付供货方的运杂费 【正确答案】：B试题解析：如采购方同意利用，应当按质论价；当采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修。不能修理或调换的产品，按供货方不能交货处理。第37题施工期的起始日是（　　）A．合同内约定的开工日B．合同签字日C．“开工令”中指明的应开工日D．双方协商确定【正确答案】：C试题解析：从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工还是延误竣工。第38题下列有关招标代理机构的说法，错误的是（　　）A．招标代理机构与行政机关无隶属关系B．上级主管部门可以指定招标代理机构C．招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D．招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定【正确答案】：B试题解析：委托代理机构招标是招标人的自主行为，任何单位和个人不得强制委托代理或指定招标代理机构。第39题下列对索赔的理解不正确的是（　　）A．合同双方均有权索赔B．是客观存在的C．是单方行为D．必须经对方确认【正确答案】：D试题解析：索赔是一种未经对方确认的单方行为，对对方尚未形成约束力，这种索赔要求能否得到最终实现，必须要通过确认(如双方协商、谈判、调解或仲裁、诉讼)后才能实现。第40题因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定（　　）A．该部分工程的价值B．减少的工程价值乘以规定费率C．合同价的减少的一半D．节省的承包单位的直接费的一半【正确答案】：C 试题解析：承包商接受变更建议的估价，如果此改变造成该部分工程的合同价值减少，工程师应与承包商商定或决定一笔费用，并将之加入合同价格。这笔费用应是合同价的减少的一半。由此改变造成的合同价值的减少，不包括依据后续法规变化所作的调整和因物价浮动调价所作的调整。第41题A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖好公司公章的空白合同书。后甲办理了辞职手续离开了A公司，又用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，B公司要求A公司支付电视机价款，A公司认为甲已辞职，其订立的合同与已无关，因此发生纠纷。根据合同法中的规定，应如何定性（　　）A．购买电视机的合同成立，A公司应支付价款B．购买电视机的合同成立，甲应支付价款C．购买电视机的合同不成立，B应自己承担损失D．购买电视机的合同不成立，甲应赔偿B损失【正确答案】：A试题解析：在表见代理中，善意相对人(B)足以相信无权代理人(甲)具有代理权，该代理行为有效，后果由被代理人承担。第42题施工合同工期总日历天数是中标书中已注明（　　）的投标工期。A．招标文件要求B．发包人接受C．工程师确认D．承包人指定【正确答案】：B试题解析：在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。因为招标文件通常规定本招标工程最长允许的完工时间，而承包人为了竞争，申报的投标工期往往短于招标文件限定的最长工期，此项因素通常也是评标比较的一项内容。因此，施工合同工期在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期。第43题依据FIDIC《施工合同条件》规定，运抵施工现场的施工设备可以（　　）A．承包商自有的施工设备随时视承包商需要运出施工现场B．承包商租赁的施工设备，运出施工现场需要征得出租方的同意C．工程师有权要求承包商更换影响了工程进度施工设备时，由此增加的费用和工期延误责任由业主承担D．对于后期施工不再使用的设备，竣工前经过工程师批准后，承包商可以提前撤出工地【正确答案】：D试题解析：依据FIDIC《施工合同条件》规定，未经过工程师的批准，不能将运抵施工现场后设备任何一部分运出施工现场。①承包商自有的施工设备。承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料，一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外，其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权，但未经过工程师的批准，不能将其中的任何一部分运出施工现场。某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间，如果承包商的其他合同工程需要使用时，可以向工程师申请暂时运出。对于后期施工不再使用的设备，竣工前经过工程师批准后，承包商可以提前撤出工地。② 承包商租赁的施工设备。承包商从其他人处租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应以相同的条件将该施工设备转租给发包人或发包人邀请承包本合同的其他承包商。③要求承包工程增加或更换施工设备。若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。第44题按照我国现行的监理合同酬金的计算方法规定，增加监理工作时间的附加工作补偿酬金的计算方法为（　　）A．工程费用节省额报酬比率B．附加工作天数(合同约定的报酬÷合同约定的监理服务天数)C．另行签订补充协议，并具体商定报酬额或报酬的计算方法D．工程竣工结算尾款报酬比率【正确答案】：B试题解析：按照我国现行的监理合同酬金的计算方法规定，附加监理工作的酬金有两种情况：①增加监理工作时间的补偿酬金，按照下列关系式计算：报酬一附加工作天数(合同约定的报酬÷合同约定的监理服务天数)。②增加监理工作内容的补偿酬金，按照以下原则执行：增加监理工作的范围或内容属于监理合同的变更，双方应另行签订补充协议，并具体商定报酬额或报酬的计算方法。第45题经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工交给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中的有关（　　）的规定。A．债权转让B．债务承担C．由第三人向债权人履行债务D．债务人向第三人履行债务【正确答案】：C试题解析：这属于合同法规定的“由第三方向债权人履行债务”的情况。第三人向债权人履行债务是指债权人与债务人经过约定由第三人代替债务人履行债务，第三人不是合同当事人，但这种代替行为必须征得债权人的同意，并且对债权人没有不利的影响。当事人约定由第三人代替债务人履行债务，第三人未向债权人履行债务或履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。第46题甲乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效，则此合同自（　　）无效。A．4月1日B．5月1日C．5月20日D．6月30日【正确答案】：A试题解析：合同无效，自始至终就没有法律约束力，即自签订之目起就无效。第47题FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，由（　　）的人员组成。A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．业主与承包商协商选定 D．行业协会指定【正确答案】：C试题解析：签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会。裁决委员会可选定为1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。双方应与这两名成员共同商定第三位成员，第三人作为主席。第48题下列关于设计招标程序的有关表述中，正确的是（　　）A．设计招标文件中不仅提出设计依据，还要提出具体的工作量B．设计投标人的投标报价首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价C．设计投标人的投标报价是按规定的工程量清单填报单价后算出总价D．设计评标首先评价投标价的高低，并考虑所达到的技术指标、方案的合理性【正确答案】：B试题解析：设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为如下几个方面：①招标文件的内容不同。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。②对投标书的编制要求不同。投标人的授标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。③开标形式不同。开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。④评标原则不同。评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。第49题在评标委员会成员中，不能包括（　　）A．招标人代表B．招标人上级主管代表C．技术专家D．经济专家【正确答案】：B试题解析：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。第50题下列给出部分施工合同文件：①中标通知书；②合同履行中工程洽商的书面文件；③投标书及其附件；④施工合同专用条款。按照《施工合同示范文本》通用条款的规定，正确的解释顺序是（　　）A．①→②→③→④B．②→①→③→④C．①→②→④→③D．②→①→④→③【正确答案】：B 试题解析：按照《施工合同示范文本》通用条款规，合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列各文件的序号就是合同的优先解释顺序。订立合同时已形成的文件包括：①施工合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书。考生不应忽视：合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。'