《建设工程合同》复习题及答案.doc 24页

'《建设工程合同》复习题及答案一、单项选择题（每题1分，在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）1．合同的主体是（D）。A．法人B．法人和其他组织C．自然人D．自然人、法人和其他组织2．施工招标的广告属于（D）。A．要约B．有效承诺C．无效承诺D．要约邀请3．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（C）。A．风险损害赔偿B．双倍返还定金C．缔约过失责任D．违约赔偿责任4．依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（A）。A．一方以欺诈手段B．以合法形式掩盖非法目的C．恶意串通损害第三人利益D．违反法律、行政法规强制性规定5．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C）。A．可视为无效合同B．按可撤销合同对待C．在接受货币一方所在地履行D．在支付货币一方所在地履行6．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C）。A．使施工场地具备施工条件B．提供施工场地的地下管线资料C．做好施工现场地下管线的保护工作D．组织设计交底7．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（A）。A．工程师批准B．发包人批准C．承包人自行决定D．承包人通知发包人8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B）。A．费用和工期损失全部由业主承担 B．费用和工期损失全部由承包商承担C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿9．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（C）。A．由承包人负责，费用由承包人承担B．由发包人负责，费用由发包人承担C．由承包人负责，费用由发包人承担D．由发包人负责，费用由承包人承担10．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D）。A．承包商承担保护费用，工期不予顺延B．承包商承担保护费用，工期予以顺延C．发包人承担保护措施费用，工期不予顺延D．发包人承担保护措施费用，工期予以顺延11．实际施工竣工日期为（A）。A．承包方递送竣工验收报告日期B．承包方施工完工日期C．竣工验收合格日期D．办理竣工验收手续日期12．已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（B）。A．建设单位B．施工单位C．监理单位D．协商解决单位13．因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（A）。A．发包方B．承包方C．发包方和承包方协商D．发包方和承包方共同14．按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为(D)。A．指定招标和公开招标B．全部招标和部分招标C．公开招标、邀请招标和议标D．公开招标和邀请招标15．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A）。A．监理工程师单独计量有效B．监理工程师单独计量无效C．监理工程师应推迟计量时间D．监理工程师单独计量后再请承包商确认16．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A）。A．应征得业主同意B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主D．自行决定后通知监理工程师17．开标地点应当为(C)。 A．招投标双方确认的地点B．建设行政主管部门指定的场所C．招标文件中预先确定的地点D．投标人共同认可的地点18．招标投标法规定开标的时间应当是（A）。A．提交投标文件截止时间的同一时间B．提交投标文件截止日期的同一天C．提交投标文件截止日期的第二天D．提交投标文件截止日期的30天内19．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为(A)。A．是否进行资格预审B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标20．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（B）。A．索赔证据B．索赔意向通知C．索赔依据D．索赔报告21．下列排序符合规定的招标程序的是（A）。①发布招标公告②资质审查③接受投标书④开标、评标A．①②③④　B．②①③④C．①③④②　D．①③②④22．根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于(B)。A．15日B．20日C．25日D．30日23．承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（A）。A．工期索赔B．费用索赔C．工程变更索赔D．工程终止索赔24．评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的(C)。A．1/3　　B．3/5　　C．2/3　　D．2/525．关于开标程序的说法正确的是（D）。A．开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行B．开标时，由招标人检查投标文件的密封情况C．投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证D．开标由招标人主持26．某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（C）。　　　　A.45万元　　B.57万元　　C.42万元　　D.60万元27．下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是（A）。A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票28． 甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于(A)。A．要约B．承诺C．要约邀请D．要约引诱29．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（D）。A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效30．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（D）。A．撤销合同，无须通知对方B．撤销合同，但应当通知对方C．解除合同，无须通知对方D．解除合同，但应当通知对方31．由于当事人的疏忽合同内未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则（C）。A．可视为无效合同B．按可撤销合同对待C．债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间D．债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行32．当事人行使不安抗辩权的法律效果是（C）。A．终止合同B．解除合同C．中止履行合同D．恢复履行合同33．总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B）。A．由总包单位负责　　　　B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责　　　　D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责34．合同转让属于（D）。A．义务变更B．标的变更C．权利变更D．主体变更35．债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（A）。A．应当经债权人同意B．无需经债权人同意，但应通知债权人C．无需经债权人同意，但应办理公证手续D．无需经债权人同意，也无需通知债权人36．当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（D）。