【6A版】大型污水处理工程项目建设安装合同书.doc 38页

'7A版优质实用文档大型污水处理工程项目建设安装合同书第一节通用合同条款采用中华人民共和国《标准施工招标文件（20GG年版）》（中国计划出版社）第四章第一节的《通用合同条款》。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档第一节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同当事人和人员1.1.1.1发包人：1.1.1.2承包人：1.1.1.3监理人：1.1.2工程和设备1.1.2.1永久工程：GGGGG污水处理项目厂区及泵站土建及安装工程1.1.2.2临时工程：为完成污水处理项目厂区及泵站土建及安装工程所需所有临时工程1.1.2.3单位工程：厂区及泵站各构（建）筑物土建、绿化、挡墙、围墙、水电安装等。1.1.2.4永久占地：详施工总平面图。1.1.2.5临时占地：由发包人给出施工用地，承包人在施工组织设计中的总平面布置图上布置出临时用地范围，报发包人及监理人审批后实施。1.1.3日期1.1.3.1缺陷责任期：土建1年，安装2年，缺陷责任期从竣工验收合格之日起。1.2合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序：（1）本合同协议书（2）中标通知书；（3）专用合同条款；387A版优质实用文档 7A版优质实用文档（4）招标文件澄清文件及招标文件（5）投标函；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸（9）投标文件（10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.5合同生效的条件合同生效的条件：承包人按约定缴纳履约担保，且双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字、盖公章后，合同生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：合同签订后7日内，提供4套施工图。　　　图纸会审和设计交底的时间：施工图提交后5日内。1.6.2承包人提供的文件范围：施工组织设计、进度计划、月报表及计划、周报表及计划、竣工资料及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料、完整的竣工结算资料及为发包人及监理人各准备一套技术标准、规范。承包人提供文件的期限、数量：1、每月25日报送本月工程进度完成报表、次月工程进度计划并作为每月拨付进度款的依据，一式五份（监理、施工单位、发包人档案室、项目部及合同部各一份）。2、每周一提交施工周报，包括上周完成情况及本周计划，一式肆份。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档3、图纸会审交底后7个工作日内，向发包人提供完善的施工组织设计和进度计划一式叁份。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。监理人批复承包人提供文件的期限：收到施工组织设计和进度计划后14个工作日内审查确认，月进度报表及次月工程进度计划审批时间为7个工作日。1.6.3监理人签发图纸修改的期限：工程若有变更，监理人在征得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天将修改图纸签发给承包人，承包人按修改后的图纸施工。1.7联络1.7.2联络送达的期限：各类文件的送达时间按本合同条款第1.6的规定执行，并办理签收手续。若未按时办理签收手续，视为文件未在规定的时间内送达。送达地点为发包人、监理人、承包人在本项目的现场办公室内。2.发包人义务2.1发包人项目经理姓名：职务：项目经理2.3提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间：2.3.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：交地计划满足已批准的施工组织设计。2.3.2施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：满足已批准的施工组织设计。2.3.3工程地质资料和地下管线资料的提供时间：施工单位自行与相关部门联系,承包人应在调查、探明并编制安全施工方案经监理批准后方可实施，费用已纳入投标报价中。2.3.4387A版优质实用文档 7A版优质实用文档协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责解决，费用已列入投标报价中措施项目清单中。2.3.5双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。2.3.6发包人委托承包人办理的工作：承包人办理各种建筑管理的相关手续，发包人协助，费用按相关规定执行。2.8其他义务发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：不采用　3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：详见监理合同。4.承包人4.1承包人的一般义务增加下列项：4.1.11施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包商自行解决生活、办公及生产用水；同时承包商还应保证发包人、监理工程师所需的生活用水；工程的施工、试验和维修用水由承包商自己解决。以上费用已包括在投标报价中。发包人提供一个临时接电点，承包商应负责提供、安装和维护其自己的临时供电网络，包括配电盘及完成合同工程所需的所有电线、电杆、配电箱和插座，保证施工用电及现场生活用电，并计量且自行到相关部门缴费；同时，承包商还应负责业主提供的临时接电点的有关设施的安全及维护直至工程结束，监理工程师认为可以进行交接。所有合同期间内的安装工作应保持在安全的条件下进行，并应充分符合所有有关的规范和标准。以上费用已包括在投标报价中。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档承包商应与当地电讯部门自行联系电讯线路，以确保现场通讯畅通。有关电话安装费用承包商在投标报价时应已包括在投标报价中。