云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程 129页

'32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标序号：YZT-18GA-040号招标人（盖章）：法定代表人（签章）：招标代理人（盖章）：法定代表人（签章）：编制时间：2018年11月16日招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件备案单位（盖章）：2018年11月16日招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件目录第一章投标须知1一、招标公告1二、招标重要事项表2三、招标活动日程安排表5四、总则6五、投标人资格6六、招标文件7七、投标报价9八、投标文件的编制9九、投标文件的递交10十、开标11十一、评标11十二、其他13十三、授予合同14十四、工程结算方式14第二章合同主要条款及附件17说明18第一部分合同协议书19第二部分通用合同条款21第三部分专用条款21第三章技术规范39第四章投标文件(格式)40一、投标函42二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。43四、项目经理建造师注册证书、身份证、安全生产考核证B类证书（复印件）；45五、项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证（复印件）45招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件六、项目管理班子配备情况表46七、投标单位资格自查表47八、承诺书48九、投标保证金48十、投标报价书49十一、材料品牌选用情况71十二、材料暂估单价表80十三、2017年度在丽纳税汇总表81第五章图纸和技术资料（另附）82第六章工程量清单及招标控制价（后附）82第七章附件83第一章投标须知一、招标公告招标序号：YZT-18GA-040号一、云和县云隆文化创意有限公司的建设项目云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工，已经云发改投【2018】218号文件批准建设，现采用公开招标方式对该项目进行招标，浙江方圆工程咨询有限公司受业主委托具体负责本工程的招标事宜。二、工程概况：1、建设地点：云和县中山街与新建路交叉路口东侧2、建设规模：工程总用地面积约2585.50㎡，总建筑面积约8511.05㎡，建筑占地面积约1690.21㎡，主要拟建物为1幢8F商住大楼，下设1F地下室，采用独基加防水板基础，基坑排桩(包括成孔钢筋)约760m³，冠梁(包括钢筋)约180m³，喷射砼面层80mm(包括钢筋网)约1320㎡及周边硬化等工程。3、招标范围：施工图范围内工程（具体详见提供的工程量清单）。4、工期要求：415日历天5、招标控制价：20520463元（其中含税暂估材料价310980元不作下浮）6、质量要求：合格招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件三、投标人资格要求:1、投标人资质类别和等级：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；2、项目负责人资质类别和等级：具有建筑工程贰级注册建造师及以上资质，且无在建或预中标工程；3、项目经理与企业的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人；4、投标人需提供丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡；5、要求投标人是2018年丽水市国有投资工程建设项目房建类施工企业名单中的企业。市外企业项目经理要求是该名单中的具有相应建造师资格的人员；6、浙江省外企业须出具《省外企业进浙承接业务备案证明》，未提供《省外企业进浙承接业务备案证明》不得参加本项目投标；7、本工程不接受联合体投标。四、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。五、招标文件索取途径：1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。2、2018年11月16日起潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“丽水市公共资源电子交易系统（http://www.lssggzy.com/）”，登录系统下载。3、未取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书，具体登记办法请登录“丽水市公共资源交易网→办事指南”栏目进行查看。主体库注册及CA锁办理咨询电话：0578-2292759。4、潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。5、如需图纸和纸质招标文件请与招标代理机构联系，联系人：叶锋，联系电话：15925725768。六、其他本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目班子未缴纳养老保险的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。七、联系方式：招标人：云和县云隆文化创意有限公司招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司地址：云和县梨园路25号地址：云和县白龙山街道新建南路538号电话：0578-5529705电话/传真：15925725768、5520525联系人：吴工联系人：叶锋公告发出时间：2018年11月16日招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件二、招标重要事项表前附表1工程名称云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程建设地点云和县中山街与新建路交叉路口东侧招标联系人叶锋电话15925725768招标方式×邀请√公开组织方式×自行√委托代理招标范围施工图范围内的工程（具体详见提供的工程量清单）标段划分一个标段允许分包内容按国家有关规定投标人主要条件1、投标人资质类别和等级：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；2、项目负责人资质类别和等级：具有建筑工程贰级注册建造师及以上资质，且无在建或预中标工程；3、项目经理与企业的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人；4、投标人需提供丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡；5、要求投标人是2018年丽水市国有投资工程建设项目房建类施工企业名单中的企业。市外企业项目经理要求是该名单中的具有相应建造师资格的人员；6、浙江省外企业须出具《省外企业进浙承接业务备案证明》，未提供《省外企业进浙承接业务备案证明》不得参加本项目投标；7、本工程不接受联合体投标。规模建筑占地面积约1690.21平方米，总建筑面积约8511.05平方米。质量要求合格承包方式施工总承包工程类别三类招标工期要求415日历天招标控制价20520463元（其中含税暂估材料价310980元不作下浮）投标担保采用投标保证金方式：人民币肆拾万元整（具体交纳方式见前附表3）评标基准价范围招标控制价下浮1.0％-7.9％交易席位证按云和县招投标中心规定办理投标有效期投标截止日后90日历天招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件投标文件份数上传交易平台的加密电子投标文件一份，与上传交易平台一致的纸质标书一份，并随身携带与加密电子标书一致的无加密标书备用。投标文件递交电子投标文件采用网上递交的方式，上传至丽水市公共资源电子交易系统（http://http://www.lssggzy.com/），纸质投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未完成上传的电子投标文件或未提交纸质投标文件的，投标文件将被拒收。纸质投标文件递交至：浙江省云和县招投标中心开标大厅地址：云和县城南路1号（新体育馆一楼开标大厅）接收人：云和县云隆文化创意有限公司投标截止时间：2018年12月07日上午09时40分00秒（以浙江省云和县招投标中心开标大厅电子时钟的时间为准。）开标时间：同投标截止时间地点：浙江省云和县招投标中心开标大厅评标办法详见招标文件第七章招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件前附表2序号项目内容招标文件要求备注1中标人履约保证金金额签约合同价的5%合同签订前缴纳，采用现金或银行保函或工程综合保险保单提交其中未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺保证金金额履约保证金的30%未履行工期承诺保证金金额履约保证金的30%未履行安全文明施工承诺保证金金额履约保证金的30%其他违约金履约保证金的10%2民工工资支付担保按照《丽水市建筑企业农民工工资支付保证管理规定》（丽政办发[2013]3号）、《丽水市人民政府专题会议纪要》（[2013]89号）规定缴纳及退还。3报告开工时间收到开工通知后15天内4工期提前、延误（1）工期提前奖励标准1000元/天在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励（2）工期提前奖励限额不超过履约保证金的30％（3）工期延误赔偿标准2000元/天同时按丽建发[2005]135号文件记入不良行为（4）工期延误赔偿限额履约保证金的30%情节严重时，履约保证金不足以赔偿损失的，发包人有权要求承包人全额赔偿损失。5工程质量保修金审计结算价的2.5%6优质工程奖无7标化工地奖无8安全文明施工费详见招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件9农民工工伤保险金10重新招标推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，由招标人重新招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。前附表3序号事项解释说明或注意事项备注1资格后审开标时根据招标文件要求审查投标人资格。详见招标文件2开标时必须到场的人员a、法定代表人持法定代表人资格证明书和居民身份证参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）的养老保险缴纳证明和居民身份证原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳证明。b、投标书中拟定的项目经理持注册建造师证书原件和居民身份证参加。c、若是委托人来参加投标的，委托人和项目负责人不能为同一个人。详见招标文件3开标时应提交的证件原件a、企业营业执照副本；b、企业资质证书副本；c、企业安全生产许可证副本；d、投标文件中拟定项目经理的项目注册建造师证书和安全生产考核证书（B类证）；e、专职安全员的安全生产考核证书（C类证）；f、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡；g、项目班子养老保险缴纳凭证原件(或复印件加盖单位公章且复印件上二维码能扫描)；h、浙江省外企业须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》原件；i、评标时要求提交的证明材料原件。注：1、企业资质证书副本可提供复印件并加盖单位公章，且复印件上二维码能扫描。2、企业安全生产许可证、建造师证、B类证、C类证可在“浙江政务网”上打印，并加盖单位公章，且在打印件上能扫描二维码。丽建发[2005]268号文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件4投标保证金的缴纳交纳的注意事项：1、银行保函方式提交：投标截止时间前递交由投标人基本账户开户银行出具的银行保函（保函有效期超出投标有效期），保函开具对象为浙江省云和县招投标中心投标保证金专户2、其他方式：银行汇票收款单位名称：浙江省云和县招投标中心投标保证金专户开户行：浙江云和农村商业银行股份有限公司银行帐号：1109030101201000097832（投标人以银行汇票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，由送标人在递交投标文件的同时将票据原件递交至浙江省云和县招投标中心指定工作人员处）。3、电汇方式交纳的，在投标截止时间前转到以下帐户：收款单位名称：浙江省云和县招投标中心投标保证金专户开户行：浙江云和农村商业银行股份有限公司银行帐号：报名时系统自动生成的虚拟子账号（投标单位登录系统后可从“项目报名”栏目，选择报名项目点击“操作”按钮后，在窗口左上方查看）具体金额详见前附表一5投标文件编制注意事项按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。电子标书的内容（报价、工期、项目负责人、标书水印码）必须和纸质的投标文件一致（养老保险交纳证明除外），否则作废标处理。详见招标文件三、招标活动日程安排表序号工作内容时间安排地点1发布招标公告2018年11月16日丽水市公共资源交易网（云和）http://yh.lssggzy.com/yhweb/丽水市公共资源交易网（http://www.lssggzy.com）2发放招标文件同发布招标公告时间网络下载：http://yh.lssggzy.com/yhweb/http://www.lssggzy.com3现场踏勘投标人自行前往建设地点进行现场踏勘项目所在地招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件4投标人对招标文件提交异议时间投标截止时间前10天提交方式：1、传真：0578-5520525或书面递交至浙江方圆工程咨询有限公司云和分公司2、同时登录丽水市公共资源交易网提出异议（交易主体登录→业务管理→异议）5招标文件的澄清或实质性修改时间澄清或者修改的内容涉及工程量清单修改等可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前，涉及其他修改的，在提交投标文件截止时间3日前获取方式：网络下载：http://yh.lssggzy.com/yhweb/http://www.lssggzy.com6工程招标控制价投诉时间招标控制价公布后5日内向招投标监管部门投诉7投标文件截止时间同前附表一投标文件递交至:浙江省云和县招投标中心8交纳投标保证金投标截止时间前浙江省云和县招投标中心9交易席位费投标截止时间前浙江省云和县招投标中心10开标时间与投标截止时间同一时间浙江省云和县招投标中心11预中标公示公示3日http://www.lscgzb.gov.cn/丽水市公共资源交易网（云和）丽水市公共资源交易网12招标人对中标人资格复核中标通知书发出以前，拟中标人必须全面配合，提供依据，否则对其作最不利处理。