A．可拒绝赔偿B．不得提出异议C．可中止履行义务D．可要求仲裁机构予以适当减少37．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C）。A．办理施工许可证B．提供施工场地的地下管线资料C．做好施工现场地下管线的保护工作D．组织设计交底38．建设工程施工招标确定中标单位的是（A）。A．招标单位B．监理单位C．主管单位D．招标办 39．要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（B）。A．工期索赔B．费用索赔C．变更索赔D．其他索赔40．一般认为，投标是一种（ B ）。 A．履约B．要约C．要约邀请D．竞拍行为41．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（  B  ）。A．建设单位未及时供应施工图纸 B．施工单位施工机械损坏C．业主原因要求暂停全部项目施工D．因设计变更而导致工程内容增加42．重要设备材料的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ C ）。 A．3000万元人民币以上 B．1000万元人民币以上 C．100万元人民币以上 D．50万元人民币以上43．因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B）。A．不退定金B．按设计费一半支付C．按全部设计费支付D．不支付设计费44．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。A．定金B．留置C．抵押D．质押44．合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同(C)。A．自然终止B．归于无效C．仍然有效D．可以撤销45．我国工程项目不允许采取的招标方式是(C)。A．公开招标B．邀请招标C．议标D．竞争性招标46．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使(D)。A．同时履行抗辩权B．异时履行抗辩权C．后履行抗辩权D．不安抗辩权47．关于工程量计量，正确的处理方法是(B)。A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B．工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D．承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内48．承担违约责任的条件是采用（A）。A．严格责任原则B．限制责任原则C．公平原则D．公正原则49．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期提货遇价格下降，应(A)。A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行50．《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方(D)。A．只能适用定金B．可以同时适用违约金或定金C．只能适用违约金D．可以选择适用违约金或定金51．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（A）。A．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延52．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，(C)。 A．通知业主后即可调换B．无需通知业主可自行调换C．取得业主书面同意后才能调换D．合同签订后不允许再调换53．下列关于招标程序的表述，正确的是（　B　）。A．答疑会、成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场B．成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场、答疑会C．踏勘现场、发售招标文件、答疑会、成立招标组织D．发售招标文件、踏勘现场、成立招标组织、答疑会54．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（C）。A．按工程实际损失计算赔偿　　B．扣除合同约定的全部监理酬金　　C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D．应当双倍返还定金55．某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方不履行合同，则他应返还给对方的金额为（D）。A．1000元B．2000元C．3000元D．4000元56．保证合同的主体是（B）。A．保证人和被保证人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．被保证人和债权人57．下列关于工程招投标的说法，正确的是(  B )。A．在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件B．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件C．投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标D．投标人之间可以先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标58．施工合同示范文本规定，负责组织设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的工作的是（A）。A．业主B．设计单位C．承包商D．监理单位59．根据施工合同规定，不属于发包人工作范畴的是(C)。A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B．向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验60．分包商履行合同时的协调管理工作应由(B)。A．业主负责B．总包商负责C．监理工程师负责D．分包商自行负责61．下列关于判断承包人索赔成立条件的说法中错误的是（D）。A．与合同相对照，事件已经造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B．造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任C．承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告D．以上条件必须具备两项或两项以上 62．合同生效后，当事人对合同条款约定不明的情况下，(A)。A．当事人可以约定补充协议B．当事人不能约定补充协议C．当事人必须按交易习惯进行D．当事人可任意进行63．负责组织施工竣工验收的是(A)。A．发包人B．工程师C．承包人D．监理单位64．招标人没有将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的应是(A)。A．招标人B．评标委员会C．招标代理机构D．建设行政主管部门65．下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（A）。A．承包人的人员伤亡由发包人负责B．工程修复费用由发包人承担C．承包人的停工损失由承包人承担D．发包人的人员伤亡由发包人负责66．关于无效合同，下列说法错误的是（D）。A．违反了法律规定的条件B．自订立起就没有法律效力C．不受到法律保护D．自宣布无效之日起无效67．债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（A）。A．须经对方同意B．无须经对方同意，但应通知对方C．无须经对方同意，也不必通知对方D．须经对方同意，但要办理公证68．行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，属于(C)。A．无效合同B．可撤销或可变更的合同C．效力待定合同D．附生效力合同69．主持开标的是（C）。A．地方政府相关行政主管部门B．公证机关C．招标人D．中介机构70．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期送货物时，遇价格上涨，应(A)。