4.1.12承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人自行解决，并按有关规定办理建设工程报监手续。费用已纳入投标报价中。4.1.13向发包人提供的办公、生活房屋、交通工具及设施的要求：承包人向发包人派驻的工程师和监理单位委派的工程师提供必要的办公和生活房屋、办公设备及用品等，费用已纳入投标报价中。4.1.14需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责，按相关部门规定办理有关手续，费用已进入投标总价。4.1.15已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责，费用已进入投标总价。4.1.16施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责，费用已进入投标总报价。4.1.17施工场地清洁卫生的要求：执行重庆市建委渝建发〔20GG〕39号文《重庆市建筑工地文明施工标准》、建设部《建筑工程安全防护文明施工措施费用及使用管理规定》及JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》。工程竣工验收前必须撤除发包人及监理办公用房外的全部临时设施，将建筑垃圾、生活垃圾清理出场，并按建设主管部门的规定执行，全部费用进入投标报价，不另计取。4.1.18承包人入场后，与监理工程师、发包人代表共同对原始地形标高和地形作好记录，并由监理工程师和发包人代表认可，未经认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担；但当原始地形标高与招标时施工图发生重大变化时，承包人应在开工前三日内向发包人书面报告，并经发包人和监理确认后，作为今后的设计变更依据；否则，发包人不予认可。4.1.19双方约定承包人应做的其他工作：387A版优质实用文档 7A版优质实用文档承包人应在约定工期内完成工程范围内所有项目的整改及验收工作。承包人如毁坏施工场地用地红线外的一切青苗、花木以及房屋、构筑物、管线等设施均由承包人自行负责。承包人应负责解决因施工造成对道路沿线的交通、人流、生产、安全、公众日常工作和生活、建筑物、构筑物和各种设施等造成的不利影响，所有费用包含在措施项目报价中。承包人应自行负责解决生产和生活垃圾以及施工余土的外运和倾倒，费用已包含在合同价格中。承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供他们施工所需的合理设施，配合费、降效费等所有费用由各投标人计入投标报价中，发包人不再支付。承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供施工场地；承包人应为本工程非自身施工的工作提供积极配合及服务，费用已纳入投标报价中；承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供在现场搭设办公室、材料设备的堆场等场地；承包人协助发包人办理施工许可证及质检手续，承包人按渝建发[20GG]26号文规定办理安全手续。承包人应做好现场的安全保卫工作，不出现治安事故。严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》文件要求。在整个施工过程，承包人有义务协助发包人进行与有关部门单位及个人的协调。其它事宜双方协商。4.2履约担保承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：387A版优质实用文档 7A版优质实用文档履约保证金为中标价的10%，方式为转帐支票或电汇或无条件银行保函，在中标通知书发出后7个工作日内，签订施工承包合同前提交；在工程完成并当发包人缴纳的民工保证金由相关部门返还后，再退还给承包人。4.3分包本工程除绿化工程外不得分包。绿化工程可以专业分包给具有相应资质的单位，所有分包单位必须配备满足各分包工程施工需要技术人员、管理人员及设备。中标人在分包前，应将拟分包单位的资质、资格及业绩送监理审查，并报招标人同意，招标人对分包单位的确定有否决权，同时分包单位必须满足分包工程相应资质，并具有独立的法人资格。分包工程计价原则：（1）根据经监理、业主审核确定的绿化方案，以及三方（甲方、乙方、监理）签字确认的实际收方工程量；套用20GG年重庆市仿古建筑及园林工程定额及相关配套文件经审定后下浮10％结算。(2)、材料费按经监理、业主审核签字后的价格执行，人工费按49元/工日调整价差。4.5、承包人项目经理：项目经理及技术负责人姓名：职务：项目经理姓名：职务：技术负责人4.5.1项目经理及技术负责人没有发包人的同意不得擅自更换(发包人要求对不称职的项目经理和技术负责人进行更换除外)，项目经理及技术负责人的资格证、职称证原件需交发包人保管，发包人出据证明文件予承包人，待工程竣工验收5日后退还给承包人，否则视为违约。4.5.2、387A版优质实用文档 7A版优质实用文档项目经理、技术负责人必须以全部的时间指导施工文件的编制和组织工程实施，受理合同范围内的所有通知、指示、决定及其它联络，无论何时离开现场，均应指定合适的替代人员，并相应得到发包人的批准。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：根据招标文件、招标人提供的施工图、结合现场情况自行考虑，并将由此产生的风险费、措施费纳入投标报价。5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程所有材料全部由承包人采购，承包人必须保证所采购的材料符合国家、地方现行规范标准并满足设计图纸的要求，提供产品合格证明，对材料设备质量负责，承包人在材料设备到货前24小时通知监理人及发包人工程师验收。5.1.2　本工程材料由承包人自行组织供应至施工现场，运输、上下车及保管均由承包人负责。本合同工程使用的材料必须报监理工程师和发包方确认，并按规定报送检验，质量符合设计及相关规范要求，未按规定检验或检验不合格的材料不得用于工程。承包方所供材料在进场半月内，应一式叁份材料采购计划单分别报监理、项目部，材料单应包括：规格型号、生产厂家及数量，以备查验。监理人在7个工作日内审批承包人报送的材料采购计划。