具体事宜详见招标文件13招标人决标，发中标通知书公示结束或投诉处理结束后丽水市公共资源交易网（云和）丽水市公共资源交易网14签订合同中标通知书发出之日起7日内，中标人必须与招标人签订施工合同，否则,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。云和县云隆文化创意有限公司15投标保证金的退还按云和县招投标中心规定退还。注：后面与本表有矛盾的以本表为准。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件注意：本招标文件条款中带“”符号为采用，带符号“”的为不采用。四、总则（一）工程概况1、工程名称：云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程2、招标人：云和县云隆文化创意有限公司3、工程地点：云和县中山街与新建路交叉路口东侧4、工程立项批准文号：云发改投【2018】218号5、工程投资性质及资金落实情况：资金已落实6、建设规模：工程总用地面积约2585.50㎡，总建筑面积约8511.05㎡，建筑占地面积约1690.21㎡，主要拟建物为1幢8F商住大楼，下设1F地下室，采用独基加防水板基础，基坑排桩(包括成孔钢筋)约760m³，冠梁(包括钢筋)约180m³，喷射砼面层80mm(包括钢筋网)约1320㎡及周边硬化等工程。8、现场条件：（1）土地征用及补偿情况：可以满足施工要求；（2）三通一平情况：可以满足施工要求（3）现场交通条件：可以满足施工要求；（4）施工现场内接水、接电、用水、用电、工程四周安全防护等由投标人自行解决。费用由投标人根据现场情况，在投标报价中充分考虑。9、工期要求：招标工期为415日历天。工期计算起止日期：本项目总工期为从项目开工至项目竣工验收合格之日。10、工程质量目标：合格11、文明施工、安全防护要求：本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。□（二）投标费用1、投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。2、投标货币：为人民币。（三）本工程招标允许☑不允许投标人组织联合体投标，联合体各方委托联合体牵头人负责本项目的投标、质疑（异议）、投诉、谈判、签订合同等与招标投标活动有关的一切事项。（四）工程管理要求招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标人对专业工程允许分包，但专业承包队伍必须经业主审核同意，纳入总承包管理范围，中标人对专业工程质量、进度和安全文明施工全面负责，并承担总承包的一切义务和责任。中标人收取总承包服务费后不得再向专业工程单位或发包单位收取其他费用，并承诺按招标人要求提供办公场所、现场加工场地和材料堆放地、脚手架、垂直运输、临时设施、用水用电设施（水、电费按实际用量向专业工程单位收取）、临时场地、安全文明设施、施工所需的工作面、现场指定垃圾堆场、一次结构打凿后的修补、工程资料的统一编印归档、各工种的配合协调管理、现场文明施工的统一管理等一切与专业工程施工、配合、管理有关的服务内容，以及在总包配合协调管理范围内的一切应尽的义务和责任。五、投标人资格（五）投标人资格条件1、投标人资质类别和等级：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；2、项目负责人资质类别和等级：具有建筑工程贰级注册建造师及以上资质，且无在建或预中标工程；3、项目经理与企业的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人；4、投标人需提供丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡。5、要求投标人是2018年丽水市国有投资工程建设项目房建类施工企业名单中的企业。市外企业项目经理要求是该名单中的具有相应建造师资格的人员；6、浙江省外企业须出具《省外企业进浙承接业务备案证明》，未提供《省外企业进浙承接业务备案证明》不得参加本项目投标。7、本工程不接受联合体投标8、投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人；（5）为本项目提供招标代理服务的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（六）资格审查时投标人须提交的资料资格审查在开标时进行，投标人必须提交前附表3规定所需提交的原件，否则评标委员会将否决其投标。（七）资格评审方式招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件本次投标采用资格预审☑资格后审的方式确定合格投标人。六、招标文件（八）招标文件的组成1、招标文件包括以下内容：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）本招标文件及评标办法；（4）合同条款及格式；（5）招标控制价及工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料;（10）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2、招标文件及其附件必须经云和县住房和城乡建设局备案后有效。3、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。（九）工程招标控制价及招标工程量清单1、本工程√设立不设立工程招标控制价。2、工程招标控制价是指具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部门颁发相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，根据招标项目施工图纸、现场条件及有关资料，根据国家或浙江省和丽水市行业建设主管部门颁发的有关现行工程造价计价依据和办法编制后，经云和县财政项目预算审核中心审定得出的工程最高限价，投标人投标报价高于工程招标控制价的，评标委员会将否决其投标。工程招标控制价须建设行政主管部门所属造价管理机构备案后有效。3、工程招标控制价及工程量清单参考下列计价依据和政策性文件编制：□本工程的施工图、图审合格书、批复文件及联系单等；□业主提供的主要材料询价表及回复函；□《中华人民共和国预算法》；□《中华人民共和国招标投标法》；□财政部财建【2009】648号“财政部关于印发《财政投资评审暂行规定》的通知”；□《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；□《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件□《浙江省建设工程计价规则》（2010版）；□《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；□《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；□《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；□《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；□《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；□营改增文件相关文件：财税【2018】32号、国家税务总局公告2016年第23号、建建发【2016】144号、建建发【2018】104号、浙建站定【2016】23号、浙建站信【2016】25号、浙建站定【2016】54号；□《丽水市建设工程造价管理信息价》2018年第10期；□《浙江造价信息》2018年第10期信息价；□业主提供关于本工程的相关材料；□云政办发【2010】19号文件，云政办发【2013】177号文件；□相关文件、法律法规和省建设厅的有关解释。（十）招标文件的澄清投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在前附表要求的时间前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，同时在交易平台中提出异议，招标人将通过丽水市公共资源交易网（云和）上发布的形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修改，以答疑澄清或修改招标文件的方式发出。投标人对工程量清单及招标控制价有异议的，在工程量清单及招标控制价发布之日起5日内同时向招标人和招投标监管部门以书面形式提出异议和投诉（投诉采用实名制），同时在交易平台中提出异议。招标人收到异议之日起3日内组织复核（复核由招标人、工程量清单及招标控制价编制和审核机构、招投标监管部门及工程造价管理机构参加），复核后，招标人以补充招标文件形式在原招标文件发布网上发布。异议或投诉期间招标人必须停止招标投标活动。（十一）招标文件的修改1、在前附表规定的时间，招标人通过丽水市公共资源交易网（云和）上通知所有潜在投标人修改招标文件，修改招标文件经有关行政监督管理部门备案后有效。修改招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在丽水市公共资源交易网（云和）上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。2、为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。3、当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告(邀请书)、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝或否决其投标，责任由投标人自负。潜在投标人应密切关注交易平台，如有答疑澄清（或修改）文件，投标人必须下载最招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。（十二）投标保证金1、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；（4）投标人递交伪造证件的；（5）经查实为骗取中标，在投标及投诉期间，仿造公文、提供虚假业绩、项目负责人没有在建工程等虚假证明材料的。（6）不同投标人的电子投标文件系同一台电脑制作完成的。（十三）勘察现场投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的，招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。七、投标报价（十四）投标报价1、本工程增值税采用一般计税方法。2、投标报价采用工程量清单计价。工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单项目的全部费用以及政策性文件规定的所有费用，费用由税前工程造价、增值税销项税额构成。其中，税前工程造价是由人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润和规费等各费用项目组成，各费用项目均不包含增值税进项税额。采用固定价格报价的应考虑风险系数。3、工程量清单计价采用综合单价法计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润所需的费用，并考虑风险因素，但不包括规费和增值税进项税额。即：综合单价=规定计量单位项目人工费+规定计量单位项目材料费+规定计量单位项目机械使用费+取费基数×（企业管理费率和利润率）+风险费用。4、安全文明施工费、工程定位复测费、排污费、社保费、公积金、农民工工伤保险费、税金的取费，投标人应按下列给定的费率或区间计取（计算基数按本省现行计价依据规定）。名称安全文明施工费规费民工工伤保险费税金基坑围护2%10.40%0.132%10.00%建筑装饰工程2%10.40%0.132%10.00%安装工程2%11.96%0.132%10.00%室外铺装工程2%7.30%0.132%10.00%招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件室外排水工程2%7.30%0.132%10.00%室外安装工程2%11.96%0.132%10.00%4、工程量清单部分投标报价：本工程采用综合单价报价方式报价。投标人报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。5、投标报价编制要求⑴投标人应使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；⑵符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件。八、投标文件的编制（十五）投标文件组成１、投标文件由商务投标文件组成，内容包括：1）投标函；2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；3）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡、2018年丽水市国有投资工程建设项目房建类施工企业名单公告、省外企业进浙承接业务备案证明（复印件）；4）项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）（复印件）；5）项目专职安全员身份证及安全生产考核证（C类证）（复印件）；6）项目管理班子配备情况表；7）投标人资格自查表；8）承诺书；9）投标保证金；10)投标报价书；11）材料品牌选用情况；12）材料暂估单价表13）2017年度在丽纳税汇总表；14）招标文件要求提交的其他资料。2、本工程的投标文件提交☑不提交技术投标文件。3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。