A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行71．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（  D  ）。A．建设单位未及时供应施工图纸 B．因设计变更而导致工程内容增加C．业主原因要求暂停全部项目施工D．施工单位施工机械损坏72．对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于(B)。A．2家B．3家C．5家D．没有限制73．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（C）。A．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延74．勘察、设计、监理等服务的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ D ）。 A．60万元人民币以上 B．70万元人民币以上 C．80万元人民币以上 D．50万元人民币以上75．下列关于联合体共同投标的说法，正确的是( A  )。A．两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B．联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C．由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D．联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同76．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人机械设备损失，承担该损失应由（B）。A．发包人B．承包人C．设备供应人D．发包人和承包人分别77．建设工程委托监理合同的标的是(C)。A．货物B．货币C．服务D．工程项目78．施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（D）。A．发包人负责检验，费用由发包人负责B．发包人负责检验，费用由承包人负责C．承包人负责检验，费用由发包人负责D．承包人负责检验，费用由承包人负责79．施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（C）。A．工程师已拒绝索赔要求B．承包人需提交现场记录和补充证据资料C．承包人的索赔要求已成立D．需等待发包人批准80．要约人在要约到达对方之前，而取消要约的意思表示是(B)。A．新要约B．要约撤回C．再要约D．要约撤销81．设计合同生效后，委托方应向承包方支付的定金为实际设计费的（A）。A．20%B．30%C．40%D．50%82．某合同采用抵押作为合同担保方式时，不可以作为抵押物的是（C）。A．房屋B．机器设备C．股票D．大型施工机具83．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B）。A．定金B．抵押C．质押D．保证84．在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过（C）。A．20万元B．10万元C．9万元D．1万元85．承担违约责任采用（D）。A．公正原则B．限制责任原则C．公平原则D．严格责任原则86．在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是(A)。A．保护施工现场地下管线B．办理土地征用C．进行设计交底D．协调处理施工现场周围地下管线的保护87．抵押与质押的区别主要在于（C）。A．担保财产是否为第三人的财产B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C．担保财产是否转移占有D．债权人是否有优先受偿权88．承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（A）。A．工期索赔B．费用索赔C．工程变更索赔D．工程终止索赔89．招标人明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的应是(B)。A．招标人B．评标委员会C．招标代理机构D．建设行政主管部门90．合同法规定的“不安抗辩权”的享有者是（A）。A．先履行义务方B．后履行义务方C．合同当事人双方D．合同担保人91．组织单机无负荷试车的是(D)。A.发包人B.监理单位 C.设备供应商D.承包人92．关于开标程序的说法正确的是（　D　）A．开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行B．开标时，由招标人检查投标文件的密封情况C．投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证D．开标由招标人主持93．合同成立的时间为（A）。A．承诺生效时      B．承诺发出时C．要约到达受要约人时    D．承诺发出后经过合理的期限94．因无权代理而订立的合同是（A）。A．效力待定的合同        B．无效合同C．可撤销的合同          D．可变更的合同95．根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人工作范畴的是(C)。A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，B．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验C．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D．向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确96．分包商履行合同时的协调管理工作应由(B)。A．业主负责B．总包商负责C．监理工程师负责D．分包商自行负责97．某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（C）。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用98．在设计合同中，估算的设计费为10万元，则委托方应向承包方交付的定金为(B)。A.1万元B．2万元C．2.5万元D．3万元99．合同法律关系客体的种类不包含下列的(C)。A．行为B.财产C．自然人D．智力成果100．招股说明书是（A）。A．要约邀请B．要约C．承诺D．既可能是要约也可能是要约邀请101．依照合同法规定，下列关于合同的陈述，正确的是（C）。A．合同是自然人、法人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议B．合同是平等主体之间设立、变更、终止债权债务关系的协议C．合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议D．合同是平等主体之间设立、终止债权债务关系的协议102．根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（A）。A．20%B．10%C．5%D．25%103．效力待定合同不同于其他合同最大特点在于：（C）。A．此合同必须经过法律认可才能生效。B．此合同必须经过合同双方协商一致才能生效。C．此合同必须经过权利人追认才能生效。 D．此合同必须经过缔约人承认才能生效。104．当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以(C)。A．招标文件中的规定为准B．招标单位在会议上的口头解答为准C．发给投标单位的会议记录为准D．现场考察时招标单位的口头解释为准105．能够作为保证人的为(B)。A．法人的职能部门B．公司C．学校D．幼儿园10.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是(D)。A．节省招标费用B．招标时间短C．减小合同履行过程中承包不违约的风险D．竞争激烈106．要约人要撤销要约，撤销要约通知到达对方的时间是（B）。A．要约到达对方之前B．对方发出承诺通知之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后107．合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（A）。