5.1.3　承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间负责修复、拆除或运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人采购的材料在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师和发包方代表认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档本工程所用水泥必须采用年产量70万吨及以上水泥厂所生产水泥；钢材必须采用年产量100万吨及以上钢厂所生产的钢材。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：/材料的交货方式、地点和日期：/工程设备的名称、规格、数量和价格：/工程设备的交货方式、地点和日期：/5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：/6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：工程所需的临时设施费，费用纳入投标总报价。临时占地的申请：投标人根据现场自行考虑。临时占地相关费用：临时设施用地方案承包人需报监理、发包人审批，发包人负责经审批后的临时设施用地赔偿费。6.2发包人提供的施工设备和临时设施：　　无　　　　7.交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：发包人办理，承包人协助。相关费用：按通用条款。7.2场内施工道路7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人负责。7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担：387A版优质实用文档 7A版优质实用文档场内临时道路（征地红线范围内）由承包人负责修建、维护、养护，费用承包人已纳入投标总报价。连接公共道路的场外临时道路（征地红线范围外）用地方案承包人需报监理、发包人审批，发包人负责经审批后的临时道路费用。7.4超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，费用纳入投标总报价。7.5道路和桥梁的损坏责任：因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。8.测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前5日内发包人派驻的工程师以书面形式通知承包人，并组织相关单位进行现场交验，同时作好交验记录。施工控制网的测设：承包人　　报监理人审批施工控制网资料的期限：现场交验后3日内。　9.施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任按通用条款执行9.2承包人的施工安全责任增加下列项：9.2..8承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔20GG〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔20GG387A版优质实用文档 7A版优质实用文档〕169号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，其费用已包括在投标报价中。施工中。若承包人未认真履行义务。承包人应承担全部责任和经济损失。9.3治安保卫9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责，发包人协助。9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责，发包人协助。　9.4环境保护增加下列项：9.4.7承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔20GG〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔20GG〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。10.进度计划10.1合同进度计划承包人编制施工方案的内容：施工方案与技术措施；质量管理体系与措施；安全管理体系与措施；环境保护管理体系与措施；工程进度计划与措施；资源配备计划；施工设备；实验、检测仪器设备。承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人在图纸交底会审后7日内报送。监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到施工进度计划和施工方案后14日内完成批复。其它要求：工程实施过程中按照经监理人及发包人认可的《施工方案》与投标时的不一致，不得要求增加费用。11.开工和竣工387A版优质实用文档 7A版优质实用文档11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，费用承担方式按通用条款第21.3款执行。11.5承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法：每延后一天，承包人应按每日人民币5000元向发包人支付工期违约金，违约金从工程款中扣除。逾期竣工违约金的限额：违约金总额不超过合同结算价款的10%。除不可抗力及发包人原因外，其余无论何种原因，当承包人当月达不到经承、发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包方违约，发包方将在当月进度款中扣留违约金，每月以此类推。当总进度达到认定的计划时，发包人将返还扣除的相应比例的违约金。如发生工期延误情况，承包人必须在停工开始24小时之内，以书面形式向发包人和监理人报告，由监理人和发包人在收到报告后两个工作日内发出相关指令。承包人执行相关指令后24小时内提出工期顺延申请。承包人未按前述办理的，视同放弃顺延工期的权力。发包人在收到申请后两个工作日内无正当理由不作出书面答复的，则视同认可。11.6工期提前提前竣工的奖励办法：不采用。12.暂停施工12.1承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形：除通用合同条款规定的4项之外，承包人还应承担以下责任：387A版优质实用文档 7A版优质实用文档（1）承包人未按经批准的进度计划组织施工，月实际进度与计划进度相比，延后20天以上时，可视为承包人违约，发包人可要求解除合同，并没收全部履约保证金。承包人承担全部责任，并赔偿给发包人造成的一切损失。