（十六）投标文件的份数和签署1、加密电子投标文件（.ZJSTF）一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件2、与上传的电子投标文件内容完全一致的纸质投投标文件一份，作为投标文件副本。纸质投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。4、投标文件说明：（1）本次招标需打印纸质投标文件（与上传的电子投标文件内容完全一致）一份。（2）因系统原因，所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件。（3）因交易系统原因造成的电子标书上传不成功或加密投标文件无法解密的，允许投标人在开标现场提供未加密的电子投标文件开标。5、中标单位在领取中标通知书前必须向招标代理机构提交全套纸质投标文件的副本陆份。提供的副本必须与投标时的一致。九、投标文件的递交（十七）投标文件的密封与标志1、密封：投标人必须将纸质商务投标文件密封提交，并在密封处加盖投标人单位公章和法定代表人印章。2、标志：纸质商务投标文件封袋外面都必须写明招标人名称、工程名称和投标人的名称全称。（十八）投标截止期及投标有效期1、投标人应在投标须知规定的时间之前将电子投标文件上传至交易平台，将纸质投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。2、招标人可以按本文件第（十）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。5、投标有效期为投标截止之日起90日历天。（十九）投标文件的修改与撤回1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。2、投标人的修改或撤回投标文件的，应按按本文件第（十六）、（十七）和（十八）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）3、投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。十、开标（二十）开标1、开标由招标代理机构主持，所有投标人准时参加。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件2、开标会议法定代表人持法定代表人资格证明书和居民身份证参加，法定代表人委托代理人的，代理人持法定代表人授权委托书原件、至投标时连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）在委托企业的养老保险缴纳证明和居民身份证原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不需提交养老保险缴纳证明；投标书中拟定的项目负责人本人必须持注册建造师证书原件和居民身份证参加。否则视同该投标人未参加开标会议。3、开标时，投标人需携带生成电子投标文件所用的CA数字证书。4、开标时投标人按本招标文件前附表3要求提交资料原件，以备查验。5、开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。工作人员做好记录，并由各投标人签字确认。6、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。7、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。8、开标特别说明：（1）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。（2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；（3）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件可以解密时开标可以继续进行；（4）因系统原因所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标。（5）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件；（6）未现场递交纸质投标文件或逾期送达的，视为撤销其投标文件；（7）投标人在开标现场可使用交易中心提供的解密机或自带笔记本电脑，自行登录交易平台解密投标文件。未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。9、评委会按照下列要求对所有签收的投标文件进行符合性审查。招标人如在开标现场发现有下列情形之一的，应在开标会上做好记录，并提交评标委员会复审，评标委员会确认后作废标处理，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；（2）提交的投标文件份数不符合招标文件要求的；（3）投标报价高于招标控制价的；（4）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或投标保证金提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的；（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；（6）不同投标人与同一投标人联合体投标的；（7）不同投标人的电子投标文件系同一台电脑或同一造价锁制作完成的；（8）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；（9）电子标书的内容（报价、工期、项目经理等）和纸质的投标文件不一致的；招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件（10）投标人递交的电子投标文件因编制不规范等非交易系统问题而无法解密的；（11）需现场递交纸质投标文件的，未递交纸质文件或逾期送达的；（10）投标人未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密不成功的；（11）招标文件规定的其它情形。十一、评标（二十一）评标1、评标工作评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。2、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则，用招标文件确定的方法对投标书进行综合评价，向招标人按得分高到低推荐1名中标候选人。（二十二）评标内容的保密公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。（二十三）投标文件的澄清1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。2、评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。（二十四）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门列入丽水市建设市场严重不良行为。（二十五）在评标过程中，评标委员会按照现行浙江省建设工程计价依据分析投标人的报价可能低成本价时，评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。（二十六）投标人和项目负责人资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会应否决其投标。（二十七）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会将否决其投标。（二十八）否决投标的情形1、清标过程中发现以下情形的，评标委员会否决其投标，被否决的投标人，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件（1）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的；（2）不同投标人与同一投标人联合体投标的；（3）不同投标人的电子投标文件系同一台电脑或同一造价锁制作完成的。2、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会将否决其投标：（1）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；（5）投标文件中载明的项目经理与参加资格审查的项目经理不相符；（6）投标文件中所报的项目经理有在建项目，或项目经理是其它项目中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的；（7）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；或投标文件中工程数量的整数部位和小数点后一位小数、工程暂定项目价格或品牌（多选一）与招标文件提供的清单不一致的；（8）投标函的报价和投标报价书的报价不相符的，投标人所报工期不符合招标文件要求的；（9）安全文明施工费、排污费、社保费、公积金、民工工伤保险费、增值税（销项税额）的取费，投标人未按给定的费率或区间计取。（10）实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（11）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；（12）招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；（13）投标人提交虚假证件或虚假资料的；（14）项目经理与企业营业执照和资质证书中载明的企业法定代表人或企业负责人为同一人的；（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（16）不同投标人的投标文件相互混装；（17）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；（18）总承包发包时，总包服务费取费费率高于3%的（不含3%）；3、存在下列情况之一的，评标委员会将否决其投标：（1）投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的，或项目经理本人未参加开标会议的；（2）投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的，未按前附表要求提供原件或提供的原件不满足要求的；（3）投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的；或投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件（4）联合体投标时未附联合体各方共同投标协议的；（5）投标人的报价高于招标人设立的招标控制价（包括：招标控制价总价、分部分项工程招标控制价、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费等。）的；或“暂定品牌材料表”中列出的材料未按规定在“约定品牌”中选取的；（6）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；（7）投标报价的表格中主要内容缺项严重或主要表格缺页或主要表格缺少的；（8）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；（9）投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的；（10）不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的；（11）投标人未按招标文件要求提供电子版工程量清单（包括主材）报价书的；（12）投标人及其拟派的项目经理不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定的。（13）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。评标委员会认为否决投标后，有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；其中，房建市政项目施工招标，有效投标少于3个，一般应重新招标。（二十九）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。十二、其他（三十）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。（三十一）项目经理是否有在建工程，以其能否提供竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准（市政工程以交工验收单、竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准）。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应原项目业主同意，并经备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。项目经理在云和县行政区域范围内承接2个小额工程的不视为有在建工程。（三十二）是否有丽水建设市场严重不良行为的认定：因各地对不良行为认定标准不一致，丽水市外不良行为按建设部关于印发《建筑市场诚信行为信息管理办法》的通知（建市[2007]9号）、住房和城乡建设部关于印发《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（试行）的通知（建办市[2013]38号）、《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》（浙建监[2006]80号）中的不良行为标准等有关法律、法规、规定，根据投标人及项目经理具体行为，结合《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（丽建发[2005]135号）进行认定。（三十三）投标人或项目经理在评标或投诉阶段，被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。