A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任108．由于异常恶劣的气候条件造成的停工是（D）。A．不可原谅延期不给补偿费用B．不可原谅延期但给补偿费用C．可原谅延期且给补偿费用D．可原谅延期但不给补偿费用109．施工招标文件的内容一般不包括(B)。A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D．投标须知110．行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，属于(C)。A．无效合同B．可撤销或可变更的合同C．效力待定合同D．附生效力合同111．施工招标的公告属于（D）。A．要约B．有效承诺C．无效承诺D．要约邀请112．公开招标在开标时，应当由（C）。A．招标监督机构主持，所有投标人均应参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加C．招标人主持，所有投标人均应参加D．招标人主持，投标人自愿参加113．某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交(B)。A.索赔报告B.索赔意向通知C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的具体要求114．某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，承担钢材损失应由(D)。A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人 115．承诺生效的时间为（A）。A．承诺到达要约人时      B．承诺发出时C．要约到达受要约人时    D．承诺发出后经过合理的期限116．根据合同法规定，在下列情形中，当事人一方享有合同解除权的是（B）。A．履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行次要债务B．因不可抗力致使合同目的不能实现C．当事人一方迟延履行次要债务D．当事人一方迟延履行次要债务，经催告后在合理期限内仍未履行117．依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（A）。A．保证B．质押C．定金D．留置118．按照被代理人的委托授权而产生代理权的代理称为(A)。A．委托代理B．法定代理C．指定代理D．复代理6．施工合同规定，组织联动无负荷试车由(A)。A．甲方B．乙方C．甲乙双方共同D．第三方119．某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人(C)。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延120．关于无效合同，下列说法错误的是（D）。A．违反了法律规定的条件B．自订立起就没有法律效力C．不受到法律保护D．自宣布无效之日起无效121工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，承包人的实际竣工日期应为（B）。A．承包人第一次提交竣工验收报告的日期B．承包人修改后提请发包人验收的日期C．最终验收合格的日期D．办理竣工验收手续的日期122.《合同法》规定，要约生效条件为(D)。A．要约人向受要约人发出要约B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字C．受要约人作出有效承诺D．要约到达受要约人123．保证合同的当事人是指（C）。A．合同当事人B．债权人和债务人C．保证人和债权人D．保证人和债务人124．某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由(D)。A．发包人负责，并承担检验费用B．发包人负责，检验费用由承包人承担C．承包人负责，并承担检验费用D．承包人负责，检验费用由发包人承担125．按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是(A)。A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人使用的宅基地 C．抵押人拥有的股票D．学校设施126．下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（A）。A．承包人的人员伤亡由发包人负责B．工程修复费用由发包人承担C．承包人的停工损失由承包人承担D．发包人的人员伤亡由发包人负责二、多项选择题（每题2分，在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分，少选但选项正确每个选项得0.5分。）1．合同法规定，先履行义务方有确切证据证明，可以行使不安抗辩权的情形是（BCD）。A．未按合同约定办理保险B．经营状况严重恶化C．为了逃避债务转移财产或抽逃资金D．丧失商业信誉E．财务状况恶化但提供了第三人的担保2．甲决定将与乙签订合同中的义务转移给丙，按照合同法的规定（BC）。A．无需征得乙同意B．丙直接对乙承担合同义务C．丙可以对乙行使抗辩权D．丙只能对甲行使抗辩权E．甲对丙不履行合同的行为不承担责任3．依照担保法规定，不能作为保证合同的担保人的是（ACE）。A．幼儿园B．银行C．学校D．企业E．医院4．属于无效合同的情况包括（ACD）。A．一方以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益B．显失公平订立的合同C．合同标的实现损害社会公共利益D．与对方恶意串通损害第三人利益E．一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益5．在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（BDE）。A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔　6．合同担保的方式有（ABC）。A．保证B．抵押C．质押D．预付款E．罚款7．工程建设监理委托合同的当事人有（AB）。A．发包人B．监理单位C．监理工程师D．施工企业E．质量监督站8．工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（ACD）。A．正常的监理工作B．附属工作C．附加工作D．额外工作E．业主要求的工作9．按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括（BCE）。 A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费10．建设工程施工分包合同的当事人是（CE）。A．发包人B．监理单位C．承包人D．工程师E．分包单位11．施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ACD）。A．已完工程的保护工作　B．开通施工场地与城乡公共道路的通道C．因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D．施工现场古树名木的保护工作E．办理施工许可证12．施工合同文本规定，因不可抗力事件导致的费用中，应由发包人承担的有（ACDE）。A．工程本身的损害B．承包人的人员伤亡C．停工期间，应工程师要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用D．工程所需清理费用E．工程所需修复费用13．索赔按目的划分包括(CE)。A．综合索赔B．单项索赔C．工期索赔D．合同内索赔E．费用索赔14．招投标应遵循的原则有（ ABDE ）。 A．公开B．公平C．投标方资信好D．公正E．诚实信用15．缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（ACD）。A．缔约一方有损失B．缔约一方有违约行为C．缔约当事人有过错D．一方违反先合同义务E．合同已经生效16．下列有关确定变更价款的做法，正确的有（ABD）。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出确认C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师无正当理由未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已被确认E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额17．