（2）承包人应极力配合并服从发包人关于整个工程施工程序的总体安排，不得以任何理由拒绝配合后期设备安装的相关工作。如造成影响后期设备安装无法进行的，将根据实际情况处以5000元以上的罚款外，并承担设备安装单位报送经发包人认可的索赔费用。（3）承包人应及时缴纳各职能部门的各项行政性规费，（免交的费用除外）如因施工单位滞交或不交相关费用而造成该项目报建及施工进度的影响，将根据实际处以应缴纳规费等额的罚款，从工程款中直接扣除。（4）承包人实际进场的主要人员、机械设备应与投标时相吻合，进场后未经发包人许可承包人不得擅自变更。承包人擅自更换项目经理和技术负责人或安全负责人的，一经发现，扣除工程价款的5%，发现之日起三天内不按甲方书面通知改正的，扣除工程价款的7%，一周内未改正的，扣除工程价款的10%，超出两周的，发包人有权终止合同，没收其履约保证金，并令其退场。13.工程质量13.1工程质量要求增加下列项：13.1.4发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[20GG]192号）（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[20GG]第34号公告）（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[20GG]172号）（4）《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发[20GG]199号）387A版优质实用文档 7A版优质实用文档（5）《重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[20GG]226号）（6）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[20GG]212号）（7）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[20GG]30号）（8）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发[20GG]76号）13.1.5发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。13.2承包人的质量检查承包人提交工程质量保证措施文件的期限：与施工组织设计同时提交。双方约定工程质量有争议时：由重庆市工程质量监督总站鉴定。15.变更15.1变更的范围和内容变更的范围和内容：设计变更、招标范围内但未提供清单的工作内容及招标范围外的增项均属工程变更。15.3变更程序15.3.2变更估价承包人提交变更报价书的程序：387A版优质实用文档 7A版优质实用文档工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师和发包人同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。承包人在实施前按第15.4条约定的价格调整办法报价，经监理审核签字，发包人批准后才能实施。施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，同时完善现场签证手续。承包人提交变更报价书的期限：承包人在工程变更确定7日内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师及业主授权代表进行初步确认。工程价款的变更，承包人必须按照发包人规定的程序及要求办理，否则承包人无权追加合同价款。发包人商定或确定变更价格的期限：收到承包人变更报价书后的22日内确定变更价格，否则视同认可。15.4变更的估价原则变更估价的原则：1、当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的投标综合单价，则按该项目的投标综合单价计价。2、当工程量清单报价中无适应于变更工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价。3、当报价中无对应项目和参照项目时，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20GG）、20GG年重庆市建设工程计价定额及配套文件，人工、材料、机械和管理费、利润、风险因素按中标人的投标报价及费率（投标报价没有的材料根据当期造价信息下浮10％，造价信息没有的材料需根据市场行情由监理、业主核价，经核价的材料不下浮），编制综合单价经审定后确定。4、安全文明施工费按重庆市建设委员会关于印发《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》的通知渝建发【20GG】158号规定合格计取，规费、税金按中标费率进行结算。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档5、措施费计价原则：（1）招标范围内的工作内容发生设计变更，措施费不调整，按投标报价金额结算。（2）招标范围没有，合同外新增工作内容措施费按投标措施费占投标报价比例乘新增工作内容造价进行调整。15.5承包人的合理化建议15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：承包人提出的合理化建议，经设计、监理、发包人审核，降低工程投资，奖励降低投资额的10%。降低投资额以审计为准。15.8暂估价15.8.1发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：/15.8.3不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：/　16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整：按政府指导意见执行17.计量与支付17.1计量17.1.3计量周期本合同的计量周期：单价子目按月计量，总价子目按工程形象进度计量。17.1.5总价子目的计量总价子目的计量方法：按通用合同条款执行。17.2预付款17.2.1预付款预付款额度和预付方法：/387A版优质实用文档 7A版优质实用文档17.2.2预付款保函预付款保函的提交时间：　/17.2.3预付款的扣回与还清预付款的扣回办法：/17.3进度款17.3.2进度付款申请单进度付款申请单的份数：五份　进度付款申请单的内容：按招标人提供的进度付款申请单填写。