十三、授予合同招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件（三十四）中标1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，按照得分从高到低推荐第1名为中标候选人，中标候选人名单在丽水市公共资源交易网（云和）上进行公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。2、对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，招标人未在规定的时间内作出答复的，答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和（九部委2013年第23号令）和《丽水市工程建设项目招标投标活动异议投诉处理规定》（丽招管办[2014]14号）等有关规定，以书面形式向云和县住房和城乡建设局提交投诉书，同时在交易平台中发起投诉（丽水市公共资源交易网→交易主体登录→业务管理→投诉），提交投诉书同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。3、没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。（三十五）合同签订1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-2017-0201）《建设工程施工合同》范本。2、施工合同签订前：中标通知书发出之日起7日内，中标人必须按规定缴纳履约保证金、提交丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡后与招标人签订施工合同，因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的,取消其中标资格。3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，由招标人重新招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。4、合同签订后应在15个工作日内，以招标文件合同条款为依据，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规定办理合同变更备案手续。（三十六）投标保证金的退还按云和县招投标中心规定退还。十四、工程结算方式（三十七）结算工程量及单价的确定1、工程量的确定：招标人提供的工程量清单作为投标报价的共同基础。实际完成工程量由承包单位计量、监理工程师核准、招标人确认的实际工程量为准。工程实施过程中遇下列情况之一的，按实调整（或增减）工程量清单项目的数量：（1）招标人要求或设计变更引起清单项目工程量增减的；（2）招标人要求或设计变更引起增减的工程量清单项目的；（3）招标人工程量计算错误、清单项目列项错误；（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的；（5）招标人要求增加施工图纸之外与该工程有关联的其他工程量清单项目及数量；（6）其他：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件2、综合单价的确定：综合单价按照投标人投标文件中所报的综合单价结算。没有投标报价的按以下方法确定综合单价：（1）由于清单项目、工程数量的调整，应按照下列方法确定其综合单价：已标价工程量清单中有适用项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更等原因导致工程数量发生变化，且工程量偏差超过一定范围时（合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。（2）招标人提供的工程量清单项目漏项（或项目特征描述与图纸不符），或设计变更引起新增的工程项目，其相应综合单价的确定方法：1）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经招标人或其委托的工程造价咨询单位审核后，最后以审计部门审定作为结算的依据。3）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。（3）以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时工程招标控制价和中标价间的下浮幅度下浮。（4）其他：。3、投标报价的调整：结算时投标报价符合以下条件的可以调整。1）人工费调整范围都市论坛&chw招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-552052532云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件h!招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-552052532云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件h!招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-552052532云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件当结算期人工市场价或合同前80%工期月份的人工信息价平均值与投标报价文件编制期（一般为投标截止日前28天）对应的市场价或信息价之比上涨或者下降幅度在5%以上时。（投标报价文件编制期采用的人工单价与对应的信息价相比较，取大值参与调整条件的判别计算。）2）都市论坛,w7~*e_N_E&T2r（2）材料费调整范围8j:kY5F(`6G_V*_0①单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在1%及以上，且该材料合同前80%工期月份的信息价平均值与投标报价文件编制期（一般为投标截止日前28天）对应的信息价之比上涨或者下降幅度在10%以上时；都市论坛|_o(`%P②单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在1%以下，但合同前80%工期月份的信息价平均值与投标报价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在20%以上时。3）调整方法：①都市论坛_E4T4v_^_mVP凡符合人工费的调整范围，人工费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。_@6U_X_}_h(H___L9~0计算式A=∑（B÷C－1.05）×C×E当B≥1.05C时；都市论坛k4I5U5b_u_r__4z8@_MA=∑（B÷C－0.95）×C×E 当B≤0.95C时；_t_f"i.)_B_Zme_C0其中：A为人工费差价合计，都市论坛+k_i1a*ea$c_cB为结算期合同前80%工期月份的信息价平均值，都市论坛2__E+I_qh_xC为投标报价文件编制期对应的人工信息价，都市论坛_R0B_l+f_O;G_q}E为一、二、三类定额人工用工量。_XT_[!xV0②凡符合调整范围的材料，当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在3%及以下时不予调整；大于3%时可以抽料补差，材料费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。_ao"t_S8D_E[_th_f_?0计算式A=[∑（B-C）×E+F]－0.03G 当[∑(B-C)×E＋F]≥0.03G时；都市论坛_L!l/|X&d6Ii+SA=[∑（B-C）×E+F]＋0.03G 当[∑(B-C)×E＋F]≤-0.03G时0d6^_l9J$a0其中：A为材料差价合计，3Z_X4LV"s$R_e)D0B为结算期材料市场价或合同前80%工期月份的材料信息价平均值，_]D_n_GX_a_S_C为投标报价文件编制期对应的材料市场价或材料信息价，都市论坛_z_o%O+]G&CE为单种规格材料定额用量，都市论坛_`;_?_F0s_i$V_F为材料差价合计对应的增值税（销项税额），都市论坛.dt%{_Cq_B7I"CG为工程合同造价。BK_M_b__*k"Q"U-SJ_C,T0　③因发包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。④都市论坛5g_l&k/_;uu_p;D/O（4）发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据，在工程实施过程中要及时签订补充合同或协议。都市论坛;Y#f$G_x_D价差只计取增值税（销项税额），不计取其他费用。4）施工期人工、材料信息价按照《丽水建设工程造价信息》，《丽水建设工程造价信息》没有的参照《浙江造价信息》或《价格信息》。《丽水建设工程造价信息》和《浙江造价信息》、《价格信息》没有的，由业主、监理根据市场实际价格签证确定。5）以上涨（跌）幅度及调整差价均以投标截止日前28天的信息价为基数，差价只可以计取增值税（销项税额），不计其他费用。6）以上涨（跌）幅度及调整差价所采用的信息价均为不包含增值税进项税额的价格。4、暂定项目的调整：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-552052532云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件本工程暂定项目的暂定材料或暂定品牌，如由承包商采购的，需经业主认可，否则不予结算。暂定价材料单价按业主签证单价结算，不上、下浮动。暂定品牌价格在招标人不变更约定品牌时按中标人报价结算，招标人变更暂定品牌的，价格按业主签证价结算。符合公开招标有关规定的项目必须进行公开招标。政府投资建设工程设立工程暂定项目按照《丽水市政府投资建设工程材料设备采购招标投标管理暂行规定》（丽招管办[2011]05号）规定执行，并按照文件规定确定为甲供材料或设备。非政府投资建设工程，暂定项目的暂定材料或暂定品牌，如由承包商采购的，需经业主认可，否则不予结算。暂定价材料单价按业主签证单价结算，不上、下浮动。暂定品牌价格在招标人不变更约定品牌时按中标人报价结算，招标人变更暂定品牌的，价格按业主签证价结算。符合招标投标有关规定的项目必须进行招标。5、暂列金额的计取：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发生时，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审核后，按照招标文件规定的工程进度款支付比例支付。6、甲供材料的价格：甲供材料是业主采购的材料，其供应方式、供货地点、供货时间在专用条款中明确，并按下列条件约定：（1）甲供材料的数量按招标文件甲供材料清单中甲供数量；（2）业主按甲供材料数量提供给承包商，承包商负责验收；（3）双方不得要求对方少供或多供甲供材料的数量，除非另有协议；（4）因设计变更、工程条件变化或者招标人要求变动的内容引起甲供材料数量变化，双方协商解决。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-552052532云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件第二章合同主要条款及附件（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）制定住房城乡建设部招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-552052532云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件国家工商行政管理总局招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-552052532云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-552052532云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-552052532云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2、合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件第二部分通用合同条款按建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：见规划红线图。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律法规、规章及浙江省、丽水市相关的规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件国家现行法律法规、规章、工程技术标准及浙江省、丽水市相关的规范性文件。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后三日内提供；发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：合同签定后7天内办理施工许可证所有相关资料，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等；承包人提供的文件的数量为：视业主需求；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：能满足施工要求。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款第10条工程结算执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同专用条款第10条工程结算执行。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式：。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。（6）承包人应履行的其他义务：1、强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。2、场内的施工、生活用水用电及场内施工道路由承包方自行解决，费用由承包人负责。因工程施工需要，施工单位需修筑便道的，经发包方审核同意，可协助办理租（借）用地手续，费用由承包人负责。在施工过程中，承包人负责对损坏原通行道路的修复，确保行人、车辆安全通行，并负责对影响范围内水、电、通讯等管线的保护和修复。