《建设工程施工合同文本》的三个组成部分包括(ABD)。A.协议书B.通用条款C.工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表18．合同的担保形式主要有(ACE)。A．定金B．保证金C．抵押D．保险E．留置19．招标活动的基本原则有（ABDE　）。A．公开原则B．公平原则C．平等互利原则D．公正原则E．诚实信用原则 20．委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（BDE）。A.设计标准认定权　　　B.工程款支付的签认权C.工程设计变更的审批权　　D.施工技术方案的审核权E．工程建设有关协作单位组织协调21．属于可以顺延的工期延误有（ACDE）。A．发包方不能按合同约定支付预付款，使工程不能正常进行B．非承包商原因停水，停电C．工程量增加D．发包方不能按专用条款约定提供施工图E．设计变更22．缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（AC）。A．缔约一方有损失B．缔约一方有违约行为C．缔约当事人有过错D．缔约一方无损失　E．合同已经生效23．当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括（AB）。A．放弃对其他人的到期债权　　B．无偿转让财产　　C．怠于行使其到期债权D．未按合同提供担保　　E．未按约定投保工程险24．合同履行中，承担违约责任的方式包括（ABC）。A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．返还财产E．追缴财产，收归国有　25．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括(ABC)。A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.第三人财产损失D.承包方人员伤亡E.承包人停工损失26．在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则(BC)。A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E.承包人可以留置该工程27．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有(ADE)。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料三、概念题（每小题2分）1．不平衡报价 在总价基本确定的前提下，如何调整项目的各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后可以获取较好的经济效益。2．资格预审工程项目正式投标前，对投标人进行的资信调查，以确定投标人是否有能力承担并完成该工程项目。3．工期索赔由于非承包人自身原因造成拖期的，承包人要求发包人延长工期，推迟原规定的竣工日期，避免违约误期罚款等。4．定金合同当事人在合同订立时或合同履行前，为了保证合同的履行而给付另一方一定款项的一种担保方式。5．成本加酬金合同合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。6．缔约过失责任当事人因故意或者过失违反先合同义务致使合同不能产生效力，应当承担的民事责任。7．监理合同工程发包人将项目建设过程中与第三方所签订的合同履行管理任务，以合同方式委托监理人负责监督、协调和管理而订立的合同。8．抵押债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。9．承诺承诺是对要约的接受，是指受要约人接受要约中的全部条款，向要约人作出的同意按要约成立合同的意思表示。10．固定价格合同双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。11．公开招标由招标人在报刊、电子网络或其它媒体上刊登招标公告，吸引众多企业单位参加招标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。12．投标预备会是招标人对所有投标人进行的一次答疑会议，有利于加深对招标文件的理解，投标人，应认真准备和积极参加。13．效力待定合同合同订立后尚未生效，须权利人追认才能生效的合同。14．工程索赔在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。15．不平衡报价在总价基本确定的前提下，如何调整项目的各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后可以获取较好的经济效益。16．无效合同虽经当事人协商成立，但因不符合法律要求而不予以承认和保护的合同。17．合同指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。18．费用索赔要求发包人补偿费用损失，调整合同价格，弥补经济损失。 19．邀请招标这种方式不发布招标广告，业主根据自己的经验和所掌握的各种信息资料，向有承担该项工程施工能力的三个以上（含三个）承包商发出投标邀请书，收到邀请书的单位可以不参加投标。20．违约责任合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时应当承受的不利于其的法律后果。21．施工合同专用条款专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。22．综合索赔对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。23．违约金指当事人一方违反合同时应当向对方支付的一定数量的金钱或财物。24．代位权债务人怠于行使其对第三人（次债务人）享有的到期债权，使债权人的债权有不能实现的危险时，债权人为了保障自己的债权而以自己的名义行使债务人对次债务人的权利。四、简答题（每小题5分）1．施工投标中无效标包括哪些情况？1）投标文件未按规定标志、密封，投标截止时间以后送达的投标文件；（1分）2）未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；（1分）3）投标文件标明的投标单位在名称和法律地位上与通过资格预审时不一致；（1分）4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；（1分）5）投标单位在一份投标文件中或对同—招标项目有两个或多个报价，且未声明以哪个报价为准的。（1分）2．什么情况下承包商可要求工期顺延？1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（1分）2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（1分）3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（1分）4）设计变更和工程量增加；（1分）5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；不可抗力；（1分）3．承包人索赔要求成立必须具备哪些条件？1）与合同相比较，事件已经造成了承包人实际的额外费用增加或工期损失。（1分）2）费用增加或工期损失的原因不是由于承包人自身的责任所造成。（1分）3）这种经济损失或权利损害不是由承包人应承担的风险所造成。（1分）4）承包人在合同规定的期限内提交了书面的索赔意向通知和索赔文件。（1分）上述4个条件必须同时具备，承包人的索赔才能成立。（1分）4．各类工程项目单项合同估算价达到什么规模标准必须进行招标？1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（1分）2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（1分）3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（1分）4）单项合同估算价低于以上各项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。（2分）5．施工招标技术性评审的内容。施工方案的可行性（1分）；施工进度计划的可靠性（1分）；工程材料和机械设备供应的技术性能（1分）；施工质量的保证措施（1分）；技术建议和替代方案（1分）。6．