17.3.3进度付款证书和支付时间发包人支付进度款的支付方法：承包人按规定时间报送进度报表，经监理人审查签证，报发包人审批后，支付当月进度的70%，于次月10日支付承包人。工程预验收合格后支付至合格工程价款的75%；完工交验，完成资料交档，报送完整结算资料后付至已完成工程价款的80%；结算经监理审核完成付至审核后结算价款的85%；中介单位审核完工程结算付至审核后结算价款的90%；完工交验，完成资料交档，办完工程结算后付至审核后结算价款的90%；工程竣工并通过国家财务决算审计后付至审定金额的95%，留5%作质保金待缺陷责任期满后一周内无息付清。设计变更及增加的工作内容引起价款增加且双方无争议的，增加的价款随进度按相同比例支付。措施费随同进度按比例支付。安全文明施工费在第一次支付进度款时按投标报价先支付50%，其余部分经发包人及监理确认安全文明施工措施符合要求且工程量完成50%后，随进度款支付。安全文明施工费不得挪用，计价支付依据发生额凭发票或监理、发包人认可的证明资料计量，单不得超过该项费用的合同金额。经发包人审批同意的停、窝工损失和进出场费在工程结算完成后一次性支付。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档政府投资进度款支付方法：/17.4质量保证金17.4.1质量保证金的金额或比例：质量保证金为竣工结算价款的5%质量保证金的扣留方法：工程竣工并通过财务决算审计后留5%作质保金。17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单竣工付款申请单的份数和提交期限：工程竣工验收合格后，乙方应在28个工作日内以书面方式向监理及业主申请办理竣工结算。并向发包人送交完整的工程竣工资料(一式肆份并制成电子文档)和工程结算资料(一式叁份并制成电子文档)。竣工结算经中介审计时，审减金额在5%以内(含5%)，审减费用由发包人支付；如审减额超过5%，审减金额超过5%的审减费用由承包人支付。(审减费率以发包人与审计单位签订的合同为准)。按国家规定应由承包人缴纳的税费将由发包人代扣。17.5.3竣工结算的价格原则：本合同价款采用固定单价合同，以中标的工程投标总报价作为暂定的合同总价，其最终合同价款按如下原则计算，最终以经国家审计部门审计的结果为准。结算原则：1、当工程量清单报价中有适应于工程项目的投标综合单价，则按该项目的投标综合单价计价。2、当工程量清单报价中无适应于工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价。3、当报价中无对应项目和参照项目时，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20GG）、20GG387A版优质实用文档 7A版优质实用文档年重庆市建设工程计价定额及配套文件，人工、材料、机械和管理费、利润、风险因素按中标人的投标报价及费率（投标报价没有的材料根据当期造价信息下浮10％，造价信息没有的材料需根据市场行情由监理、业主核价，经核价的材料不下浮），编制综合单价经审定后确定。4、安全文明施工费按重庆市建设委员会关于印发《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》的通知渝建发【20GG】158号规定合格计取。规费、税金按中标费率进行结算。5、措施费计价原则：（1）招标范围内的工作内容，无论是否发生设计变更，措施费均不调整，按投标报价金额结算。（2）招标范围没有，合同外新增工作内容措施费按投标措施费占投标报价比例乘新增工作内容造价进行调整。6、因非承包方原因（如外界阻工、重大设计变更等）造成停工且无法调整施工段的机械停工损失费用根据投标所报人材机表中相应机械价格的60%计取，人工按投标所报价格计取，进出场费按20GG年《重庆市建设工程定额》及相关配套取费文件计算后下浮20%计取。如发生停工，承包人必须在停工开始24小时之内，以书面形式向发包人和监理报告，由监理和发包人在收到报告后两个工作日内发出相关指令。承包人执行相关指令后24小时内提出索赔申请;若停工持续一周以上，承包人应在次周一以前提出上周索赔申请。未按前述办理的，视同放弃。发包人在收到申请后三个工作日内作出书面答复。否则视同认可。7、总承包服务费按投标所报价格纳入。8、工程量确认：以实施的施工图及经批准的设计变更、签证，按发包人招标提供的清单说明及清单定额规范(GB50500-20GG)计算完成的合格工程量为准。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档9、发包人收到承包人递交的正式竣工结算报告、竣工结算书、竣工资料等有效的全部结算资料后，若双方无异议，发包人应在二个月内办理完竣工结算审核。若本工程被列为政府审计，本工程结算总额按政府审计的审定金额执行。已付工程款实行多退少补。10、竣工结算应在竣工验收后28天内，承包人报监理单位审核，监理单位在15日内完成结算审核，报发包人审查。若承包人未在规定时间内报送竣工结算，承包人应承担监理单位及发包人为等待审核（查）竣工结算所耗费的资源；超过3个月不报送竣工结算的，发包人将会同监理单位、中介跟踪审计单位根据以下有效资料共同核定工程结算价，报国家审计单位审查：（1）、以签订的施工合同及中标合同价；（2）、根据发包人存档的每月进度报表完成的工作内容；（3）、在发包人处存档的已经完善了各种审批手续的设计变更及经济签证资料。竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。11、绿化暂列金额部分结算原则：（1）根据经监理、业主审核确定的绿化方案，以及三方（甲方、乙方、监理）签字确认的实际收方工程量；套用20GG年重庆市仿古建筑及园林工程定额及相关配套文件经审定后下浮10％结算。(2)、材料费按经监理、业主审核签字后的价格执行，人工费按49元/工日调整价差。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单最终结清申请单的份数和提交期限：在约定缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。18.竣工验收18.2竣工验收申请报告　竣工资料内容：387A版优质实用文档 7A版优质实用文档施工过程中完成的各种隐蔽资料、自检资料、记录表及竣工图等，按重庆市档案馆要求。竣工资料份数：竣工验收后承包人向发包人提交经档案馆验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式肆份(含电子文档贰份)。