3、在未交付给项目业主之前，施工单位必须负责场地内的日常维护（费用自理）。4、承包人若需搭建临时办公用房必须向相关部门办理审批手续，在工程交工验收前施工时临时占用的场地（含硬化层）及临时搭建的办公房、工棚、围墙等，在工程验收合格后20天内必须拆除并清理干净（费用自理）。否则，业主将安排其他单位拆除清理，相关费用从承包人计量款或履约保证中扣除，且按工期延误处罚。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担30000元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）执行。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：根据《丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，并且更换项目负责人和项目技术负责人（只能更换一人），每更换壹人承担违约金伍万元。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承担违约金伍万元，并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门记入建筑市场不良行为。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换项目专职安全员的承担违约金壹万元人民币，更换项目专职施工员的承担违约金伍仟元人民币。并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门记入建筑市场不良行为。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标人中标后，不得更换标书中明确的项目班子成员，更换人员须承担违约责任。人员更换须发包人同意，并报建设行政主管部门备案。更换项目专职安全员的承担违约金壹万元人民币，更换项目专职施工员的承担违约金伍仟元人民币。项目班子成员每月到位22天为满勤。项目负责人和项目技术负责人每人每缺勤一天处以人民币500元违约金，项目班子其它成员每人每缺勤一天处以人民币200元违约金；累计二个月月到位天数均少于15天的按擅自更换处理。出勤一天按6小时计算，出勤一天不足6小时按缺勤一天处理。3.5分包招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订前缴纳，采用现金或银行保函或工程综合保险保单提交，金额为合同价的5%，工程完工验收合格后无息退还。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。施工扬尘污染防治应做到建建发【2015】517号文件附件2中规定的所有事项。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按云政办发（2010）19号文件执行。承办人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：双方另行约定。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后10天内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按2000元/天计收违约金，在履约保证金中扣除。并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门计入建筑市场不良行为。若承包人导致工程长期延误，工期逾期45天的，发包人有权单方解除合同并要求承包人全额赔偿损失。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）另行协商；（2）；（3）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：工期提前奖励标准（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励）1000元/天，总额不超过履约保证金的30%。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和业主需求确定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款约定。10.4、变更估价招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件10.4.1工程量的确定：招标工程量清单所列的工程量是一个预计工程量，结算工程量以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。工程实施过程中遇下列情况之一的，按实调整（或增减）工程量清单项目及数量：（1）招标人要求或设计变更引起清单项目工程量增减；（2）招标人要求或设计变更引起增减的工程量清单项目；（3）招标人工程量计算错误、清单项目列项错误；（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量；（5）招标人要求增加施工图纸之外与该工程有关联的其他工程量清单项目及数量；（6）其他：10.4.2、综合单价的确定：（1）已标价工程量清单中有适用项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更等原因导致工程数量发生变化，且工程量偏差超过一定范围时（合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目的，应由承包人根据工程资料、计量规则、计价办法、信息价格和承包人报价浮动率提出项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率计算公式如下：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）*100%其中中标价和招标控制价均应扣除暂列金、暂估价金额。（4）、其他：未尽事宜，按现行《建设工程工程量清单计价规范》相关条款执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 32云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第1种方式：承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第1种方式对合同价格进行调整：第1种方式：①人工费调整范围：都市论坛&chw招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件h!招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件当结算期人工市场价或合同前80%工期月份的人工信息价平均值与投标报价文件编制期（一般为投标截止日前28天）对应的市场价或信息价之比上涨或者下降幅度在5%以上时。（投标报价文件编制期采用的人工单价与对应的信息价相比较，取大值参与调整条件的判别计算。）②都市论坛,w7~*e_N_E&T2r（2）材料费调整范围8j:kY5F(`6G_V*_0①单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在1%及以上，且该材料合同前80%工期月份的信息价平均值与投标报价文件编制期（一般为投标截止日前28天）对应的信息价之比上涨或者下降幅度在10%以上时；都市论坛|_o(`%P②单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在1%以下，但合同前80%工期月份的信息价平均值与投标报价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在20%以上时。③调整方法：都市论坛_E4T4v_^_mVP1)凡符合人工费的调整范围，人工费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。_@6U_X_}_h(H___L9~0计算式A=∑（B÷C－1.05）×C×E当B≥1.05C时；都市论坛k4I5U5b_u_r__4z8@_MA=∑（B÷C－0.95）×C×E 　当B≤0.95C时；_t_f"i.)_B_Zme_C0其中：A为人工费差价合计，都市论坛+k_i1a*ea$c_cB为结算期合同前80%工期月份的信息价平均值，都市论坛2__E+I_qh_xC为投标报价文件编制期对应的人工信息价，都市论坛_R0B_l+f_O;G_q}E为一、二、三类定额人工用工量。_XT_[!xV02)凡符合调整范围的材料，当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在3%及以下时不予调整；大于3%时可以抽料补差，材料费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。_ao"t_S8D_E[_th_f_?0计算式A=[∑（B-C）×E+F]－0.03G 当[∑(B-C)×E＋F]≥0.03G时；都市论坛_L!l/|X&d6Ii+SA=[∑（B-C）×E+F]＋0.03G 当[∑(B-C)×E＋F]≤-0.03G时0d6^_l9J$a0其中：A为材料差价合计，3Z_X4LV"s$R_e)D0B为结算期材料市场价或合同前80%工期月份的材料信息价平均值，_]D_n_GX_a_S_C为投标报价文件编制期对应的材料市场价或材料信息价，都市论坛_z_o%O+]G&CE为单种规格材料定额用量，都市论坛_`;_?_F0s_i$V_F为材料差价合计对应的增值税（销项税额），都市论坛.dt%{_Cq_B7I"CG为工程合同造价。BK_M_b__*k"Q"U-SJ_C,T0　3）因发包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。4）都市论坛5g_l&k/_;uu_p;D/O（4）发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据，在工程实施过程中要及时签订补充合同或协议。都市论坛;Y#f$G_x_D价差只计取增值税（销项税额），不计取其他费用。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件④施工期人工、材料信息价按照《丽水建设工程造价信息》，《丽水建设工程造价信息》没有的参照《浙江造价信息》或《价格信息》。《丽水建设工程造价信息》和《浙江造价信息》、《价格信息》没有的，由业主、监理根据市场实际价格签证确定。⑤以上涨（跌）幅度及调整差价均以投标截止日前28天的信息价为基数，差价只可以计取增值税（销项税额），不计其他费用。⑥以上涨（跌）幅度及调整差价所采用的信息价均为不包含增值税进项税额的价格。第2种方式：。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。风险费用的计算方法：按招标文件相关规定执行。风险范围以外合同价格的调整方法：因不确定因素变更工程实施范围，工程结算时按实际施工程范围调整总价。12.212.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：无。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）；浙江省建设工程计价规则（2010版）；12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按进度计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按进度计量。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按进度支付。12.4.2进度付款申请单的编制按每个月实际完成合格工程量的70%支付工程款，竣工验收合格后支付实际完成工程量的75％（最高不得超过合同总价的75％），工程价款经审计部门审核且竣工资料、竣工结算资料经发包人确认齐全后扣除2.5%作为质量保修金外，一个月内结清工程款。农民工工资保障金按有关文件规定执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按进度提交。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款及丽政办发【2013】117号文件执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交，无正当理由不移交工程的按500元/天计收违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：见通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单后14日内提交丽水市云和县审计局部门予以审计，并且审计结论为审批意见和结算依据。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单20天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。（2）发包人完成支付的期限：申请签发后10天内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）2.5%的工程结算款；（3）其他方式:。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件（3）其他扣留方式:无。关于质量保证金的补充约定：。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：除本合同有其他约定外，凡承包人违约的，由承包人依法承担违约责任并赔偿因此造成发包人维护权利而产生的全部费用。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向丽水仲裁委员会申请仲裁；（2）向云和县人民法院起诉。20.5补充条款1、业主经常性的对施工过程进行检查，检查中发现施工单位未按相关规范实施的事项，一事项扣工程款1000元整，在每次支付工程款时扣除。2、工程竣工后，结算须由监理工程师复核后再报有关部门审查，工程结算核减部分超出审定结算价的10%以上的审计费用由施工单位承担，结算款中扣回。