合同先履行一方针对后履行一方什么情况下可行使不安抗辩权？ 后履行一方经营状况严重恶化（1分）；转移财产（1分）、抽逃资金，以逃避债务（1分）；丧失商业信誉（1分），其他丧失或者可能丧失履行能力的情况。（1分）7．法定解除合同的情况有哪些？1）因不可抗力致使不能实现合同目的。（1分）2）履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。（1分）3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。（1分）4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违法行为致使不能实现合同目的。（1分）5）法律规定的其他情形。（1分）8．施工招标文件一般包括哪些内容？施工招标文件一般包括：投标须知、合同条件、合同协议条款、合同格式、技术规范(2分)、投标书及投标书附录、工程量清单与报价表(2分)、辅助资料表、施工图纸及勘察资料（1分）。9．施工招标技术性评审的内容。施工方案的可行性（1分）；施工进度计划的可靠性（1分）；工程材料和机械设备供应的技术性能（1分）；施工质量的保证措施（1分）；技术建议和替代方案（1分）。10．邀请招标与公开招标的区别有哪些？1）发布信息的方式不同，公开招标采用公告的形式发布，邀请招标采用投标邀请书的形式发布。（1分）2）选择的范围不同，公开招标针对的是一切潜在的对招标项目感兴趣的法人或者其他组织。（1分）3）竞争的范围不同邀请招标竞争范围没有公开招标大，竞争程度也不如公开招标强。（1分）4）公开的程度不同，邀请招标的公开程度逊色一些。（1分）5）节省时间和费用，公开招标耗时较长，费用也比较高。（1分）11．简述缔约过失责任成立应当具备的条件。1）缔结合同的当事人违反先合同义务。（2分）2）当事人有过错。（1分）3）有损失。（1分）4）违反先合同义务与损失之间有因果关系。（1分）12．提前竣工协议的性质和内容？提前竣工协议，是合同文件组成部分。（1分）提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量（1分）和安全采取的措施，（1分）发包人为提前竣工提供的条件（1分）以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。（1分）13．联合体投标有什么要求？联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，相应资格条件。（1分）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（1分）联合体各方应当签订共同投标协议（1分），并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。（1分）联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并就中标项目向招标人承担连带责任。（1分）14．无效合同的法律后果有哪些？合同被确认无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还（1分）；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿（1分）。有过错的应当赔偿对方因此所受到的损失（1分），当事人恶意串通，损害国家、集体利益或者第三人利益的，因此取得的财产收归国家所有或者返还给第三人。（2分）15．索赔的程序有哪些？发出索赔意向通知（1分），索赔资料的准备（1分），工程师审核索赔报告（1分），工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见（1分），业主审查索赔处理，承包人索赔结果的处理。（1分）16．施工投标中如何进行不平衡报价？1）对能早期结账收回工程款的项目的单价可报以较高价，以利于资金周转；对后期项目单价可适当降低。（1分） 2）估计依据工程量可能增加的项目，其单价可提高；而工程量可能减少的项目，其单价应降低。（1分）3）施工图内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的，其单价可提高。（1分）4）没有工程量而只需填报单价的项目，其单价宜高，这样既不影响总的投标价，又可多获利。（1分）5）对于暂定项目，其实施的可能性大的可定高价，估计该工程不一定实施的则可定低价。（1分）17．简述撤销权行使的几种情况。债务人放弃其到期债权（1分）或者无偿转让财产，对债权人造成损害的（1分），债务人以明显不合理的低价转让财产（1分），对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的（1分），债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。（1分）18．列举无效合同的几种情况。1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。（1分）2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。（1分）3）以合法形式掩盖非法目的。（1分）4）损害社会公共利益。（1分）5）违反法律、行政法规的强制性规定。（1分）19．因不可抗力导致的费用增加应如何分担?1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（1分）2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（1分）3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（1分）4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（1分）5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（1分）五、案例题（每题１５分）案例1.某建筑公司（乙方）于某年5月20日签订了建筑面积为4600m2工业厂房的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。甲乙双方合同约定6月11日开工，6月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：1）在施工过程中，因租赁的挖掘机出现故障，造成停工2天。2）因业主延迟8天提交施工图纸，造成停工8天。3）在基坑土方开挖过程中，因遇软土层，接到监理工程师停工5天的指令，进行地质复查。4）接到监理工程师的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量1000m3。（计划每天开挖土方量500m3）5）接到监理工程师的指令，同时提出混凝土基础加深2m的设计变更通知单，由此增加基础混凝土浇筑量800m3。（计划每天混凝土浇筑量为200m3）问题：（1）上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以向厂方要求索赔，并说明原因。（2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔多少天？答案：问题（1）事件一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机出现故障，属承包商的责任。（2分）事件二：可提出索赔要求，因为延迟提交施工图纸属于业主应承担的责任。（2分）事件三：可提出索赔要求，因为地质条件变化属于业主应承担的责任。（2分）事件四：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的。业主应承担的责任。（2分）事件五：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的。业主应承担的责任。（（2分）问题（2） 事件二：可索赔工期8天。（1分）事件三：可索赔工期5天。（1分）事件四：可索赔工期2天。1000m3÷500m3=2天（1分）事件五：可索赔工期800m3÷200m3=4天（1分）可索赔工期19天（8天+5天+2天+4天=19天）（1分）案例2.某国家大型水利工程，由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。基于本工程的实际情况，业主决定仅邀请3家国有一级施工企业参加投标。