工程竣工验收后28日内提交完整并装订成册的结算资料3套。18.3验收18.3.5实际竣工日期：工程验收合格之日为实际竣工日期。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：/18.6试运行18.6.1试运行的组织及费用承担：承包商按国家相关检查验收标准进行试车，费用计入投标总报价中。18.7竣工清场18.7.1竣工清场：当工程接收证书颁发后，承包人必须按招标人的要求进行现场清理，直至验收合格为止，费用由承包人承担。如不能达到招标人的要求，招标人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从拟支付给承包人的其它款项中扣除。18.8施工队伍的撤离施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：工程竣工验收合格，颁发了工程接收证书后56天内，施工人员及施工设备、临时工程必须撤离。若因工程维修的需要有部分施工人员必须留在现场的，要征得招标人的同意，费用另行约定。19.缺陷责任与保修责任19.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任：承包人施工范围均属保修范围，缺陷责任期为土建为1年，安装为2年，在缺陷责任期内返工修理均由承包人承担费用。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档缺陷责任期满后，无论何种原因，工程需要维修，承包人均应无条件答应，费用由发包人承担。20.保险20.1工程保险投保人：承包人投保内容：按重庆市相关规定执行。保险金额、保险费率和保险期限：保险金额及保险费率按重庆市相关规定执行，保险期限为工程破土动工之日起至工程竣工验收合格之日止。20.4第三者责任险第三者责任险的保险费率：按重庆市相关规定执行。第三者责任险的保险金额：按重庆市相关规定执行，费用包含在投标报价中。20.5其他保险需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：按重庆市的规定执行。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证保险条件：重庆市规定的所有应投保的内容均应投保。承包人提交保险凭证的期限：工程动工前，承包人向发包人提交生效的保险凭证及保单副本。20.6.4对各项保险的一般要求保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：当发生自然灾害或意外事故造成永久工程物质损失，保险赔偿金不足以补偿实际损失时，其差额部分由发包人承担。21.不可抗力21.1不可抗力的确认387A版优质实用文档 7A版优质实用文档不可抗力的范围：1、战争动乱及海啸、台风、飓风、龙卷风、五十年一遇洪水、地崩、雪崩、火山爆发等自然灾害；2、工程主体施工期内（不含因承包方原因引起的施工期延长）钢材、商品砼各月造价信息平均价与投标时当期造价信息相比，物价涨幅超过15%（不含15%）。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：自然灾害按通用合同条款；物价上涨因素按政府指导意见执行。22．违约本合同通用条款第22.1款约定承包人违约应承担的违约责任：A承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥10000元的罚金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改。B未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，一经发现，发包将处以本工程承包人中标价总额1%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。24.争议的解决24.1争议的解决方式争议的解决方式：提交重庆仲裁委员会仲裁25．合同份数双方约定合同份数：387A版优质实用文档 7A版优质实用文档正本一式两份，各执一份；副本一式拾份，发包人执拾份，承包人执二份。26.补充条款1．属承包人的工作，承包人未在指定时间内完成，发包人有权另请队伍完善，费用由发包人在承包人的工程款中扣除。2．在建设行政主管部门、发包人及监理工程师组织的安全文明施工检查中，达不到《建筑工地安全检查标准》合格要求的，第一次提出批评，限期整改。以后检查中，每发生一次处罚1000元，连续发生三次，安全文明施工专项费只能按合格标准的50%计取。3．承包人不按《工程建设标准强制性条文》规定执行，被质监站、发包人、监理工程师检查发现，每发生一次，处承包人违约金1000元。4．承包人在执行本合同过程中，发生进度、质量、安全、环保和文明施工不能满足合同要求时，经监理工程师提出整改，承包人不进行整改或经整改仍不能达到合同要求，发包人有权终止合同，并只支付已完合格工程80%的工程款、没收全部履约保证金，同时承包人承担工程造价2%的违约金。承包人在收到招标人终止合同通知书十日内交齐全部工程资料、图纸等并退场，退场的全部费用由承包人自行负责。5．承包人在未办理工程移交手续前，要采取有效措施，切实履行对成品的保护责任。由承包人指派专人负责保护工作。否则产生一切后果由承包人自行负责。6．未按发包人规定的设计变更确认程序执行，擅自变更工程设计的，每发生一次处违约金10000元，违约金从工程款中扣除且变更无效。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档7．承包人对施工现场出现的质量、安全事故，未在1小时之内（特大事项第一时间内）报告监理工程师和发包人，并未在6小时内提出书面报告；其它重特大事件按国家规定执行，每发生一次处违约金1000元，违约金从工程款中扣除。8．材料未按规定送检，每发生一次处违约金1000元，违约金从工程款中扣除。9．承包人发生下列情况，每延误一天或每发现一次处违约金20GG元，违约金累计计算，并从工程款中扣除。a)承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间少于5天；b)检查过程中发现的问题在收到监理工程师的通知后24小时内不进行整改；c)工程完工后承包人未做到工完场清；10．为防止拖欠民工工资及材料款事件发生，业主在支付承包人当月工程进度款前，将有权检查承包人是否存在拖欠民工工资及材料款行为。