3、承包人发生下列情况之一时，发包人有权单方面终止合同；在终止合同的7天内承包人必须清场3.1、承包人发生挂靠、转包、违法分包的；3.2、计划工期进度无正当理由延误15%及以上的；3.3、承包人拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。4、施工过程中承包人应科学合理的组织施工，不因现场地质地貌及周边环境等原因改变了施工工艺和方法为理由向发包人要求追加费用的，发包人将予以拒绝。如承包人以此为由停工的，发包人将按招标文件的相关条款进行处罚，直致终止合同。5、在终止合同后7天内承包人必须清场，如承包人在规定期限内不清场的，须赔偿发包人每延迟一天支付赔偿金1万元的损失。6、各项目施工时超出标底工程量的部分，施工前必须办理变更联系单，并在施工完成后7天内办理签证，逾期不予认可。7、工程竣工验收合格后，承包人应在三个月内提交工程结算资料，逾期一切责任由承包人自行承担。8、基础开挖前，承包人需认真分析地质勘察报告和了解施工场内及周围地下管网情况，施工前应做好相应的措施，施工不当造成损失由承包人自行负责。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件(注：施工场地南面地下有国防光缆)附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）附件12：安全生产责任合同附件13：云和县工程项目建设廉政合同招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件附件3：工程质量保修书发包人（全称）：　　承包人（全称）：　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。　一、工程质量保修范围和内容　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：该工程保修期约定为1年。　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件附件12：安全生产责任合同根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。第一条　本建设工程的安全生产目标是：1.消灭重大和一般质量事故；2.消灭人身重伤和死亡事故。第二条　双方的权利和义务1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条　甲方的义务1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。第四条　乙方的义务1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。第五条　违约责任甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。第六条　本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。第七条　本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。第八条　本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　　　签订日期：二0年　　月　　日招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件附件13：云和县工程项目建设廉政合同工程项目名称：发包单位名称（甲方）：承包单位名称（乙方）：为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。第一条甲方乙方的权利和义务（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。第二条甲方的责任在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条甲乙双方约定：本合同由云和县纪委（监察局）负责监督执行。第五条违约责任（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。第六条本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。第七条本合同的有效期至主合同履行结束时止。第八条本合同一式份，由甲、乙方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件第三章技术规范一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：(列出特殊项目的施工工艺标准和要求)1、；2、；3、；4、；5、；招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件第四章投标文件(格式)（一）商务投标文件格式（封面）__________________________________工程施工投标文件（商务标部分）投标人（章）:招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:日期：__________年__________月____________日招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件商务标部分目录1）投标函；2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；3）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡、2018年丽水市国有投资工程建设项目房建类施工企业名单公告（复印件）、省外企业进浙承接业务备案证明（复印件）；4）项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）（复印件）；5）项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证（复印件）；6）项目管理班子配备情况表；7）投标人资格自查表；8）承诺书；9）投标保证金（或保函）复印件；10）投标报价书；11）材料品牌选用情况；12）材料暂估单价表招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件13）2017年度在丽纳税汇总表；一、投标函招标人：。1、根据已收到的招标序号为的工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币元（￥元）的总价（注：报价保留到元），按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到，并在天(日历天)内竣工并移交整个工程。3、我方按招标文件规定将金额为人民币元（￥元）的投标保证金已递交。4、如果我方中标，将派出（项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号：，该项目经理无在建或预中标工程。5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标人索赔任何经济损失。6、我方在此承诺，若我方中标，本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。7、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。8、除另外达成协议并生效外，你方的本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。`投标人：(盖章)法定代表人:(签字或盖章)单位地址：邮政编码：电话：传真：开户银行名称：银行帐号开户行地址：电话：日期：年月日（注：上述帐号必须为投标人基本账号）二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。法定代表人资格证明书单位名称：地址：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人，为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：(盖章)法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日附：法定代表人身份证复印件。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名、身份证号)为我公司代理人，参加(招标人)的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。代理人：性别：年龄：单位：部门：职务：投标人：（盖章）被委托代理人（签名）：法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日附：委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）的养老保险交纳证明。资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳证明。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件三、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡、2018年丽水市国有投资工程建设项目房建类施工企业名单公告、省外企业进浙承接业务备案证明（复印件）；四、项目经理建造师注册证书、身份证、安全生产考核证B类证书（复印件）；招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件五、项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证（复印件）六、项目管理班子配备情况表名称姓名职称岗位证书岗位证书编号安全生产考核证编号承诺月到位天数技术标中的编号1、项目经理——2、项目专职安全员——————3、项目技术负责人不作要求——4、项目专职施工员不作要求——5、项目专职质量员不作要求——6、项目专职材料员不作要求——7、项目专职资料员不作要求——招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件公司分管领导姓名职务办公室电话手机注：1、投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，相关人员按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质(2008)91号）要求配备的有关规定进行配备，相应表格可自行扩展。否则评标委员会将否决其投标。2、现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。3、项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后，且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。4.后附：项目经理、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员的养老保险交纳凭证复印件（退休人员须提交退休证，年龄不超过60周岁），且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。投标人（公章）：法定代表人（签名或盖章）：填报日期：年月日七、投标单位资格自查表序号自查内容招标文件要求自查情况招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件1开标必须到场人员见招标文件有关条款2投标人资质类别和等级见招标文件有关条款3本工程拟派项目经理资质类别和等级见招标文件有关条款4本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况无在建工程或预中标项目5投标人或项目经理被认定存在丽水市建设市场严重不良行为的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。符合有关规定6投标人安全生产许可证情况符合有关规定7有关人员的安全生产考核证书情况投标文件中所报项目经理（B类证）、专职安全员（C类证）安全生产考核证8项目管理班子成员在投标单位的养老保险缴纳情况项目管理班子成员具有在投标单位的养老保险缴纳证明说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。投标单位（公章）：法定代表人（签字或盖章）：填报日期：年月日招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件八、承诺书我单位承诺：项目经理与企业的法定代表人、企业负责人或技术负责人不为同一人。我单位及项目经理没有丽水市建设市场严重不良行为情形。项目经理无在建或预中标项目（项目经理是其它项目预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的），项目经理不是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员，项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执（从）业资格。在本次投标中，企业和项目经理资质、业绩、在建工程、提交的资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标投标过程中，发现我公司存在以上情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。