招标工作内容确定为：发出投标邀请书；发放招标文件；投标预备会；组织现场踏勘；接收投标文件；开标；确定中标单位；评标；签订承发包合同；发出中标通知书。问题：（1）上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥，请重新排序。（2）工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容？答案：（１）题中所列招标顺序不妥（1分）。正确的顺序应当是：发出投标邀请书；发放招标文件；组织现场踏勘；投标预备会（3分）；接收投标文件；开标；评标(3分)；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。（3分）（２）施工招标文件一般包括：投标须知、合同条件、合同协议条款、合同格式、技术规范(2分)、投标书及投标书附录、工程量清单与报价表(2分)、辅助资料表、施工图纸及勘察资料（1分）。案例3.某施工单位为某大型工程中标单位，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。在施工过程，发生如下几项事件：事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3万元，相应工序持续时间增加了3天；事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。问题：请逐条说明施工单位对施工过程中发生的四项事件可否进行工期索赔和费用索赔，为什么？答案：（1）事件一费用索赔成立，工期不予延长（2分）。因为是业主的责任，费用索赔成立。事件一未发生在关键线路上，所以工期不予延长。（2分）（2）事件二费用索赔不成立，工期索赔不成立，（答索赔不成立也可）（2分）。该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。（2分）（3）事件三费用索赔不成立，工期可以延长（2分），因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。（2分）（4）事件四费用索赔成立，工期不予延长（2分）。因为设计方案有误，所以费用索赔成立；又因为该工作未在关键线路上，所以工期不予延长。（1分）案例4.某监理公司承担了一体育馆施工阶段(包括施工招标)的监理任务。经过施工招标，业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。  该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：  施工招标过程中共有6家公司竞标。其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G工程公司的投标文件未密封。   问题：   （1）评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审?为什么?   （2）桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，  总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝。   A公司的做法妥当否?为什么? （3） 业主采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。 保管费由谁支付?为什么?（4）业主负责采购的设备到场后与承包商共同清点后入库，使用前发现丢失，谁负责赔偿，为什么？答案：（1）对G、F不评定（2分），F公司逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。（2分） G公司 投标文件未密封的视为废标。（2分)（2）A公司的做法不妥（1分），因A公司与D公司是总分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。（2分)（3）业主应承担（1分）。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，由业主承担因此发生的保管费用。（2分)（4）承包方负责赔偿（1分），业主供应的材料设备经清点移交，承包方负责保管。（2分)案例5.某施工合同订立后在施工过程中，发生如下几项事件： 1．1999年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加3万元，相应工序持续时间增加了5天； 2．1999年5月施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加4万元，相应工序持续时间增加了4天； 3．1999年7月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了3天； 4.1999年8月份，进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2．5万元，工期增加了5天。 以上事件均发生在关键线路上，对总工期有影响。 问题：施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔工期和费用?为什么?答案：（1）事件1费用索赔成立(1分)，工期顺延(1分)。因为业主提供的地质资料与实 际情况不符是业主的责任且发生在关键线路上(2分)。 （2）事件2费用索赔不成立(1分)，工期索赔不成立(1分)，(答索赔不成立也可)， 该工作属于承包商采取的质量保证措施。(2分) （3）事件3费用索赔成立(1分)，工期顺延(1分)，因为设计方案有误且发生在关键线路上(2分) （4）事件4费用索赔不成立(1分)，工期顺延(1分)，不可抗力承包商不应得到费用补偿。(1分)案例6。2000年5月，某县污水处理厂为了进行技术改造，决定对污水设备的设计、安装、施工等一揽子工程进行招标。考虑到该项目的一些特殊专业要求，招标人决定采用邀请招标的方式，随后向具备承包条件而且施工经验丰富的A、B、C三家承包商发出投标邀请。A、B、C三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件，招标文件对新型污水设备的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好，招标人还根据项目要求的特殊性，主持了项目要求的答疑会，对设计的技术要求作了进一步的解释说明，三家投标单位都如期参加了这次答疑会。在投标截止日期前l0天 ，招标人书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将安装工程从原招标范围内删除。接下来三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。但投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前lO分钟向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A已撤回投标文件，在剩下的B、C两家投标单位中，通过评标委员会专家的综合评价，最终选择了B投标单位为中标单位。  问题：   （1）投标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理?为什么?（2）从所介绍的背景资料来看，在该项目的招投标过程中哪些方面不符合有关规定?为什么？答案：（1）合理（２分）。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，只要书面通知招标人即可。（３分）  （2）在该项目的招投标过程中有以下两方面不符合有关规定：1)招标人不应该在投标截止日期前l0天修改招标范围（２分）。根据规定，若招标人修改招标文件，应在投标截止日期前至少15天(而不是l0天)前以书面形式通知所有招标文件收受人。（３分）2)不应该仅从剩下的B、C两家投标单位中选择中标人（２分）。根据规定，投标人少于3个时，招标人应当重新招标。（３分）案例7。某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。施工单位提出的索赔要求如下：（1）已建分部工程遭受不同程度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不再承担。（2）施工单位进场的正在使用机械、设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。