如承包人未能及时足额发放民工工资及材料款，发包人有权根据民工及材料商上报（经承包商确认）的拖欠额从月进度款支付中扣除，直接支付人工工资及材料款，承包人并因此承担工程结算总价0.1%的违约责任。所造成的停工和一切后果都由承包人负责，并且发包人有权暂停支付承包人的工程进度款直至民工工资及材料款足额发放。11．承包人应加强对现场的安全管理，与工程无关的闲杂人等的安全事故应由承包人负责。12．工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》的相关规定执行。13.承包人获得省（直辖市）级工程奖项的奖励5万元，获得国家级工程奖项的奖励10万元，不得重复奖励，同时获得按高级奖励。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档第三节合同附件格式附件一：合同协议书（格式）合同协议书（以下简称“发包人”）为实施，已接受（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）本合同协议书（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）招标文件澄清文件及招标文件（5）投标函；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸（9）投标文件（10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约中标合同价：人民币（大写）元（¥）。其中安全文明施工专项费用万元（暂定）。4.承包人项目经理：。5.工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。9.本协议书正本一式二份，合同双方各执一份。副本一式十份，发包人执　九份，承包人执一份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）经办人：经办人：年月日年月日387A版优质实用文档 7A版优质实用文档附件二：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》，经协商一致，对工程施工签订质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围为工程承包范围，设计施工图明确的土建工程，包括：按国家规范及设计要求完成招标范围内的所有工作：同招标范围。二、质量保修期限双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.附属设施为设计年限规定的该工程合理使用保修期年限；2.给排水管道安装工程为二年；三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其它387A版优质实用文档 7A版优质实用文档双方约定的其它统筹质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工结算价的5%计留。缺陷责任期满（土建1年，安装2年），无息返还全部保修金。缺陷责任期从工程竣工验收合格之日算起。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。发包人（公章）：承包人：（公章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：经办人:经办人:年月日年月日387A版优质实用文档 7A版优质实用文档附件三建设承发包安全管理协议发包人：（以下简称甲方）承包人：(以下简称乙方）甲方将本建设工程项目发包给乙方。为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》的规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，在签订建设工程施工合同的同时，签订本协议。一、承包工程项目：1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：同招标范围4、承包方式：施工总承包。二、工程期限：三、协议内容：甲方安全职责（1）甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性规定的要求，不得压缩合同约定的工期。（2）甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。（3）甲方承担建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用（此费用已计入承包人投标总价中）。乙方职责387A版优质实用文档 7A版优质实用文档（1）乙方应当自行与有关部门联系查看施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并采取相应措施保护设施安全（此费用已计入投标总价中）。（2）乙方主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。（3）乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时如实报告生产安全事故。（4）乙方在预算中的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。（5）乙方应设立安全生产管理机构，指定专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。（6）建设工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。（7）乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理、防爆制度的各项规定，在施工现场建立消防安全责任制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，提供安全防护用具和安全防护服装，并接受甲方的督促、检查和指导。（8）乙方的管理人员和作业人员应进行过相应的安全生产教育培训。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档（9）乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场时查验。