投标单位（公章）：法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件九、投标保证金附投标保证金交纳凭证复印件十、投标报价书投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）编制时间：表4-1总说明工程名称：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-2招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件工程项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）1单位工程1.1专业工程1.2专业工程…2单位工程2.1专业工程2.2专业工程…合计表4-3招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号费用名称计算公式金额（元）1分部分项工程费　　2措施项目　　2.1施工技术措施项目　　2.2施工组织措施项目　　其中安全文明施工费　　其他措施项目费　　3其他项目　　3.1暂列金额　　3.2暂估价　　3.3计日工　　3.4总承包服务费　　4规费　　4.1排污费、社保费、公积金4.2农民工工伤保险费5危险作业意外伤害保险费招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件6税金　　合计1+2+3+4+5+6表4-4招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-5招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件工程量清单综合单价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件合计：表4-5-1招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件8综合单价（4＋5＋6＋7）表4-5-1-1本表只需提供电子版本工程量清单综合单价计算表（仅适用于安装专业）单位（专业）工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件合计：表4-5-2招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件工程量清单综合单价工料机分析表（仅适用于安装专业）单位（专业）工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件8综合单价（4＋5＋6＋7）本表只需提供电子版本招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-5-2-1施工技术措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-6措施项目清单综合单价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计：招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-6-1措施项目清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件8综合单价（4＋5＋6＋7）本表只需提供电子版本表4-6-1-1施工组织措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：第页共页序号项目名称计算基数费率(%)金额(元)1安全文明施工费　　2其它组织措施费　　2.1夜间施工增加费2.2二次搬运费　　2.3冬雨季施工增加费　　2.4已完成工程及设备保护费2.5提前竣工增加费　　2.6工程定位复测费　　2.7行车、行人干扰增加费(限市政)　　2.8特殊地区增加费　　合计　招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-7其他项目清单与计价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1材料暂估价2.2专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合计—招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-8暂列金额明细表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件合计表4-8-1材料暂估单价表工程名称：第页共页编号材料名称、规格、型号计量单位工程量单价备注　　　　　　　　　招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-8-2专业工程暂估价表工程名称：第页共页序号工程名称工程内容金额（元）备注招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件合计—表4-8-3计日工报价表工程名称：第页共页编号项目名称单位暂定数量综合单价（元）合价（元）一人工1234人工小计二材料12345招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件6材料小计三施工机械1234施工机械小计总计招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-8-4总承包服务费计价表工程名称：第页共页序号项目名称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1发包人分包专业工程2发包人供应材料招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件合计招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-8-5主要工日价格表单位（专业）工程名称：第页共页序号工种单位数量单价（元）招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-9主要材料价格表单位（专业）工程名称：第页共页序号编码材料名称规格型号单位数量单价（元）备注招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件表4-10主要机械台班价格表单位（专业）工程名称：第页共页序号机械设备名称单位数量单价（元）招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件十一、材料品牌选用情况工程名称：云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程序号材料名称单位规格、型号招标文件要求品牌投标人选择品牌1声光感应节能应急吸顶灯盏1*18WLED光源（自带蓄电池）一安光电百士安劳士2声光感应节能吸顶灯盏1*18WLED光源一安光电百士安劳士3应急吸顶灯盏1*18WLED光源（自带蓄电池）一安光电百士安劳士4吸顶灯盏1*18WLED光源丽水日月照明灯饰总汇君友光电雷士5自带电源应急检修壁灯盏1*22WLED应急时间＞90min光源（自带蓄电池）丽水日月照明灯饰总汇杭州新尧亮灯具有限招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件君友光电6壁灯盏7W节能灯管丽水日月照明灯饰总汇杭州新尧亮灯具有限君友光电7防水壁灯盏7W节能灯管丽水日月照明灯饰总汇杭州新尧亮灯具有限君友光电8单管荧光灯盏1*28W云和县一品灯饰总汇经营部浙江永通丽水日月照明灯饰总汇9应急单管荧光灯盏1*28W应急时间＞180min光源（自带蓄电池）云和县一品灯饰总汇经营部浙江永通丽水日月照明灯饰总汇10应急双管荧光灯盏2*28W应急时间＞180min光源（自带蓄电池）云和县一品灯饰总汇经营部浙江永通丽水日月照明灯饰总汇11防水防尘灯盏1×36W丽水日月灯饰总汇君友云和县一品灯饰经营部12给水系统加压供水设备套AKK-10-0.49-2.2*2熊猫泵业上海海德隆流体设备制造有限公司上海开利制泵有限公司招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件13潜水泵JYWQ50-10-11-1.0型套Q=10T/h;H=11m;N=1.0Kw熊猫泵业东方泵业南方泵业14控制箱套HLK-2-1.0熊猫泵业东方泵业南方泵业15潜水泵JYWQ50-20-11-1.5型套Q=20T/h;H=11m;N=1.5Kw熊猫泵业东方泵业南方泵业16控制箱套HLK-2-1.5熊猫泵业东方泵业南方泵业17消火栓系统加压泵台XBD7.3/25G-FLG(Q=25L/s;H=73m;N=37Kw)熊猫泵业东方泵业南方泵业18星三角控制柜套HLK-2YX-137熊猫泵业东方泵业南方泵业19ZL-I-X-10型消火栓增压稳压设备套稳压泵启、停泵压力分别为0.20MPa、0.25MPa每台：Qb=10.6m{3}/h,H=36米N=3.0KWX2台配用：SQ1000X0.8立式隔膜式气压罐熊猫泵业东方泵业南方泵业20控制柜套HLK-2X-2.2熊猫泵业招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件东方泵业南方泵业21气压罐套φ1000-1.0熊猫泵业东方泵业南方泵业22成套附件套含套管阀门底座等熊猫泵业东方泵业南方泵业23自喷加压泵台XBD6.1/40G-FLG(Q=40L/s；H=61m；N=45Kw)熊猫泵业东方泵业南方泵业24星三角控制柜套HLK-2YX-45熊猫泵业东方泵业南方泵业25排烟风机PYB-1-1HTFC-II-25#;套风量:35490/26190m3/h;风压：910/390Pa;功率：16/13KW;噪声：75/67dB；重量：780Kg浙江上风高科专风实业有限公司浙江浙风科技有限公司金盾风机26排气扇套风量：500m3/h；全压：90Pa；电动率：100W；自带70°防火阀浙江上风高科专风实业有限公司浙江浙风科技有限公司金盾风机27PDTFp1-1SWF-I-5#套风量：9500m3/h；全压：320Pa；功率：1.5KW浙江上风高科专风实业有限公司浙江浙风科技有限公司招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件金盾风机28PDTFp1-2SWF-I-5#套风量：4500m3/h；全压：320Pa；功率：1.5KW浙江上风高科专风实业有限公司浙江浙风科技有限公司金盾风机29排风风机PF-WD-1SWF-I-5#;套风量:7500m3/h;全压：350Pa;电动率：1.1KW;自带70℃防火阀浙江上风高科专风实业有限公司浙江浙风科技有限公司金盾风机30排烟风机PYB-1-1HTFC-II-25#;套风量:35490m3/h;风压：610Pa;功率：7KW;噪声：67dB；重量：380Kg浙江上风高科专风实业有限公司浙江浙风科技有限公司金盾风机31送风风机SYSF-3-1SWF-I-9#;套风量:27500m3/h;风压：430Pa;功率：5.5KW;噪声：86dB；重量：258Kg浙江上风高科专风实业有限公司浙江浙风科技有限公司金盾风机32送风风机SYSF-3-2、3SWF-I-9#;套风量:25800m3/h;风压：490Pa;功率：5.5KW;噪声：86dB；重量：258Kg浙江上风高科专风实业有限公司浙江浙风科技有限公司金盾风机33气体灭火控制盘台GST-QKP04永安消防上海争一上海川标34消防设备电源状态监控器台GST-DJ500/512永安消防上海争一上海川标招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件35电气火灾监控系统主机台GST-DH9000/512永安消防上海争一上海川标36防火门监控器主机台GST-FH-N3200G/800永安消防上海争一上海川标37消防电源监控模块台GST-DJ-D44永安消防上海争一上海川标38配电箱AL1总台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气39配电箱1ALE1台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气40配电箱2ALE1详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气41配电箱3ALE1详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气42配电箱4ALE1详见图纸中国人民电器集团招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件科润电力上海西屋电气43配电箱1ALE2台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气44配电箱2ALE2台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气45配电箱3ALE2台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气46配电箱AL4~8-1台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气47配电箱AL4~8-2台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气48配电箱AL4~8-3台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气49配电箱AL4~8-4台详见图纸中国人民电器集团科润电力招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件上海西屋电气50配电箱AP1台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气51配电箱AP2台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气52配电箱AP3台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气53配电箱3AP-ZY1台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气54配电箱3AP-ZY2台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气55配电箱AP-WYB台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气56配电箱AP-CD台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件57配电箱AP-DT台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气58配电箱AP-KT台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气59配电箱2AP-HT、3AP-HT台