（3）施工单位人员因此而有人受伤，医疗及补偿金合计5万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计3万元，业主都应该予以赔偿。（4）因台风造成现场停工7天，要求合同工期顺延7天。（5）由于工程破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计3万元，业主应予以支付。问题：就施工单位以上提出的各项索赔是否成立？为什么？答案：工程本身的损害、由发包人承担（３分）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担（３分）施工单位人员受伤由承包人负责，路人负伤由发包人负责。（３分）停工工期可顺延（３分）工程所需清理费，由发包人承担（３分）案例8.有一重点工程，概算已经主管部门批准，施工图设计及有关技术资料齐全，但征地手续尚未全部办完，现决定对工程项目进行施工招标。业主在发放招标文件后，即召开了投标预备会，对投标单位所提出的问题作了书面解答，并将解答书面材料送达投标单位，接着业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标文件的编制与递交阶段，某投标单位在封口处加盖了本单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该投标单位又递交了一份补充资料，其中声明将原报价降低4%。但招标单位的有关工作人员认为投标单位投标后不能修改投标文件，因而拒收投标单位的补充资料。 该项目开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件有效后，正式开标。问题：从所介绍的背景资料中看，该项目施工招标和招标程序中存在哪些问题？请逐一说明。答案：该项目施工招标和招标程序中存在如下问题：１）本项目施工场地工作尚未全部完成，不具备施工招标的条件，不能进行施工招标。（３分）２）投标预备会应放在施工现场踏勘之后。（３分）３）招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充资料，因为承包商在投标截止时间之前可以修改投标文件，补充资料也是投标文件的有效组成部分。（２分）４）应由招标人（招标单位）主持开标会，不应由市招投标办工作人员主持。（２分）５）资格审查应在投标之前进行，公证处人无权对承包商资格进行审查。（２分）６）公证处人员确认所有投标文件均为有效标书是错误的，因为该承包商的投标文件有单位公章和项目经理签字，而无法定代表人印鉴，应作为废标处理。（３分）案例9。某工程合同规定2004年10月30日竣工。在实际施工过程中，先后因下列原因导致关键线路中的工程延误47天：1．2004.5.10~5.19日因设计变更等候图纸停工10天；2．2004.5.20~6.20日因承包商设备故障而停工31天；3．2004.7.20~7.25日发生了合同规定的不可抗力事件而停工6天。若停工每天造成承包商的损失为1.5万元。问题：（1）监理工程师应批准承包商顺延工期多少天，费用索赔多少元，为什么？（2）如果业主要求承包商在原定的工期内提前10天竣工，提前竣工协议应包含哪些内容？答案：（1）工期索赔设计变更10天（3分），不可抗力6天（3分），共16天（1分）设计变更停工费用索赔=10×1.5=15万（2分），不可抗力停工损失赔偿不能索赔（2分）。（2）提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、（2分）发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。（2分）案例10.某工程由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。基于本工程的实际情况，业主决定仅邀请3家国有一级施工企业参加投标。招标工作内容确定为：发出投标邀请书；发放招标文件；投标预备会；组织现场踏勘；接收投标文件；开标；确定中标单位；评标；签订承发包合同；发出中标通知书。问题：（1）上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥，请重新排序。（2）工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容？答案：（１）题中所列招标顺序不妥（1分）。正确的顺序应当是：发出投标邀请书；发放招标文件；组织现场踏勘；投标预备会（3分）；接收投标文件；开标；评标（3分）；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。（3分）（２）施工招标文件一般包括：投标须知、合同条件、合同协议条款、合同格式、技术规范(2分)、 投标书及投标书附录、工程量清单与报价表(2分)、辅助资料表、施工图纸及勘察资料（1分）。案例11.（一）某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定2003年3月1日开工，2004年4月1日竣工，工程造价3000万元。（1）总包单位于2月25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。问：此项要求是否成立？根据是什么？（2）土方公司（分包人）在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？（3）监理工程师检查了承包商的钢筋绑扎工程，并按合格签证验收。但是事后又提出重新检验的要求，承包商认为监理工程师已验收合格，不同意重新检验。监理工程师指令承包商对模板进行剥离，以便重新检验。检查结果发现不合格。问题1）承包商不同意重新检验对吗？为什么？问题2）监理工程师重新检验后发现质量不合格所发生的费用损失和工期延误如何处理？答案：（1)成立(2分)，因为此责任属于业主责任，并非承包商的责任(2分)（2)不恰当(2分),因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只能向总包商索赔。(3分)（3）问题1）承包商不同意重新检验不对，（2分）无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离，并在检验后重新覆盖或修复。（2分）问题2）监理工程师重新检验后发现质量不合格，由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。（2分）案例12。某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E5家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定2003年1月20日上午10：30为投标文件接收截止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2003年1月20日，A、B、C、D4家投标单位在上午10：30前将投标文件送达，E单位在上午11：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在上午10点25分，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5％的书面说明。开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。问题：（1）C单位，E单位投标是否有效？为什么？B单位向招标人递交的书面说明是否有效？为什么？（2）废标的条件有哪些？答案：（1）C、E两家标书为无效标。（２分）C单位因投标书只有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招投标法的要求，为废标（２分）；E单位未能在投标截止时间前送达投标文件，按规定应作为废标处理（2分）。B单位向招标人递交的书面说明有效（２分）。根据规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。（1分）（2）下列情况为废标1）投标文件未按规定标志、密封；（1分）2）未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；（1分）3）投标文件标明的投标单位在名称和法律地位上与通过资格预审时不一致；（１分） 4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；（1分）5）投标单位在一份投标文件中或对同—招标项目有两个或多个报价，且未声明以哪个报价为准的；（１分）6）投标截止时间以后送达的投标文件。（1分）'