（10）乙方应当在施工现场出入口处、临时用电设施、脚手架、基坑边沿、爆破物处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工现场设置的安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经现场监理和施工负责人的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由乙方负责。（11）乙方应根据施工合同的要求，编制的施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，经乙方技术负责人签字、总监理工程师审批签字后按其实施。乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，但该安全施工措施在实施前必须经监理工程师审批同意。（12）乙方的特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，进入本市施工的外省市特种作业人员还须经本市有关特种作业考核站进行审证确认；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。3、甲乙双方必须认真贯彻国家、重庆市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档4、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方对其施工现场、施工过程中发生的安全责任事故负全责，并独立承担由此造成的民事法律责任。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方应采取措施进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方给予协助。发生生产安全事故，乙方按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还同时向特种设备安全监督管理部门报告。5、本协议如遇有同国家和本市的有关法规不符应按国家和本市的有关规定执行。6、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式捌份，甲方五份，乙方三份。7、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。甲方：　　乙方：法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：签订时间：20年月日签订时间：20年月日387A版优质实用文档 7A版优质实用文档附件四廉政合同为做好工程建设中的党风廉政建设和预防职务犯罪工作,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目业主(以下简称甲方)与(以下简称乙方),根据工程建设、廉政建设的有关规定,特订立如下合同。第一条甲、乙双方共同的责任和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规和规定。（二）严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度,开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法、违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销个人支付的费用等。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请和高消费娱乐活动；不得接受乙方提供的高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、出境旅游等提供方便。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。第三条乙方义务（一）乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得为甲方及其工作人员报销应由个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加高档消费及高消费娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利进行非法行贿,私下串通，损害甲方利益。同时必须履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实并严格遵守廉政合同及建设监理合同的乙方，若后续工程采用邀请招标时，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予依法赔偿。387A版优质实用文档 7A版优质实用文档（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限，依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应依法或依有关合同的约定予以赔偿；情节严重的，甲方可建议建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入相应建设市场的处罚。第五条双方约定,本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。同时,根据《重庆市人民检察院、重庆市水务控股(集团)有限公司关于共同开展预防职务犯罪工作的意见》有关规定,邀请检察机关作为本合同执行的法律监督单位并参与甲、乙双方或甲、乙双方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行的检查监督。第六条本合同有效期为甲、乙双方签署合同之日起至该工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：地址：地址：电话：电话：387A版优质实用文档 7A版优质实用文档附件五：履约担保格式履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：　　　　　　（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：　　　　　邮政编码：　　　　　　电话：传真：年月日387A版优质实用文档'