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气60配电箱2AP-FT台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气61配电箱4AL1台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气62配电箱1AP1、2AP1、3AP1台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气63配电箱AL-XK台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气64配电箱-1AP1台详见图纸中国人民电器集团招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件科润电力上海西屋电气65配电箱-1AP2台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气66配电箱-1AP-QSB台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气67配电箱-1AP-JX台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气68配电箱-1AP-PY台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气69配电箱-1ALE2台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气70配电箱AL-BD台详见图纸中国人民电器集团科润电力上海西屋电气71配电箱AL-RD台详见图纸中国人民电器集团科润电力招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件上海西屋电气72黄锈石荔枝面花岗岩石板（干挂）m23cm厚智宇石材老雷花岗岩太姥石材73花岗岩石材装饰线mXT-012cm智宇石材老雷花岗岩太姥石材74花岗岩石材装饰线mXT-022cm智宇石材老雷花岗岩太姥石材75花岗岩石材装饰线mXT-032cm智宇石材老雷花岗岩太姥石材76成品木门（含成品门套，油漆，门五金及门锁等）m2金德海门业年年红门业派格森门业77无障碍成品木门（含成品门套，油漆，门五金及门锁等）m2金德海门业年年红门业派格森门业78甲级耐火固定钢质防火窗（含制作安装，五金配件等）m2杭州雨欣防火窗厂衢州防火窗厂上海防火窗厂招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件79乙级耐火平开钢质防火窗（含制作安装，五金配件等）m2杭州雨欣防火窗厂衢州防火窗厂上海防火窗厂8050mm厚GRC构件及线条（含安装费及其他一切辅材等费用,不含钢构。）m210套以上安吉东美装饰工程有限公司安吉成辉装饰工程有限公司安吉欧立装饰工程有限公司81屋面1.5m高安全防护网（含制作、安装等一切费用）m河北安平超诚丝网制品有限公司河北贵春丝网制品有限公司安平县润奇丝网制品有限公司82空调板防护栏杆H=500mm（2.5厚40x40方钢横档，2.5厚40x40方钢立杆@120mm，含预埋件）m铝合金材料批发部伟荣不锈钢店叶建荣不锈钢店83HDPE双壁波纹管(环刚度8级)mDe225中财公元伟星鸿雁84HDPE双壁波纹管(环刚度8级)mDe315中财公元伟星鸿雁注：1、投标人递交的投标文件中需按招标人推荐的品牌列表中选取一个品牌，否则评标委员会将否决其投标。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件2、本表由投标人自行提供，无需带有水印码，并附于投标文件中。投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日十二、材料暂估单价表编号材料名称、规格、型号计量单位工程量单价（元）备注综合价室外绿化、屋面盆景绿化等绿化费用项1.0050000暂估材料暂定价给水系统加压供水设备AK-10-0.49-2.2*2套1.00226800暂估材料招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件备注：本表由投标人自行提供，无需带有水印码，并附于投标文件中投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日十三、2017年度在丽纳税汇总表序号纳税单位名称证明出具单位名称增值税（元）营业税（营改增之前的项目）（元）企业所得税（元）城市维护建设税（元）印花税（元）纳税额总计（元）备注招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件合计注：本表后附纳税证明复印件。（证明由丽水市行政区域内相关税务部门（指地税、国税）出具）纳税额总计由增值税、营业税（营改增之前的项目）、企业所得税、城市维护建设税、印花税5部分组成。投标单位（公章）：法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件第五章图纸和技术资料（另附）第六章工程量清单及招标控制价（后附）招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件第七章附件附件一、开标程序（含资格后审办法）序号程序和内容地点责任单位1投标文件截止,开标会议开始开标大厅招标人,交易中心2评标准备工作：导入招标文件、评标办法招标人、交易中心3公布投标人名单交易中心4公布保证金交纳情况交易中心5电子投标文件解密投标人6宣读标书内容（报价、工期、质量、项目经理）交易中心7投标人法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果，在开标记录上签字确认，拒绝签字的视作认同处理投标人8按招标文件规定开标现场对投标人进行符合性审查评标委员会9确定评标基准下浮率（详见评标办法）招标人,交易中心10符合性审查合格的投标人按报价得分高低进行排序，得分最高的前12名投标人(不足12名的按实际家数，并列第12名的全数入围)必需按招标文件递交证件原件，其余投标人可自愿按招标文件递交证件原件，所有递交过证件原件的投标人进行下列事宜：1、法定代表人提交法定代表人资格证明书、居民身份证在确认书上签印；如委托人参加的须提供授权委托书、养老保险证明、居民身份证在确认书上签印；2、投标人项目经理提交项目经理注册证书和居民身份证在确认书上签印。其余未递交过证书原件的投标人不再参加后续评审。开标大厅招标人11取此排名前十二名的投标人进入后续评审（不足十二名或并列第十二名的全部进入后续评审），因评标过程出现被否决投标致使接受后续评审的投标人不满12名时，从余下的递交过证件原件的投标人中按报价得分排名从高到低依次替补，直至通过的合格投标人达到12名或所有递交过证件原件的投标人均被评审。评标室评委会12评委会对所有投标文件进行清标分析评委会13评委会对投标文件商务部分进行评审评委会14评标时间必须满足保证评标工作质量的要求。评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的，投标人应在30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件评委会招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件15评标委员会向招标人提交《评标报告》评委会16预中标候选人的投标情况和资格实绩公示网站交易中心、招标人附件二、评标办法评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人原则上不派代表参加评标委员会，确需参加的，经行业行政主管部门和市招管办同意，允许派1名代表参加，并采用抽签的方式产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任；评标委员会成员为五人以上的单数；专家由招标人到招标投标中心从评标专家库中随机抽取确定；需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会，原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会。一、后续评审1、初步评审标准条款号评审因素评审标准形式评审标准投标人名称、经营范围与投标文件中要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标文件签字、盖章符合投标文件规定；（按“投标文件格式”内容的要求签字、盖章）投标文件提交的各种证件是否齐全、有效和一致提交了招标文件前附表要求的全部证件投标文件格式符合招标文件格式报价唯一只能有一个有效报价2、资格评审标准条款号评审因素评审标准营业执照安全生产许可证具备有效的营业执照招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件资质证书（资质等级）具备有效的安全生产许可证资质要求（详见招标文件附表）项目负责人拟派项目负责人要求（详见招标重要事项表附表一）3、响应性评审标准：条款号评审因素评审标准响应性评审标准招标范围详见招标重要事项表附表一工期详见招标重要事项表附表一工程质量详见招标重要事项表附表一投标有效期详见招标重要事项表附表一投标保证金详见招标重要事项表附表一投标报价工程量清单符合“工程量清单”给出的范围及数量废标条款有招标文件第（二十八）的内容之一的作废标处理二、详细评审本工程采用电子评标。分值设置：总分89分，商务标得分100分×87%+企业纳税得分2分。1、商务标得分100分商务标得分=投标人商务报价分+商务标标书质量分1.1投标人商务报价分90分1.1.1有效报价有效报价的确定：所有通过符合性审查合格的投标人的投标报价为有效报价。1.1.2评标基准价评标基准价的确定：开标时由业主代表在有效下浮率1%～7.9%范围内随机抽取，先抽取整数位（即1-7共7个整数位），再抽取小数位（即0.0-0.9共10个小数位），整数位和小数位结合产生评标基准价下浮率，招标控制价根据该下浮点计算出的价格作为评标基准价(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍)。计算公式：评标基准价=（招标控制价-含税材料暂估价）×（1－下浮点）+含税材料暂估价招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件1.1.3计算单个投标报价得分各有效投标报价每高基准价1%扣6分，每低于基准价1%的扣3分，不足一个百分点时按直线插入法计算。以此求出各投标人投标报价的得分。(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍)具体计算公式如下：投标报价得分=90-｜投标报价÷评标基准价-1｜×（3或6）×100(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍)1.2商务标标书质量分10分1.2.1投标报价中大小写不符或投标报价书中报价前后矛盾的每处扣1分；1.2.2投标报价中发现主要材料的单价分析表与综合单价报价前后明显矛盾的、或综合单价小数点明显错误的，每处扣1分；1.2.3经评审算术性差错扣分：修正后算术性差错绝对值累计与评标基准价比占2.5‰及以上的，超出部分每1‰扣1分；1.2.4评标委员会对报价各项目单价构成和各种费用合计构成是否合理，有无严重不平衡报价进行评审。工程量清单的报价超过评审项目基准单价(A)在±20％（含）以内不扣分，差幅在±20%（不含）～±25％(含)者，每发现一处扣0.5分；差幅在±25%（不含）以上者，每发现一处扣1分。1.3不平衡报价评审规则1.3.1本项目工程量清单综合单价的标准偏离率为20%。1.3.2工程量清单评审项目：全部项目进入评审。1.3.3计算评审项目基准单价(A)。以招标控制价为基准单价。1.3.4筛选偏离价格。通过计算机对投标文件进行不平衡报价检测，筛选出与对应子目基准价相比超过标准偏离率的报价。1.3.5修正不平衡报价。评标委员会按以下公式对投标人相对于招标文件的严重不平衡报价进行修正：正偏离修正价格(T)=A×（1+标准偏离率）负偏离修正价格(P)=A×（1-标准偏离率）评标委员会对修正后的价格应要求投标人书面确认，投标人不予确认的，评标委员会有权拒绝其投标文件。1.3.6对投标人不平衡报价的修正不改变投标总价。经修正的综合单价适用于工程量清单（包括主材）的数量有误或实施过程中工程变更引起的数量增减。2、企业纳税得分2分投标企业（含分公司）2017年度在丽水市行政区域内纳税额每满3.5招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525 116云和县城镇旧住宅与危旧房改造工程-原百货商场区块改造工程施工招标文件万元得0.01分，最高不超过2分。以投标人提供的丽水市行政区域内相关税务部门（含地税、国税）出具的纳税额【纳税额由增值税、营业税（营改增之前的项目）、企业所得税、城市维护税、印花税5部分组成】为准，需提供相关证明原件，未提供原件或提供的原件不能证明其纳税情况或纳税总额度不足3.5万元的不得分。注：如投标人在丽纳税总额为4万的，得0.01分。提供税务部门相关证明文件原件，开标时须提供相关证明文件原件核对，复印件（加盖公章）进入商务标，未按要求提供的不得分。3、投标人总得分：满分为89分3.1投标人总得分按以下公式计算汇总：投标人总得分=商务标得分×87%+企业纳税得分3.2投标人总得分若出现并列的，则以投标人商务报价低者排列在前。投标人商务报价相同的，则以投标人抽签决定排列前后，抽取方式：投标人按递交标书的先后顺序（先递交先抽取）从提供的大小、形状、颜色完全相同的5个乒乓球（每个球上分别标有数字1，2，3，4，5）中随机抽取一个乒乓球（已经被抽取的乒乓球不放回），抽到球上的数字最接近数字1的投标人排列在前，提交评标委员会推荐为中标候选人。投标人必须参加抽签，否则对其作最不利处理。三、评委推荐预中标人办法：评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分最高的第1名为中标候选人。四、评标保密招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。五、评标监督评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须有充分的书面理由。招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司电话∕传真：0578-5520525'